C o m u n e d i L u v i n a t e

Транскрипт

1 C o m u n e d i L u v i n a t e PROVINCIA DI VARESE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione dei lavori di rimozione della neve e di spargimento di sabbia e/o sale lungo le strade di Luvinate ai prezzi indicati nell allegato elenco dei prezzi. Il servizio comprende in particolare: Il noleggio dei mezzi di trazione dati in perfetta efficienza con il relativo conducente, compreso gli oneri per il carburante, i lubrificanti, le imposte, le tasse e quant altro occorre per il loro funzionamento; La prestazione di mano d opera nel numero necessario ad effettuare il rapido e corretto svolgimento del servizio; Lo spartineve o la lama spazzaneve, e lo spargisale, qualora necessari in aggiunta o alternativa alla lama e allo spargisale forniti d; La manutenzione del proprio spartineve o la lama spazzaneve e spargisale (tutto incluso), e la manutenzione della lama spazzaneve comunale e dello spargisale comunale (per questi escluso solo il materiale di consumo e le parti di ricambio); Tutte le altre prestazioni ed oneri occorrenti a garantire il perfetto svolgimento del servizio nel minor tempo possibile. ART. 2 SCADENZA DELL APPALTO La scadenza dell appalto è stabilita al termine della stagione invernale , al compimento di tale data cesseranno automaticamente tutti gli effetti giuridici dipendenti dall appalto del servizio in oggetto, senza bisogno di alcun avviso preventivo. ART. 3 IMPORTO DEI LAVORI L importo presunto dei lavori ammonta a ,00 oltre IVA annue e quindi a ,00 per il triennio oltre IVA. ART. 4 MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il servizio di rimozione e sgombero della neve consisterà nel passaggio con la lama spazzaneve di proprietà comunale o lo spartineve che dovrà essere fornito dall appaltatore, lungo dei percorsi assegnati, compreso l accatastamento della neve e l eventuale carico e trasporto in aree di deposito, e nello spargimento di sabbia e/o sale lungo gli stessi percorsi, il tutto secondo le prescrizioni contenute nel presente capitolato e secondo le disposizioni impartite dall Ufficio tecnico. Il comune si riserva la facoltà di apportare, in qualunque momento, eventuali modifiche al servizio in oggetto, senza che l Appaltatore possa per questo richiedere maggiori compensi rispetto a quanto previsto nella rispettiva offerta.

2 ART. 5 NORME TECNICHE DI SERVIZIO E SANZIONI L impresa esecutrice del servizio, ricevuto l ordine di provvedere alla rimozione della neve lungo il percorso di competenza, dovrà procedere nel modo più sollecito e comunque entro e non oltre un ora dalla disposizione ricevuta, utilizzando i propri mezzi e attrezzature e seguendo le direttive impartite all atto pratico dall Ufficio tecnico o da persona delegata, affinché il servizio venga svolto nella maniera più rapida possibile. Le operazioni di rimozione dovranno comunque avere inizio, anche nel caso di mancato ordine, quando la coltre nevosa avrà raggiunto un altezza di 6-8 cm., ed al termine di ogni nevicata, qualsiasi sia lo spessore del manto nevoso. Inoltre l appaltatore, qualora la precipitazione nevosa avesse inizio nelle ore notturne (dalle ore alle ore del giorno successivo) e raggiungesse lo spessore di 6-8 cm., è tenuto ad iniziare il lavoro di sgombero secondo gli itinerari predisposti, anche senza il preavviso dell Ufficio tecnico o di persona delegata. Lo spargimento di sabbia e/o sale dovrà avvenire ogni qualvolta le condizioni meteorologiche siano favorevoli alla formazione di ghiaccio ed in caso di strati nevosi particolarmente costipati, o di difficile asportazione. Nel caso l appaltatore, dopo aver ricevuto l ordine per effettuazione del servizio, non intervenga entro un ora dalla chiamata, oppure ritarderà l inizio delle operazioni nelle ore notturne, le verrà addebitata una penale fissa di. 250,00 a cui saranno aggiunte. 100,00 per ogni ora di ritardo successiva. Il numero dei mezzi d opera in perfetta efficienza ed il personale addetto dovranno essere sufficienti a garantire uno svolgimento rapido ed una esecuzione a regola d arte. In caso di accatastamento della neve lungo i percorsi stabiliti questa dovrà essere depositata lontano dalle caditoie stradali, così da permettere alle acque di fusione di convogliarsi nella rete fognaria esistente e gli eventuali cumuli dovranno essere inoltre disposti in posizione tale da garantire lo scorrimento in sicurezza del traffico veicolare. L ordine di precedenza per la rimozione della neve lungo la rete stradale di competenza, dei piazzali e delle aree antistanti gli edifici pubblici, verrà impartito dall Ufficio Tecnico o da persona delegata. Al termine della giornata lavorativa il rappresentante dell Impresa dovrà recarsi presso l Ufficio tecnico per il rendiconto del lavoro svolto e per ricevere le istruzioni per il giorno successivo. Per i lavori di manutenzione e di riparazione dei propri mezzi di trazione e/o dei macchinari in genere, l appaltatore non ha diritto di ottenere ulteriori compensi. ART. 6 AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO L appalto sarà aggiudicato con il sistema dell affidamento diretto ad unico contraente previa indagine di mercato con procedura aperta, e segnalazione presso le associazioni di categoria degli agricoltori o edili/artigiani (Impresa individuale, Società di persone, Società di capitale o Cooperativa), in possesso dei necessari requisiti richiesti per il servizio in oggetto. Tutte le spese contrattuali sono a carico dell'aggiudicatario. Il contratto sarà formalizzato con scambio di lettere ai sensi del vigente Regolamento comunale per prestazioni in economia e dell'art. 334, comma 2, del Regolamento Attuativo del D.Lgs. 163/2006, oppure mediante scrittura privata non autenticata. L appaltatore dovrà rispettare le norme di sicurezza, e applicare un proprio p.o.s. ai sendi del D.Lgs. 81/2008, anche qualora intervenga ad espletare il servizio senza l'ausilio di

