LAVORI PUBBLICI\\SEGRETERIA LL.PP. ORIGINALE DETERMINAZIONE N. 892 DEL 13/08/2012 L anno 2012, nel mese di agosto, il giorno tredici, IL DIRIGENTE adotta la seguente determinazione avente per oggetto: AFFIDAMENTO AL GEOM. ZAGO ALESSANDRO DELL' INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E SERVICE TECNICO NELL AMBITO DEI LAVORI DEL I LOTTO FUNZIONALE DELL OPERA DENOMINATA AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO. CUP. I93B10000070007 CIG. 4477765093. L ISTRUTTORE Penzo Vanessa IL DIRIGENTE dr. Stefano Penzo VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (S.Imp. 90188/12 R.10) Lì, 13/08/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO dr. Mario Veronese
IL DIRIGENTE Con la determinazione dirigenziale n. 1174 del 29.09.2011 veniva incaricato l arch. Alessandro Casson, dello studio associato Fruggeri e Casson, nato a Chioggia il 24.05.1971, residente in Vicolo Capitello, 19/3 31020 Lancenigo di Villorba (TV), con studio al medesimo indirizzo, e-mail: fruggericasson@libero.it, Partita IVA: 04119340265, della direzione operativa e la redazione di Rendering Fotorealistici per i lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia ; per un importo di 4.761,43, oltre a 190,46 per contributo INARCASSA ed 1.039,90 per IVA, per un totale complessivo di 5.991,79, impegnando tale somma al Cap. 500534 Interventi su scuole medie del conto residui 2010, (S. Imp. n. 90334/11 R 10). con ordinanza di pagamento n. 973 del 14.10.2011, giusto mandato di pagamento n. 1261 del 02.03.2012 a seguito dell espletamento della fase riguardante la realizzazione di rendering fotorealistici, veniva liquidato al professionista l avviso di parcella del 10.10.2011, protocollo comunale n. 48097 del 10.10.2011, riguardante il pagamento del I acconto, per un totale complessivo di 2.717,77 ; con la determinazione dirigenziale n. 440 del 27.04.2012 veniva accolta l istanza dell arch. Alessandro Casson, che rinunciava espressamente alla parte rimanente dell incarico professionale conferito con la determinazione dirigenziale n. 1174 del 29.09.2011, per la parte riguardante la direzione operativa, sollevando l Amministrazione Comunale da ogni incombenza o rivalsa nei suoi confronti, riacquisendo la somma residua di 3.274,02 nelle disponibilità del capitolo Cap. 500534 Interventi su scuole medie del conto residui 2010, (Imp. n. 1343/10 R.10); considerato che per il completamento dell opera pubblica in oggetto, urge nominare un tecnico qualificato e referenziato per sostituire il dimissionario arch. Alessandro Casson come direttore operativo, nonché di un professionista in grado di espletare il servizio di service atto alla redazione dei grafici, delle relazioni, del Capitolato Speciale d Appalto e del computo metrico estimativo; visto che il personale interno comunale è impossibilitato, stante l attuale mole di lavoro allo stesso assegnato, a rispettare la programmazione e la tempistica imposta dall A.C., per la presente opera pubblica; visto il preventivo in data 25.07.2012, protocollo comunale n. 35594 del 25.07.2012, presentato dal geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale in SS. Romea, 11 - -30015 Chioggia (VE), e residenza in Via del Canneto, 1/C 45010 Rosolina (RO) P. IVA: 03265090278, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Venezia al n. 2116 del 07.02.2001, tecnico che già in passato ha collaborato fattivamente con l A.C., che propone la sua migliore offerta per l affidamento dell incarico di direttore operativo e service tecnico nell ambito dei lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia il tutto per un importo netto di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44; RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 130 del 06.06.2012, così come rettificata con deliberazione n. 176 del 27.07.2012, che autorizza gli uffici comunali ad effettuare impegni di
