COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Provincia di Modena)
|
|
- Sibilla Lombardo
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 COMUNE DI PAVULLO NEL FRIGNANO (Provincia di Modena) FOGLIO PATTI E CONDIZIONI DI ESECUZIONE DELLA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS OMOLOGATO PER ALUNNI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA, DELLA SCUOLA PRIMARIA, DELLA SCUOLA SECONDARIA DI PRIMO GRADO E PER TRASPORTO DISABILI, CON RITIRO DI N.1 SCUOLABUS USATO. (AGGIORNATO CON LE MODIFICHE APPORTATE CON IL PROVVEDIMENTO DEL DIRETTORE DELL AREA SERVIZI SOCIO CULTURALI PROT. N DEL ) ********************* Bando di gara prot.n CODICE CIG: F Art. 1 Generalità L'Amministrazione comunale di Pavullo intende procedere all'acquisto di n. 1 scuolabus per il trasporto degli alunni della scuola dell infanzia, della scuola primaria, della scuola secondaria di primo grado e per trasporto disabili in carrozzella, con ritiro di scuolabus usato Fiat Iveco A IG 28 CTG M2 immatricolato il 16/01/1991 posti del valore stimato in 1.500,00 (più IVA, se dovuta). Le caratteristiche del veicolo che si intende acquistare sono indicate al successivo Art. 2. Art,. 2 Oggetto della gara e importo a base di gara L oggetto della gara consiste nella fornitura n. 1 scuolabus con posti complessivi non inferiori a: - In configurazione per trasporto ordinario: 32 alunni +1 accompagnatore + autista - In configurazione con disabile in carrozzella: accompagnatore + autista + 1 carrozzella, pienamente conforme alle vigenti norme nazionali ed europee, direttive tecniche UNI, nonché alle direttive CEE, avente le sottoindicate caratteristiche principali. Dotazioni di base ed accessori compresi nella fornitura e principali caratteristiche tecniche minime richieste: Motore rispondente alla normativa euro 5 ad almeno 4 cilindri, di tipo diesel, sovralimentato con turbocompressore ed intercooler; potenza minima I60 CV; cambio meccanico ad almeno 5 marce + retromarcia; servosterzo idroguida; freni anteriori e posteriori a disco; dispositivo antibloccaggio ABS ; dispositivo antislittamento ASR, disinseribile a cruscotto; correttore di frenata elettronico in funzione del carico EBD; ALB aiuto elettronico della frenata serbatoio carburante con capacità pari ad almeno lt 60; comando di spegnimento centrale di emergenza rispondenza alla normativa R66 contro il ribaltamento rallentatore elettromagnetico tipo Telma o equivalente, con comando a manettino e supplementare sottopedale;
2 freno di servizio regolabile su almeno tre livelli di frenatura; cronotachigrafo digitale; segnalatore elettrico di usura freni anteriori e posteriori; massa, dimensioni ed allestimento interno conforme al Decreto del Ministero dei Trasporti 18 aprile 1977 e ss.mm.ii. come modificato ed integrato dal D.M. 1 aprile 2010 Caratteristiche costruttive degli scuolabus ; dimensioni: lunghezza totale massima mm. 7750; larghezza totale massima mm 2500; interasse non superiore a mm.4800; altezza interna minimo mm. 1900; altezza max a veicolo scarico: massimo mm. 2900; carrozzeria in pannelli in alluminio o in pannelli di alluminio e vetroresina, o in acciaio; Pedana elettroidraulica per il sollevamento carrozzelle da piano stradale a piano pavimento scuolabus; Spazio e dispositivi per l ancoraggio durante la marcia di una carrozzella e del relativo passeggero completo di guide al pianale e bloccaggi al pavimento - Lo spazio dovrà essere adeguato a contenere qualsiasi tipo di carrozzella, sia relativamente all ingombro sia con riferimento al carico, per trasporto alunni in età dai 3 ai 14 anni. pavimentazione del vano posteriore passeggeri realizzata con materiale ignifugo, antiscivolo ad alta resistenza all abrasione, lavabile, autoestinguente e facilmente disinfettabile ; finestrini laterali passeggeri di dimensioni idonee a conferire al comparto passeggeri piena luminosità. Essi dovranno essere costituiti da una parte fissa ed una mobile superiore di tipo scorrevole; quest ultima dovrà avere dimensioni tali da consentire una idonea ventilazione del vano passeggeri; cristalli finestrini passeggeri e lunotto posteriore atermici; parabrezza riscaldato; alza cristalli elettrico lato guida vano con cassetta pronto soccorso; impianto aria condizionata posto guida; impianto riscaldamento posto guida; impianto riscaldamento zona passeggeri; isolamento termico e acustico; porta autista di tipo a battente, posta sul lato anteriore sinistro, porta di servizio con apertura di emergenza sia dall interno che dall esterno comando di apertura di emergenza interna a non più di 150 cm. dal piano di calpestio; porta passeggeri rototraslante a comando elettrico dal posto guida; porta posteriore a due battenti con resistenze elettriche per lo sbrinamento pulsante interruttore emergenza a cruscotto di colore rosso a fungo con funzione di teleruttore generale e spegnimento motore; impianto elettrico regolamentare; illuminazione e segnalazione esterna conforme al codice della strada e secondo normativa CEE, con luci di ingombro, retromarcia e retronebbia; illuminazione interna a led bianchi ed azzurrati notturni; segnaletica stradale posteriore di trasporto scolastico e altre segnaletiche obbligatorie; verniciatura in colore giallo scuolabus regolamentare; scritte e stemmi del Comune sulle fiancate in base alle norme vigenti, nonché eventuale scritta aggiuntiva a richiesta, secondo indicazioni del Comune; pannello posteriore di segnalazione a led luminosi tipo Save Kid o in alternativa con segnalazione tramite quattro frecce;
