COMUNE DI PONTE SAN PIETRO Piazza Libertà n. 1 24036 Ponte San Pietro (Bg) tel. n. 035 6228411 Rep. atti n. 2551 LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA TETTO EDIFICIO DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VICOLO PIATTI DESTINATO AD EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA CIG: ZCC1BE1055 L anno duemilasedici, addì 21 del mese di dicembre, in Ponte San Pietro, nella Residenza comunale, tra i signori - ROTA dott. arch. Oliviero, nato a Bergamo il 08.10.1962, in qualità di Responsabile Area 2.02 Pianificazione e gestione del territorio del Settore 2, domiciliato per la carica presso la Sede Comunale, il quale interviene in questo atto, in esecuzione di quanto prevede l atto di gestione del personale n. 920-22 del 20.10.2016, in rappresentanza e per conto del Comune di Ponte San Pietro - P.I. 00250450160; - REMONDINI Anacleto, nato a Mapello (Bg) il 21.07.1943 ed ivi residente in Via G. Donizetti n. 1, legale rappresentante della società REMONDINI SRL, con sede in Mapello (Bg) Via G. Pascoli n. 12, iscritta nel Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di Bergamo al n. 01241200169 numero REA BG-186148 - P.I. 01241200169. PREMESSO 1) che a seguito di gara a mezzo procedura negoziata per i lavori in oggetto è stata formulata proposta di aggiudicazione per la società REMONDINI SRL, come risulta dal verbale in data 24.11.2016, generato automaticamente dal 1
portale Sintel, depositato agli atti; 2) che con determinazione del Responsabile Area 2.02 Pianificazione e gestione del Territorio 202-94 in data 02.12.2016, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla società REMONDINI SRL; 3) che è stato pubblicato all albo online l avviso in merito all esito della suddetta gara; 4) che è stata presentata dal legale rappresentante dell appaltatore dichiarazione sostitutiva ex art. 46 DPR n. 445/00 in ordine al possesso dei requisiti generali attestanti la capacità a contrarre con la Pubblica Amministrazione; 5) che la comunicazione antimafia non è richiesta in quanto trattasi di contratto il cui valore complessivo è inferiore a Euro 150.000,00 ai sensi dell art. 83 comma 3 D.Lgs. n. 159/2011; 6) che per la sottoscrizione del presente contratto sono state eseguite le verifiche relative all iscrizione alla CCIAA, ad eventuali procedure concorsuali e fallimentari, al casellario giudiziale, alla posizione rispetto agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999 ed alla regolarità contributiva (DURC) e tutte sono risultate regolari e/o negative; TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI COME SOPRA COSTITUITE CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE ARTICOLO 1 - PREMESSA La premessa fa parte integrante e sostanziale del presente atto. ARTICOLO 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO Il Comune di Ponte San Pietro affida alla società REMONDINI SRL, che accetta, l esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria tetto edificio di 2
proprietà comunale sito in Vicolo Piatti destinato ad edilizia residenziale pubblica, secondo le modalità previste dal capitolato speciale d appalto, dalla relazione tecnica - quadro economico e dal computo metrico estimativo, che costituiscono parte integrante e sostanziale al presente contratto, anche se non materialmente allegati. ARTICOLO 3 CORRISPETTIVO DELL APPALTO Per il pieno e perfetto adempimento del contratto è fissato un corrispettivo presunto pari ad Euro 14.217,83 (euro quattordicimiladuecentodiciassette/ ottantatre) oltre IVA 22%. L importo è stato determinato applicando il ribasso percentuale del 16,75%, offerto dalla società in sede di gara (con esclusione degli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso). Il pagamento avverrà in unica soluzione ad ultimazione dei lavori. ARTICOLO 4 TERMINE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI Il termine per la realizzazione e l ultimazione dei lavori è fissato in 15 giorni naturali consecutivi, calcolati dalla data del verbale di consegna. ARTICOLO 5 NORME IN MATERIA DI TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI L appaltatore assume l obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari, come previsto dall art. 3 Legge n. 136/2010 così come modificato dal D.L. n. 187/2010, convertito con modificazioni dalla Legge n. 217/2010. A tal fine l appaltatore, con riferimento ai lavori identificati con CIG ZCC1BE1055, ha comunicato per iscritto al Comune gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati di cui al comma 1, del succitato art. 3, precisando il nominativo delle persone titolate ad operare sullo stesso conto, ed assume l obbligo di 3
