REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA. D.D.G. n. 4162

Transcript

1 REPUBBLICA ITALIANA REGIONE SICILIANA D.D.G. n ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL IDENTITA SICILIANA DIPARTIMENTO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL IDENTITA SICILIANA Servizio 6 Fruizione, valorizzazione e promozione del patrimonio culturale pubblico e privato UO S6.4 IL DIRIGENTE GENERALE Visti - lo Statuto della Regione Siciliana; - le LL.RR. n. 80/77 e n. 116/80; - la L.R. n. 47/77 recante norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana; - la Legge del 23 dicembre 1996 n. 662 avente per oggetto Misure di razionalizazione della finanza pubblica, così come modificata e integrata dalla legge del 23/02/2001 ; - la L.R. 2 agosto 2002 n. 7 e successive modifiche ed integrazioni e le disposizioni normative dalla stessa legge richiamate; - il D. Leg.vo n. 42 del 21 gennaio 2004 e successive modifiche ed integrazioni; - la L.R. n. 12 del 12/07/2011 recante Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori. Recepimento del D. Lvo 12 aprile 2006 n. 163 e succ. mod. ed int. e del DPR 5 ottobre 2010 n. 207 e succ. mod. ed int... ; - la circolare n del 13/07/2011 dell'assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità inerente la predetta norma; - il D.P. 31/01/2012 n. 13 di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12/07/2011 n. 12 pubblicato sulla G.U.R.S. n. 7 del 17/02/2012. Premesso - che la Delibera della Giunta regionale n. 113 del 21 marzo 2005 POR Sicilia Risorse liberate quadro attuativo per il reimpiego delle risorse ha disciplinato le modalità procedurali da adottare nel riutilizzo delle risorse finanziarie liberate; - che con il D.D.G. n del 26/05/2006, registrato alla Corte dei Conti il 20/07/2006 al reg. n. 1 e fgl. n. 143, è stata approvata la programmazione degli interventi a Titolarità regionale da finanziare con le cosiddette risorse liberate a valere sulle risorse della Misura 2.01; - che con il D.D.S n del 02/07/2007, vistato dalla Ragioneria C.le BB.CC.AA. il 27/07/2007 al n. 17, è stato approvato in via amministrativa il progetto di Ristrutturazione e ampliamento del Museo archeologico della Badia di Licata (codice 1999.IT.16.1.PO /9.3.12/ CUP G66D ) dell importo di euro ,00 e disposta la prenotazione di impegno della somma di euro ,00 sul capitolo del Bilancio della Regione per l esercizio finanziario 2007 per la realizzazione del progetto; - che con il D.D.S. n del 08/11/2007 vistato dalla Ragioneria Centrale per i beni culturali il 23/11/2007 al n. 30 è stata impegnata definitivamente la somma di euro 250,00 sul capitolo Es. Fin. 2007;

2 - che con il D.D.G. n del 09/09/2008, registrato alla Corte dei Conti il 17/10/2008 reg. 2 fgl. 80, è stata impegnata definitivamente la somma di euro 9.706,80 (imp. 31/2008) sul capitolo Es. Fin. 2008; - che, con contratto stipulato in data 07/10/2008 n. rep. 5409, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di Ristrutturazione del Museo Archeologico della Badia di Licata alla Società ARD Costruzioni srl, con sede in Siracusa contrada S. Filippo Neri, per l'importo contrattuale di euro ,72 al netto del ribasso del 7,3152% oltre ad euro 6.172,84 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta; - che con il D.D.G. n del 20/11/2008, registrato alla Corte dei Conti il 09/12/2008 reg. 2 fgl. 229, è stato approvato in via amministrativa il nuovo quadro economico rimodulato a seguito delle risultanze dell'aggiudicazione dei lavori principali e impegnata definitivamente la somma di euro ,76 (imp. n. 34/2008); - che con il D.D.S. n del 26/11/2010, registrato alla Corte dei Conti il 24/12/2010 reg. 1 fgl. 212, è stata approvata in via amministrativa la perizia di variante e suppletiva n. 2 del 11/05/2009 con il relativo quadro economico dell'intervento per l'importo di euro ,56; - che con il D.D.S. n. 232 del 15/02/2012, registrato alla Corte dei Conti il 26/03/2012 reg. 1 fgl. 34, sono stati approvati: la Perizia di Assestamento e Suppletiva n. 3, presentata con nota n. 45 del 29/03/2011 dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento resa ai sensi dell'art. 25, comma 1, lett.b, L. 109/1994, che ha rideterminato l'importo contrattuale pari ad euro ,32 ; gli atti di contabilità finale, il certificato di collaudo e il nuovo quadro economico; - che con il D.D.S. n del 07/08/12, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 31/08/2012 al n. 1070, è stato rettificato il quadro economico di cui all'art. 1 del D.D.S. 232 del 15/02/2012 relativo alla perizia di assestamento e suppletiva n. 3, come di seguito esposto: 1. Importo complessivo lordo lavori realizzati ,34 Oneri per la sicurezza pari al 1,25% 6.862,25 rimane un ammontare lordo di ,09 a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% ,02 Rimane un ammontare netto ,06 Importo totale al netto del ribasso + oneri sicurezza , ,32 Somme a disposizione dell Amministrazione I.V.A. 10% su lavori +oneri sicurezza ,33 Collaudo tecnico-amministrativo 4.999,94 Spese tecniche 2% ,00 Pubblicazione bando ed esito 9.706,80 2. Allestimento espositivo Importo totale , , Arredo ed impianto illuminotecnico , Oneri per la sicurezza 1,25% 5.000,00 Importo totale , , I.V.A. 21% su ( ) , Imprevisti , Spese tecniche 2% su , Restauro reperti ed opere da esporre (IVA compresa) , Oneri contributo gara Autorità di Vigilanza LL.PP. 150, Pubblicazione bandi ed esiti di gara 8.000, Spese per commissione di gara 6.050, , ,00 3. Editing