3 n. 2 estintori regolamentari di cui uno in zona autista ; fari fendinebbia e retronebbia; specchi esterni termici con controllo elettrico dal posto guida; sedile di guida molleggiato e riscaldato, con supporto lombare e cintura di sicurezza; avvisatore acustico esterno per segnalazione retromarcia; sedile per alunni tipo antivandalo realizzato in monoscocca con materiale plastico antigraffio, dotati di cinture di sicurezza; baule di servizio, con sportello apribile verso l alto; trombe bitonali elettriche; Radio cd mp3; Servizio di assistenza per fermo macchina Doppia omologazione del mezzo per trasporto a pieno carico di soli alunni deambulanti e per eventuale istallazione pedana con riduzione dei posti a sedere in caso di trasporto disabile con carrozzella; Conformità alle norme e disposizioni di legge in materia di sicurezza e prevenzione di infortuni ed incendi; posizione dei sedili per accompagnatori da definire dopo l aggiudicazione. Il prezzo offerto dovrà essere comprensivo degli accessori minimi richiesti, immatricolazione nella provincia di Modena, collaudo, iscrizione al P.R.A., messa in strada, altre eventuali. Dovranno essere inoltre precisate, oltre agli accessori compresi nel prezzo, le seguenti caratteristiche tecniche dei veicoli offerti:- cilindrata,- modalità alimentazione;- n. cilindri;- potenza massima;- cambio;- trasmissione;- freni anteriori; - freni posteriori;- freno di stazionamento;- impianto elettrico;- capacità serbatoio combustibile;- velocità massima;- consumi; Le ditte partecipanti sono invitate a fornire la più ampia documentazione anche grafica e/o fotografica che, a loro giudizio, consenta di evidenziare le caratteristiche specifiche del veicolo e degli equipaggiamenti offerti; Il prezzo fissato a base di gara per la fornitura dello scuolabus nuovo è di ,00 (IVA esclusa) Permuta La Ditta aggiudicataria, si dovrà far carico del ritiro in permuta di n. 1 scuolabus usato Fiat Iveco A IG 28 CTG M2 immatricolato il 16/01/1991 posti , di proprietà di questo Ente, del valore stimato in 1.500,00. La predetta somma ( 1.500,00), andrà scorporata in detrazione all importo derivante dall applicazione del ribasso offerto dall aggiudicatario sul prezzo fissato a base di gara. Tutte le spese successive alla permuta dello scuolabus usato saranno a totale carico della ditta aggiudicataria. Lo scuolabus oggetto di permuta suddetto, può essere visionato, previo appuntamento telefonico al numero , o, in alternativa al n ; Art. 3 - Caratteristiche generali dell automezzo L automezzo oggetto della fornitura dovrà: 1. essere omologato in conformità alle norme di legge ed ai regolamenti europei ed italiani attualmente in vigore per l'uso a cui è destinato; 2. essere con guida a sinistra ; 3. essere progettato e costruito per conseguire i più alti livelli di affidabilità dei vari componenti, inclusa la carrozzeria; 4. avere un motore che rispetti i limiti di emissione allo scarico specificati nelle norme Europee in vigore; 5. avere una verniciatura esterna eseguita a perfetta regola d'arte.
4 Art. 4 Garanzia base Il periodo di garanzia integrale, che decorre dal giorno dell immatricolazione, dovrà avere una durata minima di 2 anni per telaio, meccanica, motore, cambio, differenziale, Il periodo di garanzia integrale per allestimento, carrozzeria, corrosione superficiale, corrosione passante, struttura principale, dovrà avere durata minima di 4 anni dalla data di immatricolazione. Durante tali periodi il fornitore dovrà intervenire a propria cura e spese sia per l'eliminazione di tutte le deficienze o difetti riscontrati, sia per la normale manutenzione, entro 4 ore dall'avviso trasmesso via fax dal Servizio comunale competente. Il fornitore, in caso di rottura, dovrà effettuare, ove occorra a propria cura e spese il trasporto del veicolo dal magazzino comunale, oppure, se sulla strada, da qualsiasi località, sino all officina dove sarà eseguito l intervento di riparazione. Art. 5 - Consegna L automezzo dovrà essere consegnato già immatricolato a spese della ditta aggiudicataria entro 90 giorni naturali e consecutivi dalla data dell'ordine, presso il magazzino comunale, a completa cura e spese della ditta aggiudicataria. All'atto della consegna, l automezzo dovrà essere completo di tutti gli equipaggiamenti richiesti, corredati dei manuali d'uso e manutenzione, catalogo ricambi, schemi elettrici, il tutto in lingua italiana e pronti all'uso. I termini di consegna dovranno essere calcolati in giorni naturali e consecutivi, decorrenti dalla data di ricevimento dell'ordine, fino alla data di consegna dell automezzo. Salvo situazioni particolari da concordarsi fra le parti, l'eventuale modifica dei termini di consegna per cause di forza maggiore, comunque opportunamente documentate, dovrà essere immediatamente comunicata all'amministrazione comunale; se le motivazioni saranno accolte da quest'ultima, il termine di consegna sarà pertanto conseguentemente protratto. Art. 6 - Collaudo Alla consegna dell automezzo, alla presenza di incaricati del fornitore, si provvederà ad effettuare l'esame, le verifiche e le prove intese ad accertarne la completezza, la funzionalità e la conformità rispetto all automezzo ordinato. Per l'effettuazione del collaudo definitivo, sarà richiesta l'intera giornata di consegna. I risultati degli accertamenti eseguiti in fase di consegna saranno oggetto di apposito verbale. In caso di esito favorevole la data di consegna dei mezzi si intende quella indicata nel documento accompagnatorio della merce. In caso di esito sfavorevole invece, il fornitore provvederà a propria cura e spese a rimuovere le anomalie contestate e precisate nel relativo verbale. Il mezzo sarà ripresentato ad un successivo collaudo, che avrà luogo nei termini sopraindicati. In caso di esito favorevole del successivo collaudo, sarà assunta come data definitiva di consegna quella indicata nell'ulteriore documento emesso in accompagnamento alla merce. In caso di ulteriore esito sfavorevole l'amministrazione potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a ristorno degli ulteriori danni subiti. Art. 7 - Assistenza post-vendita. La reperibilità dei pezzi di ricambio non dovrà essere superiore alle 24 ore. La disponibilità dei pezzi di ricambio non potrà essere inferiore a quindici anni. Art. 8 - Cauzione. La ditta aggiudicataria, entro la data di stipulazione del relativo contratto, che verrà comunicata dall'amministrazione comunale, dovrà costituire la cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale, in uno dei modi previsti dalla legge.
