COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA

Transcript

1 ALLEGATI N. ORIGINALE COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 291 Adunanza del giorno OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ACQUAVIVA - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. L anno Duemilanove, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 9:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i Sigg.ri: PRESENTI ASSENTI ROSSI ANDREA (Sindaco) GAROSI LUCIANO (Assessore) ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore esterno) BIAGIANTI ANDREA (Assessore) RASPANTI ALICE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore) 7 Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. Accertata la legalità dell adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

2 LA GIUNTA COMUNALE VISTI gli atti contabili finali del D.L., nonché la relazione di accompagnamento allo Stato Finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori del dell Ing. Giorgio Fanciulli Funzionario Tecnico Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio LL.PP. da cui risulta quanto segue: Premesso - Che il progetto fu redatto dall' Ufficio Tecnico Com.le Sett. Lavori Pubblici e approvato con delibera G.C. n. 184 del 09/07/2009 di importo complessivo pari a ,00 di cui per lavori (a corpo e a misura) ,40 e a disposizione dell' Amministrazione ,60 così suddivise : - Importo dei lavori a soggetti a ribasso d Asta - Lavori a misura ,40 - Lavori a corpo ,00 - Importo dei lavori non soggetti a ribasso d Asta - Oneri per la sicurezza ,00 PARZIALE LAVORI ,40 Somme a disposizione dell Amministrazione - I.V.A. 10% sui lavori ,54 - Spese Tecniche inclusive di IVA e Oneri ,00 - Incentivo Progettazione di cui alla L.109/ ,00 - Imprevisti e arrotondamento 4.138,06 PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE ,60 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO ,00 - che con Determinazione area tecnica Servizio Lavori Pubblici n.468 del 27/04/2009 furono aggiudicati i lavori, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, alla ditta Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : , con un ribasso pari a 16,36 % e quindi per l importo netto di ,30 oltre 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA. - che in data 14/05/2009 Rep. n venne stipulato il contratto d' appalto con l'impresa Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : per l importo netto di ,30 oltre 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA come per legge. - che detto contratto venne registrato a Montepulciano il al n. 77 Serie 1. - che i lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data senza riserve da parte dell' impresa e poichè l' art. 8 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in giorni 120 il tempo utile per la loro ultimazione, questa ha scadenza il giorno

3 - che i lavori sono stati terminati il in tempo utile considerando la proroga concessa di 20 giorni. VISTO che il confronto fra la somma totale autorizzata e quella totale spesa: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,00 compreso IVA, mentre quella totale spesa fino ad oggi è di ,24, per cui sono state spesi in meno ,76. VISTA la polizza fideiussoria n del della Compagnia Allianz Spa di ,08 di durata di due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare esecuzione. VISTO il collaudostatico redatto dall'ing. Maurizio Sacchetti in data ; VISTO il parere ai sensi dell art. 49 del D.lvo n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. di regolarità tecnica favorevole da parte del Dirigente Area tecnica ; DELIBERA 1. di approvare, facendola propria, la relazione predisposta dall Ing. Giorgio Fanciulli Funzionario Tecnico Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio LL.PP.; 2. Di approvare tutti gli atti contabili finali, la relazione di accompagnamento allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione; 3. di liquidare all Impresa Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : , a saldo di ogni suo avere per l oggetto sopraindicato il credito residuo pari a euro ,60 + IVA 10% così ottenuto: ammontare dei lavori ,30 oneri di sicurezza 3.454,30 Totale lavori ,60 da cui detraendo : - il seguente certificato di acconto gia' emesso : n. 1 del 2/9/2009 di ,00 TOTALE CREDITO RESIDUO DELL' IMPRESA 10% ,60 oltre IVA 4. di imputare la spesa di ,92 per ,19 al Cap Imp. 1999/542/2 e per 3.929,3 al Cap Imp. 2006/2851/1; 5. di procedere inoltre, ai sensi dell art. 205 comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall art del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

4 1. di trasmettere il presente atto al Dirigente di riferimento per i provvedimenti di competenza.

