Repertorio N.255/OM Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Dipartimento per le Infrastrutture, i Sistemi Informativi e Statistici PROVVEDITORATO INTERREGIONALE PER LE OPERE PUBBLICHE TOSCANA MARCHE - UMBRIA DISCIPLINARE DI INCARICO PROFESSIONALE Porto di Pesaro Class. OM32882PU Progetto esecutivo dei lavori di manutenzione straordinaria agli uffici demaniale marittimo in uso alle Amministrazioni dello Stato lungo la Strada tra i due Porti. - Affidamento attività di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione. Importo a base di affidamento 9.406,43 più oneri di legge. CUP: D74E15000730001 - CIG: ZC41EF1819 PREMESSO CHE - questo Ufficio deve procedere all esecuzione delle attività in oggetto indicate; - il Responsabile del Procedimento, Ing. Corrado Maria Cipriani, ha accertato e certificato la difficoltà di svolgere le funzioni d istituto per carenza in organico di personale tecnico, ha richiesto, con nota n. 6204 del 15.03.2017, al Sig. Provveditore di individuare un professionista esterno per lo svolgimento dell attività in argomento; - con nota n. 7792 in data 31.03.2017 il Dirigente dell Ufficio 2 Tecnico e OO.MM per la Toscana ha segnalato nella persona dell Ing. Enrico Petrelli quale Professionista idoneo allo svolgimento dell incarico di che trattasi; - il Responsabile del Procedimento, Ing. Corrado Maria Cipriani, ha predisposto apposito Schema di disciplinare nel quale ha indicato, definito e Pagina 1 di 12
individuato la prestazione professionale da affidare ad un professionista esterno e determinato, sulla base del D.M. del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all architettura ed all ingegneria (G.U. n. 298/2013) ai sensi dell art. 92 del D.Lgs 163/06 e dell art. 262 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, il corrispettivo della prestazione professionale da porre a base dell affidamento in 10.569,02 al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; - il Responsabile del Procedimento, con nota n. 10056 del 03.05.2017ha richiesto al Professionista individuato di presentare la propria offerta economica sull onorario determinato sulla base del D.M. del Ministero della Giustizia 31 ottobre 2013, n. 143 Regolamento recante determinazione dei corrispettivi da porre a base di gara nelle procedure di affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all architettura ed all ingegneria (G.U. n. 298/2013) ai sensi dell art. 92 del D.Lgs 163/06 e dell art. 262 del Regolamento di cui al D.P.R. n. 207/2010, il corrispettivo della prestazione professionale da porre a base dell affidamento in 10.569,02 al netto degli oneri previdenziali, assistenziali e fiscali; - che con nota del 05.05.2017 nostro protocollo n. 11110 del 12.05.2017 il Professionista ha accettato di eseguire le prestazioni oggetto del presente disciplinare, offrendo un ribasso percentuale dell 11,00% (undicipercento) ritenuto conveniente per l Amministrazione, per cui l importo netto dell incarico è rideterminato in 9.406,43 oltre oneri di legge ed IVA; - che con provveditoriale n. 12053 del 24.05.2017 il RUP è stato autorizzato Pagina 2 di 12
ad affidare l incarico professionale in oggetto secondo le procedure di cui all art. 376 c. 2 lett. a) D.Lgs 50/2016 e art. 267 c.10 DPR 207/210 ssmmii ed a sottoscrivere con il professionista proposto Ing. Enrico Petrelli, con studio a Fano (PU), il disciplinare d incarico professionale; ACCERTATO CHE - che l incarico in argomento trova copertura finanziaria nei fondi previsti nel quadro economico dell intervento, approvato con D.P. n. 8926 del 22.12.2016; - che è stata verificata la regolarità contributiva del Professionista, come da Certificato INARCASSA regolare del 30.05.2017, agli atti della Sezione Contratti; - che il Professionista risulta iscritto all Ordine degli Ingegneri di Pesaro e Urbino al n. 1191 Sezione A; - che il Professionista ha dichiarato, giusta autodichiarazione del 05.05.2017 acquisita agli atti della Stazione Appaltante, che non incorre in alcuna delle cause ostative per contrarre con la P.A. e di non trovarsi nella condizione di incompatibilità di cui all art. 53 c.5 D.L.gs 165/2001; - che sono stati verificati i requisiti di cui all art. 80 del Codice, agli atti della Sezione Contratti; che il Professionista ha stipulato Polizza Assicurativa Professionale di responsabilità civile professionale per tutta la durata dell attività professionale affidata. TUTTO CIÒ PREMESSO ED ACCERTATO il giorno cinque del mese di settembre dell anno duemiladiciassette (05.09.2017) presso la sede del Provveditorato Interregionale per le Opere Pagina 3 di 12
