COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n. 2546

Transcript

1 COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n Ponte San Pietro (Bg) tel. n Rep. atti n LAVORI DI SOSTITUZIONE SERRAMENTI PALESTRA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO SITA IN VIA PIAVE CIG: ZDC1B9A63E L anno duemilasedici, addì 5 del mese di dicembre, in Ponte San Pietro, nella Residenza comunale, tra i signori - ROTA dott. arch. Oliviero, nato a Bergamo il , in qualità di Responsabile Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio del Settore 2, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo atto, in esecuzione di quanto prevede l atto di gestione del personale n del , in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro - P.I ; - SALVI Giovanni, nato a Almè con Villa (Bg) il e residente in Villa d Almè (Bg) Via Sigismondi n. 32, legale rappresentante della società FRATELLI SALVI SRL, con sede in Valbrembo (Bg) Via Roma n. 2, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n numero REA BG P.I PREMESSO 1) che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata per i lavori in oggetto è stata formulata proposta di aggiudicazione per la società FRATELLI SALVI SRL, come risulta dal verbale in data , generato automaticamente dal portale Sintel, depositato agli atti; 1

2 2) che con determinazione del Responsabile Area 2.02 Pianificazione e gestione del Territorio in data , i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società FRATELLI SALVI SRL; 3) che è stato pubblicato all albo online l avviso in merito all esito della suddetta gara; 4) che è stata presentata dal legale rappresentante dell appaltatore dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 5) che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro ,00 ai sensi dell art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011; 6) che per la sottoscrizione del presente contratto sono state eseguite le verifiche relative all iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative; TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - PREMESSA La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Ponte San Pietro affida alla società FRATELLI SALVI SRL, che accetta, l esecuzione dei lavori di sostituzione serramenti palestra scuola secondaria di primo grado sita in Via Piave, secondo le modalità previste dal 2

3 capitolato speciale d appalto e dal progetto esecutivo, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto, anche se non materialmente allegati. ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato un corrispettivo presunto pari ad Euro ,00 (euro ventitremilaottocentosettanta/00) oltre IVA 10%. L importo è stato determinato applicando il ribasso percentuale del 18,00%, offerto dalla società in sede di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). La liquidazione del corrispettivo in unica soluzione ad ultimazione e collaudo dei lavori. ARTICOLO 4 TERMINE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Il termine per la realizzazione e l ultimazione dei lavori è fissato in 30 giorni naturali consecutivi, calcolati dalla data del verbale di consegna. Nel caso di variazioni del progetto la durata potrà variare in base all entità delle lavorazioni richieste e secondo quanto concordato fra le parti. ARTICOLO 5 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L appaltatore assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l appaltatore, con riferimento ai lavori identificati con CIG ZDC1B9A63E, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, del succitato art. 3, precisando il nominativo delle 3

4 persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l obbligo di comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi. Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite. ARTICOLO 6 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall appaltatore sotto l osservanza assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d appalto e disciplinare tecnico, documenti che l appaltatore dichiara di ben conoscere. I suddetti documenti si intendono facenti parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegati. Le parti si obbligano a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni: - penali in caso di ritardo (art. 19 del capitolato): nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale dell uno per mille dell importo di aggiudicazione, fatte salve le avverse condizioni meteorologiche solo per eventi straordinari che si manifestino nelle ore utili della giornata e che esulino dalla ordinarietà già stimata nel termine contrattuale e che saranno verificati in contraddittorio. L importo complessivo delle penali irrogate non potrà superare il dieci per cento dell importo contrattuale, pena l applicazione della risoluzione del contratto. - modalità di esecuzione dei lavori (art. 16 del capitolato): la palestra oggetto dell intervento nel periodo dei lavori verrà chiusa e non utilizzata da parte della scuola e della Polisportiva. Le eventuali lavorazioni da eseguirsi nelle giornate festive ed in orario notturno saranno svolte senza alcun onere aggiuntivo per 4

5 l Amministrazione comunale. L appaltatore dovrà adottare tutte le misure di sicurezza ed igiene che consentano la continuità di esercizio delle attività svolte nella struttura, in particolare delle aree e dei locali limitrofi a quelle interessate dai lavori. - sicurezza (art. 26 del capitolato): l appaltatore è tenuto all osservanza delle disposizioni relative alla protezione dei lavoratori dai rischi di esposizione agli agenti chimici, fisici e biologici; deve altresì provvedere alla limitazione dell inquinamento acustico ai sensi del DPCM oneri a conclusione dei lavori (art. 36 punto 5 del capitolato): l appaltatore deve rilasciare: 1) dichiarazione di posa a regola d arte dei serramenti; 2) dichiarazione di conformità CE con descrizione dei requisiti; 3) certificazione della classe di sicurezza dei vetri; 4) garanzia del prodotto mediante polizza assicurativa che assicura da eventuali danni causati da difetti di fabbricazione; 5) manuale d uso e di manutenzione; 6) dichiarazione di non utilizzo di materiale tossico, tossico-nocivo, contenente amianto o formaldeide nella costruzione. La mancata o tardiva presentazione della suddetta documentazione, ovvero la sua incompletezza, comporterà l applicazione della penale nella misura dell uno per mille dell importo di aggiudicazione. ARTICOLO 6 - CAUZIONE A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 5.220,00 a mezzo di fidejussione bancaria n /45 rilasciata da UBI BANCA POPOLARE DI BERGAMO in data 5

6 La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della Stazione appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi l appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato. ARTICOLO 7 - POLIZZA ASSICURATIVA L appaltatore ha prodotto Polizza assicurativa per danni di esecuzione, per responsabilità civile terzi e garanzia di manutenzione n. 1/32016/88/ rilasciata dalla UNIPOLSAI ASSICURAZIONI SPA Agenzia Bergamo - in data La copertura assicurativa per manutenzione, di cui all art. 6 del presente contratto, ha durata dal al ARTICOLO 8 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L appaltatore non ha dichiarato, in sede di gara, lavori da subappaltare. ARTICOLO 9 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE VERSO IL PERSONALE L appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i 6

7 dipendenti alla vigente normativa. L appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i lavori. ARTICOLO 10 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Le parti, in base alle risultanze della dichiarazione sostitutiva dell appaltatore e della comunicazione della Provincia di Bergamo in data , danno atto che l appaltatore medesimo non è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili. ARTICOLO 11 - DOMICILIO DELL APPALTATORE Ai fini del presente contratto l appaltatore elegge domicilio presso la sede della società medesima, in Valbrembo (Bg) Via Roma n. 2. ARTICOLO 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto disposto dall art. 32 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 13 - SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l IVA che resta a carico del Comune. ARTICOLO 14 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196 del Codice in materia di protezione dati personali, informa l appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori 7

8 competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L appaltatore dichiara di essere informato circa i diritti di cui all art. 7 del decreto citato. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento dati il Dirigente del Settore 2. ARTICOLO 15 FORO COMPETENTE Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Bergamo. ARTICOLO 16 DISPOSIZIONI FINALI Questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, consta di otto facciate e viene sottoscritto con firma digitale. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IL RESPONSABILE AREA 2.02 DEL SETTORE 2 ROTA dott. arch. Oliviero (firmato digitalmente) FRATELLI SALVI SRL IL LEGALE RAPPRESENTANTE SALVI Giovanni (firmato digitalmente) Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 2 contrassegni telematici da Euro 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi e