COMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza)

Transcript

1 COMUNE DI CAROLEI (Provincia di Cosenza) Capitolato Speciale d Appalto per l acquisto di uno Scuolabus Codice CUP: C79E CODICE PROGETTO FESR CODICE PROGETTO FSE 2009.I2.182 Articolo 1 (Oggetto dell appalto) L'appalto ha per oggetto l'acquisto di uno scuolabus nuovo di fabbrica per il trasporto degli alunni disabili delle scuole elementari e medie aventi le caratteristiche indicate nel successivo art. 3, in osservanza della disposizioni tutte fissate nel Bando di gara e nel presente Capitolato Speciale d Appalto. Articolo 2 (Corrispettivo dell appalto e pagamento) L'importo a base di gara ammonta complessivamente a ,00 (euro Sessantamila/00), comprensiva di Iva, di spese di trasporto, collaudo, immatricolazione ed ogni altro onere accessorio incluso, secondo la formula chiavi in mano ; L'importo predetto è finanziato interamente con fondi:por Calabria FSE 2007/2013 e del Por Calabria FESR 2007/2013; Il Comune si impegna a corrispondere alla Ditta aggiudicataria un compenso pari all'importo di aggiudicazione. Il pagamento avverrà, dietro presentazione di regolare fattura e dopo che la Regione Calabria avrà accreditato il relativo contributo e aver effettuato il collaudo. L'aggiudicatario esonera espressamente e irrevocabilmente l'amministrazione dal pagamento di interessi, rivalutazioni o altro, compreso il risarcimento danni, qualora il ritardato pagamento non è imputabile a fatto proprio dell'amministrazione o non vi abbia contribuito con dolo o grave colpa. Articolo 3 (Caratteristiche tecniche obbligatorie richieste per lo scuolabus) Le caratteristiche tecniche minime obbligatorie per lo scuolabus sono le seguenti: - Conforme alle norme del D.M. del 31/1/1997 e alla normativa comunitaria EURO 4 o Motore diesel con cilindrata compresa tra 2000 e 2500 cc o Cambio meccanico 6 marce più retromarcia o Sistema frenante antibloccaggio- ABS o Porta di servizio rototraslante con comando elettrico, completa di dispositivo di sicurezza antischiacciamento in chiusura. o Sedile autista regolabile; o Sedili antivandalo; o Illuminazione interna;

2 o Isolamento termoacustico o Selleria in plastica, antivandalo, antigraffio, con maniglioni. o Sedile accompagnatore anteriore omologato, con seduta alzabile; o Rivestimenti interni delle fiancate laterali e del tetto antivandalo; o Pavimento rivestito in materiale antiscivolo ed ignifugo; o Tetto e fiancate coibentate. o Sollevatore automatico per diversamente abile; o Dispositivi per ancoraggio carrozzina su guide. o Aereazione con aspiratore al tetto. o Impianto di riscaldamento anteriore e posteriore. o Impianto elettrico dotato di comando di emergenza centrale. o Martelletti frangivetro per uscite di emergenza. o Estintore regolamentare. o Airbag; o Cicalino avviso retromarcia; o Cronotachigrafo; o Sensori di parcheggio posteriori; o Passamano di salita porta di servizio; o Porta autista lato sinistro a battente con alza cristalli elettrico; o Cintura sicurezza a 3 punti di ancoraggio; o Sistema elettronico stabilità ESP o Servosterzo o Regolazione dell inclinazione e della distanza dello sterzo o Posti minimo con posto carrozzina per alunno disabile; o o Cassetta pronto soccorso. Scritte sulle fiancate Scuolabus COMUNE DI CAROLEI ed i loghi di UE, Repubblica Italiana e Regione Calabria. Articolo 4 (Consegna) La consegna dello scuolabus dovrà essere effettuato dall'aggiudicatario a sue spese e rischio, franco destinatario, entro giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui, decorrenti dalla data di stipula del contratto d'appalto. Articolo 5 (Accertamento della qualità e garanzie) La qualità della fornitura dovrà essere accertata dal personale del Comune in contraddittorio con l'aggiudicatario o con suo rappresentante. Se la fornitura risultasse di qualità inferiore o di condizioni diverse da quelle stabilite o se, per qualunque altra causa fosse inaccettabile, l'aggiudicatario sarà tenuto a ritirare quanto contestato a sue spese, salvo il risarcimento di eventuali danni. Il Comune si riserva la facoltà di affidare ad altra ditta la fornitura del bene rifiutato in danno all'aggiudicatario, salvo l'esperimento di ogni altra azione per il risarcimento dei danni subiti. L esito favorevole del suddetto accertamento non esonera comunque l'aggiudicatario dalla garanzia dovuta a temine di legge per i vizi occulti e diretti non apparenti dei beni aggiudicati.