5 Comune di Montepulciano Provincia di Siena AREA TECNICA Servizi Gestione e Manutenzione Patrimonio - Lavori Pubblici LAVORI DI : COSTRUZIONE DI 80 LOCULI E 40 COLOMBARI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA IMPRESA : EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 208 del D.P.R. 554/99) Progetto : Progetto redatto dall' Ufficio Tecnico Com.le Sett. Lavori Pubblici e approvato con delibera G.C. n.184 del 9/7/08 di importo complessivo pari a ,00 di cui per lavori (a corpo e a misura) ,40 e a disposizione dell' Amministrazione ,60 così suddivise : per IVA 10% sui lavori ,54 spese tecniche 4.000,00 per inc. progettazione (art.18 L.109/ ,00 per imprevisti e arrotondamento 4.138,06 Appalto Contratto: Con det. Area tecnica servizio lavori pubblici n.12 del 14/1/2009 fu approvata la procedura di affidamento dei lavori mediante pubblico incanto. Con Determinazione area tecnica Servizio Lavori Pubblici n.468 del 27/04/2009 furono aggiudicati i lavori, a seguito di esperimento di gara di pubblico incanto, alla ditta EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) via della Stazione, con un ribasso del 16,36 % e quindi per l importo netto di ,30 compreso oneri della sicurezza ed escluso IVA. In data 14/05/2009 Rep. n venne stipulato il contratto d' appalto con l'impresa EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) per l importo netto di ,30 per lavori e 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA come per legge. Detto contratto venne registrato a Montepulciano il 29/05/09 al n. 77 Serie 1. CONSEGNA LAVORI : I lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data 14/05/09 senza riserve da parte dell' impresa e poichè l' art. 8 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in giorni 120 il tempo utile per la loro ultimazione, questa ha scadenza il giorno 11/09/09. PERIZIE SUPPLETIVE: nessuna NUOVO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO: da approvare contestualmente al presente certificato di regolare esecuzione per lavori compreso oneri di sicurezza ,60

6 per somme a disposizione dell Amm.ne: per IVA 10% sui lavori 9.533,66 spese tecniche 4.769,24 per inc. progettazione (art.18 L.109/ ,54 per lavori a fattura compreso IVA 3.800,40 per imprevisti e arrotondamento , Sommano , ,40 TOTALE SPESA AUTORIZZATA ,00 Direttore dei lavori: i lavori vennero diretti dall Ingegnere Comunale Dott. Ing. Giorgio Fanciulli. Consegna lavori: In data 14/05/09 come da verbale in pari data. Sospensioni dei lavori e riprese : nessuna Proroghe del termine di ultimazione: proposta n. 1 di 20 gg. Concessa con determinazione n. 921 del 30/09/09. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: giorni 120 consecutivi dalla data di consegna oltre 20 gg. per proroga e perciò cessanti con il giorno 1/10/09. Ultimazione: avvenuta il giorno 30/09/2009 come da certificato in data 30/09/2009. Tempo impiegato - giorni consecutivi n 139 e pertanto nei tempi autorizzati considerando i 20 gg. di proroga concessi. Danni di forza maggiore: Non vi furono danni di forza maggiore. Ordini e disposizioni: nessuno Assicurazioni degli operai : vedi DURC Infortuni in corso di lavoro: Non vi furono infortuni in corso di lavoro. Riserve dell'impresa : Nessuna. Conto finale e credito dell'impresa a saldo: Il conto finale, redatto in data 17/12/2009, comporta un importo di lavori realizzati pari a ,60 euro ed e' stato sottoscritto senza riserve dall' Impresa. ammontare dei lavori ,30 oneri di sicurezza 3.454,30 Totale lavori ,60 da cui detraendo : - il seguente certificato di acconto gia' emesso : n. 1 del 2/9/2009 di ,00 TOTALE CREDITO RESIDUO DELL' IMPRESA ,60 oltre IVA 10% Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa a base di appalto: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,40 (oltre IVA). L'importo complessivo dei lavori eseguiti è di ,60 (oltre IVA) Confronto fra la somma totale autorizzata e quella totale spesa: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,00 compreso IVA, mentre quella totale spesa fino ad oggi è di ,24, per cui sono state spesi in meno ,76.

7 Avviso ai creditori : non sono stati fatti avvisi in quanto i lavori sono avvenuti all interno della proprietà comunale. Cessione dei crediti dell'impresa o impedimenti al pagamento degli stessi: ad oggi non sono stati notificati all'ufficio da parte dell'impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori. Descrizione dei lavori eseguiti, ed altre notizie sullo svolgimento degli stessi: o movimenti terra; o loculi e colombari; o Pavimentazione marciapiedi; o portico; o impianto elettrico loculi e colombari; o pozzetti e caditoie per smaltimento acqua piovana; o tubazioni per acque bianche. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti mediante sopralluogo il 10/12/2009, sulla scorta del contratto, della perizia e degli atti contabili, C O N S I D E R A TO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali; che si trovano in buono stato di conservazione; che sono stati regolarmente contabilizzati; che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale; C E R T I F I C A che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l importo, in euro ,60 oltre IVA 10% da pagarsi, previa garanzia fidejussoria ai sensi dell art. 205 comma 2 del del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99 (di importo pari a ,60 della durata di due anni dalla data di emissione del presente C.R.E.), all Impresa EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG), a saldo di ogni suo avere per l oggetto sopraindicato. Ai sensi dell art. 205 comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 si procede inoltre, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall art del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si precisa che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera ai sensi dell art del Codice Civile. Montepulciano, 17/12/2009 IL DIRETTORE DEI LAVORI (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) (Dott. Ing. Giorgio Fanciulli)

8 Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Andrea Rossi IL SEGRETARIO GEN.LE Domenico Smilari

9 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D.Lgs n 267. Pubblicata N 293. IL MESSO COM.LE IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari Art. 125 del D.lvo N.267: Comunicazione ai Capigruppo il prot. n. ESECUTIVITA - la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00). decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione(art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).. X lì, IL SEGRETARIO GENERALE

10 ALLEGATI N. COPIA COMUNE DI MONTEPULCIANO PROVINCIA DI SIENA Verbale di deliberazione della GIUNTA COMUNALE N. 291 Adunanza del giorno OGGETTO: LAVORI DI AMPLIAMENTO CIMITERO DI ACQUAVIVA - APPROVAZIONE CONTABILITA FINALE E CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE. L anno Duemilanove, addì Ventotto del mese di Dicembre alle ore 9:30 in una sala del Palazzo Comunale, si è riunita la Giunta Comunale. Sono presenti i Sigg.ri: PRESENTI ASSENTI ROSSI ANDREA (Sindaco) GAROSI LUCIANO (Assessore) ANGIOLINI ALESSANDRO (Assessore esterno) BIAGIANTI ANDREA (Assessore) RASPANTI ALICE (Assessore esterno) ROSSI FRANCO (Assessore esterno) TERROSI TIZIANA (Assessore) 7 Presiede il Sig. Andrea Rossi Sindaco Partecipa il Segretario Generale Sig. Domenico Smilari incaricato della redazione del processo verbale. Accertata la legalità dell adunanza, si passa alla trattativa degli affari che appresso.

11 LA GIUNTA COMUNALE VISTI gli atti contabili finali del D.L., nonché la relazione di accompagnamento allo Stato Finale, il certificato di regolare esecuzione dei lavori del dell Ing. Giorgio Fanciulli Funzionario Tecnico Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio LL.PP. da cui risulta quanto segue: Premesso - Che il progetto fu redatto dall' Ufficio Tecnico Com.le Sett. Lavori Pubblici e approvato con delibera G.C. n. 184 del 09/07/2009 di importo complessivo pari a ,00 di cui per lavori (a corpo e a misura) ,40 e a disposizione dell' Amministrazione ,60 così suddivise : - Importo dei lavori a soggetti a ribasso d Asta - Lavori a misura ,40 - Lavori a corpo ,00 - Importo dei lavori non soggetti a ribasso d Asta - Oneri per la sicurezza ,00 PARZIALE LAVORI ,40 Somme a disposizione dell Amministrazione - I.V.A. 10% sui lavori ,54 - Spese Tecniche inclusive di IVA e Oneri ,00 - Incentivo Progettazione di cui alla L.109/ ,00 - Imprevisti e arrotondamento 4.138,06 PARZIALE SOMME A DISPOSIZIONE ,60 IMPORTO COMPLESSIVO INTERVENTO ,00 - che con Determinazione area tecnica Servizio Lavori Pubblici n.468 del 27/04/2009 furono aggiudicati i lavori, a seguito di esperimento di gara mediante procedura aperta, alla ditta Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : , con un ribasso pari a 16,36 % e quindi per l importo netto di ,30 oltre 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA. - che in data 14/05/2009 Rep. n venne stipulato il contratto d' appalto con l'impresa Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : per l importo netto di ,30 oltre 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA come per legge. - che detto contratto venne registrato a Montepulciano il al n. 77 Serie 1. - che i lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data senza riserve da parte dell' impresa e poichè l' art. 8 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in giorni 120 il tempo utile per la loro ultimazione, questa ha scadenza il giorno

