REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI COMISO. Provincia di Ragusa SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI COMISO Provincia di Ragusa SCHEMA DI CONTRATTO D APPALTO Afferente a Esecuzione lavori di miglioramento dell asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede del C.O.C. e la zona P.I.P del Comune di Comiso CUP: H54E CIG: EAA L' anno duemilasedici il giorno del mese di, nell Ufficio di segreteria del Comune di Comiso avanti a me Segretario Generale del Comune di Comiso, ivi domiciliato per la carica, autorizzato dall art. 97 dell O.A. degli Enti Locali vigente nella Regione Siciliana a ricevere in forma pubblicaamministrativa gli atti ed i contratti previsti dall art. 95, comma 1 dello stesso Ordinamento nell esclusivo interesse del Comune di Comiso, senza l assistenza di testimoni per espressa rinuncia fatta di comune accordo dalle Parti, aventi i requisiti di legge SONO COMPARSI 1. Ing. Nunzio Micieli, nato il 19/09/1972 in Comiso (RG) ed ivi residente, nella sua qualità di Incaricato di funzioni Dirigenziali dell Area 8 (giusta decreto sindacale n. 51 del ), il quale interviene nel presente atto in nome e per conto e nell interesse dell Ente che rappresenta, C.F , che in prosieguo sarà indicato con il termine Amministrazione ; dall altra parte 2. nato/a il in, in qualità di legale rappresentante della impresa con sede in, via/piazza/altro, partita IVA n., che agisce quale impresa appaltatrice in forma singola, di seguito nel presente atto denominato pagina 1 di 13

2 semplicemente «Appaltatore». (oppure, in alternativa, in caso di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di imprese), capogruppo del raggruppamento temporaneo/consorzio ordinario di imprese costituito con atto notaio**********rep******in data*******, tra essa medesima e le seguenti imprese mandanti: 1. Impresa **************con sede in **************codice fiscale e numero di iscrizione alla C.C.I.A. di ************partita I.V.A. ************* 2. Impresa **************consede in **************codice fiscale e numero di iscrizione alla C.C.I.A. di ************partita I.V.A. ************* 3. nonché Impresa **************consede in **************codice fiscale e numero di iscrizione alla C.C.I.A. di ************partita I.V.A. *************, cooptata ai sensi dell art. 92 del d.p.r. 207/2010 di seguito nel presente atto denominato semplicemente Appaltatore. Detti comparenti, della cui identità personale sono certo, mi chiedono di ricevere questo Atto, ai fini del quale: PREMESSO CHE a. che con determina a contrarre del dirigente incaricato Area 4 n. ***********, il dirigente dell Area Tecnica Area 4) di questa Amministrazione, ha autorizzato, ai sensi dell art. 60 del D.Lgs n. 50/2016 (di seguito Codice ) l indizione di una procedura aperta relativa all appalto di sola esecuzione riguardante i lavori in epigrafe per un importo di ,87, oneri di sicurezza inclusi predeterminati dalla stazione appaltante in 9.881,62, da aggiudicare con il criterio del prezzo più basso inferiore a quello posto a base di gara ex art. 95, comma 4, lett. a) del Codice; b. Le procedure di gara sono state svolte dalla Centrale Unica di Committenza Trinakria Sud Sezione Comiso pagina 2 di 13