3 dipendenti; dovrà essere inoltre munito di assicurazione contro eventuali danni causati a terzi per il valore minimo di ,00 euro, di cui rimane l unico responsabile, sollevando l Amministrazione Comunale da qualsiasi responsabilità. Gli automezzi, i trattori, gli autocarri da utilizzarsi per il servizi dovranno essere dotati di regolare RCA con massimale di almeno euro ,00. ART. 7 DIVIETO DI SUBAPPALTO RESCISSIONE DEL CONTRATTO E fatto divieto di ogni forma di subappalto, allorché l Appaltatore ceda o subappalti anche in parte il servizio, o si renda colpevole di grave negligenza o contravvenga alle disposizioni impartite o agli obblighi ed alle condizioni stipulate in modo che, a giudizio esclusivo del Comune, né resti compromesso sia il rapido svolgimento che l esecuzione a regola d arte del servizio, il Comune potrà rescindere il contratto e proseguire il servizio addebitandone il relativo onere all Appaltatore inadempiente. In questi casi, l Appaltatore avrà diritto soltanto al pagamento dei lavori fin lì eseguiti e sarà passibile del danno arrecato a causa dell esecuzione d ufficio del servizio anche mediante stipula di nuovo contratto. Nelle ipotesi sopra indicate l Appaltatore verrà richiamato dall Ufficio tecnico, attraverso regolari ordini di servizio. In caso di ripetute inadempienze, il Comune provvederà alla circostanziata rescissione del contratto, che verrà dichiarata mediante motivato provvedimento. Tale provvedimento dovrà essere notificato direttamente all Appaltatore. ART. 8 DANNI Tutti i danni, anche se provocati da cause di forza maggiore, che si dovessero verificare nel corso dell appalto, saranno ripristinati a cura e spese dell Appaltatore senza alcuna rivalsa nei confronti del Comune. L appaltatore è infatti tenuto a contrarre con Compagnie Assicuratrici le polizze assicurative che dovranno dare copertura, nei casi in cui tale eventualità sia configurabile, anche ai danni per sinistri provocati, purché la relativa responsabilità risalga, direttamente o indirettamente all Appaltatore. Anche per l assicurazione di responsabilità civile verso terzi dovranno essere contratte le polizze che garantiscono il risarcimento di tutti i danni, dei quali egli sia tenuto a rispondere quale civilmente responsabile ai sensi di Legge: - Involontariamente arrecati, che siano stati subiti o che siano comunque derivati a terzi, tanto per lesioni personali che per danneggiamenti a loro cose mobili od immobili ed animali; - Dipendenti da fatti accidentali verificatisi durante l esecuzione dei lavori, o da eventi originatisi, o situazioni poste in essere, nel luogo dei lavori. ART. 9 TRATTAMENTO E TUTELA DEI LAVORATORI L Appaltatore è tenuto a rispettare ed a corrispondere, ai suoi dipendenti, quanto stabilito dai contratti nazionali collettivi di lavoro vigenti, per tutta la durata del contratto, anche se non appartenenti a categoria obbligata per legge e quindi giuridicamente non impegnato ad osservare tali disposizioni. Tali obblighi si estendono anche ad opere eseguite in economia. In caso di inadempienza agli obblighi di cui sopra, la stazione appaltante informerà l Ispettorato del Lavoro e contestualmente praticherà una ritenuta pari al 20% sui

