DISCIPLINARE TECNICO ISPEZIONI ELIPORTATE

DISCIPLINARE TECNICO ISPEZIONI ELIPORTATE Edizione Agosto 2014 SERVIZIO PER L ISPEZIONE ELIPORTATA VISIVA E TERMOGRAFICA DELLE LINEE ELETTRICHE AEREE IN ALTA E MEDIA TENSIONE Unità RETE AT 1

INDICE 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 2. LUOGO DI ESECUZIONE... 3 3. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE... 3 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO... 4 5. OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE... 5 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI... 5 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI... 5 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI... 6 9. SUBAPPALTO... 6 10. PENALI... 6 11. CAUZIONE DEFINITIVA... 7 12. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE... 7 13. GESTORE DEL CONTRATTO... 7 14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI... 8 15. ALLEGATI... 9 Unità RETE AT 2

1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il presente Capitolato Speciale d Appalto, di seguito Capitolato Speciale, riguarda l appalto per il servizio di indagine termografica sugli elettrodotti ad Alta Tensione (AT) a 60 kv e 150 kv e Media Tensione (MT) a 20 kv e 8,4 kv con l ausilio di elicottero. Nel prosieguo ACEA Distribuzione S.p.A. viene indicata anche come Committente, o più brevemente come ACEA, mentre il soggetto cui viene affidata l esecuzione del servizio con le modalità regolate dal presente Disciplinare e dai documenti appresso richiamati viene indifferentemente indicato come Fornitore o Impresa. Il servizio andrà eseguito in conformità all Allegato A Specifica Tecnica n. 7/3/342 ed. Agosto 2014. 2. LUOGO DI ESECUZIONE Il Servizio dovrà essere eseguito sugli impianti elettrici di ACEA Distribuzione S.p.A. situati nel territorio della Provincia di Roma. La consistenza dei collegamenti elettrici da ispezionare è pari a circa : 335 Km di linee aeree AT in esercizio. 484 Km di linee aeree MT in esercizio. 3. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE L esecuzione del servizio dovrà essere ultimato entro 720 (settecentoventi) giorni solari consecutivi dalla data del verbale di d ordine. Il Servizio sarà svolto effettuando una ispezione di tutte le Linee Aeree AT e una ispezioni di tutte le Linee Aeree MT per anno solare di contratto. Le ispezioni saranno svolte, per motivi operativi, nel periodo compreso tra Marzo e Giugno, tale programmazione potrà essere rivista, per esigenza del Committente, in fase di redazione del Piano di Progetto. Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni dall emissione dell Ordine, come previsto nell Allegato A par. 5, dovrà emettere un Piano di Progetto e, nei successivi 15 (quindici) giorni dall approvazione dello stesso, un Piano di Controllo e Qualità. In tali documenti, dovranno essere indicate tutte le fasi di svolgimento del servizio, le date previste per la conclusione di ciascuna fase ed i controlli in capo al Fornitore per la verifica dei dati rilevati; conterrà il calendario (date e orari) di sorvolo dei vari collegamenti. Il calendario sarà concordato con il Committente in base alla disponibilità degli impianti, alle loro condizioni di carico e alle esigenze di sicurezza del volo. Le attività di volo per l ispezione visiva e termografica dovranno essere completate entro 60 (sessanta) giorni solari consecutivi dalla data fissata per l inizio delle attività, fatti salvi i ritardi dovuti a cause di forza maggiore, o ad esigenze di sicurezza del volo e le eventuali sospensioni disposte. Fermo restando quanto previsto al punto 4.3. dell Allegato A al presente Disciplinare in caso di anomalie riscontrate durante l esecuzione del Servizio e di quanto previsto al punto 4.1 e 4.2 dello stesso Allegato A, entro 30 (trenta) giorni solari consecutivi dalla data fissata nel Piano di Unità RETE AT 3