spesa e pagamenti limitatamente agli interventi indicati nel prospetto 3) allegato consentendo il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2012/2014; DATO ATTO che l intervento oggetto del presente provvedimento rientra nel prospetto approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 176 del 27.07.2012, alla voce n. 3 I lotto ampliamento scuola B. Maderna ; o dato atto che il presente incarico viene conferito ai sensi dell art. 90 e seguenti del D.Lgs 163/06; o vista la dichiarazione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri attestante la regolarità contributiva del professionista, in atti; o vista l autocertificazione con la quale il professionista dichiara di non avere dipendenti e di svolgere direttamente l attività libero professionale; o dato Atto che, ai sensi del comma 8, art. 3, Legge 136/2010 il presente affidamento è da considerarsi nullo qualora l appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; o visto l art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; o vista la nota presentata dal Geom. Zago Alessandro protocollo comunale n. 35593 del 25.07.2012, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari-postali dedicati, nello specifico: IBAN: IT14 B050 4020 9040 0000 1221 507; visto l art. 38 dello Statuto; visto l art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; visto l art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; visti i Decreti del Sindaco n. 12 del 27.06.2012 e n. 15 del 16.07.2012; vista la determinazione dirigenziale 793 del 23.07.2012; DETERMINA di approvare il preventivo presentato dal geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale e residenza in SS. Romea, 11 - -30015 Chioggia (VE), P. IVA: 03265090278 e contestualmente di affidare l incarico di direttore operativo e service tecnico nell ambito dei lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia il tutto per un importo netto di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44; di imputare la spesa complessiva di 8.305,44, a favore del summenzionato professionista al Cap. 348538 Contributo Regionale Dgrv. 642/2010 Interventi su edifici Scolastici scuola media B. Maderna del conto residui 2010, Imp. n. 1341/10 R. 10, ove esiste sufficiente disponibilità; di dare atto che in attuazione degli indirizzi espressi dalla deliberazione della giunta comunale n. 130 del 06.06.2012 così come rettificata con deliberazione n. 176 del 27.07.2012, l intervento oggetto del presente provvedimento rientra nel prospetto allegato alla voce n. 3 I lotto ampliamento scuola B. Maderna ; il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati sui conti correnti dedicati di cui alla nota protocollo comunale n. 35593 del 25.07.2012, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari-postali dedicati, nello specifico: IBAN: IT14 B050 4020 9040 0000 1221 507; di approvare il disciplinare di incarico allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
di trasmettere la presente determinazione al geom. Zago Alessandro, per la formale accettazione di tutte le condizioni contrattuali stabilite con il presente atto, ai sensi dell art. 53, comma 3, del regolamento comunale dei contratti.
COMUNE DI CHIOGGIA Provincia di Venezia DISCIPLINARE D INCARICO PER DIREZIONE OPERATIVA E SERVICE TECNICO DEI LAVORI DEL I LOTTO FUNZIONALE DELL INTERVENTO INERENTE L AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA. TRA il Comune di Chioggia nella persona dell'ing. Stefano Penzo - Dirigente Settore Lavori Pubblici, nato a Chioggia il 16.02.1967, il quale agisce ed interviene in nome e per conto dell'amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni - codice fiscale e partita IVA: 00621100270, E Il Geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale in SS. Romea, 11-30015 Chioggia (VE) e residenza in Via del Canneto, 1/C 45010 Rosolina (RO), P. IVA: 03265090278, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Venezia al n. 2116 dal 07.02.2001, in seguito denominato professionista, si conviene quanto segue: l Amministrazione Comunale conferisce al professionista che accetta l incarico per la: DIREZIONE OPERATIVA SERVICE PER LA REDAZIONE DEI GRAFICI, DELLE RELAZIONI, DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO E DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. dei lavori riguardanti: I LOTTO FUNZIONALE DELL INTERVENTO INERENTE L AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA L importo stimato per la realizzazione delle opere suddette è il seguente: Lavori 260.070,90 Oneri per la sicurezza 12.351,75 per somme a disposizione 87.577,35 TOTALE COMPLESSIVO 360.000,00 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO Costituiscono oggetto dell incarico le seguenti prestazioni: 1 Direttore Operativo e service atto alla redazione dei grafici, delle relazioni, del Capitolato Speciale d Appalto, del computo metrico estimativo e di tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti. ART. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI L INCARICO Direttore operativo 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere; i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. SERVICE TECNICO PER LA REDAZIONE DEI GRAFICI, DELLE RELAZIONI, DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO E DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Produzione e realizzazione in triplice copia di tutti gli elaborati indicati riguardanti l opera in oggetto e fornitura degli stessi in formato editabile e modificabile. ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI Il professionista è obbligato all'osservanza delle nome del D.lgs. 163/2006 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207. ART. 4 - ONORARIO L'onorario da applicarsi è quantificato in netti di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44=, che resterà fisso ed immutabile; ART. 5 LIQUIDAZIONE COMPETENZE La liquidazione dell onorario verrà effettuata nella seguente maniera: per la parte riguardante la direzione operativa: 1. I^ rata pari al 45% dell importo concordato, alla consegna degli elaborati di cui al service tecnico; 2. II^ rata pari ad un ulteriore 45% dell importo concordato, successivamente alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori; 3. III^ rata, pari al 10% dell importo concordato, all approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell opera; ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA' Qualora il professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza del professionista, che possano provocare un danno apprezzabile per l'amm.ne, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. ART. 7 - CONTROVERSIE Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via Amministrativa, saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria ordinaria. ART. 8 ALTRE DISPOSIZIONI Sono a carico dell'amm.ne il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge 03 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul Valore Aggiunto.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente, disciplinare è dall'amm.ne affidato e dal progettista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'amm.ne stessa. Saranno a carico dei professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere domicilio in Chioggia, Palazzo Municipale. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il professionista, mentre lo sarà per l amministrazione comunale solo dopo l esecutività dell atto di approvazione. I termini temporali previsti nel presente disciplinare decorrono dalla data di sottoscrizione. Il presente disciplinare tiene luogo di contratto e sarà registrato solo in caso d uso. L Appaltatore assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.e successive modifiche e integrazioni. Il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanzieri di cui alla legge 136/2010. Letto, approvato e sottoscritto: Chioggia, Il Professionista Geom. Alessandro Zago Il Dirigente Ing. Stefano Penzo
LAVORI PUBBLICI\\SEGRETERIA LL.PP. COPIA DETERMINAZIONE N. 892 DEL 13/08/2012 L anno 2012, nel mese di agosto, il giorno tredici, IL DIRIGENTE adotta la seguente determinazione avente per oggetto: AFFIDAMENTO AL GEOM. ZAGO ALESSANDRO DELL' INCARICO DI DIRETTORE OPERATIVO E SERVICE TECNICO NELL AMBITO DEI LAVORI DEL I LOTTO FUNZIONALE DELL OPERA DENOMINATA AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA. APPROVAZIONE DEL DISCIPLINARE DI INCARICO. CUP. I93B10000070007 CIG. 4477765093. L ISTRUTTORE Fto Penzo Vanessa IL DIRIGENTE Fto dr. Stefano Penzo VISTO DI REGOLARITA CONTABILE Si attesta la copertura finanziaria della spesa del presente provvedimento ai sensi dell art. 151, comma 4, del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 (S.Imp. 90188/12 R.10) Lì, 13/08/2012 IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO Fto dr. Mario Veronese Attestazione di copia conforme Copia conforme all'originale in carta libera per uso amministrativo Lì, IL FUNZIONARIO INCARICATO