Pubbliche per la Toscana, le Marche e l Umbria, sito in Ancona, Via Vecchini, 3, sono convenuti i Signori: Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani, nato a Jesi (AN) il 08.05.1966 quale Responsabile del Procedimento, in rappresentanza del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti Provveditorato Interregionale OO.PP. Toscana, Marche e Umbria (di seguito denominato Amministrazione Appaltante) Ing. Enrico Petrelli, nato a Rimini il 10.06.1973, in qualità di libero professionista, con studio a Fano (PU) Via Don Gentili n. 19/A - C.F. PTRNRC73H10H294S e P. IVA n. 02169290414 come da dichiarazione del 07.08.2017 (Allegato A ) tra i quali si conviene e stipula quanto segue: Articolo 1 Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione Al Professionista sono affidate le funzioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione di cui all art. 92 del D.Lvo 81/08 ss.ii.mm. e dell art. 151 del Regolamento di cui al DPR 207/2010. L incarico verrà svolto personalmente dal professionista, senza vincoli di subordinazione né di orario, secondo le disposizioni del Direttore Lavori. Il Professionista si impegna ad attenersi nell espletamento di tutte le prestazioni professionali dei dispositivi contenuti nelle norme vigenti, in materia di sicurezza e tutela dei lavoratori, in materia di lavori pubblici ed in particolare all art. 92 del D.Lgs. 81/08 ss.mm.ii. all art. 131 del D.Lgs 163/06 all art. 151 del Regolamento di cui al DPR 207/2010. Il Professionista in particolare dovrà: - esaminare le eventuali proposte di integrazione all originale Piano di Sicurezza e di coordinamento presentate dall impresa appaltatrice nel caso Pagina 4 di 12
in cui quest ultima ritenga in tal modo di meglio garantire la sicurezza nel cantiere; - assicurare, tramite opportune azioni di coordinamento, l applicazione delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza previsti dalla vigente normativa; - adeguare i predetti piani ed il relativo fascicolo previsti dalla normativa stessa in relazione all evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute; - verificare l idoneità dei piani operativi di sicurezza assicurandone la coerenza con il piano di sicurezza e coordinamento; - organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; - segnalare alla Stazione appaltante, in caso di gravi osservanze delle norme in materia di sicurezza nei cantieri, la sospensione dei lavori o delle singole lavorazioni fino a verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere o la rsoluzione del contratto. Sono compresi nell incarico gli incontri periodici nel cantiere o presso l ufficio Direzione Lavori, che il Responsabile Unico del Procedimento o Direttore Lavori o lo stesso Coordinatore possono chiedere in qualsiasi momento al fine di risolvere problemi tecnici o gestionali. Il professionista dovrà trasmettere al Responsabile del Procedimento, almeno con cadenza bimestrale e, in ogni caso, al verificarsi di particolari eventi attinenti la sicurezza del cantiere, una relazione sull attività svolta. II Professionista dovrà svolgere la prestazione nei termini e nei modi offerti Pagina 5 di 12
in sede di gara ed indicati nella Relazione tecnica parte integrante del presente disciplinare. Il Professionista, ad ultimazione dei lavori, dovrà certificare la rimozione del cantiere da parte dell impresa appaltatrice e redigere una relazione conclusiva delle attività svolte. Articolo 2 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva A garanzia degli obblighi derivanti dalla stipula del presente atto, il Professionista presenta la garanzia fidejussoria n. 2177669 del 28.07.2017 prestata dalla COFACE Compagnie francaise d assurance pour le commerce extérieur S.A. Rappresentanza Generale per l Italia Agenzia di Ancona/023, nell interesse del Professionista ed a favore dell Amministrazione Appaltante fino alla concorrenza della somma di 1.035,00 (Euro Milletrentacinque/00), pari all 11% dell importo complessivo dell affidamento. La polizza risulta autenticata nella firma dal Dott. Eraldo Scarano, Notaio in Ravenna. (Allegato B ) La garanzia fideiussoria prestata sarà progressivamente svincolata in relazione all avanzamento dei lavori nel limite massimo del 75% dell importo iniziale garantito. L amministrazione può avvalersi della garanzia fideiussoria, parzialmente o totalmente e in detti casi ha facoltà di chiedere al Professionista la reintegrazione della cauzione ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. Il professionista presenta altresì polizza assicurativa di responsabilità civile professionale n. 1/2012/122/152795882 rilasciata dalla Unipol Sai Assicurazioni Agenzia di Fano (PU) Subagenzia codice 101, a copertura per tutta la durata dell attività professionale affidata. L atto assicurativo è agli atti Pagina 6 di 12