3 Articolo 6 (Penali) In caso di inadempienza verranno applicate le seguenti penalità: a) nei casi di risoluzione del contratto oppure di rifiuto della fornitura all'accertamento della qualità, sarà incamerata la cauzione definitiva; b) sarà inoltre esperita azione di danno, per cui l'aggiudicatario sarà tenuto al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che il Comune dovesse sostenere per la fornitura di cui trattasi presso altre ditte; c) nel caso di ritardata consegna verrà applicata una penale pari ad 50,00 (euro centocinquanta) per ogni giorno di ritardo rispetto al termine fissato; d) qualora l'aggiudicatario si rifiuti di stipulare il contratto, verrà incamerata la cauzione provvisoria, fermo restando quanto previsto al punto b)-. Articolo 7 (Obbligatorietà del contratto e spese contrattuali) Mentre l'aggiudicatario resta impegnato per effetto della presentazione stessa dell'offerta, il Comune non assumerà verso di questi alcun obbligo se non quando, a norma di legge, tutti gli atti inerenti alla gara in questione e ad essa necessari e dipendenti avranno conseguito piena efficacia giuridica. Si avverte che il concorrente che avrà offerto il miglior ribasso, resta vincolato anche in pendenza dell'accettazione dell'offerta da parte del Comune. L'aggiudicatario è tenuto alla stipula del relativo contratto e, qualora ricusasse di stipulare lo stesso,verrà incamerata la cauzione provvisoria versata. Restano a carico dell'appaltatore tutte le spese contrattuali, nessuna esclusa od eccettuata. Ogni erogazione resta comunque subordinata alla stipula del contratto. E condizione necessaria ai fini dell acquisto dell automezzo, l ottenimento del contributo da parte della Regione Calabria. L Amministrazione in caso di mancato ottenimento del contributo, revocherà in autotutela tutti gli atti inerenti la gara. La ditta anche dopo aversi aggiudicato la fornitura, non potrà far valere alcun diritto, ne potrà accampare alcuna pretesa. Il Bando di gara ed il presente Capitolato Speciale d'appalto fanno parte integrante del contratto. Articolo 8 (Risoluzione) In caso di persistenza nell inosservanza delle norme e delle disposizioni impartite e di mancata ottemperanza alle richieste di regolarizzazione, il Comune procederà alla risoluzione del contratto. In caso di inadempimento accertato dal Comune, si farà luogo alla risoluzione del contratto, previa diffida del Responsabile del Servizio ad adempiere nelle forme stabilite dalla legge, senza pregiudizio della rifusione dei danni e delle spese. Articolo 9 (Divieto di cessione del contratto e di credito) E vietato all'aggiudicatario cedere in tutto o in parte il contratto, senza il consenso e la formale approvazione del Comune, pena l'immediata risoluzione del contralto e conseguente rivalsa degli eventuali danni subiti. E altresì vietato cedere in tutto o in parte crediti derivanti dall'avvenuta esecuzione del contratto, senza l'espressa autorizzazione del Comune. E comunque fatta salva la responsabilità dell'aggiudicatario e del nuovo titolare per le obbligazioni

4 anteriori al trasferimento. In caso di fallimento dell'aggiudicatario sarà facoltà del Comune di ritenere risolto il contratto salvi gli effetti di cui all'art. 72, 4 comma, del R.D. 16/03/1942, n 267. Articolo 10 (Variazione della regione sociale) L'aggiudicatario dovrà comunicare al Comune qualsiasi variazione intervenuta nella denominazione o ragione sociale della ditta indicando il motivo della variazione. II Comune non si assume alcuna responsabilità per il ritardo nei pagamenti dovuto a mancata comunicazione o ritardo della comunicazione stessa. Articolo 11 (Cauzione definitiva) A garanzia della perfetta ed integrale esecuzione del contratto l'aggiudicatario dovrà costituire, prima della sottoscrizione del contralto, in favore del Comune, cauzione definitiva pari al 10% dell'importo contrattuale nei modi e nelle forme previsti dall'articolo 113, del D.Lgs 12/4/2006, n 163 c s.m.i. e da svincolare dopo l avvenuto collaudo. Articolo 12 (Trattamento dei dati personali) Ai sensi dell'art 13 del D.Lgs. n 196/2003 (c.d. codice sulla "privacy"), in ordine al procedimento instaurato da questo capitolato si informa che: a) le finalità cui sono destinati i dati raccolti riguardano strettamente e soltanto lo svolgimento della procedura concorsuale; b) il conferimento dei dati ha natura obbligatoria e si configura più esattamente come onere, nel senso che il concorrente, se intende partecipare alla gara, deve rendere i dati e la documentazione richiesta dal Comune in base alla vigente normativa; c) la conseguenza di un eventuale rifiuto di rispondere consiste nell'esclusione dalla gara o nella decadenza dall'aggiudicazione; d) i soggetti o le categorie di soggetti ai quali i dati possono essere comunicati sono: - il personale interno del Comune implicate nel procedimento; - i concorrenti che partecipano alla gara; - ogni altro soggetto che abbia interesse ai sensi della Legge 07/8/1990, n o 241 e s.m.i.; - soggetto attivo della raccolta dei dati è il Comune di Carolei; Articolo 13 (Rispetto normativa sulla sicurezza e sull assunzione dei disabili) L'aggiudicatario si impegna a garantire lo svolgimento della fornitura: a) nel rispetto della normative in materia di prevenzione infortuni, igiene e sicurezza sui luoghi di lavoro ai sensi del D.Lgs. 626/94; b) nel rispetto delle disposizioni previste della Legge 68/99 avente per oggetto il collocamento dei disabili.

5 Articolo 14 (Controversie) Tutte le controversie che dovessero insorgere tra il Comune e l'appaltatore a causa dell'applicazione del contratto, saranno decise in via giurisdizionale presso il Foro competente. Articolo 15 (Rinvio) Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, si fa espresso riferimento al D.Lgs. n 163/2006 e s.m.i., alla normative vigente in materia nonché alle norme del Codice civile. Articolo 16 (Accettazione del Capitolato) A titolo di piena ed incondizionata accettazione, il presente capitolato deve, a pena di esclusione dalla gara, essere firmato in ogni sue pagina dal legale rappresentante delta ditta, e allegato ai documenti di gara. IL RESPONSABILE DEL SETTORE TECNICO (Ing. Luigi BARONE)