12 - che i lavori sono stati terminati il in tempo utile considerando la proroga concessa di 20 giorni. VISTO che il confronto fra la somma totale autorizzata e quella totale spesa: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,00 compreso IVA, mentre quella totale spesa fino ad oggi è di ,24, per cui sono state spesi in meno ,76. VISTA la polizza fideiussoria n del della Compagnia Allianz Spa di ,08 di durata di due anni dalla data di emissione del certificato di Regolare esecuzione. VISTO il collaudostatico redatto dall'ing. Maurizio Sacchetti in data ; VISTO il parere ai sensi dell art. 49 del D.lvo n. 267 Testo Unico delle leggi sull ordinamento degli EE.LL. di regolarità tecnica favorevole da parte del Dirigente Area tecnica ; DELIBERA 1. di approvare, facendola propria, la relazione predisposta dall Ing. Giorgio Fanciulli Funzionario Tecnico Servizio Gestione e Manutenzione Patrimonio LL.PP.; 2.Di approvare tutti gli atti contabili finali, la relazione di accompagnamento allo Stato Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione; 3.di liquidare all Impresa Soc.Consortile Cooperativa EACO 2000 con sede in Via della Stazione Castiglione del Lago (PG) - P.Iva : , a saldo di ogni suo avere per l oggetto sopraindicato il credito residuo pari a euro ,60 + IVA 10% così ottenuto: ammontare dei lavori ,30 oneri di sicurezza 3.454,30 Totale lavori ,60 da cui detraendo : - il seguente certificato di acconto gia' emesso : n. 1 del 2/9/2009 di ,00 TOTALE CREDITO RESIDUO DELL' IMPRESA 10% ,60 oltre IVA 4. di imputare la spesa di ,92 per ,19 al Cap Imp. 1999/542/2 e per 3.929,3 al Cap Imp. 2006/2851/1; 5. di procedere inoltre, ai sensi dell art. 205 comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall art del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto.

13 6. di trasmettere il presente atto al Dirigente di riferimento per i provvedimenti di competenza.

14 Comune di Montepulciano Provincia di Siena AREA TECNICA Servizi Gestione e Manutenzione Patrimonio - Lavori Pubblici LAVORI DI : COSTRUZIONE DI 80 LOCULI E 40 COLOMBARI NEL CIMITERO DI ACQUAVIVA IMPRESA : EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE (Art. 208 del D.P.R. 554/99) Progetto : Progetto redatto dall' Ufficio Tecnico Com.le Sett. Lavori Pubblici e approvato con delibera G.C. n.184 del 9/7/08 di importo complessivo pari a ,00 di cui per lavori (a corpo e a misura) ,40 e a disposizione dell' Amministrazione ,60 così suddivise : per IVA 10% sui lavori ,54 spese tecniche 4.000,00 per inc. progettazione (art.18 L.109/ ,00 per imprevisti e arrotondamento 4.138,06 Appalto Contratto: Con det. Area tecnica servizio lavori pubblici n.12 del 14/1/2009 fu approvata la procedura di affidamento dei lavori mediante pubblico incanto. Con Determinazione area tecnica Servizio Lavori Pubblici n.468 del 27/04/2009 furono aggiudicati i lavori, a seguito di esperimento di gara di pubblico incanto, alla ditta EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) via della Stazione, con un ribasso del 16,36 % e quindi per l importo netto di ,30 compreso oneri della sicurezza ed escluso IVA. In data 14/05/2009 Rep. n venne stipulato il contratto d' appalto con l'impresa EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG) per l importo netto di ,30 per lavori e 4.000,00 per oneri di sicurezza e quindi per un totale complessivo di ,30 oltre IVA come per legge. Detto contratto venne registrato a Montepulciano il 29/05/09 al n. 77 Serie 1. CONSEGNA LAVORI : I lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data 14/05/09 senza riserve da parte dell' impresa e poichè l' art. 8 del Capitolato Speciale d' Appalto fissa in giorni 120 il tempo utile per la loro ultimazione, questa ha scadenza il giorno 11/09/09. PERIZIE SUPPLETIVE: nessuna NUOVO QUADRO ECONOMICO A CONSUNTIVO: da approvare contestualmente al presente certificato di regolare esecuzione per lavori compreso oneri di sicurezza ,60

15 per somme a disposizione dell Amm.ne: per IVA 10% sui lavori 9.533,66 spese tecniche 4.769,24 per inc. progettazione (art.18 L.109/ ,54 per lavori a fattura compreso IVA 3.800,40 per imprevisti e arrotondamento , Sommano , ,40 TOTALE SPESA AUTORIZZATA ,00 Direttore dei lavori: i lavori vennero diretti dall Ingegnere Comunale Dott. Ing. Giorgio Fanciulli. Consegna lavori: In data 14/05/09 come da verbale in pari data. Sospensioni dei lavori e riprese : nessuna Proroghe del termine di ultimazione: proposta n. 1 di 20 gg. Concessa con determinazione n. 921 del 30/09/09. Tempo utile per l'ultimazione dei lavori: giorni 120 consecutivi dalla data di consegna oltre 20 gg. per proroga e perciò cessanti con il giorno 1/10/09. Ultimazione: avvenuta il giorno 30/09/2009 come da certificato in data 30/09/2009. Tempo impiegato - giorni consecutivi n 139 e pertanto nei tempi autorizzati considerando i 20 gg. di proroga concessi. Danni di forza maggiore: Non vi furono danni di forza maggiore. Ordini e disposizioni: nessuno Assicurazioni degli operai : vedi DURC Infortuni in corso di lavoro: Non vi furono infortuni in corso di lavoro. Riserve dell'impresa : Nessuna. Conto finale e credito dell'impresa a saldo: Il conto finale, redatto in data 17/12/2009, comporta un importo di lavori realizzati pari a ,60 euro ed e' stato sottoscritto senza riserve dall' Impresa. ammontare dei lavori ,30 oneri di sicurezza 3.454,30 Totale lavori ,60 da cui detraendo : - il seguente certificato di acconto gia' emesso : n. 1 del 2/9/2009 di ,00 TOTALE CREDITO RESIDUO DELL' IMPRESA ,60 oltre IVA 10% Confronto fra la somma autorizzata e quella spesa a base di appalto: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,40 (oltre IVA). L'importo complessivo dei lavori eseguiti è di ,60 (oltre IVA) Confronto fra la somma totale autorizzata e quella totale spesa: la somma complessiva autorizzata per i lavori è di ,00 compreso IVA, mentre quella totale spesa fino ad oggi è di ,24, per cui sono state spesi in meno ,76.

16 Avviso ai creditori : non sono stati fatti avvisi in quanto i lavori sono avvenuti all interno della proprietà comunale. Cessione dei crediti dell'impresa o impedimenti al pagamento degli stessi: ad oggi non sono stati notificati all'ufficio da parte dell'impresa o di terzi, atti intesi a cedere, impedire o sospendere il pagamento dei crediti derivanti dall'esecuzione dei lavori. Descrizione dei lavori eseguiti, ed altre notizie sullo svolgimento degli stessi: o movimenti terra; o loculi e colombari; o Pavimentazione marciapiedi; o portico; o impianto elettrico loculi e colombari; o pozzetti e caditoie per smaltimento acqua piovana; o tubazioni per acque bianche. CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE Quanto sopra premesso, il sottoscritto Direttore dei Lavori, a seguito degli accertamenti compiuti mediante sopralluogo il 10/12/2009, sulla scorta del contratto, della perizia e degli atti contabili, C O N S I D E R A TO che i lavori sono stati eseguiti secondo le buone regole d'arte ed in conformità alle condizioni contrattuali; che si trovano in buono stato di conservazione; che sono stati regolarmente contabilizzati; che in base alla revisione tecnico contabile si può confermare l'importo dello stato finale; C E R T I F I C A che i lavori di cui trattasi sono regolarmente eseguiti e ne liquida l importo, in euro ,60 oltre IVA 10% da pagarsi, previa garanzia fidejussoria ai sensi dell art. 205 comma 2 del del Regolamento approvato con D.P.R. 554/99 (di importo pari a ,60 della durata di due anni dalla data di emissione del presente C.R.E.), all Impresa EACO 2000 di Castiglion del Lago (PG), a saldo di ogni suo avere per l oggetto sopraindicato. Ai sensi dell art. 205 comma 1 del Regolamento approvato con D.P.R. n. 554/99 si procede inoltre, con le cautele prescritte dalle leggi in vigore e sotto le riserve previste dall art del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall appaltatore a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. Si precisa che il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell opera ai sensi dell art del Codice Civile. Montepulciano, 17/12/2009 IL DIRETTORE DEI LAVORI (RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO) (Dott. Ing. Giorgio Fanciulli)

17 Letto, approvato e sottoscritto IL SINDACO Andrea Rossi IL SEGRETARIO GEN.LE Domenico Smilari

18 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE Certifico io sottoscritto Segretario che copia della presente deliberazione è affissa all'albo pretorio dal e per 15 giorni consecutivi, ai sensi dell art. 124, comma 1, del D.Lgs n 267. Pubblicata N. 293 IL MESSO COM.LE IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari Per copia conforme all originale Lì, 29/12/2009 IL SEGRETARIO GENERALE Domenico Smilari Art. 125 del D.lvo N.267: Comunicazione ai Capigruppo il prot. n. ESECUTIVITA - la presente deliberazione è divenuta esecutiva il perché dichiarata immediatamente eseguibile (art.134 C. 4 D.Lgs. 267/00).. decorsi 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione (art.134 C. 3 D.Lgs. 267/00).. X lì, IL SEGRETARIO GENERALE