IL DIRIGENTE Con la determinazione dirigenziale n. 1174 del 29.09.2011 veniva incaricato l arch. Alessandro Casson, dello studio associato Fruggeri e Casson, nato a Chioggia il 24.05.1971, residente in Vicolo Capitello, 19/3 31020 Lancenigo di Villorba (TV), con studio al medesimo indirizzo, e-mail: fruggericasson@libero.it, Partita IVA: 04119340265, della direzione operativa e la redazione di Rendering Fotorealistici per i lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia ; per un importo di 4.761,43, oltre a 190,46 per contributo INARCASSA ed 1.039,90 per IVA, per un totale complessivo di 5.991,79, impegnando tale somma al Cap. 500534 Interventi su scuole medie del conto residui 2010, (S. Imp. n. 90334/11 R 10). con ordinanza di pagamento n. 973 del 14.10.2011, giusto mandato di pagamento n. 1261 del 02.03.2012 a seguito dell espletamento della fase riguardante la realizzazione di rendering fotorealistici, veniva liquidato al professionista l avviso di parcella del 10.10.2011, protocollo comunale n. 48097 del 10.10.2011, riguardante il pagamento del I acconto, per un totale complessivo di 2.717,77 ; con la determinazione dirigenziale n. 440 del 27.04.2012 veniva accolta l istanza dell arch. Alessandro Casson, che rinunciava espressamente alla parte rimanente dell incarico professionale conferito con la determinazione dirigenziale n. 1174 del 29.09.2011, per la parte riguardante la direzione operativa, sollevando l Amministrazione Comunale da ogni incombenza o rivalsa nei suoi confronti, riacquisendo la somma residua di 3.274,02 nelle disponibilità del capitolo Cap. 500534 Interventi su scuole medie del conto residui 2010, (Imp. n. 1343/10 R.10); considerato che per il completamento dell opera pubblica in oggetto, urge nominare un tecnico qualificato e referenziato per sostituire il dimissionario arch. Alessandro Casson come direttore operativo, nonché di un professionista in grado di espletare il servizio di service atto alla redazione dei grafici, delle relazioni, del Capitolato Speciale d Appalto e del computo metrico estimativo; visto che il personale interno comunale è impossibilitato, stante l attuale mole di lavoro allo stesso assegnato, a rispettare la programmazione e la tempistica imposta dall A.C., per la presente opera pubblica; visto il preventivo in data 25.07.2012, protocollo comunale n. 35594 del 25.07.2012, presentato dal geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale in SS. Romea, 11 - -30015 Chioggia (VE), e residenza in Via del Canneto, 1/C 45010 Rosolina (RO) P. IVA: 03265090278, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Venezia al n. 2116 del 07.02.2001, tecnico che già in passato ha collaborato fattivamente con l A.C., che propone la sua migliore offerta per l affidamento dell incarico di direttore operativo e service tecnico nell ambito dei lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia il tutto per un importo netto di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44; RICHIAMATA la deliberazione della giunta comunale n. 130 del 06.06.2012, così come rettificata con deliberazione n. 176 del 27.07.2012, che autorizza gli uffici comunali ad effettuare impegni di
spesa e pagamenti limitatamente agli interventi indicati nel prospetto 3) allegato consentendo il rispetto del patto di stabilità per il triennio 2012/2014; DATO ATTO che l intervento oggetto del presente provvedimento rientra nel prospetto approvato con la deliberazione della giunta comunale n. 176 del 27.07.2012, alla voce n. 3 I lotto ampliamento scuola B. Maderna ; o dato atto che il presente incarico viene conferito ai sensi dell art. 90 e seguenti del D.Lgs 163/06; o vista la dichiarazione della Cassa Italiana di Previdenza e Assistenza Geometri attestante la regolarità contributiva del professionista, in atti; o vista l autocertificazione con la quale il professionista dichiara di non avere dipendenti e di svolgere direttamente l attività libero professionale; o dato Atto che, ai sensi del comma 8, art. 3, Legge 136/2010 il presente affidamento è da considerarsi nullo qualora l appaltatore non assolva agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari; o visto l art. 3, comma 1, della legge 136/2010, in merito alla tracciabilità dei flussi finanziari; o vista la nota presentata dal Geom. Zago Alessandro protocollo comunale n. 35593 del 25.07.2012, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari-postali dedicati, nello specifico: IBAN: IT14 B050 4020 9040 0000 1221 507; visto l art. 38 dello Statuto; visto l art. 107, comma 3 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267; visto l art. 20 del Regolamento degli Uffici e dei Servizi; visti i Decreti del Sindaco n. 12 del 27.06.2012 e n. 15 del 