comunicare tempestivamente al Comune tutte le modifiche che si potranno verificare rispetto ai dati trasmessi. Nel caso di inosservanza della legislazione in materia, si applicano le sanzioni stabilite. ARTICOLO 6 OBBLIGHI DELL APPALTATORE L appalto viene concesso dal Comune ed accettato dall appaltatore sotto l osservanza assoluta delle condizioni e delle modalità di cui al capitolato speciale d appalto, documento che l appaltatore dichiara di ben conoscere. Il suddetto documento si intende facente parte integrante del contratto, anche se non materialmente allegato. Le parti si obbligano a rispettare specificatamente le seguenti prescrizioni: - penali in caso di ritardo (art. 15 del capitolato): nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l esecuzione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo verrà applicata una penale dell uno per mille dell importo di aggiudicazione, con un massimo del 10% dell importo contrattuale. - oneri a carico dell appaltatore: si richiamano integralmente gli oneri e gli obblighi a carico dell appaltatore previsti dagli artt. 47 e 48 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 7 - CAUZIONE A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto l appaltatore ha costituito cauzione definitiva di Euro 2.275,00 a mezzo di fidejussione assicurativa n. 361313359 rilasciata da GENERALI ITALIA SPA Agenzia di Ponte San Pietro in data 02.12.2016. La cauzione prevede espressamente la rinuncia al beneficio di preventiva escussione del debitore principale e l operatività entro 15 giorni a semplice 4
richiesta scritta della Stazione appaltante. Cesserà di avere effetto alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione. Nel caso di inadempienze contrattuali da parte dell appaltatore, il Comune avrà diritto di valersi di propria autorità della suddetta cauzione. In tale ipotesi l appaltatore dovrà reintegrare la cauzione medesima, nel termine che gli sarà fissato. ARTICOLO 8 - POLIZZA ASSICURATIVA L appaltatore ha prodotto Polizza assicurativa per responsabilità civile Impresa edile n. 281532593 rilasciata da ASSICURAZIONI GENERALI SPA. ARTICOLO 9 - DIVIETO DI CESSIONE E SUBAPPALTO Il presente contratto non può essere ceduto a pena di nullità. L appaltatore in sede di gara ha dichiarato che intende subappaltare i seguenti lavori: installazione ponteggio, ricorritura manto di copertura, installazione linea vita, opere da lattoniere. Per la disciplina del subappalto si rimanda agli artt. 36, 37 e 38 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 10 - OBBLIGHI DELL APPALTATORE VERSO IL PERSONALE L appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione ed assistenza dei lavoratori. L appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria previste per i dipendenti alla vigente normativa. L appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, 5
territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per le località dove si eseguono i lavori. ARTICOLO 11 - OBBLIGHI IN MATERIA DI ASSUNZIONI OBBLIGATORIE Le parti, in base alle risultanze della dichiarazione sostitutiva dell appaltatore e della comunicazione della Provincia di Bergamo in data 30.11.2016, danno atto che l appaltatore medesimo non è tenuto ad ottemperare agli obblighi di cui alla Legge n. 68/1999, disciplinante il diritto al lavoro dei disabili. ARTICOLO 12 - DOMICILIO DELL APPALTATORE Ai fini del presente contratto l appaltatore elegge domicilio presso la sede della società medesima, in Mapello (Bg) Via G. Pascoli n. 12. ARTICOLO 13 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Il Comune ha facoltà di risolvere il contratto secondo quanto disposto dagli artt. 18 e 42 del capitolato speciale d appalto. ARTICOLO 14 - SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell appaltatore tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l IVA che resta a carico del Comune. ARTICOLO 15 - TRATTAMENTO DATI PERSONALI Il Comune, ai sensi dell art. 13 D.Lgs. n. 196 del 30.06.2003 Codice in materia di protezione dati personali, informa l appaltatore che il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della sottoscrizione del presente atto; che i soggetti che verranno a conoscenza dei dati personali sono i Responsabili dei Settori competenti e che tratterà i dati contenuti nel presente atto esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti comunali in materia. L appaltatore dichiara di essere 6
informato circa i diritti di cui all art. 7 del decreto citato. Titolare del trattamento dati è il Sindaco pro-tempore; Responsabile del trattamento dati il Dirigente del Settore 2. ARTICOLO 16 FORO COMPETENTE Per qualunque contestazione o vertenza che dovesse insorgere tra le parti sull interpretazione o esecuzione del presente contratto è competente il Tribunale di Bergamo. ARTICOLO 17 DISPOSIZIONI FINALI Questo atto, predisposto in modalità elettronica mediante personal computer e software di videoscrittura, consta di sette facciate e viene sottoscritto con firma digitale. La presente scrittura privata non autenticata verrà registrata solo in caso d uso. Letto, confermato e sottoscritto. COMUNE DI PONTE SAN PIETRO IL RESPONSABILE AREA 2.02 DEL SETTORE 2 ROTA dott. arch. Oliviero (firmato digitalmente) REMONDINI SRL IL LEGALE RAPPRESENTANTE REMONDINI Anacleto (firmato digitalmente) Imposta di bollo assolta mediante apposizione di n. 2 contrassegni telematici da Euro 16,00 sulla copia cartacea custodita agli atti d ufficio, contraddistinti dai seguenti identificativi 01151992255839 e 01151992255828 7