AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA F. Via Terme di Traiano, 39/A Civitavecchia P.I. e C.F Repertorio n REPUBBLICA ITALIANA

Transcript

1 AZIENDA UNITA SANITARIA LOCALE ROMA F Via Terme di Traiano, 39/A Civitavecchia P.I. e C.F Repertorio n REPUBBLICA ITALIANA CONTRATTO DI APPALTO Per la esecuzione dei lavori di Realizzazione di una Casa della Salute nel comune di Ladispoli Impresa... P.I. e C.F.... Codice C.I.G. Codice C.U.P. Finanziamento : a) Determina Regione lazio n. 289 del ,00 L anno duemilaquattordici, il giorno del mese di.nella sede dell Azienda U.S.L. RM/F Via Terme di Traiano 39/a Civitavecchia Innanzi a me.ufficiale Rogante dell Azienda USL RM/F, ove risiedo per la carica, autorizzato ope legis a rogare gli atti nell interesse dell Ente medesimo, si sono personalmente costituiti i Sig.ri: a) Dr. Giuseppe Quintavalle nato a... il..., il quale di intervenire interviene nella sua qualità di Direttore Generale dell Azienda USL RMF partita IVA domiciliato per la carica presso la sede dello Ente in Civitavecchia alla via Terme di Traiano 39/A (00053) che, di seguito nel presente atto sarà denominato semplicemente "AZIENDA"; b) Il Sig....I nato a... il... ed ivi residente in Via... C. F.... il quale interviene nella sua qualità di Legale Rappresentante dell impresa

2 della... P.IVA... domiciliato per la carica presso la sede della stessa impresa in..., giusta certificazione della C.C. I.A.A. Di...agli atti di seguito nel presente atto denominato semplicemente "APPALTATORE". I nominati costituiti, della cui identità io sottoscritto Ufficiale Rogante sono personalmente certo, rinunziano espressamente, spontaneamente e con il mio consenso, alla assistenza dei testimoni come ne hanno facoltà per l art. 48 della legge notarile: PREMESSO Che con delibera dell Azienda USL RMF n... del..., esecutiva ai sensi di legge, è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori di Realizzazione di una casa della salute nel comune di Ladispoli ; con la delibera n... del... esecutive ai sensi di legge, si è preso atto dell intervenuto finanziamento del progetto di Realizzazione di una casa della salute nel comune di Ladispoli ; ad opera della Regione Lazio, e sono stati stabiliti gli elementi essenziali del contratto di cui agli art. 11, comma 2, del D.Lgs. 163/2006 ed è stato, quindi disposto di aggiudicare l appalto mediante D.Lgs. 163/06 avvalendosi del criterio del massimo ribasso sul prezzo posto a base di gara e di stipulare il relativo contratto con determinazione del corrispettivo a corpo, ai sensi dell art. 53, comma 4, del DLgs. 163/2006; che il bando di gara per la Realizzazione di una casa della salute nel comune di Ladispoli ;i e stato regolarmente pubblicato nei modi previsti dal D.Lgs. 163/2006 e dal regolamento di cui al D.P.R.207/2010, prevedendo un importo a base d asta di Euro..., di cui Euro,... relativi ad oneri per la sicurezza, come risultanti dall apposito piano annesso al progetto esecutivo e non soggetti a ribasso;

3 che il giorno..., ad esito della procedura di gara, e stata dichiarata provvisoriamente aggiudicataria dell appalto l impresa... che si e dichiarata disponibile ad eseguire i lavori per Euro... compresi gli oneri della sicurezza di Euro... oltre iva Euro... per complessivi Euro...; Che con la delibera n...del..., la Direzione Aziendale U.S.L. RM/F approvava l affidamento dei lavori in oggetto all impresa..., P.I. e C.F.... per il corrispettivo di... oltre iva... comprensivo di... per oneri della sicurezza al netto del ribasso d asta del...%; che l appalto in oggetto è finanziato con i fondi di cui a) Determina Regione Lazio n. 289 del ,00 che e stata acquisita la documentazione necessaria a comprovare la capacità giuridica, tecnica ed economica della citata impresa; che e stata costituita una polizza fideiussoria n...emessa in data..., dalla... agenzia di... per la cauzione definitiva e per l esatto adempimento delle obbligazioni assunte dall appaltatore in dipendenza della esecuzione dei lavori oggetto del presente appalto è stata emessa la polizza fidejussioria n... emessa dalla... e si riterra obbligata in solido con l impresa appaltatrice fino all approvazione del certificato di collaudo/regolare esecuzione dei lavori, obbligandosi espressamente a versare l importo della cauzione su semplice richiesta dell Amministrazione appaltante e senza alcuna riserva; che l importo garantito è ridotto del 50%, così come previsto dall art. 40, comma 7, del D.Lgs. 163/2006, avendo l impresa aggiudicataria prodotto la certificazione attestante il possesso dei requisiti del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI EN ISO 9000;