5 La cauzione definitiva costituita mediante fidejussione bancaria o mediante polizza assicurativa dovrà espressamente prevedere la rinuncia alla preventiva escussione del debitore principale. Art. 9 - Modalità di pagamento La liquidazione della relativa fattura, che dovrà essere emessa a seguito di collaudo favorevole, avverrà, previe le verifiche d'uso, unitamente allo svincolo della cauzione definitiva, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della stessa. Eventuali contestazioni o applicazione di penali sospenderanno tale termine. Art. 10 Penalità Nel caso di ritardi della consegna non giustificati da causa di forza maggiore comunicate con le modalità di cui all'art. 5, o di esito sfavorevole del collaudo di cui all'art.6, verranno applicate le seguenti penalità: - dell'1% (uno per cento) per ogni dieci giorni naturali e consecutivi maturati di ritardo calcolato sul prezzo dell automezzo, quando detto ritardo non supererà il mese; - del 2% (due per cento) sul prezzo di cui sopra per ciascuna successiva decina maturata fino ad un ritardo non superiore a due mesi in totale. Dopo tale periodo, oltre il quale le penalità non subiranno ulteriori aumenti percentuali, l'amministrazione comunale potrà procedere alla revoca della fornitura trattenendo il deposito cauzionale definitivo, riservandosi altresì ogni azione a tutela dei propri diritti ed a ristoro degli ulteriori danni subiti. Le trattenute per penalità, relative ad eventuali ritardi nella consegna dell automezzo, o a quanto previsto all'art.6, saranno trattenute direttamente dall importo dovuto per la fornitura del mezzo. Art. 11 Spese stipulazione contratto ed oneri accessori Tutte le spese relative al contratto che sarà stipulato nella forma della scrittura privata autenticata, e ad esso inerenti ed accessorie sono a carico della ditta aggiudicataria. Articolo 12 - Definizione delle controversie Per la risoluzione di eventuali controversie le parti escludono il ricorso ad arbitrati e si rivolgono unicamente all Autorità Giudiziaria. Il Foro territorialmente competente è quello del Tribunale di Modena. Articolo 13 - Elezione domicilio Per tutti gli effetti del contratto giudiziali ed extragiudiziali, l impresa aggiudicataria dovrà eleggere domicilio presso la residenza dell Amministrazione comunale. Informativa sulla Privacy ai sensi art. 13 D.Lgs. 196/03 Con la presente La informiamo che il D.Lgs. 196/2003 e s.m. e i. garantisce che il trattamento dei dati personali si svolga nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali, nonché della dignità degli interessati, con particolare riferimento alla riservatezza, all identità personale e al diritto alla protezione dei dati personali. Il trattamento dei dati che intendiamo effettuare, pertanto, sarà improntato a liceità e correttezza nella piena tutela dei Suoi diritti ed in particolare della Sua riservatezza. Ai sensi dell art. 13 del Decreto citato, la informiamo che: 1) il trattamento ha le seguenti finalità: acquisizione delle informazioni necessarie alla valutazione dell idoneità morale e tecnico finanziaria dell Impresa da Lei rappresentata ai fini della partecipazione alla gara oggetto della presente procedura di aggiudicazione. In particolare il trattamento sarà connesso all eventuale instaurazione di rapporti contrattuali con questa Amministrazione e per il tempo a ciò necessario. 2) il trattamento potrà comportare operazioni relative anche a dati sensibili, per i quali è individuata rilevante finalità di interesse pubblico nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196/2003, secondo il
6 regolamento comunale per il trattamento dei dati sensibili e giudiziari approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 116 del e successive modifiche ed integrazioni. 3) Il trattamento degli stessi verrà effettuato manualmente (ad esempio, su supporto cartaceo) e/o attraverso strumenti automatizzati (ad esempio, utilizzo procedure e supporti elettronici), con logiche correlate alle finalità di cui al precedente punto 1) e, comunque, in modo da garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati. 4) Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria per il conseguimento delle finalità di cui sopra; il loro mancato, parziale o inesatto conferimento avrà come conseguenza l'impossibilità di dar corso all offerta. 5) I dati verranno comunicati e pubblicati in applicazione delle norme in materia di appalti pubblici. 6) In relazione al trattamento Lei potrà esercitare i diritti di cui all articolo 7 del D.Lgs. 196/2003 (accesso ai propri dati personali, rettifica, aggiornamento cancellazione dei dati se incompleti, erronei o raccolti in violazione di legge) avendo come riferimento il Responsabile del trattamento degli stessi per il Comune individuato nel Direttore di Area competente a cui dovrà essere rivolta l istanza. 7) Il titolare del trattamento è il Comune di Pavullo nel Frignano, con sede in Piazza Montecuccoli, n ******************
SCUOLABUS MERCEDES BENZ L/50 NUOVO SPRINTER. Descrizione Tecnica
SCUOLABUS MERCEDES BENZ 519-43L/50 NUOVO SPRINTER Descrizione Tecnica 1 CARATTERISTICHE GENERALI SCUOLABUS A DUE ASSI, OMOLOGATO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE 1 2 CARATTERISTICHE
DettagliVOLSKWAGEN CRAFTER CARATTERISTICHE TECNICHE
VOLSKWAGEN CRAFTER CARATTERISTICHE TECNICHE 1 2.1 DIMENSIONI (in mm) Lunghezza 7.335 Larghezza 1.993 Passo 4.325 Altezza interna 1.940 Altezza 2.700 2. 2. CAPACITA' PASSEGGERI Posti a sedere fissi 28 Posti
DettagliCOLONNA A DESCRIZIONE. COLONNA B CARATTERISTICHE minime richieste. da un minimo di cc. Cilindrata un cm 3
FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO C.I.G.: 7231854AB4 SCHEDA TECNICA COMPARATA DA ALLEGARE ALL OFFERTA ECONOMICA COLONNA A DESCRIZIONE Così
DettagliCAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI
CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI ART. 1 - OGGETTO DELLA GARA Il presente Capitolato speciale ha per oggetto la fornitura di scuolabus per il trasporto alunni così suddivisa:
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ACQUISTO DI N
ALLEGATO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L ACQUISTO DI N. 1 SCUOLABUS DA DESTINARE AL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTEREALE VALCELLINA
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 7 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 7 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO DEL COMUNE DI MONTEVARCHI TITOLO I - DEFINIZIONI
DettagliC O M U N E D I VALDUGGIA
C O M U N E D I VALDUGGIA PROVINCIA DI VERCELLI ACQUISTO DI N. 1 (uno) scuolabus nuovo CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CIG: 7437683A2B CUP: C98G18000100004 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Responsabile dell
DettagliCOMUNE DI RODIGO PROVINCIA DI MANTOVA
COMUNE DI RODIGO PROVINCIA DI MANTOVA AREA SERVIZI ALLA PERSONA SETTORE SERVIZI SOCIALI E SCOLASTICI CAPITOLATO D ONERI PER L ACQUISTO A MEZZO DI CONTRATTO DI LEASING DI N 1 SCUOLABUS PER SCUOLA MATERNA
DettagliDisciplinare - Allegato n. 2
Ferrotramviaria S.p.A. Procedura aperta Fornitura n. 4 autobus interurbani Codice CIG 7215900D0B Disciplinare - Allegato n. 2 SCHEDA TECNICA DEL VEICOLO DITTA OFFERENTE MODELLO AUTOBUS Marca Telaio Marca
DettagliCAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS 1 INDICE Art. 1 - Oggetto dell appalto Art. 2 - Procedura di aggiudicazione Art. 3 - Caratteristiche del veicolo Art. 4 - Tempi e modalità di consegna
DettagliFORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI - MEDIE DEL COMUNE DI SGONICO / OBČINA ZGONIK CAPITOLATO SPECIALE D ONERI
FORNITURA DI UNO SCUOLABUS PER LE SCUOLE MATERNE ELEMENTARI - MEDIE DEL COMUNE DI SGONICO / OBČINA ZGONIK CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Art.1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto: a) la fornitura
DettagliCOMUNE DI SONCINO PROVINCIA DI CREMONA Ufficio Tecnico
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS NUOVO con caratteristiche costruttive conformi al D.M. 1/4/2010, emanato dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e pubblicato sulla G.U.
DettagliCAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - CARATTERISTICHE TECNICHE MINIME DELL AUTOMEZZO NUOVO
CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS DI NUOVA COSTRUZIONE ADIBITO AL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE, ELEMENTARI E MATERNE E VENDITA DI UN MEZZO USATO. CIG 5810209026 CUP H19J14000090004
DettagliFAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER OFFERTA TECNICA
FAC-SIMILE DI DICHIARAZIONE PER OFFERTA TECNICA GARA D APPALTO A PROCEDURA RISTRETTA PER LA FORNITURA IN 3 LOTTI DI SCUOLABUS OMOLOGATI PER IL TRASPORTO DI PASSEGGERI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIE
DettagliIDEAL SOLUTIONS FOR MEDIUM HAUL JOURNEYS
IDEAL SOLUTIONS FOR MEDIUM HAUL JOURNEYS SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONI (MM) Lunghezza massima 7720 Larghezza masssima 2320 Altezza massima 3330 Passo 3815 Sbalzo anteriore 1673 Sbalzo posteriore 2232
DettagliALLEGATO 01 : descrizione tecnica urbani per assegnazione punteggi
ALLEGATO 01 : descrizione tecnica urbani per assegnazione punteggi FORNITURA DI AUTOBUS LOTTO: DIMENSIONI: DITTA OFFERENTE : MODELLO AUTOBUS : indicare marca/tipo del telaio e carrozzeria DATA : Timbro
DettagliCOMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Provincia di Pistoia) Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio
COMUNE DI PIEVE A NIEVOLE (Provincia di Pistoia) Settore Tecnico Manutentivo, Pianificazione e Gestione del Territorio FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO PER IL TRASPORTO SCOLASTICO CAPITOLATO D ONERI Data:
Dettagli(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8. Bando 14/ fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche
(da inserire nella busta B) ALLEGATO N. 8 Bando 14/2013 - fornitura di n. 7 veicoli commerciali di cui n. 6 con caratteristiche riferibili alla SCHEDA TECNICA A e n. 1 con caratteristiche riferibili alla
DettagliCAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE
CAPITOLATO DESCRITTIVO PRESTAZIONALE GARA PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA IN LOCAZIONE FINANZIARIA DI N. 1 SCUOLABUS, CON PERMUTA DELL USATO E SERVIZIO MANUTENZIONE E RIPARAZIONE FULL SERVICE, PER SERVIZIO
DettagliCOMUNE DI STREGNA PROVINCIA DI UDINE
COMUNE DI STREGNA PROVINCIA DI UDINE 33040 Stregna (UD) Frazione Stregna 23 - C.F. 80008820302 - P. IVA 01327340301 Tel. 0432.72.40.94 - FAX 0432.72.41.72 cell. 3463285717 e.mail tecnico@com-stregna..regione.fvg.it
DettagliModello 4. Scheda descrittiva del veicolo
Pagina 1 di 7 PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI N. 15 AUTOBUS di classe I, per servizio di tipo urbano, a due assi, di lunghezza mt. 12,00, con emissioni inquinanti rispondenti al Regolamento CE 595/2009
DettagliStandard Non disponibile Disponibile Opzionale costruito Escluso da un altro opzionale
CATALOGO Standard Non disponibile Disponibile Opzionale costruito Escluso da un altro opzionale Audio & Comunicazione Sistema di navigazione Sistemi telematici Radio AM/FM Radio Digitale Lettore Mp3 Numero
DettagliCOMUNE DI COTRONEI (Provincia di Crotone)
COMUNE DI COTRONEI (Provincia di Crotone) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ACQUISTO N. 1 SCUOLABUS PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI FREQUENTANTI LE SCUOLE MEDIE, ELEMENTARI E MATERNE. POSTI TOTALI 30: 28 ALUNNI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA SCUOLABUS PER ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO CIG: 7231854AB4 - CUP: B79D1701779004 1 ART. 1 Oggetto della gara Il presente
DettagliCOMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, (PO)
COMUNE DI CARMIGNANO P.za Giacomo Matteotti, 1 59015 (PO) Tel. 055 875011 Fax 055 8750301 P.I. 00255160970 C.F. 01342090485 www.comune..po.it SETTORE VII ISTRUZIONE -FORMAZIONE TRASPORTI- SERVIZI SOCIALI
DettagliFUORISTRADA PICK-UP ALLESTITO PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE
ALLEGATO TECNICO N.9 FUORISTRADA PICK-UP ALLESTITO PER ATTIVITA DI PROTEZIONE CIVILE Dovrà essere fornito Fuoristrada Pick Up, con una massa a terra compresa fra un minimo di 28 q. ed un massimo di 30
DettagliCITTA DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia di Trapani)
CITTA DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia di Trapani) Settore Socio Culturale CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS ABILITATO AL TRASPORTO DI ALUNNI PER LE SCUOLE ELEMENTARI/ MEDIE
DettagliALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi
ALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi FORNITURA DI AUTOBUS INTERURBANI LOTTO: DIMENSIONI: DITTA OFFERENTE : MODELLO AUTOBUS : indicare marca/tipo del telaio e carrozzeria
DettagliLISTINO PREZZI NOVEMBRE 2008
F Evolution LISTINO PREZZI NOVEMBRE 2008 Light-Duty Trucks Per informazioni: ISUZU MOTORS LIMITED www.isuzu.it www.isuzu.fr www.isuzu.ch ref. BRO NS - 2008 MIDI EUROPE si riserva il diritto di modificare
DettagliCOMUNE DI VALPERGA CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI
COMUNE DI VALPERGA Città Metropolitana di Torino CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO ACQUISTO DI UNO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI DELLA SCUOLA DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI 1 GRADO ART. 1 Oggetto
DettagliDISCIPLINARE TECNICO
DIREZIONE EDIFICI MUNICIPALI, PATRIMONIO E VERDE SERVIZIO VALUTAZIONI GESTIONE AUTOMEZZI - MAGAZZINI AUTORIMESSE DISCIPLINARE TECNICO FORNITURA DI N. 10 MOTOCICLI PER IL CORPO DI POLIZIA MUNICIPALE PROCEDURA
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER LA FORNITURA DI AUTOVEICOLI (Lotto n. 2)
Comune di Rimini Settore Contratti, Servizi Generali e Attività Economiche Servizio Autoparco Via Della Gazzella n. 27-47900 Rimini tel. 0541 704782 3 fax 0541 704751 www.comune.rimini.it e-mail srossi@comune.rimini.it
Dettaglidi n. 1 scuolabus , , comma 1, del D.lgs , n. 50 e
Allegato B CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE)
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
Servizi al Cittadino CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura di n. 1 automezzo allestito per uso scuolabus per le gli alunni delle scuole dell
DettagliN. 5 AUTOCARRI FURGONE colore Bianco con le seguenti caratteristiche:
N. 5 AUTOCARRI FURGONE colore Bianco Motorizzazione cilindrata: da 1.200 cc a 1.500 cc; ABS + funzione antipattinamento; Carrozzeria: furgone con porta posteriore a 2 battenti e porta laterale scorrevole;
DettagliCAPITOLATO DI APPALTO
Allegato B CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E DI PRIMO GRADO (MATERNE, ELEMENTARI E MEDIE) E CONTESTUALE
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N 1 SCUOLABUS PER IL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO ART. 1 - Oggetto dell appalto Il presente capitolato speciale ha per oggetto l acquisto da parte
DettagliMINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI. Scheda tecnica. MINIBUS DA 19 POSTI + conducente. Garanzia
C.P. 072/10/0030 LOTTO N. A8 MINISTERO DELLA DIFESA DIREZIONE GENERALE DEGLI ARMAMENTI TERRESTRI Scheda tecnica MINIBUS DA 19 POSTI + conducente QUANTITA AREA IMPIEGO COLORE Garanzia Assistenza Luogo di
Dettagli6.7 REQUISITI RICHIESTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA (SCHEDA)
1 di 8 6.7 REQUISITI RICHIESTI DI PARTICOLARE IMPORTANZA (SCHEDA) Compilare la scheda sottostante prendendo visione dei principali requisiti richiesti e confermare apponendo una X nella colonna di destra
DettagliCITTA DI GIAVENO Città Metropolitana di Torino AREA CONTRATTI
ALLEGATO B CITTA DI GIAVENO Città Metropolitana di Torino AREA CONTRATTI CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIA
DettagliAcquisto di Furgoni, Cabinati e Pick Up nuovi di Fabbrica
DISCIPLINARE TECNICO Edizione MARZO 2017 Acquisto di Furgoni, Cabinati e Pick Up nuovi di Fabbrica ARETI INDICE OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 LOTTO 1 ARETI SpA... 3 LOTTO 2
DettagliSerie N - F. Versione Euro VI OBD-C
Serie N - F Versione Euro VI OBD-C VERSIONE 2018 2 DIMENSIONI (mm) F11 SOSPENSIONI MECCANICHE OBD-C - 11 ton MODELLO F 11 H F 11 K F 11 M F 11 N Passo X 3410 4060 4660 4990 Lunghezza autotelaio K 6010
DettagliFORNITURA DI SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA CAPITOLATO D ONERI E CONDIZIONI
FORNITURA DI SCUOLABUS NUOVO DI FABBRICA CAPITOLATO D ONERI E CONDIZIONI ART.1 - Oggetto dell'appalto L appalto ha per oggetto: - la fornitura "su strada" di uno scuolabus nuovo da adibire al trasporto
DettagliALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi
ALLEGATO 01 : descrizione tecnica interurbani per assegnazione punteggi FORNITURA DI AUTOBUS LOTTO: DIMENSIONI: DITTA OFFERENTE : MODELLO AUTOBUS : indicare marca/tipo del telaio e carrozzeria DATA : Timbro
DettagliCOMUNE DI VENETICO.