16.07.2012; vista la determinazione dirigenziale 793 del 23.07.2012; DETERMINA di approvare il preventivo presentato dal geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale e residenza in SS. Romea, 11 - -30015 Chioggia (VE), P. IVA: 03265090278 e contestualmente di affidare l incarico di direttore operativo e service tecnico nell ambito dei lavori del I lotto funzionale dell opera denominata Ampliamento della scuola media B. Maderna a S. Anna di Chioggia il tutto per un importo netto di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44; di imputare la spesa complessiva di 8.305,44, a favore del summenzionato professionista al Cap. 348538 Contributo Regionale Dgrv. 642/2010 Interventi su edifici Scolastici scuola media B. Maderna del conto residui 2010, Imp. n. 1341/10 R. 10, ove esiste sufficiente disponibilità; di dare atto che in attuazione degli indirizzi espressi dalla deliberazione della giunta comunale n. 130 del 06.06.2012 così come rettificata con deliberazione n. 176 del 27.07.2012, l intervento oggetto del presente provvedimento rientra nel prospetto allegato alla voce n. 3 I lotto ampliamento scuola B. Maderna ; il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge 136/2010; di dare atto che i mandati di pagamento saranno effettuati sui conti correnti dedicati di cui alla nota protocollo comunale n. 35593 del 25.07.2012, con la quale la stessa comunica i conti correnti bancari-postali dedicati, nello specifico: IBAN: IT14 B050 4020 9040 0000 1221 507; di approvare il disciplinare di incarico allegato e facente parte integrante del presente provvedimento;
di trasmettere la presente determinazione al geom. Zago Alessandro, per la formale accettazione di tutte le condizioni contrattuali stabilite con il presente atto, ai sensi dell art. 53, comma 3, del regolamento comunale dei contratti.
COMUNE DI CHIOGGIA Provincia di Venezia DISCIPLINARE D INCARICO PER DIREZIONE OPERATIVA E SERVICE TECNICO DEI LAVORI DEL I LOTTO FUNZIONALE DELL INTERVENTO INERENTE L AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA. TRA il Comune di Chioggia nella persona dell'ing. Stefano Penzo - Dirigente Settore Lavori Pubblici, nato a Chioggia il 16.02.1967, il quale agisce ed interviene in nome e per conto dell'amministrazione Comunale che rappresenta, ai sensi dell'art. 107 D. Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e successive modificazioni - codice fiscale e partita IVA: 00621100270, E Il Geom. Zago Alessandro nato a Venezia il 25.10.1977, con studio professionale in SS. Romea, 11-30015 Chioggia (VE) e residenza in Via del Canneto, 1/C 45010 Rosolina (RO), P. IVA: 03265090278, iscritto al collegio dei geometri della provincia di Venezia al n. 2116 dal 07.02.2001, in seguito denominato professionista, si conviene quanto segue: l Amministrazione Comunale conferisce al professionista che accetta l incarico per la: DIREZIONE OPERATIVA SERVICE PER LA REDAZIONE DEI GRAFICI, DELLE RELAZIONI, DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO E DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO. dei lavori riguardanti: I LOTTO FUNZIONALE DELL INTERVENTO INERENTE L AMPLIAMENTO DELLA SCUOLA MEDIA B. MADERNA A S. ANNA DI CHIOGGIA L importo stimato per la realizzazione delle opere suddette è il seguente: Lavori 260.070,90 Oneri per la sicurezza 12.351,75 per somme a disposizione 87.577,35 TOTALE COMPLESSIVO 360.000,00 DISPOSIZIONI DI CARATTERE GENERALE ART. 1 OGGETTO DELL INCARICO Costituiscono oggetto dell incarico le seguenti prestazioni: 1 Direttore Operativo e service atto alla redazione dei grafici, delle relazioni, del Capitolato Speciale d Appalto, del computo metrico estimativo e di tutte le incombenze tecnico-amministrative conseguenti. ART. 2 DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI INERENTI L INCARICO Direttore operativo 1. Gli assistenti con funzioni di direttori operativi collaborano con il direttore dei lavori nel verificare che lavorazioni di singole parti dei lavori da realizzare siano eseguite regolarmente e nell'osservanza delle clausole contrattuali. Essi rispondono della loro attività direttamente al direttore dei lavori. 2. Ai direttori operativi possono essere affidati dal direttore dei lavori, fra gli altri, i seguenti compiti: a) verificare che l'appaltatore svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli delle strutture; b) programmare e coordinare le attività dell'ispettore dei lavori;