Progetto per l ultimo sorvolo, l impresa dovrà completare la consegna di tutti gli elaborati e la documentazione cartacea ed informatica ed i materiali videografici previsti dall Allegato A. La consegna dovrà avvenire presso l Unità di Gestione del Contratto con nota di accompagnamento. Ai fini dell accertamento della data di effettiva consegna e della eventuale applicazione delle penali previste, farà fede la data del protocollo di ricezione ACEA su detta nota. Nel caso in cui, successivamente a detta ricezione, il Committente si avveda di una non perfetta rispondenza di quanto consegnato ai termini pattuiti a causa di modeste imperfezioni o mancanze di lieve entità, il Committente richiederà le necessarie integrazioni stabilendo un termine perentorio, trascorso inutilmente il quale si procederà come previsto all art. 10). 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni, oggetto del contratto, sarà quello offerto in gara dall Impresa e sarà remunerato a misura. La contabilizzazione avverrà applicando l importo unitario ( /km) offerto in sede di gara dal Fornitore e riferito all ispezione eliportata di un chilometro di linea elettrica trifase delle linee AT ed MT. Il prezzo si intende, inoltre, comprensivo di ogni onere, gravame o limitazione che può derivare dall osservanza delle norme di legge applicabili e di ogni disposizione emessa dalle autorità competenti (Amministrazioni statali, provinciali e comunali, altri Enti territoriali, Comandi militari, Polizia di Stato, Vigili del Fuoco, etc.), anche in circostanze eccezionali e con validità temporanea. Pertanto, anche per detti oneri, gravami o limitazioni l Impresa non può vantare alcun diritto di rivalsa nei confronti dell ACEA. Resta inteso che il Fornitore, essendo a conoscenza del tipo di servizio da eseguire e delle località interessate, avendo svolto in rapporto a ciò una compiuta indagine sia sotto l aspetto tecnico che sotto l aspetto economico, rinuncia ad avanzare qualsiasi pretesa di compensi o indennizzi straordinari. Verranno portate in contabilità le misure per le quali si intendono completamente e definitivamente accettati gli elaborati forniti (previsti nell Allegato A). Tale accettazione si intende effettuata con l emissione del Certificato di Regolare Esecuzione di cui al successivo art. 8). Il corrispettivo dovuto al Fornitore sarà liquidato in un unica soluzione successivamente a detta accettazione. La fattura deve essere emessa, previa autorizzazione da parte della Direzione Lavori di ACEA. L autorizzazione alla emissione della fattura viene concessa comunicando un codice che dovrà essere riportato sulla medesima, rilasciato all atto dell introduzione a sistema informatico ACEA del mandato di pagamento. La fattura carente dell indicazione di tale codice non sarà conforme alle prescrizioni contrattuali e non darà titolo alla maturazione di interessi in caso di ritardato pagamento. La fattura dovrà essere compilata in conformità alle norme del DPR 633 del 26/10/1972 e ss.mm.ii.; dovrà contenere i riferimenti al codice fiscale e alla partita IVA. La fattura dovrà infine essere intestata ad ACEA Distribuzione S.p.A. e recapitata c/o Acea S.p.A., P.le Ostiense 2, 00154 Roma. L'invio della fattura dovrà avvenire tramite posta ordinaria o plico raccomandato senza busta. La data di ricezione della fattura è attestata dal timbro "protocollo arrivo fatture" apposto da Poste Italiane S.p.A., gestore del Servizio Protocollo di ACEA. Unità RETE AT 4