4 pagamenti in acconto se le opere sono in fase di esecuzione, ovvero provvederà alla sospensione dei pagamenti a saldo se i lavori sono ultimati, sino a che l Ispettorato del Lavoro non avrà comunicato che l Appaltatore ha assolto a tutte le obbligazioni contrattuali nei confronti dei lavoratori. Ciò non potrà costituire presupposto per richiesta di risarcimenti o di interessi sulle somme trattenute. ART. 10 PAGAMENTI - INDENNITA' UNA TANTUM Il pagamento dell importo d appalto sarà corrisposto all Appaltatore mediante dei pagamenti, previa la presentazione di dettagliati resoconti, controllati dall Ufficio tecnico. Tale importo verrà corrisposto in un massimo di due rate (per ogni stagione invernale) con scadenza non oltre i 30 giorni dalla data di presentazione delle relative fatture emesse a seguito dei conteggi vistati dall Ufficio Tecnico. Per quanto riguarda invece l indennità fissa (una tantum), è riconosciuta a titolo di rimborso spese per l assicurata disponibilità dei mezzi, e sarà a tal fine corrisposto l'importo di 800 euro secondo le seguenti modalità: -l'indennità verrà corrisposta solo in caso di assenza di nevicate e liquidata anticipatamente entro il 15 dicembre di ogni anno; -in caso di nevicate l'indennità non sarà dovuta, e se corrisposta verrà considerata come acconto sull importo dovuto per lo svolgimento del servizio. Non è ammessa alcuna revisione dei prezzi. ART. 11 REVISIONE DEI PREZZI ART. 12 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le eventuali controversie tra il Comune e l appaltatore, dipendenti dall applicazione delle norme contrattuali, e qualora non si raggiunga un accordo fra le parti, sono demandate al giudice competente per Varese.

5 ELENCO PREZZI 1) SGOMBERO NEVE CON TRATTORE: - Costo orario del trattore potenza 70/90 hp. compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: all ora. - Costo fisso per un giro completo delle strade comunali, con trattore potenza 70/90 hp. compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: cad. - Fisso annuo per montaggio e smontaggio lama:. I prezzi sopra esposti si riferiscono a servizio realizzato con spartineve / lama in proprietà: 2) SGOMBERO NEVE CON AUTOCARRO: - Costo orario dell autocarro, compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: all ora. - Costo fisso per un giro completo delle strade comunali con l autocarro, compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: cad. - Fisso annuo per montaggio e smontaggio lama:. I prezzi sopra esposti si riferiscono a servizio realizzato con spartineve / lama in proprietà:

6 3) SGOMBERO NEVE CON PALA GOMMATA: - Costo orario della pala gommata potenza hp., compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: all ora. - Costo fisso per un giro completo delle strade comunali con l autocarro, compreso conducente, spartineve o lama spazzaneve, carburante e lubrificante: cad. - Fisso annuo per montaggio e smontaggio lama:. I prezzi sopra esposti si riferiscono a servizio realizzato con spartineve / lama in proprietà: 4) SABBIATURA STRADE, con l'assistenza di un secondo operaio, questo incluso: 4.1) Costo orario dell autocarro, compreso conducente, carburante e lubrificante: Trattore, all ora. Autocarro, portata minima 750 kg, all ora. Pala gommata, all ora. Motocarro, portata minima 750 kg, all ora. 4.2) Costo fisso per un giro completo delle strade comunali, compreso conducente, carburante e lubrificante:

7 Trattore, cad. Autocarro, portata minima 750 kg, cad. Pala gommata, cad. Motocarro, portata minima 750 kg, cad. I prezzi sopra esposti si riferiscono a servizio realizzato con spargisale in proprietà: 5) SABBIATURA STRADE, SENZA l'assistenza di un secondo operaio: 5.1) Costo** orario dell autocarro, compreso conducente, carburante e lubrificante: Trattore, all ora. Autocarro, portata minima 750 kg, all ora. Pala gommata, all ora. Motocarro, portata minima 750 kg, all ora. 5.2) Costo fisso** per un giro completo delle strade comunali, compreso conducente, carburante e lubrificante: Trattore, cad. Autocarro, portata minima 750 kg, cad. Pala gommata, cad. Motocarro, portata minima 750 kg, cad. I prezzi sopra esposti si riferiscono a servizio realizzato con spargisale in proprietà:

8 6) SOLO MANO D OPERA E MATERIALI: per richieste di eventuali prestazioni straordinarie - Costo orario dell operaio (op. qualificato) all ora. - Costo orario dell operaio (Manovale) all ora. Costo al mc. della sabbia all ora. *** *** *** *** ***