3 3.1. Editing , Per IVA al 21% ,71 Importo totale , ,17 IMPORTO COMPLESSIVO ,56 Importo economie ,44 Importo originario ,00 - che con contratto stipulato in data 28 novembre 2013 n. rep. 49 e registrato ad Agrigento il 7 novembre 2013 al n. 442 serie I, è stato aggiudicato l'appalto dei lavori di allestimento espositivo (CIG D8), di cui alla voce 2 delle somme a disposizione del q.t.e., all'impresa Gruppo Fallani s.r.l., con sede in Marcon (VE) via Pialoi n. 100, per l'importo complessivo di euro ,00 al netto del ribasso del 18,10% compresi gli oneri per la sicurezza pari ad euro 5.000,00; - che nel corso dei lavori è stata redatta dal direttore dei lavori, arch. Angelo Di Franco, la Perizia di variante e suppletiva datata febbraio 2014, inerente il progetto di Allestimento espositivo, trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con nota prot del 19/03/2014 con i relativi allegati (relazione, computo metrico con n.p., quadro comparativo e atto di sottomissione), redatta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 art. 132 comma 3, che ha comportato un aumento contrattuale di euro 9.828,00, elevando il costo complessivo dell'affidamento ad euro ,00; - che con il D.D.G. n del 12/06/2014, registrato alla Corte dei Conti il 5 agosto 2014 reg. n. 1 fgl. 84, è stata approvata la suddetta Perizia di variante e suppletiva e il quadro economico rimodulato, di seguito esposto: 1. Importo complessivo lordo lavori realizzati ,34 Oneri per la sicurezza pari al 1,25% 6.862,25 rimane un ammontare lordo di ,09 a detrarre ribasso d'asta del 7,3152% ,02 Rimane un ammontare netto ,06 Importo totale al netto del ribasso + oneri sicurezza , ,32 Somme a disposizione dell Amministrazione 1. I.V.A. 10% su lavori +oneri sicurezza ,33 2. Collaudo tecnico-amministrativo + IVA al 21% 4.999,94 3. Spese tecniche 2% 9.200,00 4. Pubblicazione bando ed esito 9.706,80 5. Allestimento espositivo (contratto +atto sott.) a detrarre oneri per la sicurezza rimane l'ammontare lordo a detrarre ribasso d'asta del 18,10% importo netto importo al netto + oneri sicurezza Importo totale , ,17 6. IVA 22% (su ,00) ,16 7. Spese tecniche 2% per appalto allestimento 7.452,00 8. Pubblicazione bando ed esiti di gara 9.145,02 9. Spese per commissione di gara 3.775, Restauro reperti ed opere d'arte , Editing: guida museo, apparati didat. stampe e traduzioni, manifesti e locandine , , , , , , , , Software: guida qr code sito internet software x totem e computer ,69

