SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO PER LAVORI REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALERMO SETTORE CENTRO STORICO Oggetto: LAVORI DI RESTAURO E CONSOLIDAMENTO DELLA CHIESA DI SANTA MARIA DELL AMMIRAGLIO - LA MARTORANA - IN PALERMO. Importo a base d asta dei lavori: euro, oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza dei lavori. Importo contrattuale euro oltre IVA comprensivo degli oneri della sicurezza che sono pari ad euro. L anno duemila, il giorno ( ) del mese di, alle ore e minuti nella sede del Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria, davanti a me Dr. Damiano Li Vecchi, Segretario Generale del Comune di Palermo, sono personalmente comparsi, da una parte, nato/a a il, che interviene nel presente contratto nella qualità di Dirigente del Comune di Palermo (C.F. 80016350821), domiciliato per la carica in Palermo, Piazza Pretoria, Palazzo delle Aquile, e dall altra il Sig., nato/a a e residente in via a, in qualità di dell aggiudicataria Ditta avente sede legale in via n. (P.IVA n. ), giusta certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura (C.C.I.A.A.) di Palermo Ufficio Registro delle Imprese rilasciato in data ed allegato, in copia conforma all originale, al presente atto al SUB-, la quale Ditta aggiudicataria sarà in seguito per brevità indicata Appaltatore.
Detti comparenti, della cui identità personale e capacità giuridica, io Segretario Generale, Ufficiale rogante sono personalmente certo avendo i requisiti di legge, rinunziano, d accordo tra di loro e con il mio consenso, all assistenza dei testimoni. PREMESSO CHE - Con proprio verbale n. del, il Responsabile unico del procedimento ha validato il progetto esecutivo dei lavori di che trattasi; - con Deliberazione di Giunta Comunale n. del è stato approvato lo schema del bando di gara, il Capitolato Speciale di Appalto ed autorizzata l indizione alla gara di che trattasi; - il Bando contenente tutte le precisazioni e condizioni per partecipare alla gara è stato affisso all Albo Pretorio del Comune di Palermo, pubblicato sulla GURS n del, all Albo Regionale dei LL.PP., sui quotidiani edizione del e pubblicato sul sito Internet del Comune all indirizzo www.comume.palermo.it; e che l avviso di gara è stato trasmesso all Ufficio Informazioni del Comune fissando l espletamento della gara per il, - a seguito dell espletamento della gara del sono stati aggiudicati i lavori di che trattasi alla Ditta, come sopra rappresentata, con il ribasso del % giusta verbale di gara redatto il che al presente atto si allega al SUB- corredato di istanza di partecipazione alla gara, dichiarazioni, patto di integrità ed offerta economica, che al presente atto si allegano in originale al SUB, per farne parte integrante e sostanziale; - il verbale di gara ed il verbale di presentazione offerte sono stati pubblicati
all Albo Pretorio per tre giorni consecutivi non festivi ai sensi dell art. 18 della L.R. n. 7/2002; - l Appaltatore, prima della stipula del presente contratto, ha prodotto all Amministrazione Comunale la documentazione prevista dalla vigente normativa, dal D.P.R. 34/2000, nonché il certificato della C.C.I.A.A. attestante l insussistenza di procedimenti e/o provvedimenti definitivi in applicazione delle misure di prevenzione di cui alla legge n. 575/1986 e successive modifiche ed integrazioni con dicitura antimafia ex art. 9 del D.P.R. n. 252/1998; - si dà atto che la documentazione allegata al presente contratto è stata puntualmente verificata con esito positivo dal funzionario amministrativo Dr. giusta attestazione del che si allega al SUB- ; - in data, L Appaltatore e il Responsabile unico del procedimento hanno sottoscritto, ai sensi dell articolo 71, comma 3, del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554, il verbale dal quale risulta che permangono le condizioni che consentono l immediata esecuzione dei lavori oggetto del presente atto; - a garanzia degli obblighi assunti con il presente contratto, l Appaltatore ha prestato la cauzione definitiva, ai sensi dell art. 30 comma 2 della L. 109/94 e dell art. 101 del D.P.R. 554/99, mediante polizza fideiussoria assicurativa / ovvero / fidejussione bancaria numero del rilasciata dalla società/dall Istituto agenzia/filiale di per l importo di Є pari al % dell importo del presente contratto ed acquisita agli atti del fascicolo dell Ufficio Contratti; TUTTO QUANTO SOPRA PREMESSO
