ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIRGILIO Via Villa Comunale TROIA (FG)

Transcript

1

2 ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE VIRGILIO Via Villa Comunale TROIA (FG) Repertorio n.. CONTRATTO D APPALTO OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DELL EDIFICIO SCOLASTICO - PALESTRA DELL'ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE "VIRGILIO" DEL COMUNE DI CASTELLUCCIO VALMAGGIORE. - PON FERS "AMBIENTI PER L'APPRENDIMENTO", ASSE II "QUALITA' DEGLI AMBIENTI SCOLASTICI", OBIETTIVO C " INCREMENTARE LA QUALITA' DELLE INFRASTRUTTURE SCOLASTICHE, L'ECOSOSTENIBILITA' E LA SICUREZZA DEGLI EDIFICI SCOLASTICI: POTENZIARE LE STRUTTURE PER GARANTIRE LA PARTECIPAZIONE DELLE PERSONE DIVERSAMENTE ABILI E QUELLE FINALIZZATE ALLA QUALITA' DELLA VITA DEGLI STUDENTI" CUP... CIG... IMPORTO CONTRATTUALE EURO ,65 Cosi ripartiti : Importo Lavori di progetto ,71 Incremento per Oneri della Sicurezza ,18 Somme a disposizione dell'amministrazione ,76 TOTALE ,65 A seconda delle diverse Azioni di progetto l'importo dei lavori è così ripartito : C1 Importo Lavori Azione C ,00 C3 Importo Lavori Azione C ,68 C4 Importo Lavori Azione C ,53 C5 Importo Lavori Azione C ,50 1

3 REPUBBLICA ITALIANA L Anno Duemilaquattordici addì... del mese di... presso la sede dell'istituto Comprensivo Statale VIRGILIO di Troia (Fg) Ufficio della Dirigente, avanti a me, Dott...., Segretario Generale del Comune di..., autorizzato a rogare, nell interesse dell'istituto Comprensivo di Troia, gli atti in forma pubblica amministrativa, sono comparsi i Signori: -- a) Dott., nato in... il..., che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e nell interesse dell'istituto Comprensivo Statale di Troia, codice fiscale n , che rappresenta nella sua qualità Dirigente Scolastico, e che di seguito nel presente atto sarà denominata semplicemente Istituto Comprensivo Statale di Troia ; b) Il Sig... nato a... il... ed ivi residente in..., n., C.F...., il quale interviene in questo atto in qualità di titolare della impresa... con sede in...via... civ.... cod. fiscale... e numero iscrizione presso la Camera C.I.A.A Albo Artigiani. n..., iscritta con il n REA..., che nel prosieguo verrà chiamata per brevità anche Appaltatore, comparenti della cui identità personale c) e capacità giuridica le parti si danno reciprocamente atto Di comune accordo le parti sopra nominate, che hanno i requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all assistenza dei testimoni. PREMESSO: - Che con deliberazione di G. C. n... del... è stato approvato il progetto esecutivo per i lavori di cui ad all oggetto così ripartito Importo Lavori di progetto ,71 Incremento per Oneri della Sicurezza ,18 Somme a disposizione dell'amministrazione ,76 TOTALE ,65 2

4 Che dette somme trovano copertura finanziaria per Che in seguito a procedura..., il cui verbale di gara è stato approvato con determinazione n... /RG del..., i lavori sono stati aggiudicati all impresa.... con sede in... (... ) per il prezzo a CORPO complessivo di euro... a seguito di ribasso d asta del... % (diconsi...virgola... ogni cento) così distinti: lavori: = euro oneri sicurezza = - oneri per conferimento a discarica rifiuti speciali = Che è stato acquisito il nulla osta ai fini dell art. 10 della L. n 575/65 in calce al certificato C.C.I.A.A.; TUTTO CIO PREMESSO Le parti convengono e stipulano quanto segue: Articolo 1. Oggetto del contratto 1. L'Istituto Comprensivo Statale di Troia concede all appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l appalto per l esecuzione dei lavori citati in premessa. L appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e agli atti a questo allegati o da questo richiamati Articolo 2. Ammontare del contratto 1- L importo contrattuale a CORPO ammonta a... di cui: -- a)-... per lavori. ; - oneri sicurezza = euro - oneri per conferimento a discarica rifiuti speciali = euro... 3