3 c. con verbale n. ** del *********** il responsabile della CUC Trinakria Sud Sezione Comiso, soggetto deputato all espletamento della gara (nel prosieguo Presidente di gara, ha proposto l aggiudicazione dell appalto in epigrafe a favore dell Appaltatore; d. Il dirigente Area Tecnica con propria determinazione n. ***********, ha approvato la proposta di affidamento dell appalto formulata dal Presidente di gara, di cui al citato verbale n. ** del *********, disponendo l aggiudicazione in favore dell Appaltatore e. la predetta aggiudicazione, ai sensi dell art. 76, comma 5 lett a) del Codice è stata comunicata ai soggetti interessati in data ************, giusta comunicazioni in atti; f. l aggiudicazione, ai sensi dell art. 32, comma 7, del Codice è divenuta efficace OVVERO g. Sono stati verificati con esito positivi i requisiti previsti per legge, ai quali è subordinata l efficacia dell aggiudicazione, a meno della certificazione antimafia per il cui rilascio è stata inoltrata apposita richiesta alla banca dati nazionali in data h. Antimafia A Il presente contratto viene stipulato in assenza dell informazione antimafia, in quanto il termine di cui all articolo 92 del D.lgs. 159/2011 è decorso. Qualora vengano accertate cause interdittive di cui all articolo 67 e all articolo 84, comma 4 del decreto L Amministrazione recederà dal contratto; i. ANTIMAFIA B ai sensi dell articolo 29 della l. n. 114/2014 non deve essere acquisita la documentazione antimafia, dato che l impresa risulta iscritta / ha presentato istanza di iscrizione nell elenco di fornitori, prestatori di servizi ed esecutori di lavori non soggetti a tentativi di infiltrazione mafiosa (white list) istituito presso la Prefettura/Commissariato del Governo di ; j. è decorso il termine dilatorio trentacinque giorni dall invio dell ultima delle comunica- pagina 3 di 13

4 zioni del provvedimento di aggiudicazione, come previsto dall art. 32, comma 9, del Codice. tutto cio premesso si conviene e si stipula quanto segue: Articolo 1 Oggetto del contratto L Amministrazione concede all appaltatore, che accetta senza riserva alcuna, l appalto per l esecuzione dei lavori di miglioramento dell asse viario tra il mercato ortofrutticolo, la sede del C.O.C. e la zona P.I.P del Comune di Comiso, in base all aggiudicazione dell appalto avvenuta in data. L appaltatore si impegna all esecuzione dei lavori de quibus alle condizioni di cui al presente contratto e si assume la responsabilità per un corretto, esaustivo e completo svolgimento degli stessi. Articolo 2 - Disposizioni regolatrici del contratto L appalto viene concesso dall Amministrazione ed accettato dall Appaltatore sotto l osservanza piena ed assoluta delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal presente contratto e dai seguenti documenti che le parti dichiarano di conoscere ed accettare integralmente e che si richiamano a formarne parte integrante: - capitolato speciale d appalto; - bando/disciplinare di gara; - verbali di gara - progetto esecutivo; - offerta economica corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall Appaltatore; Tutti i suddetti documenti, visionati e già controfirmati dalle parti per integrale accettazione, rimangono depositati in atti e sono parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegati. pagina 4 di 13

5 Articolo 3 - Ammontare dell appalto termini di pagamento Il corrispettivo dovuto dall ente committente all affidatario per il pieno e perfetto adempimento del contratto, comprensivo degli oneri per la sicurezza, è fissato in, oltre IVA nella misura di legge. La contabilizzazione dei lavori è stabilita a misura I termini di pagamento sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d appalto. Per un ulteriore conoscenza si rappresenta che: a. All Appaltatore è dovuto un anticipo del 20% dell importo contrattuale da erogarsi nei termini e modi disciplinati dall art. 35, comma 18 del Codice; b. Ciascuno pagamento dovuto all appaltatore (previamente autorizzato con l emissione della relativa certificazione), dietro emissione di fattura elettronica contenente tutti gli elementi previsti per legge, verrà effettuato entro 60 giorni dal ricevimento del documento fiscale. c. Il pagamento è in ogni caso subordinato alla erogazione delle risorse finanziare da parte del soggetto finanziatore e quindi l Amministrazione non potrà essere ritenuta responsabile dei ritardi che potrebbero verificarsi nella liquidazone e pagamento della fattura dovuti alla mancata disponibilità delle citate risorse. Articolo 4 Durata - tempo utile per l ultimazione dei lavori penali termini per il collaudo sospensione dell esecuzione del contratto Il presente contratto spiega i suoi effetti dalla data dell apposizione dell ultima firma digitale. I termini per l ultimazione dei lavori, per la redazione del conto finale e per il collaudo/attestazione di regolare esecuzione delle opere, l entità della penale giornaliera per la ritardata ultimazione dei lavori e la disciplina sulla sospensione e ripresa dei lavori, sono indicati dettagliatamente nel capitolato speciale d appalto Art. 5 Obblighi dell Appaltatore nei confronti dei propri lavoratori dipendenti L affidatario dichiara di applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti C.C.N.L. e di agire, pagina 5 di 13

6 nei confronti degli stessi, nel rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali previsti dalle leggi e dai contratti medesimi. L affidatario si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, fiscale, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto disposto dall articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. Riguardo ai due superiori punti si informa l Appaltatore che: 1 ai sensi dell art. 30, comma 5, del Codice, in caso di inadempienza contributiva risultante dal documento unico di regolarità contributiva relativo a personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all articolo 105 del Codice, impiegato nell esecuzione del contratto, la stazione appaltante trattiene dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza per il successivo versamento diretto agli enti previdenziali e assicurativi. 2 Ai sensi dell art. 30, comma 6, del Codice, in caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore o del subappaltatore o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi di cui all articolo 105 del Codice, impiegato nell esecuzione del contratto, il responsabile unico del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l Appaltatore, a provvedervi entro i successivi quindici giorni. Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l Amministrazione paga anche in corso d opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all Appaltatore del contratto Articolo 6 Divieto di cessione del contratto Il presente contratto non può essere ceduto, pena la nullità dell atto di cessione, come disposto dall articolo 105, comma 1 D.lgs. n. 50/2016. pagina 6 di 13

7 Articolo 7 Subappalto A Il subappalto non è ammesso non avendo l impresa dichiarato in sede di gara di voler subappaltare quote di appalto. Articolo 7 Subappalto B In relazione alla dichiarazione presentata in sede di gara dall Appaltatore circa i lavori da subappaltare e le relative categorie e percentuali, l Amministrazione dichiara che il subappalto sarà autorizzato sussistendone le condizioni, entro i limiti e con l osservanza delle modalità stabilite dall articolo 105 del D.lgs. n. 50/2016. L Appaltatore resta in ogni caso responsabile nei confronti dell Amministrazione per la prestazione oggetto di subappalto. L Amministrazione è sollevata da ogni pretesa dei subappaltatori o da richieste di risarcimento danni avanzate da terzi in conseguenza della prestazione oggetto di subappalto. Articolo 8 Revisione prezzi Per i lavori pubblici affidati dalle stazioni appaltanti non si procede alla revisione dei prezzi e non si applica il comma 1 dell articolo 1664 del Codice Civile, salvo contrariamente stabilito nel capitolato speciale d appalto. Articolo 9 -Garanzia definitiva A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo richiamati, l'appaltatore ha prestato apposita cauzione definitiva ai sensi dell art. 103 del Codice mediante per l'importo di euro *********** (calcolato ai sensi del sopracitato art. 103, comma 1. del Codice codice contratti). Circa le modalità di svincolo progressivo e di eventuale reintegro della garanzia si rimanda parimenti all art. 103 del Codice Articolo 10 - Polizza Assicurativa l Appaltatore è direttamente responsabile di tutti i danni ed inconvenienti di qualsiasi natura che si dovessero verificare tanto alle persone ed alle cose dell ente committente, quanto a pagina 7 di 13

8 terzi, nel corso dell esecuzione della prestazione qualunque ne sia la causa, rimanendo inteso che, in caso di disgrazia od infortuni, esso deve provvedere al completo risarcimento dei danni e ciò senza diritto a ricompensi, obbligandosi altresì a sollevare e tenere indenne l Amministrazione da ogni pretesa di danni contro di essa eventualmente rivolta da terzi. L'appaltatore ha stipulato a tale scopo, ai sensi dell articolo 103, comma 7, del Codice, apposita polizza assicurativa n. in data sino alla data di emissione del certificato di ultimazione lavori/collaudo provvisorio, rilasciata da con le seguenti specifiche: a) per danni di esecuzione: ********** (diconsi euro ***********), pari all importo contrattuale; b) per responsabilità civile verso terzi : massimale di euro ,00 (euro cinquecentomila/00). Articolo 11 Domicilio dell affidatario A) se l Appaltatore ha sede nello stesso Comune dell Amministrazione A tutti gli effetti del presente contratto l affidatario elegge domicilio presso la sede dell impresa e dichiara che nato a il e domiciliato / residente a, via in funzione di, rappresenterà l impresa nell esecuzione dei lavori. B) se l Appaltatore non ha sede nello stesso Comune dell Amministrazione Agli effetti del presente contratto l'affidatario elegge domicilio presso in, via, obbligandosi di informare l Amministrazione di ogni variazione. In difetto il suddetto domicilio si intende fin d'ora eletto presso la sede dell Amministrazione. L Appaltatore dichiara che nato a il e domiciliato / residente a, via in funzione di, rappresenterà l impresa pagina 8 di 13

9 nell esecuzione dei lavori. Articolo 12 Ulteriori obblighi dell affidatario L'appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente all Amministrazione ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura di impresa, e negli organismi tecnici e amministrativi, e relativi anche alle imprese affidatarie del subappalto. L affidatario si assume, inoltre, l onere di comunicare ogni variazione dei requisiti ai sensi dell articolo 80 del D.lgs. n. 50/2016. Articolo 13 Normativa e disposizioni di riferimento Per quanto non previsto o non richiamato nel presente contratto e dalla richiamata documentazione si fa espresso riferimento alle disposizioni contenute nel capitolato speciale d appalto, nel Regolamento approvato con D.P.R. n. 207/2010 (relativamente alle parti non abrogate), nonché nel Codice dei contratti approvato con D.lgs. n. 50/2016 e nella L.P. n. 16/2015, nonché a tutte le leggi e regolamenti vigenti in materia di esecuzione di opere pubbliche. Articolo 14 Trattamento dei dati personali L Appaltatore dichiara di aver preso visione dell informativa di cui all articolo 13 del D.lgs. n. 196/2003. L Amministrazione informa l Appaltatore che titolare del trattamento dei dati è il Comune di Comiso, con sede in Piazza Fonte Diana, snc, e che, relativamente agli adempimenti inerenti al Contratto, Responsabile del suddetto trattamento è l Ing. Nunzio Micieli, in qualità di Dirigente incaricato dell Area tecnica (Area 4) del comune di Comiso. Articolo 15 Tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi dell articolo 3 L. n. 136/2010 Con la sottoscrizione del presente contratto l Appaltatore, ai sensi dell articolo 3 della legge n. 136/2010, assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi alla presente commessa, i quali devono essere registrati sul conto corrente bancario o postale dedicato ed effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale, pena la riso- pagina 9 di 13

10 luzione di diritto del presente contratto ex articolo 1456 c.c. Ai sensi delle disposizioni dell articolo 3 della sopra menzionata legge si dichiara che il conto corrente dedicato è il seguente: Banca: ; IBAN: ; Intestatario: ; L affidatario dichiara i seguenti dati identificativi dei soggetti (persone fisiche), che per il medesimo saranno delegati ad operare sul conto correnti dedicato: I ll conto corrente dedicato, deve essere indicato sulla fattura e può essere cambiato, sostituito o integrato soltanto in caso di forza maggiore. Le fatture devono essere corredate dal codice CIG e CUP ed inoltrate in forma elettronica. L affidatario si obbliga altresì ad inserire nei contratti derivati, sottoscritti con i subappaltatori e/o subcontraenti la clausola sulla tracciabilità dei pagamenti e a dare immediata comunicazione all Amministrazione ed All Ufficio Territoriale del Governo di Ragusa delle notizie dell inadempimento della propria controparte (subappaltatore/ subcontraente) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Articolo 16 Spese di contratto, imposte, tasse e trattamenti fiscali Il presente contratto è stipulato nella forma pubblica amministrativa, in modalità elettronica. Sono a carico dell Appaltatore tutte le spese del contratto e dei relativi oneri connessi alla sua stipulazione e registrazione, compresi quelli tributari, fatta eccezione per l imposta sul valore aggiunto che resta a carico dell ente committente. Articolo 17 - Risoluzione del contratto Per la risoluzione del contratto trova applicazione l art. 108 del D.lgs. n. 50/2016, nonchè gli pagina 10 di 13