Il pagamento della fattura avviene secondo i termini fissati nell ordine di acquisto ed avverrà a mezzo bonifico bancario: dovranno essere riportate in fattura la banca, l'agenzia, il conto corrente e le relative coordinate bancarie CAB e ABI complete di CIN di controllo. Anche ai sensi e per gli effetti di cui al D.lgs. 231/2002, nel caso in cui il fornitore abbia diritto alla corresponsione di interessi moratori, per ritardo di pagamento, gli stessi verranno riconosciuti al saggio degli interessi legali (art. 1284 c.c.). Il Committente non risponderà di eventuali ritardi nei pagamenti dovuti alla omessa citazione degli estremi dell autorizzazione alla fatturazione sulle fatture stesse. 5. OBBLIGHI ED ONERI DEL FORNITORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale Servizi, L Impresa avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri. Il Fornitore ha l obbligo di mettere in atto quanto necessario, anche se non espressamente indicato nella documentazione richiamata, per adempiere al servizio in maniera esaustiva; resta inteso che l impresa si assume la completa responsabilità, ad ogni effetto civile e penale, dell esecuzione del servizio commissionato, dei mezzi usati sia direttamente che indirettamente. L impresa dichiara di essere a conoscenza delle norme vigenti in materia di prevenzione infortunistica ed igiene del lavoro e della responsabilità che le leggi demandano ai datori di lavoro, ai dirigenti ed ai preposti in materia antinfortunistica. Il Fornitore dichiara inoltre di essere a conoscenza delle norme che regolamentano tutti gli aspetti relativi al servizio da svolgere, con particolare riferimento alle norme relative al volo civile. Il Fornitore garantisce in ogni tempo il Committente contro ogni e qualsiasi pretesa da parte di titolari o concessionari di brevetti, licenze, disegni, modelli, marchi di fabbrica od altro, concernenti la strumentazione, le forniture, i materiali, gli impianti, i procedimenti ed i mezzi tutti utilizzati nell'esecuzione di quanto forma oggetto dell'appalto. Il Fornitore è tenuto a mantenere la più assoluta riservatezza per quanto concerne l'uso di tutti i documenti e i disegni ed elaborati riguardanti l'appalto e ad astenersi, salvo esplicito benestare del Committente, dal pubblicare o comunque diffondere con qualsiasi mezzo informazioni, documenti o immagini acquisite in relazione all'appalto. NON OPERANTE 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI La direzione ed il controllo delle prestazioni oggetto del Servizio è di competenza del Coordinamento Tecnico Operativo dell Unità Rete A.T. per la parte inerente le ispezioni della Unità RETE AT 5

rete A.T. e del Coordinamento supporto e lavori Est/Sud Est per la parte inerente le ispezioni della rete M.T. 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI Il Fornitore, entro 30 (trenta) giorni solari dalla data di ultimazione del Servizio, da parte del Fornitore e come definito al precedente articolo 3), effettua il Collaudo del Servizio e ne comunica l esito definitivo al Fornitore (in caso di esito positivo sarà emesso il Certificato di Regolare Esecuzione). Dalla definitiva comunicazione di esito positivo del Collaudo, decorre la garanzia per il Servizio svolto e per il software eventualmente fornito. Il periodo di detta garanzia sarà di 24 (ventiquattro) mesi. Durante il periodo di garanzia, l Impresa avrà l'obbligo di eseguire, a propria cura e spese e nel più breve tempo, tutte le ripetizioni, correzioni, modifiche e sostituzioni che si rendessero necessarie per difetti imputabili alla qualità del servizio. 9. SUBAPPALTO Il subappalto non e previsto nell esecuzione del presente servizio. Qualora ricorressero necessità particolari, ad esempio nolo a freddo di mezzi, queste saranno valutate ed autorizzate dal Committente. 10. PENALI In caso di ritardo, mancato rispetto dei livelli di servizio e/o di inadempimento sarà applicata, al Fornitore, le seguenti penali. Relativamente allo svolgimento del Servizio, Per ogni giorno solare di ritardo sul termine utile di ultimazione del Servizio e fino ad un massimo di 20 (venti) giorni solari, al Fornitore viene applicata una penale pecuniaria pari all 1 (uno per mille) dell importo del relativo Servizio di cui si comporrà l appalto, che sia stato ultimato in ritardo. Oltre il citato termine di venti giorni, la penale viene portata al 2 (due per mille) per ogni ulteriore giorno solare di ritardo. L importo totale delle penali per ritardo si applica fino alla concorrenza del 10 % (dieci per cento) dell importo d Ordine, dopodiché il Committente potrà esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e l'impresa sarà sospesa per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Tuttavia, nei casi in cui il Committente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, di accettare un ritardo superiore ai limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera del 3 (tre per mille) per ogni ulteriore giorno di ritardo. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del fornitore. Unità RETE AT 6