c) curare l'aggiornamento del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori e segnalare tempestivamente al direttore dei lavori le eventuali difformità rispetto alle previsioni contrattuali proponendo i necessari interventi correttivi; d) assistere il direttore dei lavori nell'identificare gli interventi necessari ad eliminare difetti progettuali o esecutivi; e) individuare ed analizzare le cause che influiscono negativamente sulla qualità dei lavori e proponendo al direttore dei lavori le adeguate azioni correttive; f) assistere i collaudatori nell'espletamento delle operazioni di collaudo; g) esaminare e approvare il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti; h) controllare, quando svolge anche le funzioni di coordinatore per l esecuzione dei lavori, il rispetto dei piani di sicurezza da parte dei direttore di cantiere; i) collaborare alla tenuta dei libri contabili. SERVICE TECNICO PER LA REDAZIONE DEI GRAFICI, DELLE RELAZIONI, DEL CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO E DEL COMPUTO METRICO ESTIMATIVO Produzione e realizzazione in triplice copia di tutti gli elaborati indicati riguardanti l opera in oggetto e fornitura degli stessi in formato editabile e modificabile. ART. 3 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DEGLI INCARICHI Il professionista è obbligato all'osservanza delle nome del D.lgs. 163/2006 e del regolamento di attuazione, approvato con D.P.R. del 5 Ottobre 2010, n. 207. ART. 4 - ONORARIO L'onorario da applicarsi è quantificato in netti di 6.600,00, oltre alla cassa italiana previdenza e assistenza geometri del 4% per 264,00, ed IVA 21% per 1.441,44, così per un totale complessivo di 8.305,44=, che resterà fisso ed immutabile; ART. 5 LIQUIDAZIONE COMPETENZE La liquidazione dell onorario verrà effettuata nella seguente maniera: per la parte riguardante la direzione operativa: 1. I^ rata pari al 45% dell importo concordato, alla consegna degli elaborati di cui al service tecnico; 2. II^ rata pari ad un ulteriore 45% dell importo concordato, successivamente alla redazione del verbale di ultimazione dei lavori da parte del direttore dei lavori; 3. III^ rata, pari al 10% dell importo concordato, all approvazione del certificato di regolare esecuzione o di collaudo dell opera; ART. 6 - INADEMPIENZE E PENALITA' Qualora il professionista non ottemperasse nell'espletamento dell'incarico alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese. In caso di persistente inadempienza del professionista, che possano provocare un danno apprezzabile per l'amm.ne, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato potrà provvedere alla revoca dell'incarico affidato. ART. 7 - CONTROVERSIE Tutte le controversie che potessero sorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dal disciplinare e che non si fossero potuti definire in via Amministrativa, saranno rimessi alla competente autorità giudiziaria ordinaria. ART. 8 ALTRE DISPOSIZIONI Sono a carico dell'amm.ne il contributo integrativo di cui all'art. 10 della Legge 03 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul Valore Aggiunto.
L'incarico, subordinato alle condizioni del presente, disciplinare è dall'amm.ne affidato e dal progettista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive impartite dall'amm.ne stessa. Saranno a carico dei professionista le spese di carta da bollo del disciplinare, nonché le imposte o tasse nascenti dalle vigenti disposizioni. Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere domicilio in Chioggia, Palazzo Municipale. Il presente disciplinare è immediatamente vincolante per il professionista, mentre lo sarà per l amministrazione comunale solo dopo l esecutività dell atto di approvazione. I termini temporali previsti nel presente disciplinare decorrono dalla data di sottoscrizione. Il presente disciplinare tiene luogo di contratto e sarà registrato solo in caso d uso. L Appaltatore assume gli obblighi di garantire la tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della Legge 13 agosto 2010, n. 136.e successive modifiche e integrazioni. Il presente contratto è risolto di diritto in caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità dei flussi finanzieri di cui alla legge 136/2010. Letto, approvato e sottoscritto: Chioggia, Il Professionista Geom. Alessandro Zago Il Dirigente Ing. Stefano Penzo