4 che nei confronti del sig.... rappresentante legale del impresa... non risultano procedimenti ne provvedimenti definitivi di applicazione di misure di prevenzione, ne provvedimenti di cui all art. 10, commi 3), 4) e 5 ter), e dell art 10 quater, comma 2, della legge n. 575 del e ss.mm. e ii., giusta certificato della C.C.I.A.A. di Roma, Ufficio Registro delle imprese, recante la dicitura antimafia prevista dall art.9, comma 1, del D.P.R. 252 del , rilasciato in data TUTTO CIO PREMESSO I comparenti coma sopra costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa, che dichiarano parte integrante e sostanziale del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1. Oggetto del contratto L AZIENDA concede all appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l appalto dei lavori citati in premessa. L appaltatore si obbliga ad eseguire i lavori alle condizioni di cui al presente contratto e suoi allegati e dagli altri documenti facenti parte del progetto esecutivo approvato con la delibera n...0 del , esecutiva ai sensi di legge, che sono comunque da leggersi alla luce dell offerta dell Appaltatore, oltre che, in ogni caso, secondo le vigenti disposizioni di cui al D.Lgs. 163/2006 e D.P.R n 207. Articolo 2. Ammontare del contratto. 1. L importo contrattuale ammonta a... al netto dell I.V.A. e comprensivo degli oneri per la sicurezza.

5 2. Il contratto è stipulato interamente "a corpo" ai sensi dell'articolo 53, comma 4, D.Lgs. 163/2006 ", per cui l importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità di detti lavori. 3. eventuali varianti saranno contabilizzati utilizzando i prezzi del prezziario Regionale del Lazio per le opere pubbliche 2012; 4. ai sensi dell art. 133 del D.Lgs. 163/2006, non si puo procedere alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell art del codice civile. Articolo 3. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Qualora l'azienda, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e ordinasse modifiche o varianti in corso d'opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di cui all'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del 2006, e successive modifiche e integrazioni, le stesse verranno liquidate con il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all'art. 163 del Regolamento generale approvato con D.P.R. 05. ottobre 2010 n I prezzi unitari offerti dall'appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d'opera, qualora ammissibili ai sensi dell'articolo 132 del D.Lgs. n. 163 del Articolo 4. Invariabilità del corrispettivo. 1.Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del codice civile.

6 2. Qualora, per cause non imputabili all' APPALTATORE, la durata dei lavori si protragga fino a superare i due anni dal loro inizio, al contratto si applica il criterio del prezzo chiuso di cui all'articolo 133, comma 3, Decreto Legislativo n. 163 del Articolo 5. Pagamenti in acconto. 1. Non è dovuta alcuna anticipazione. 2. All appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto al maturare di stato di avanzamento dei lavori di importo netto non inferiore ad ,00 al lordo del ribasso d asta. 3. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 90 giorni, per cause non dipendenti dall appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all emissione del certificato di pagamento degli importi maturati sino alla data di sospensione, prescindendo dall importo minimo di cui al comma 1. Articolo 6. Pagamenti a saldo. 1. Il pagamento dell ultima rata di acconto, qualunque sia l ammontare, verrà effettuato dopo l ultimazione dei lavori e la redazione del conto finale. 2. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante all'impresa per l'esecuzione dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di collaudo provvisorio dei lavori. 3. Il pagamento dell'ultima rata di acconto e del saldo non costituiscono presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile. Articolo 7. Ritardo nei pagamenti.

7 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei ti-toli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini previsti, spettano al-l'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui al D.P.R.207/2010. Articolo 8. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori, sospensioni, ammontare delle penali. 1. La Stazione appaltante avendo la necessità di addivenire alla presa in consegna delle opere in via d urgenza, consegnerà anticipatamente ai sensi dell art. 153 del D.P.R. 207/10 alla impresa Appaltatrice I lavori, contraddistinti IN VERDE nella TAV ALLEGATA AL CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO che dovranno essere eseguiti improrogabilmente entro il , mentre i lavori previsti nella stessa tavola contraddistinti in ROSSO dovranno essere ultimati entro 40 giorni dalla data di consegna definitiva delle aree di cantiere. Alla consegna quindi si procederà con due successivi verbali di consegna. In tal caso, l'appaltatore è tenuto a cominciare i lavori per le sole parti già consegnate e a presentare un programma di esecuzione dei lavori che preveda la realizzazione prioritaria delle lavorazioni sulle aree disponibili così come sopra indicato. Nel caso di cui al comma precedente nonché in ogni momento, qualora successivamente alla consegna insorgano circostanze che impediscano parzialmente il regolare svolgimento dei lavori, l appaltatore è tenuto a proseguire le parti di lavoro eseguibili, mentre si provvede alla sospensione parziale dei lavori non eseguibili, in conseguenza di detti impedimenti, dandone atto in apposito verbale. 3. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma

8 temporale dei lavori viene applicata una penale, ai sensi dell art. 145 comma 3, del D.P.R. 207/10 pari all uno per mille dell ammontare netto contrattuale. 4. Tale penale è aumentata delle spese di direzione dei lavori sostenute dalla stazione appaltante per effetto della maggior durata dei lavori, in ragione del dieci per cento della penale di cui sopra, fatti salvi gli eventuali maggiori danni o ulteriori spese connesse. 5. La penale, nella stessa misura di cui al comma 3, trova applicazione anche in caso di ritardo nell inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione e nel rispetto delle soglie temporali intermedie fissate nell apposito programma dei lavori, nonché del programma operativo dell impresa, che deve essere consegnato alla stazione appaltante nei modi previsti dal capitolato. Articolo 9. Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti ne-gli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposite garanzie ideiussorie(cauzioni definitive) con polizza n...stipulata in data... rilasciata dalla... per un importo di... pari al 10% per cento dell'importo del presente contratto, ridotta del 50% in quanto l Impresa è in possesso di certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie Uni En Iso La garanzia deve essere integrata ogni volta che l AZIENDA abbia pro-ceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Articolo 10. Responsabilità verso terzi e assicurazione.

9 1. L appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l AZIENDA da ogni responsabilità al riguardo. 2. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo un'assicurazione di responsabili-tà civile per danni di cui al comma 1, nell'esecuzione dei lavori, sino alla data di emissione del certificato di collaudo, o comunque sino al decorso di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato, con polizza numero... rilasciata dalla... Articolo 11. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assi-stenza. 1. L'appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel Contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 2. L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 18, com-ma 7, della legge 19 marzo 1990, n. 55 e dall'articolo 9, comma 1, del d.p.c.m. 10 gennaio 1991, n Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l AZIENDA effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria. Articolo 12. Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere.

10 1. L'appaltatore è tenuto al rigoroso rispetto delle norme di cui al decreto legislativo n 81 e ss. mm. e i.i 2. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Articolo 13. Subappalto. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. L eventuale subappalto verrà concesso dall AZIENDA nel rispetto dell'articolo 118 del D.Lgs. 163/2006. Articolo 14. Regolare esecuzione e collaudo, gratuita manutenzione. 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 3 (tre) mesi dall ultimazione dei lavori. 2. Il certificato di collaudo ha carattere provvisorio ed assume carattere definitivo decorsi due anni dalla data della relativa emissione ovvero dal termine stabilito per detta emissione 3. Decorsi i due anni, il collaudo si intende approvato ancorché l atto for-male di approvazione non sia intervenuto entro due mesi dalla scadenza del suddetto termine. 4. Nell arco di tale periodo l'appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, indipendentemente dalla intervenuta liquidazione del saldo. 4. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all'emissione del certificato di collaudo ovvero sino alla scadenza del termine previsto per la sua emissione. Articolo 15. Risoluzione del contratto.

11 1. L AZIENDA ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimenti, nei seguenti casi: a) frode nell'esecuzione dei lavori; b) inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tem-pi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infor-tuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale; e) sospensione dei lavori da parte dell appaltatore senza giustificato motivo; f) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche par-ziale del contratto; h) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo sco-po dell opera; i) proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva k) perdita, da parte dell'appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione dei lavori, quali il fallimento, la sospensione o cancellazione dall'albo nazio-nale costruttori, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautelari che ini-biscono la capacità di contrattare con la pubblica amministrazione. 2. L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni. Articolo 16. Controversie. 1. Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi im-porto, il responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la rela-zione riservata del direttore dei lavori e, ove costituito, del collaudatore e, sentito l'appaltatore, formula all AZIENDA, entro novanta giorni dalla

12 apposizione dell'ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l AZIENDA delibera con provvedimento motivato entro sessanta giorni. 2. Con la sottoscrizione dell'accordo bonario da parte dell'appaltatore ces-sa la materia del contendere. 3. E esclusa la competenza arbitrale Tutte le controversie derivanti dal-l'esecuzione ed interpretazione del contratto, sarà competente il tribunale di Civitavecchia. Articolo 17. Richiamo alle norme legislative e regolamentari. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel Capitolato specia-le d'appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel Capitolato generale di appalto approvato con D.P.R. n. 207/2010 e D.Lgs. 163/2006. Articolo 18. Spese di contratto e trattamento fiscale. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) sono a totale carico dell'appaltatore. Art. 19 Allegati Costituiscono parte integrale del presente contratto, i seguenti documenti che si intendono interamente richiamati: a) Capitolato speciale di appalto b) Elaborati grafici progettuali

13 c) Elenco prezzi unitari d) Cronoprogramma e) Piano per la sicurezza dei lavoratori Di quanto sopra viene redatto il presente atto,meccanicamente scritto da parsone di mia fiducia, con inchiostro indelebile su n 7 fogli resi legali, di cui si sono occupate facciate intere e la n 13 fino a questo punto, che viene letto alle parti, le quali lo dichiarano conforme alle loro volontà, lo approvano e innanzi a me lo sottoscrivono. Azienda U.S.L. RMF Impresa Il Direttore Generale ( Il Legale rappresentante ) Dott. Giuseppe Quintavalle