4 13. Opere accessorie di complet. espositivo , Oneri contributo gara AVCP 225,00 Sommano , ,07 IMPORTO COMPLESSIVO ,56 Importo economie ,44 Importo originario ,00 Visti - che con il D.D.G. n del 31/05/2017, vistato dalla Ragioneria Centrale BB.CC. e I.S. il 25/07/2017, è stata approvata in linea amministrativa la regolarità esecutiva dell'appalto Allestimento espositivo, CIG D8, di cui alla voce 5 delle somme a disposizione del q.t.e. dell'intervento; gli atti relativi alla procedure di affidamento e regolare esecuzione dei lavori per il Restauro di reperti e opere d'arte - CIG Z5E13AECD9 - di cui alla voce 10 del QTE, ed in particolare: - il progetto esecutivo del 03/03/2015, con i relativi allegati (relazione, capitolato, cronoprogramma, elenco prezzi, analisi prezzi, computo metrico); - la determina a contrarre n. 82 del 18/03/ prot. n del 18/03/2015 -, con la quale viene stabilito di indire una gara mediante cottimo fiduciario a cinque operatori qualificati e specializzati nel settore del restauro dei beni di interesse archeologico e storico-artistico; - il verbale di gara datato 14/04/2015 che aggiudica provvisoriamente i lavori di restauro alla Ditta KERMES S.r.l. di Ragusa che offre il ribasso del 23,2322% sull'importo dei lavori posto a base di gara; - il verbale del 12/06/2015 di aggiudicazione definitiva; - il contratto di appalto rep. n. 74 del 4 febbraio 2016 registrato in Agrigento il 16/02/2016 al n. 49 Serie I, stipulato con l'impresa KERMES Conservazione, Diagnostica, Restauro s.r.l., con sede legale in Ragusa (RG) c/da Tribastoni s.n., aggiudicataria dell'appalto in argomento per l'importo netto di euro ,59, di cui euro ,68 per lavori, euro 404,00 per oneri di sicurezza, euro ,68 per costo della manodopera ed euro 1.903,23 per lavori e forniture in economia non soggetti a ribasso; - il quadro economico post gara redatto il 02/03/2016, approvato in linea tecnica, ai sensi dell'art. 5 comma 3 della L.R. n. 12 del 12/07/2011, dal RUP Arch. Gaetano Tripodi, incaricato con nota prot. n del 19/02/2016 in sostituzione dell'arch. Agostino Marrella, di seguito esposto: Lavori a base d'asta di cui per lavori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso costo manodopera non soggetto a ribasso lavori e forniture non soggetti a ribasso A) Importo dei lavori contrattuali ,68 404, , , , ,59 B) Somme a disposizione dell'amministrazione 1) I.V.A. per lavori 22% 6.551,51 2) materiali per il restauro 687,20 3) Spese tecniche 2% 658,06 Totale B) 7.209, ,57 Totale A)+ B) ,16 Economie Ribasso d'asta compreso IVA 3.123,64 Tornano ,00 - la Perizia di variante datata 17/06/2016, redatta ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 art. 132 c. 3 e art. 205 c. 2 e 5, approvata in linea tecnica dal RUP Arch. Gaetano Tripodi e trasmessa dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Agrigento con i relativi allegati (relazione, quadro comparativo, computo metrico estimativo, analisi ed elenco nuovi prezzi, verbale di concordamento nuovi prezzi) che prevede l'introduzione di nuove lavorazioni e nuovi prezzi, non elevando, tuttavia, l'importo contrattuale;