5 2. L importo contrattuale è al netto dell I.V.A.. Articolo 3. Obblighi dell Appaltatore 1. L Appalto viene concesso dall'istituto Comprensivo Statale di Troia ed accettato dall Appaltatore sotto l osservanza piena, assoluta ed inscindibile delle condizioni e delle modalità di cui ai documenti facenti parte del progetto esecutivo, approvato con delibera di G.C. n... del... che l Appaltatore dichiara di conoscere di accettare e che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione Articolo 4. Domicilio e rappresentanza dell Appaltatore 1- A Tutti gli effetti del Presente contratto l Appaltatore elegge domicilio presso la sede dell Impresa Qualunque eventuale variazioni alle indicazioni, condizioni, modalità o soggetti deve essere tempestivamente notificata dall appaltatore all ente appaltante che, in ogni caso contrario,è sollevato da ogni responsabilità. Articolo 5. Termini per l'inizio e l'ultimazione dei lavori. L esecuzione dei lavori avrà inizio dopo la stipula del presente contratto, il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato in giorni naturali e consecutivi ( ) decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.( Artt.... e 14 del C.S.A) - Articolo 6. Penale per i ritardi - Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori o per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori è applicata una penale pari allo 1( uno ) per mille dell importo netto contrattuale. (art.... del C.S.A.) L eventuale ritardo sulle scadenze esplicitamente fissate allo scopo dal cronoprogramma superiore a trenta (30) giorni naturali e consecutivi, produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell art. 136 del D.Lvo 163/2006. Articolo 7.Sospensioni e riprese lavori - 1- È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali impediscano in via 4

6 temporanea l esecuzione a regola d arte dei lavori secondo quanto previsto nel Capitolato Speciale d'appalto (ART.... del C.S.A.) È ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile Unico del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessità Articolo 8. Variazioni al progetto e al corrispettivo. Sono ammesse varianti nel rispetto dell art.132 del D. Lgs n 163 del Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l art. 1664, 1 comma, del codice civile Articolo 9. Pagamenti in acconto e pagamenti a saldo. 1. Non è dovuta alcuna anticipazione.( Art.... C.S.A. ) All appaltatore verranno corrisposti pagamenti per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che i lavori eseguiti, contabilizzati, al netto del ribasso d asta e della ritenuta dello 0,5% di cui al successivo comma 2, comprensivi della relativa quota degli oneri per la sicurezza, raggiungano un importo non inferiore a ,00. ( Art.... C.S.A.) Il conto finale dei lavori è redatto nel rispetto dei tempi di rendicontazione previsti dal Ministero. Le liquidazione degli stati d avanzamento saranno corrisposte solo e soltanto a seguito dell accredito alla Stazione Appaltante dei relativi importi da parte dello Istituto finanziatore Articolo 10. Ritardo nei Pagamenti 1. In caso di ritardo nella emissione dei certificati di pagamento o dei titoli di spesa relativi agli acconti, rispetto ai termini di cui ai commi precedenti, spettano all'appaltatore gli interessi, legali e moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di cui all articolo 144 del D.P.R. n. 207/2010 e agli articoli 29 e 30 del capitolato generale d'appalto. 2. Trascorsi i termini di cui sopra o, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il 5