11 articoli 1453 e ss. del Codice Civile. Il contratto si risolve di diritto, ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile, con la semplice comunicazione, da parte dell'amministrazione all Appaltatore, di voler avvalersi della clausola risolutiva espressa, qualora l affidatario non adempia agli obblighi di tracciabilità dei movimenti finanziari relativi al presente contratto ai sensi dell articolo 3, comma 9bis della legge n. 136/2010. Articolo 18 - Recesso dal contratto L Amministrazione può recedere dal contratto, in qualunque tempo e fino al termine della prestazione, secondo la procedura prevista dall articolo 109 del D.lgs. n. 50/2016. Tale facoltà è esercitata per iscritto mediante comunicazione a mezzo raccomandata o mediante Posta Elettronica Certificata, che dovrà pervenire all Appaltatore almeno venti giorni prima del recesso. Antimafia A: L Amministrazione recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all articolo 67 del D.lgs. 159/2011. Antimafia B: L ente committente recederà dal contratto qualora vengano accertate cause interdittive di cui all articolo 67 e all articolo 84, comma 4 del D.lgs. 159/2011. Articolo 19 Controversie e foro competente Fatta salva l applicazione delle procedure di transazione e di accordo bonario previste dagli articoli 205 e 208 del Codice, tutte le controversie tra l Amministrazione e l Appaltatore derivanti dall esecuzione del contratto saranno deferite al Foro di Ragusa È esclusa, pertanto, la competenza arbitrale di cui all articolo 209 del D.lgs. n. 50/2016. Articolo 20 Allegati al contratto Formano parte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti, anche se non tutti materialmente allegati allo stesso e conservati presso l ufficio contratti dell Amministrazione: pagina 11 di 13

12 capitolato speciale d appalto; bando/disciplinare di gara; verbale di procedura di gara (con relativi allegati); provvedimento di aggiudicazione; progetto esecutivo; offerta economica, corredata dalla documentazione amministrativa prodotta dall Appaltatore; rettifiche ed integrazioni, quesiti e risposte; Polizza assicurativa n. del emessa da ; Garanzia definitiva n. del emessa da ; Altra documentazione: Atto costitutivo RTI, Contratto di Avvalimento, ecc Articolo 21 Patto di Legalità L appaltatore, così come dichiarato in sede di gara, ai sensi del patto di legalita (Circolare Ass.to Reg.le LL.PP. n. 593 del pubblicato sulla GURS N. 8 DEL ), si è impegnato al rispetto di tutte le clausole previste nel detto documento. L Amministrazione, qualora dovesse venire a conoscenza dell inadempienza anche ad una sola clausola prevista dal Patto di legalità, recederà dal contratto Articolo 22 Rinvio Per quanto non espressamente previsto e pattuito nel presente atto, valgono le norme di legge in materia. Articolo 27 Formula finale E, richiesto, io Segretario ufficiale rogante ho ricevuto questo atto, redatto da persona di mia fiducia mediante strumenti informatici su n **** pagine a video, dandone lettura alle parti, le quali l'hanno dichiarato e riconosciuto conforme alle loro volontà, per cui a conferma lo sottoscrivono in mia presenza con firma digitale, ai sensi dell art. 52 bis della Legge n. 89, di seguito verificata a mia cura ai sensi dell art. 10 del d.p.c.m. 30 marzo pagina 12 di 13

13 L Amministrazione Dirigente Area Tecnica (Area 4) : firma digitale L Appaltatore : firma digitale Il Segretario Generale: firma digitale pagina 13 di 13