che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto, le Parti convengono e stipulano quanto segue: Art. 1 Oggetto e conferimento dell appalto L Amministrazione Comunale di Palermo, come sopra rappresentata, assegna in appalto alla ditta, come sopra rappresentata, l esecuzione dei lavori specificati in premessa da realizzare con l osservanza del presente contratto, in conformità al Capitolato Speciale di Appalto assunto a base della gara e dei seguenti documenti che si richiamano a formarne parte integrante e sostanziale e che le Parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente, omessane qui la lettura: a) Capitolato speciale d appalto, SUB-_; b) Piano di sicurezza e coordinamento, SUB- ; c) Piano operativo di sicurezza, SUB-_; d) Cronoprogramma, SUB-_; e) Elenco dei prezzi unitari SUB-_; f) Elaborati grafici progettuali da Tav.x. a Tav.x,. SUB-_. Il Capitolato generale di Appalto, benché non allegato, si intende far parte integrante del presente atto. Art. 2 Accettazione dell appalto L Appaltatore dichiara di accettare senza riserva alcuna l appalto di cui al precedente articolo e di obbligarsi ad eseguirlo per l importo complessivo indicato al successivo art. 3. L appaltatore dichiara altresì che si impegna ed obbliga ad accettare incondizionatamente ed a rispettare in forma piena, assoluta e inderogabile le norme, le condizioni, i patti, gli obblighi, gli oneri e le modalità dedotti e risultanti dal Capitolato speciale di appalto del quale dichiara di avere preso conoscenza fin dalla data di partecipazione all asta pubblica nella quale è rimasta aggiudicataria. L appaltatore dichiara inoltre che si impegna ed obbliga: a) ad osservare ed
adempiere tutte le prescrizioni che darà il Direttore dei lavori per la buona esecuzione dell appalto, nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d Appalto; b) ad accettare, nel caso di ritardo, sia ad inizio sia ad ultimazione dei lavori, le previste relative penali nei modi e nei termini stabiliti dal Capitolato Speciale d Appalto; c) a riconoscere al Comune di Palermo il diritto di conseguire il pagamento delle relative penali, procedendo direttamente alla compensazione con i crediti vantati dall Appaltatore; d) ad attenersi al pieno rispetto della normativa vigente sulle misure di prevenzione antimafia ed in modo particolare alla normativa di cui al D.P.R. 252/1968. Art. 3 Ammontare del contratto L importo contrattuale del presente appalto ammonta a Є, al netto dell I.V.A. e del ribasso offerto in sede di gara pari a. L importo contrattuale sopra citato è comprensivo degli oneri complessivi della sicurezza non soggetti al ribasso d asta ammontanti a. Il contratto è stipulato a misura ai sensi dell articolo 21, comma 1, della L. n. 109/94 e s.m. e i.. Art. 4 Tempo utile per l ultimazione dei lavori Il tempo utile per dare ultimati tutti i lavori è fissato in giorni 730 (settecentotrenta) decorrenti dalla data del verbale di consegna. Per eventuali ritardi dell Appaltatore nell adempimento degli obblighi contrattuali saranno allo stesso comminate penali nei modi e nei termini indicati nel Capitolato speciale di appalto. Art. 5 Pagamenti I pagamenti dipendenti dall esecuzione del presente contratto saranno
corrisposti all Appaltatore nei modi e nei termini indicati nel Capitolato speciale di appalto. Art. 6 Cauzione Si conviene tra le Parti che la durata indicata nella polizza in premessa citata, deve ritenersi presuntiva e che l Appaltatore si obbliga a compiere, nei riguardi dell ente che ha emesso la polizza, tutte le incombenze necessarie per prolungarne l efficacia e comunque fino ad un mese dopo la formale approvazione dell ultimo collaudo. La garanzia potrà essere svincolata dietro richiesta scritta dell Appaltatore e previo assenso scritto dell Amministrazione Comunale. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l Amministrazione abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. Art. 7 Responsabilità verso terzi e assicurazione per danni di esecuzione L appaltatore si impegna a stipulare, ed a consegnare al Responsabile del procedimento prima della consegna dei lavori, un assicurazione per danni di esecuzione e responsabilità civile verso terzi come prevista dal Capitolato speciale di appalto ed attivata ai sensi e con le modalità dell art. 30, comma 3, della L. n. 109/94 come recepita dalla L.R. n. 7 del 2002, e dell art. n. 103 del D.P.R. n. 554/99. La copertura assicurativa decorre dalla data di consegna dei lavori e cessa alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e comunque fino al compimento di dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato ex art. 172 della L. n. 109/94 e s. m. e i. come recepita dalla L.R. n. 7/2002. Art. 8 Domicilio fiscale dell Appaltatore A tutti gli effetti di legge, l Appaltatore dichiara, ai fini dell esecuzione dell appalto, di eleggere il proprio domicilio presso la Casa Comunale del