AVVISO PUBBLICO OGGETTO: Indagine di mercato per fornitura di n. 1 automezzo per l Ufficio Tecnico come da scheda tecnica allegata. Pregasi voler partecipare all indagine di mercato relativa alla fornitura
DettagliACQUISTO DI N 2 SCUOLABUS NUOVI PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO
ACQUISTO DI N 2 SCUOLABUS NUOVI PER TRASPORTO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO Documentazione di perizia RELAZIONE TECNICA ILLUSTRATIVA - 01 SCHEDA DELLE CARATTERISTICHE
DettagliCOMUNE DI FAGNANO CASTELLO CITTÁ DEL CASTAGNO PROVINCIA DI COSENZA Via Garibaldi, Fagnano Castello (CS)
COMUNE DI FAGNANO CASTELLO CITTÁ DEL CASTAGNO PROVINCIA DI COSENZA Via Garibaldi, 106 87013 Fagnano Castello (CS) UFFICIO TECNICO COMUNALE Telefono 0984 525.105 - Fax 0984.526764 e-mail: ufficio.tecnico
Dettagli**********************************
CITTÀ DI SAN SEVERO PROVINCIA DI FOGGIA II AREA SERVIZI SOCIALI ED ALLA PERSONA SERVIZIO PUBBLICA ISTRUZIONE Piazza Municipio 71016 SAN SEVERO (FG) Tel. 0882/339318 fax 0882/339316 www.comune.san-severo.fg.it
DettagliA) Specifiche autotelaio dell autocarro
Fornitura di due autocarri di nuova immatricolazione, completi di allestimento e accessori secondo le caratteristiche riportate negli articoli seguenti. Tutti i materiali utilizzati, tutti gli accessori
DettagliSCHEDA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL OFFERTA PIU VANTAGGIOSA. cm 3..
ALLEGATO 2 AL CAPITOLATO SCHEDA TECNICA PER LA VALUTAZIONE DELL OFFERTA PIU VANTAGGIOSA Ditta offerente Modello bus 1) TEMPI DI CONSEGNA (giorni solari a far tempo dall ordine dei veicoli) 2) MOTORE (marca,
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DA ADIBIRE AL CONTENIMENTO DI RIFIUTI.
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DA ADIBIRE AL CONTENIMENTO DI RIFIUTI. ART. 1 OGGETTO Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d Appalto la fornitura e la consegna di sacchi
DettagliCOMUNE DI MAMMOLA Provincia di Reggio Calabria
COMUNE DI MAMMOLA 89045 Provincia di Reggio Calabria Tel. 0964-414740 - 414025 FAX 0964-414003 C/c.p. 12593893 C.F. 00221370802 www.comune.mammola.rc.it (Allegato A) ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO La gara
DettagliFOGLIO PATTI E CONDIZIONI
Art.1 - Oggetto dell appalto FOGLIO PATTI E CONDIZIONI L'appalto ha per oggetto l esecuzione di allacciamenti provvisori e lavori agli impianti elettrici a servizio della realizzazione della 50^ Fiera
DettagliCOMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia Regionale di Trapani)
COMUNE DI CALATAFIMI SEGESTA (Provincia Regionale di Trapani) SETTORE SOCIO CULTURALE CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER FORNITURA DI UN PULMINO DIESEL ABILITATO AL TRASPORTO DI N. 9 PERSONE Art. 1 - Oggetto
DettagliIl nuovo ISUZU Serie-N Euro 4 NKR NPR NQR TRUCKS FOR LIFE LISTINO GIUGNO 2007
Il nuovo ISUZU Serie-N Euro 4 NKR NPR NQR TRUCKS FOR LIFE LISTINO GIUGNO 2007 QUOTAZIONI FRANCO CEREA escluso IVA NB: Le quotazioni e i dati tecnici riportati in questa raccolta, possono essere variati
DettagliComune di Radicofani
CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO FORNITURA SCUOLABUS PER TRASPORTO SCOLASTICO ALUNNI DELLE SCUOLE DELL'INFANZIA, PRIMARIA E SECONDARIA DI PRIMO GRADO (26 posti +2 accompagnatori +autista) CIG: 76457532F9
DettagliCAPITOLATO SPECIALE A.V.T.
AZIENDA VARESINA TRASPORTI S.p.A. Allegato n. 5 CAPITOLATO SPECIALE A.V.T. 1. OGGETTO DELLA FORNITURA E NORMATIVA CONTRATTUALE DI RIFERIMENTO La fornitura ha per oggetto l'acquisto di n. 1 veicolo 9 posti
DettagliSPAZZATRICE ASPIRANTE STRADALE DELLA CAPACITA' DI 4 MC. CIRCA MOTORE DIESEL EURO 6.