della Stazione Appaltante. Articolo 3 Elaborati Il Professionista dovrà fornire n. 2 copie cartacee e n. 2 copie su supporto informatico di tutta la documentazione oggetto del presente incarico, impegnandosi a fornire eventuale ulteriore documentazione che sarà ritenuta necessaria dall Amministrazione. Articolo 4 Compenso professionale, accessori e rimborsi spese Il compenso forfetario per l espletamento delle attività di cui al presente disciplinare è determinato sulla base del D.M. del Ministero di Giustizia 143/2013 (G.U. N. 298 DEL 20.12.2013), al netto del ribasso offerto del 11,00% per complessivi 9.406,43 oltre 376,26 al 4% per inarcassa, ed IVA al 22% per complessivi 11.934,88. Il Professionista accetta senza riserve il compenso come sopra stabilito forfetariamente di 11.934,88 come da parcella allegata facente parte integrante del presente Disciplinare (Allegato C ). Il suddetto compenso forfetario è comprensivo di tutti i compensi accessori, spese e rimborsi relativi allo svolgimento dell attività conferita, compresi gli oneri per eventuali studi ed indagini di supporto alla prestazione professionale richiesta, il tempo trascorso fuori ufficio dal professionista stesso e dal personale di aiuto, per viaggi di andata e ritorno, per eventuali riunioni informative e simili. Articolo 5 Pagamenti Sulla base del compenso, come determinato nel precedente art. 4 di complessivi 11.934,88, si provvederà al pagamento in un unica soluzione, somma che potrà essere liquidata solo dopo la trasmissione da parte del Professionista della relazione finale sull attività svolta. Detto pagamento Pagina 7 di 12
resta comunque subordinato all acquisizione del DURC in corso di validità e sarà effettuato su conto corrente dedicato come indicato nella dichiarazione del 07.08.2017 (allegato A ). Il soggetto autorizzato a riscuotere, ricevere e quietanzare le somme dovute è Luciana Nigra nata a Fano (PU) il 12.11.1944 C.F. NGRLCN44S52D488H. La fattura dovrà essere emessa in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall Allegato A di cui all art. 2 c. 1 D.M. 55/2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il sistema di interscambio (SDI). Articolo 6 Obbligo di traccabilità dei flussi finanziari L Impresa dichiara espressamene di esonerare l Amministrazione da ogni e qualsiasi responsabilità per i pagamenti che saranno in tal modo eseguiti, si assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della L. 136/2010 e si impegna altresì alle comunicazioni di sua competenza previste al c.8 del citato art.3. Il mancato rispetto delle sopraindicate disposizioni di legge costituisce, ai sensi del c.9 bis della citata Legge, causa di risoluzione contrattuale. Gli avvisi di avvenuta emissione dei titoli saranno inviati all indirizzo pec attivo indicato dall Impresa nell allegato A. Articolo 7 Tempi di esecuzione dell incarico Le attività oggetto del presente incarico avranno inizio a partire dalla data di stipula del presente disciplinare ed avranno termine con la trasmissione della relazione finale sull attività svolta. La relazione finale sull attività svolta dovrà essere consegnata contestualmente alla richiesta finale di liquidazione del compenso e, comunque, entro 30 giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di ultimazione dei lavori. Articolo 8 Penali Pagina 8 di 12
Qualora il Professionista non rispetti la tempistica di cui all art. 6, fatta eccezione per eventuali proroghe concesse dall Amministrazione, sarà applicata una penale dell 1 per mille del compenso stabilito per ogni giorno di ritardo, e comunque non superiore al 10 per cento, detta penale sarà trattenuta sul saldo del compenso spettante al professionista. Nel caso in cui il ritardo superi i 30 giorni, l amministrazione resterà libera da ogni impegno verso il Professionista inadempiente senza che quest ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorario che per rimborso spese. Saranno comunque a carico del Professionista i maggiori oneri derivanti all Amministrazione procurati dal ritardo del sopra citato. Articolo 9 Responsabilità e oneri a carico del Professionista Si intendono assunti dal Professionista tutti gli oneri e responsabilità