In caso di risoluzione del contratto l'acea procederà senza altro, con semplice provvedimento amministrativo, all'incameramento del deposito cauzionale definitivo, riservandosi inoltre di chiedere il risarcimento di qualsiasi ulteriore danno conseguente alla mancata effettuazione della prestazione Sarà cura di ACEA DISTRIBUZIONE S.p.A., comunicare alla competente Funzione di ACEA S.p.A. la necessità di applicare penali e l'entità delle stesse. 11. CAUZIONE DEFINITIVA E previsto l obbligo per Fornitore di costituire la cauzione definitiva di importo pari al 10% dell importo del contratto, nelle forme e con le modalità di cui al Capitolato Generale Servizi. 12. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Il Fornitore è tenuto all osservanza delle norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali per il personale impiegato al fine di esonerare il Committente da qualsiasi responsabilità per danni provocati nella prestazione del servizio e, per tutta la durata del contratto, deve dotarsi delle assicurazioni sotto indicate: a) Assicurazione R.C.T. per danni a persone e cose, sia in aria che in terra, per i materiali, e ogni genere di merce trasportata ed appesa ivi compresa la collisione, per un massimale di almeno euro 25.000.000,00 (venticinquemilioni); b) Assicurazione persone trasportate per infortunio e morte per un massimale di almeno euro 1.000.000,00 (unmilione) per persona, e massimale di almeno euro 125.000,00 (centoventicinquemila) per persona relativamente al rimborso di spese mediche. Il Fornitore, prima dell inizio del servizio, deve produrre copia della suddetta assicurazione, nonché copia dell assicurazione per la responsabilità civile del vettore. 13. GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato dalla Committente per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto e al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, è il Sig. Marco Pergola. Le Comunicazioni alla Committente devono avvenire ai seguenti recapiti: Per le ispezioni della Rete AT: Destinatario: Acea Distribuzione S.p.A. Direzione Operazioni Rete A.T. Coordinamento Tecnico Operativo Indirizzo: Viale delle Testuggini 98/110, 00134 Roma Recapiti telefonici: Tel. 0657995806 Marco Pergola Fax 0657993325 Unità RETE AT 7

Email: marco.pergola@aceaspa.it Per le ispezioni della rete MT- Zona Sud Ovest: Destinatario: Acea Distribuzione S.p.A. Direzione Operazioni Zona Sud Ovest - Coordinamento Tecnico Operativo Via Grotte D'Arcaccio, 205-00142 ROMA Recapiti telefonici: Tel. 0657995449 Marcello Andracchio Fax 0657995038 Email: marcello.andracchio@aceaspa.it Per le ispezioni della rete MT- Zona Est/Sud Est: Destinatario: Acea Distribuzione S.p.A. Direzione Operazioni Zona Est/Sud Est - Coordinamento Tecnico Operativo Via Assisi, 171-00100 ROMA Recapiti telefonici: Umberto Costatino - Fax 0657999226 Email: umberto.costantino@aceaspa.it Per le ispezioni della rete MT- Zona Centro Nord: Destinatario: Acea Distribuzione S.p.A. Direzione Operazioni Zona Centro/Nord - Coordinamento Tecnico Operativo Via Eleniana, 4-00185 ROMA Recapiti telefonici: Tel. 0657999113 Salvatore Grosso Fax 065799 9127 Email: salvatore.grosso@aceaspa.it Sarà cura della Committente comunicare all Impresa l eventuale cambio del Gestore del Contratto. 14. COMUNICAZIONI TRA LE PARTI Le comunicazioni tra Committente e Fornitore possono aver luogo secondo una delle seguenti forme: a) cartacea con sottoscrizione autografa inviata per posta; b) Verbale sottoscritto tra le parti; c) a mezzo fax; d) con messaggio di posta elettronica. Unità RETE AT 8

Gli eventuali Ordini di Servizio sono di norma formalizzati all Impresa o ad un suo Rappresentante munito di specifica delega, a mezzo di appositi verbali da sottoscrivere negli uffici della Committente. Dietro l indisponibilità del Fornitore o di un suo Rappresentante a presentarsi negli uffici della Committente, gli Ordini di Servizio saranno trasmessi per posta ed anticipati via fax all indirizzo dell Impresa. In tal caso, ai fini del rispetto dei termini, farà fede la data del protocollo della Committente. 15. ALLEGATI Si intendono parte integrante del presente Capitolato l Allegato A - ST ACEA Distribuzione S.p.A. ispezioni Termografiche e Visive AT MT 7/3/342 e suoi Allegati. Unità RETE AT 9