AGENZIA REGIONALE PER LA PREVENZIONE E LA PROTEZIONE DELL AMBIENTE Procedura di Cottimo Fiduciario per la Fornitura N. 1 Microscopio Ottico Invertito con relativi accessori e N. 1 Microscopio Ottico con relativi accessori. ARPA PUGLIA Data: 23 dicembre 2010 Responsabile del Procedimento: Dott. Ing. Domenico Savino
Art. 1: Oggetto dell Appalto L Appalto ha per oggetto la fornitura e l installazione di: Lotto A - N. 1Microscopio Ottico con relativi accessori - Costo totale presunto e massimo 7.500,00 + IVA Lotto 2 - N. 1Microscopio Ottico Invertito con relativi accessori - Costo totale presunto e massimo 7.500,00 + IVA Importo a base di gara totale presunto e massimo per l intera fornitura Euro 15.000,00 + IVA Art. 2: Condizioni di fornitura Chiavi in mano Le apparecchiatura dovranno essere consegnate ed installate presso i Dipartimenti Provinciali dell Agenzia di Taranto e Foggia e la fornitura dell intero articolo deve essere comprensiva di: - introduzione all uso della strumentazione in sede di installazione; - la certificazione di qualità; La Ditta si impegna, a fornire le apparecchiature corredate di ogni accessorio per il corretto e completo funzionamento a regola d arte. Il prezzo offerto per ciascun lotto, dovrà considerarsi comprensivo delle spese d imballaggio, trasporto, installazione ed ogni altro onere ed accessorio per dare l apparecchiatura in opera perfettamente funzionante, collaudata con relativo rilascio del certificato di collaudo finale. Art. 3: Caratteristiche tecniche dell apparecchiatura L apparecchiatura dovrà possedere le caratteristiche previste negli Allegati A (Lotto A), B (Lotto B),. I concorrenti possono presentare offerta per apparecchiature con caratteristiche tecniche equivalenti e dimostrare l uguale valenza dei risultati. Art. 4: Cauzione definitiva L Impresa aggiudicataria, a garanzia degli obblighi assunti, dovrà costituire cauzione definitiva pari ad 1/10 dell importo aggiudicato, al netto dell IVA, da prestare in uno dei modi previsti dalla legge ( art.113 del D.L.gs. n.163/2006). Qualora venga prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa tale cauzione dovrà avere validità di 24 mesi a decorrere dalla data di stipulazione del Pagina 2
contratto e dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante. Art. 5: Termine di consegna e collaudo delle apparecchiature Le apparecchiature devono essere consegnate ed installate entro 30 giorni dalla data di ricevimento del buono d'ordine o sottoscrizione scrittura privata. Il relativo collaudo sarà effettuato dall'aggiudicatario al completamento dell installazione. Tale collaudo consisterà, anche, nell'accertamento della corrispondenza della apparecchiatura fornita alle caratteristiche dichiarate in offerta nonché alle condizioni specifiche del presente Capitolato e allegato. A collaudo ultimato sarà redatto apposito verbale sottoscritto dall appaltatore e dal responsabile del laboratorio o ufficio che userà l apparecchiatura. Art. 6: Sicurezza e qualità L apparecchiatura offerta deve essere conforme a quanto previsto dalle norme sicurezza elettrica, munite di marcatura CE e certificazione. Art. 7: Invariabilità del prezzo Il prezzo di aggiudicazione si intende fisso, impegnativo ed invariabile. Art. 8: Pagamento Il pagamento sarà effettuato entro novanta giorni dal ricevimento della fattura, che dovrà essere emessa sempre nel rispetto delle condizioni contrattuali ed a collaudo popsitivo intervenuto. In caso di ritardato pagamento a partire dal 91 e fino al 180 giorno dalla scadenza del termine di cui sopra, sulle somme dovute da ARPA PUGLIA potrà essere applicato il tasso d interesse legale vigente pro tempore. Tali condizioni si ritengono esplicitamente concordate, ai sensi e per gli effetti degli artt. 4 e 5 del D. Lgs. n 231/2002. Art. 9: Spese contrattuali Tutte le spese contrattuali ed eventuali tasse di registrazione saranno a carico della Ditta aggiudicataria del/i lotto/i. Pagina 3
Art. 10: Altri obblighi dell Impresa aggiudicataria La ARPA è esonerata da ogni responsabilità per danni, infortuni o altro in cui dovesse incorrere il personale dell Impresa aggiudicataria, per qualsiasi causa, nell esecuzione della fornitura e nell installazione, intendendosi, a riguardo, che ogni eventuale onere è già compreso nel corrispettivo del contratto. L Impresa aggiudicataria risponde, altresì, dei danni alle persone ed alle cose che dovessero derivare alla ARPA per fatto della Ditta medesima o dei suoi dipendenti nell esecuzione della fornitura, dell installazione e dell assistenza tecnica, sollevando l Amministrazione da qualsiasi responsabilità a riguardo. L aggiudicatario è, infine, responsabile del buon andamento della fornitura a lui affidata e degli oneri che dovessero eventualmente essere sopportati dalla ARPA in conseguenza dell inosservanza di obblighi facenti carico a lui o al personale da esso dipendente. E vietata qualsiasi cessione o subappalto di tutto o di parte del contratto, pena la risoluzione del contratto medesimo, il risarcimento di ogni conseguente danno, nonché la perdita della cauzione. Art. 11: Penalità Qualora consegni le apparecchiature oltre il termine stabilito all'art. 5, l aggiudicatario è assoggettabile alla penalità di. 250,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora il ritardo superi il 30 giorno, la ARPA si riserva la facoltà di risolvere il contratto, ai sensi dell art. 1456 del c.c. Art. 12: Contestazioni Nel caso in cui, al collaudo dell apparecchiatura, questa non venisse ritenuta accettabile, l Agenzia procederà a redigere un verbale, con l indicazione dei rilievi che hanno determinato il rifiuto totale o parziale della stessa il cui esito sarà comunicato formalmente all Impresa, la quale, dovrà provvedere, a sua cura e spese, alla sostituzione. L apparecchiatura contestata si intende, a tutti gli effetti, come non consegnata e dovrà essere sostituita entro venti giorni dalla ricezione della lettera di comunicazione della contestazione. Il periodo intercorrente tra la data di consegna ed il termine previsto per la sostituzione non sarà computato ai fini del calcolo della penalità prevista per il ritardo. Pagina 4
In caso venisse superato il termine di trenta giorni la ARPA provvederà, senza ulteriori formalità, alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1456 e 1457 del C.C. Art. 13: Estensione del contratto Il contratto, nei limiti ed alle condizioni di cui all art. 28 della L.R. n 1/2004, potrà essere esteso ad altre ARPA che intendano avvalersi di tale facoltà. Art. 14: Foro competente Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza della presente fornitura sarà competente il Foro di Bari. Art. 15: Osservanza delle leggi e regolamenti L'Appalto sarà regolato dalle norme del presente Capitolato. Per quanto non previsto in Capitolato, si fa espresso riferimento al regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato. Il presente Capitolato, debitamente timbrato e sottoscritto, per accettazione, su ogni pagina, da parte del legale rappresentante dell Impresa aggiudicataria, assieme all offerta ed alla lettera di aggiudicazione, assumerà valore di contenuto contrattuale. Per accettazione L IMPRESA Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341 del C.C., l Impresa aggiudicataria dichiara espressamente di approvare tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d Appalto. Per accettazione L IMPRESA Pagina 5