SPAZZATRICE ASPIRANTE STRADALE DELLA CAPACITA' DI 4 MC. CIRCA MOTORE DIESEL EURO 6. SPECIFICA TECNICA 1 ART. 1 - OGGETTO La presente specifica tecnica ha per oggetto il noleggio di: Spazzatrice stradale
DettagliAQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE
AQUIL SPORT SOCIETA DI PROGETTO S.R.L. CONCESSIONARIA COMUNE DI PORTICI CAPITOLATO SPECIALE Fornitura di Arredi Macchinari ed Attrezzature palestra della Costruendo Piscina Comunale in Località Via Farina
DettagliHoftrac Specifiche tecniche FSD 1880 cabina
Specifiche tecniche FSD cabina Dati del motore Costruttore Perkins Perkins Tipo di motore 404D-22 404D-22 Cilindri 4 4 Potenza (max.) kw (CV) 36.3 (50) 36.3 (50) Con (max.) giri/min 2800 2800 Cilindrata
DettagliCAPITOLATO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN TOSAERBA FRONTALE
Prot. N 4./2019 Gaggiano, li 28 gennaio 2019 CAPITOLATO TECNICO PER LA SOSTITUZIONE DI UN TOSAERBA FRONTALE 1. OGGETTO D APPALTO Il presente appalto ha per oggetto la fornitura di un tosaerba frontale
DettagliCOMUNE DI GROSSETO DIREZIONE PROVVEDITORATO
COMUNE DI GROSSETO DIREZIONE PROVVEDITORATO PUBBLICO INCANTO PER L ACQUISTO DI N. 2 AUTOVEICOLI PER IL COMANDO DI POLIZIA MUNICIPALE DEL COMUNE DI GROSSETO, CON CONTESTUALE RITIRO IN PERMUTA DI N.1 AUTOVEICOLO
DettagliCAPITOLATO DI APPALTO FORNITURA DI N. 1 MINIBUS NUOVO CON ALLESTIMENTO INTERUBANO E CONTESTUALE PERMUTA E RITIRO MINIBUS USATO.
COMUNE DI DRUOGNO PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA Piazza Municipio, 3 28853 - DRUOGNO - Tel: 0324/93071 - Fax: 0324/93272 ------------------------------------------------------------------------- All.B)
DettagliCOMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza)
COMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza) Capitolato Speciale d Appalto per l acquisto di uno Scuolabus Codice CUP: C79E09000130002 CODICE PROGETTO FESR 2009.4111.039 CODICE PROGETTO FSE 2009.I2.182 Articolo
DettagliCOMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari
COMUNE DI VALLEDORIA Provincia di Sassari SERVIZI SCOLASTICI Corso Europa,77 07029 Valledoria tel. 079/ 5819016 fax 079/582725 - mail : amministrativo@comune.valledoria.ss.it C.F.80005850906 P.I. 01073850909
DettagliCOMUNE DI CURINGA. (Provincia di Catanzaro) AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE /EDILIZIA PRIVATA. DETERMINAZIONE N 108 del 06/06/2017
R.G. n. 218 del 12/06/2017 COMUNE DI CURINGA (Provincia di Catanzaro) AREA LAVORI PUBBLICI/MANUTENZIONE /EDILIZIA PRIVATA DETERMINAZIONE N 108 del 06/06/2017 OGGETTO: acquisto scuolabus nuovo di fabbrica
DettagliFORNITURA E POSA IN OPERA DI VAGLIO A TAMBURO ELETTRICO SEMIMOBILE
FORNITURA E POSA IN OPERA DI VAGLIO A TAMBURO ELETTRICO SEMIMOBILE CAPITOLATO TECNICO Pagina 1 di 5 Art. 1 - Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto la fornitura e posa in opera di n 1 vaglio a tamburo
DettagliCOMUNE DI GERGEI Provincia di Cagliari
prot. n. del COMUNE DI GERGEI Provincia di Cagliari area appalti-lavori pubblici-espropriazioni CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI "MACCHINA OPERATRICE (terna gommata) E PERMUTA TERNA COMUNALE
DettagliCOMUNE DI CEDEGOLO PROVINCIA di BRESCIA
COMUNE DI CEDEGOLO PROVINCIA di BRESCIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI UNO SCUOLABUS CIG 0231497AE1 Articolo 1 OGGETTO DELL APPALTO Costituisce oggetto del capitolato speciale, l acquisto
Dettagliautostrada del Brennero
SOCIETÀ PER AZIONI AUTOSTRADA DEL BRENNERO - TRENTO autostrada del Brennero FORNITURA DI N. 20 AUTOCARRI NUOVI 3 CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE DATA PROGETTO: MARZO 2017 IL RESPONSABILE
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliComune di Campi Bisenzio (Città Metropolitana di Firenze)
COMUNE DI CAMPI BISENZIO CITTA METROPOLITANA DI FIRENZE Capitolato d'appalto e norme contrattuali per la fornitura, trasporto e installazione di bombole di Diossido di Carbonio (Anidride Carbonica) per
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
Oggetto: fornitura di: n. 2 motocarri APE TM benzina CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Art. 1 Oggetto della fornitura L appalto ha per oggetto l acquisto di: un motocarro APE TM benzina avente le seguenti
DettagliMODELLO D OFFERTA (da produrre su carta legale) Spett.le A.T.I. tra i Vettori:
Gara n. 36/2006 ALLEGAT0 A11) MODELLO D OFFERTA (da produrre su carta legale) Spett.le A.T.I. tra i Vettori: A.R.S.T. Azienda Regionale Sarda Trasporti - Cagliari AZIENDA SERVIZI PUBBLICI OLBIA Spa - Olbia
DettagliC i t t à di P o t e n z a U.D. Ambiente - Parchi Energia Attività Sportive
C i t t à di P o t e n z a U.D. Ambiente - Parchi Energia Attività Sportive CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA FORNITURA DI CONTENITORI PER LA RACCOLTA DEI RIFIUTI. Codice Identificativo