connessi al completo espletamento della prestazione di cui trattasi con le modalità e nei tempi prescritti. Ciò in quanto tali oneri e responsabilità si intendono compensati nel prezzo stabilito in sede di stipula del presente disciplinare. Il Professionista è responsabile per errori o difetti verificatisi, per sua colpa o dei suoi collaboratoriove si sarebbero potuti evitare seguendo le normali procedure e agendo con la dovuta competenza e serietà professionale. Il Professionista indennizzerà l Amministrazione da e contro qualsiasi danno, responsabilità o spese legali risultanti da una violazione del presente atto inclusa qualsiasi negligenza o omissione causata dai collaboratori del Professionista stesso. Deve intendersi rientrante tra gli oneri e responsabilità del Professionista tutto quanto necessario al corretto espletamento dell incarico, compresi: - tutti gli oneri di cancelleria; Pagina 9 di 12
- tutti gli oneri della comunicazione, precisato che, attesa la natura dell incarico, dovranno essere adottati tutti i mezzi più tempestivi (corriere, telefoni, fax); - tutti gli oneri di trasporto, attrezzature e strumenti, materiali di consumo e quant altro necessario in funzione al tipo e numero degli accertamenti, prove, verifiche per l espletamento dell incarico; - tutti gli oneri assicurativi e fiscali attinenti agli oggetti dei precedenti punti. Articolo 10 Variazione dell incarico Il Professionista si obbliga ad introdurre nella documentazione ed elaborati predisposti tutte le modifiche di dettaglio ed integrazioni, non sostanziali, che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile dell Amministrazione, senza che questo dia diritto a speciali e maggiori compensi. Qualora le modifiche comportino invece cambiamenti sostanziali dell incarico, determinati da nuove e diverse esigenze, con il Professionista sarà concordato un nuovo compenso sulla base delle tariffe professionali vigenti all atto della sottoscrizione del presente disciplinare ed in analogia con la parcella professionale posta a base dell incarico originario e verrà stipulato apposito atto aggiuntivo al disciplinare originariamente sottoscritto. Articolo 11 Obblighi dell Amministrazione L Amministrazione si riserva ogni più ampia facoltà di proseguire nel rapporto secondo i patti sottoscritti fino all espletamento di tutte le attività previste nel presente disciplinare, ovvero di recedere, a suo insindacabile giudizio, in qualsiasi momento se ne ravvisasse la necessità per fatto non imputabile al Professionista. In tale caso al Professionista spetterà il compenso relativo all attività già effettuata ed accertata dal Responsabile del Pagina 10 di 12
Procedimento alla data di rescissione. Articolo 12 Risoluzione delle controversie Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente alla liquidazione dell importo pattuito nel presente disciplinare e che non si fossero potute definire in via amministrativa saranno deferite alla competente autorità Giudiziaria, Foro di Ancona. Articolo 13 Trattamento dei dati personali Con la sottoscrizione del presente disciplinare il Professionista autorizza l Amministrazione al trattamento dei dati personali, per le sole finalità connesse all espletamento dell incarico in argomento. Articolo 14 Disposizioni varie Il presente disciplinare è impegnativo dalla sottoscrizione per il Professionista mentre diventerà tale per l Amministrazione soltanto dopo la formale approvazione. Saranno a carico del Professionista tutte le spese di copiatura, gli eventuali bolli e registrazioni derivanti dal presente disciplinare, nonché le imposte e tasse nascenti dalle vigenti disposizioni.il presente disciplinare sarà soggetto a registrazione fiscale, ex art. 5 c. 2 DPR 131/1996 ssmmii, solo in caso d uso ed è regolarizzato per l assolvimento dell imposta di bollo mediante n. uno (1) contrassegno telematico per un valore di 96,00 (Euronovantasei/00) che viene apposto sulla copia analogica conservata agli atti della Sezione Contratti. Il presente disciplinare, redatto in modalità elettronica, ex art. 11 c. 13 del Codice, è composto di n. 12 pagine a video e viene sottoscritto, in quanto conforme alle loro volontà, dalle parti contraenti con firma digitale ex art. 24 D.Lgs. 82/2005 Codice A.D.. Pagina 11 di 12
Si allegano al presente atto: A) Dichiarazione del 07.08.2017 B) Polizza fideiussoria. C) Parcella Professionista. Per l Amministrazione Appaltante - Il Responsabile del Procedimento Dott. Ing. Corrado Maria Cipriani Dott. Ing. Enrico Petrelli Pagina 12 di 12