Comune di Palermo sita in Piazza Pretoria. Si conviene in conseguenza che a tutti gli effetti dell applicazione del presente contratto, in tale domicilio saranno notificati tutti gli atti, sia giudiziari sia amministrativi, ai quali potrà dare occasione il presente contratto. Art. 8 bis Nomina del direttore tecnico dell Appaltatore L Appaltatore dichiara di nominare quale direttore tecnico il Sig. nato a il e residente in. Art. 9 Foro competente Per tutte le controversie derivanti dall esecuzione del Contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell accordo bonario, è esclusivamente competente il Foro di Palermo. Art. 10 Facoltà di recesso L Amministrazione comunale ha facoltà di recedere dal presente contratto in conformità a quanto previsto dall art. 11 del D.P.R. n. 252/98. Art. 11 Subappalto Il contratto non può essere ceduto né totalmente né parzialmente a pena di nullità. Previa formale autorizzazione dell Amministrazione Comunale e nel rispetto dell articolo 18 della legge n. 55 del 1990, i lavori che l Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con le modalità e limiti previsti dalla legge. L Amministrazione non provvede al pagamento diretto dei subappaltatori, ai sensi dell articolo 18, comma 3-bis, della legge n. 55/90. Art. 12 Rinvio L appalto è soggetto alle norme in materia di lavori pubblici vigenti nel territorio della Regione Siciliana ed alle leggi nazionali compatibili e non in
contrasto con le predette norme regionali le quali pertanto devono considerarsi sempre prevalenti. In merito a quanto sancito dell art. 45 del D.P.R. 21 dicembre 1999 n. 554, si rinvia alle prescrizioni del Capitolato speciale di appalto che forma parte integrante e sostanziale del presente contratto. Tra le Parti si conviene che per tutto quanto non previsto espressamente nel Capitolato speciale di appalto, nel Bando di gara e nel presente Contratto, esse si intendono impegnate ed obbligate ad applicare al rapporto le norme di legge vigenti in materia. Art. 13 Spese di contratto e trattamento fiscale Tutte le spese di bollo per l originale e per le copie occorrenti, i diritti di rogito, la tassa di registro ed ogni altra spesa inerente al presente contratto, nessuna esclusa, sono a carico dell Appaltatore senza diritto di rivalsa. Art. 14 Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza L Appaltatore è obbligato ad osservare le misure generali di tutela sancite dall art. 15 del D.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008 (testo unico sulla sicurezza), con particolare riguardo agli adempimenti previsti da quest ultimo nel titolo quarto Cantieri temporanei o mobili, nonché al rispetto delle prescrizioni di cui al Piano di sicurezza e coordinamento e di cui al Piano operativo della sicurezza allegati al presente Contratto. L Appaltatore resta responsabile anche delle inadempienze dei subappaltatori. In caso di accertata inosservanza delle norme di sicurezza, i pagamenti delle relative somme non saranno effettuati. Le gravi e ripetute violazioni dei Piani di Sicurezza, comunque accertate, previa formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Questo atto scritto a macchina da persona di mia fiducia in fogli di carta
resa legale di cui occupa facciate intere e quanto della presente sino alle firme, è stato letto da me, Segretario Generale del Comune di Palermo, alle Parti che lo hanno dichiarato conforme alla loro volontà dispensandomi dalla lettura degli allegati dei quali prendono visione e ne confermano l esattezza. Dopo di che il contratto e gli allegati vengono firmati dalle Parti contraenti e da me Segretario rogante. PER L AMMINISTRAZIONE COMUNALE: L APPALTATORE: Il SEGRETARIO GENERALE L Appaltatore dichiara espressamente di accettare, ai sensi dell art. 1341 del C.C., le clausole di cui agli articoli del presente contratto. L APPALTATORE