DettagliNissan Qashqai 1.5 dci Acenta NEW MODEL
Km0 Nissan Qashqai station wagon a Saronno - Varese - Va per... Più di 2,4 milioni di annunci di auto in tutta Europa. Nissan Qashqai 1.5 dci Acenta NEW MODEL 2017-2018 Station wagon IVA deducibile ND
DettagliALLEGATO 2 CAPITOLATO D ONERI PER AFFIDAMENTO FORNITURA
ALLEGATO 2 CAPITOLATO D ONERI PER AFFIDAMENTO FORNITURA di n 2 veicoli, nuovi di fabbrica, da dare in dotazione alle Pattuglie Automontate del Comando di Polizia Municipale. CARATTERISTICHE GENERALI MINIME
DettagliDISCIPLINARE TECNICO. Fornitura di Arredi Tecnici ed Apparecchiature da Laboratorio
DISCIPLINARE TECNICO Acea Elabori S.p.A. Edizione Gennaio 2016 Fornitura di Arredi Tecnici ed Apparecchiature da Laboratorio INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO... 3 2 LUOGO DI ESECUZIONE... 3 3 DURATA DEL
DettagliCOMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Provincia di Palermo
COMUNE DI CHIUSA SCLAFANI Provincia di Palermo CAPITOLATO D ONERI PER L ACQUISTO DI N. 1 AUTOCARRO PIAGGIO PORTER D120 o similare Articolo 1 Oggetto dell appalto Il presente capitolato speciale ha per
DettagliFusibili UBICAZIONE DELLE SCATOLE DEI FUSIBILI
R Fusibili UBICAZIONE DELLE SCATOLE DEI FUSIBILI 299 Fusibili Quando si toglie il coperchio di una scatola fusibili, prestare attenzione a proteggere la scatola dall umidità e rimontare il coperchio il
DettagliSPECIFICHE TECNICHE AUTOVEICOLI
ALL 1 al Capitolato Tecnico SPECIFICHE TECNICHE AUTOVEICOLI 1. L'alimentazione a benzina con impianto a METANO deve essere conforme alla normativa vigente in materia di sicurezza, con un serbatoio che
DettagliART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO
CAPITOLATO DI APPALTO PER LA FORNITURA DI N. 1 SCUOLABUS NUOVO OMOLOGATO PER IL TRASPORTO DEGLI ALUNNI DELLE SCUOLE INFANZIA, PRIMARIE E SECONDARIE DI PRIMO GRADO E CONTESTUALE PERMUTA E RITIRO SCUOLABUS
DettagliCIG F9 CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO
FORNITURA DI UN AUTOCARRO CON IMPIANTO SCARRABILE E CARICATORE CON POLIPO CIG 63871846F9 ******************************************************* CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ********************************************************
DettagliUNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PROVINCIA DI CREMONA
UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DEI FONTANILI PROVINCIA DI CREMONA CAPITOLATO SPECIALE PER FORNITURA NUOVO SCUOLABUS PER TRASPORTO ALUNNI E CONTESTUALE RITIRO/PERMUTA SCUOLABUS USATO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO.
DettagliELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti
ELENCO DELLE PRESCRIZIONI PER L OMOLOGAZIONE DEI VEICOLI Direttive particolari con i relativi decreti di recepimento ed i regolamenti ECE equivalenti LIVELLO SONORO DM 13.4.2000 70/157/CEE 1999/101/CE
DettagliVip IDEAL SOLUTIONS FOR MEDIUM HAUL JOURNEYS
Vip IDEAL SOLUTIONS FOR MEDIUM HAUL JOURNEYS RETRO BUS Vip Vip SPECIFICHE TECNICHE DIMENSIONI (MM) Lunghezza massima 7305 Larghezza massima 2282 Altezza massima 3350 Passo 3385 Sbalzo anteriore 1650 Sbalzo
DettagliAZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A. CAPITOLATO PER LA FORNITURA DI N 10 SET DI SOLLEVATORI MOBILI A COLONNE, DA OFFICINA, COMPOSTI CIASCUNO DA 4 COLONNE ELETTROIDRAULICHE PER VEICOLI PESANTI
DettagliCITTA DI VILLADOSSOLA PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA SERVIZIO GESTIONE DEL TERRITORIO
AVVISO di PUBBLICO INCANTO per la FORNITURA di n. 1 SCUOLABUS e CONTESTUALE VENDITA di n. 1 SCUOLABUS USATO CODICE C.I.G.: 0413152FCC S I R E N D E N O T O che il giorno 27 (ventisette) del mese di gennaio
DettagliCOMUNE DI PALERMO SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA DI AUTOMEZZI E MACCHINE OPERATRICI PER IL SETTORE AMBIENTE E TERRITORIO DEL COMUNE DI PALERMO. IMPORTO COMPLESSIVO 198.000,00 (Centonovantottomila /00) IVA ESCLUSA.
DettagliCAPITOLATO TECNICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI 22 (VENTIDUE) AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO E
CAPITOLATO TECNICO PER LA INDIVIDUAZIONE DEL FORNITORE DI 22 (VENTIDUE) AUTOMEZZI PER IL TRASPORTO E L ACCOMPAGNAMENTO DI PERSONE DISABILI, ANZIANE, AFFETTE DA DIFFICOLTÀ MOTORIE E NON-AUTOSUFFICIENTI,
DettagliDISMISSIONE PARCO MEZZI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L ALIENAZIONE DI VEICOLI DEL PARCO MEZZI COMUNALE_
COMUNE DI CABRAS PROVINCIA DI ORISTANO Servizio Ambiente, Territorio e Manutenzioni Protocollo Generale n 0004466 Del 13 Marzo 2012 DISMISSIONE PARCO MEZZI BANDO DI GARA A PROCEDURA APERTA PER L ALIENAZIONE
DettagliCOMUNE DI SALVE (Provincia di Lecce)
COMUNE DI SALVE (Provincia di Lecce) ***** CAPITOLATO SPECIALE Articolo 1 OGGETTO DELL APPALTO Acquisto Scuolabus immatricolato per il trasporto degli alunni delle scuole materne, elementari e medie, con
Dettagli