7 quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di promuovere il giudizio arbitrale per la dichiarazione di risoluzione del contratto. Articolo 11. Obblighi e Verifica per tracciabilità flussi finanziari 1. Il Codice Unico di Progetto ( CUP) relativo ai lavori di cui trattasi è Il Codice CIG relativo ai lavori di cui trattasi è Ai sensi dell art.3 della Legge 13 agosto 2010, n 136 e ss.mm.ii., l appaltatore è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto Ai sensi dell art.3, comma 7, della Legge 136/2011, l Appaltatore ha comunicato che i pagamenti dovranno essere effettuati tramite bonifico bancario presso la Banca... Agenzia di... IBAN L Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione appaltante ed alla Prefettura- Ufficio territoriale del Governo della Provincia di Lecce della notizia dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria Il Comune verifica in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l assolvimento da parte dello stesso,degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari Articolo 12. Subappalto. 1. Il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità Previa autorizzazione della stazione appaltante e nel rispetto dell'art.118 del D.lgs n 163/2006 e s.m.i., potrà essere concesso subappalto fino alla quota del 30% della categoria prevalente e quelli rientranti nelle categorie scorporabili,,,,,,,,,, nella percentuale del 100%, cos come comunicato in sede di gara Articolo 13. Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza. 1. L'appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle 6

8 leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine è disposta la ritenuta a garanzia nei modi, termini e misura di cui all art.7 del capitolato generale n 145/ L'appaltatore è altresì obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo all'art.18, comma 6, del DLgs 163/2006, per come di seguito integrato ad opera dell art.35, commi da 28 a 33, della legge del 4 agosto 2006, n. 248, di conversione del DLgs del 4 luglio 2006, n. 223 (d ora in poi, rispettivamente, legge n. 248/2006 e DLgs n. 223/2006) Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l ente appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'appaltatore per l'esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della garanzia fideiussoria L'appaltatore è obbligato, ai fini retributivi, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori Ai sensi dell art.13, comma 1, del Cap. Gen. n.145/00, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente, qualora l appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non contesti formalmente e motivatamente la legittimità della richiesta, la ditta appaltante può pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'appaltatore in esecuzione del contratto In conformità a quanto previsto dall art.2, comma 1, della legge 22 novembre 2002, n.266 di conversione del DL n. 210/02, l appaltatore ha presentato apposita certificazione relativa alla regolarità contributiva, rilasciata dalla Cassa Edile della Provincia di... in data... Codice Identificativo pratica (C.I.P: ) Articolo 14 Garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva. 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato:

9 a) apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) rilasciata dalla compagnia... -numero... in data... sino all importo garantito di Euro... pari al...% dell importo contrattuale b) polizza per copertura danni di esecuzione, responsabilità civile verso terzi e garanzia di manutenzione rilasciata dalla... Agenzia di... n... - del..., per l importo massimale di euro... ; a) Polizza di assicurazione R..C. per le Aziende Industriali rilasciata dalla...- Ufficio... n... in data..., rinnovata e valevole sino al Articolo 15. Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale. 1. Sono a carico dell Appaltatore, ai sensi dell art.112 del D.P.R n 554/1999 e dell art.8 del D.M. LL.PP. n 145/2000, tutte le spese del contratto e tutti gli oneri connessi alla sua stipulazione, compresi quelli tributari; Articolo 16. Risoluzione del contratto 1. L ente appaltante ha facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dagli artt 46 e 47 del Capitolato Speciale d Appalto e dal comma 2 dell'art.6 del presente Contratto d'appalto Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni finanziarie relative al presente appalto costituisce, ai sensi dell art. 3, comma 9 bis della legge 136/2010, causa di risoluzione del contratto L'appaltatore è tenuto al risarcimento dei danni, conseguenti la risoluzione del contratto, secondo le modalità indicate ai menzionati articolo 46 del C.S.A. Articolo 17. Controversie. E esclusa la competenza arbitrale e tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, saranno devolute nel rispetto della legislazione vigente in materia. - E richiesto, io Ufficiale rogante, ho ricevuto quest'atto costituito da otto pagine e sin qui la nona, da me 8

10 pubblicato mediante lettura fattane alle parti che a mia richiesta l'hanno dichiarato conforme alla loro volontà ed in segno di accettazione lo sottoscrivono Fatto in duplice originale, letto, confermato e sottoscritto: Il Resp. Unico del Procedimento L Appaltatore Il Segretario Comunale