5 Vista la nota prot. n del 01/09/2017, con la quale viene trasmesso il quadro economico di assestamento finale della spesa, rimodulato in seguito ad ulteriori somme in economia e alla pubblicazione del Regolamento sugli incentivi di cui all'art. 93, commi 7bis e 7ter del D. lgs. 163/2016, per l'importo complessivo di euro ,55, di seguito esposto: Lavori a base d'asta di cui per lavori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso costo manodopera non soggetto a ribasso lavori e forniture non soggetti a ribasso A) Importo dei lavori contrattuali ,68 404, , , , ,59 Visti Preso atto B) Somme a disposizione dell'amministrazione 1) I.V.A. per lavori 22% 6.551,51 2) Spese tecniche 2% 526,45 Totale B) 7.077, ,96 Totale A)+ B) ,55 C) Economie Ribasso d'asta compreso IVA 3.123,64 Materiali per il restauro 687,20 Spese tecniche 131,61 Totali economie 3.942, ,45 Tornano ,00 - il verbale di consegna dei lavori di Restauro di reperti e opere d'arte datato 21/03/2016; - la dichiarazione di effettivo inizio dei lavori datata 04/04/2016; - l'art. 6 del contratto di appalto che stabilisce in giorni 91 (novantuno), naturali e consecutivi, decorrenti dalla data del verbale di consegna il termine ultimo per l'ultimazione dei lavori e, quindi, entro il 19/06/2016; - il verbale di concordamento nuovi prezzi datato 17/06/2016, con il quale viene concessa una proroga di giorni 15 (quindici) per l'ultimazione dei lavori, aggiornando il termine ultimo al 04/07/2016; - il certificato di ultimazione dei lavori datato 07/07/2016, dove si certifica che i lavori sono stati ultimati il 04/07/2016 e quindi entro il tempo utile contrattuale, a meno di lavorazioni di piccola entità del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità dell'opera, per il completamento dei quali si prevede una ulteriore assegnazione di 10 (dieci) giorni; - lo stato di avanzamento dei lavori n. 1, con il relativo certificato di pagamento, lo stato finale dei lavori, il certificato di pagamento finale e la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale; - il certificato di regolare esecuzione datato 01/09/2016; dalla documentazione prodotta, che: - i lavori sono stati ultimati entro il tempo utile contrattuale, tenuto conto delle sospensioni autorizzate, ed eseguiti secondo le previsioni progettuali e secondo gli ordini e le indicazioni della Direzione dei Lavori, comprese le lavorazioni di piccola entità, giusta attestazione del Direttore dei Lavori del 14/07/2016; - i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte; - l'impresa ha firmato il conto finale non avanzando riserve; - l'importo netto dei lavori eseguiti, risultante dallo stato finale, da corrispondere all'impresa è di euro ,59; Accertato dal SIC che non sono stati effettuati pagamenti alla Ditta Kermes Conservazione, Diagnostica, Restauro s.r.l, pertanto il corrispettivo netto dovuto alla stessa è pari ad euro ,59; Vista Accertato la tabella di ripartizione delle competenze tecniche di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e L.R.12/11; che l'importo dovuto ai dipendenti per le competenze tecniche afferente alla voce di spesa per il Restauro di reperti e opere d'arte di cui all'art. 93 D. Lgs. 163/2006 e L.R. 12/2011 ammonta ad euro 526,45;

6 Visto l'attestato di spendibilità per il corrente esercizio finanziario trasmesso con nota prot del 01/09/2017; Accertata la regolarità delle procedure di aggiudicazione, di affidamento, di esecuzione degli appalti qui considerati; Ritenuto di dovere approvare: il progetto esecutivo, la procedura di affidamento, il contratto e la regolarità esecutiva dell'appalto Restauro dei reperti e delle opere d'arte di cui alla voce 10 (somme a disposizione dell'amministrazione) del Q.T.E., nonché il quadro economico della spesa; Visto il D. Lgs. del 23/06/2011 n. 118 e s.m.i. Armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio; Visto il DP. Reg. n. 12 del 14/06/2016 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n.28 del 01/07/2016; Visto il D.P. Reg. n. 925 del 05/03/2015 di conferimento incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni culturali ed I.S. allo scrivente; Visto l'art. 68 della legge regionale n. 21 del 21/08/2014 e succ. mod. ed int.; Visto il bilancio di previsione della Regione siciliana per l'esercizio finanziario D E C R E T A Art. 1) Per le motivazioni e finalità citate in premessa, si approvano in linea amministrativa: il progetto esecutivo dei lavori di Restauro dei reperti e delle opere d'arte, afferente all'operazione di Ristrutturazione e ampliamento del Museo archeologico della Badia di Licata della Soprintendenza per i Beni Culturali ed Ambientali di Agrigento (codice 1999.IT.16.1.PO /9.3.12/ CUP G66D ); il contratto rep. n. 74 del 4 febbraio CIG Z5E13AECD9 - avente ad oggetto l'affidamento dell'esecuzione dei lavori di Restauro dei reperti e delle opere d'arte, di cui alla voce B10 (somme a disposizione dell'amministrazione) del Q.T.E. dell'intervento, all'impresa aggiudicataria KERMES Conservazione, Diagnostica, Restauro s.r.l., con sede legale in Ragusa (RG) c/da Tribastoni s.n., P. IVA , per l'importo netto di euro ,59, oltre l'iva con aliquota al 22% ; il certificato di regolare esecuzione datato 1 settembre 2016; il quadro economico di assestamento finale della spesa relativa all'appalto in parola per l'importo complessivo di euro ,55, di seguito esposto: Lavori a base d'asta di cui per lavori oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso costo manodopera non soggetto a ribasso lavori e forniture non soggetti a ribasso A) Importo dei lavori contrattuali ,68 404, , , , ,59 B) Somme a disposizione dell'amministrazione 1) I.V.A. per lavori 22% 6.551,51 2) Spese tecniche 2% 526,45 Totale B) 7.077, ,96 Totale A)+ B) ,55 C) Economie Ribasso d'asta compreso IVA 3.123,64 Materiali per il restauro 687,20 Spese tecniche 131,61 Totali economie 3.942, ,45 Tornano ,00

7 Art. 2) In conformità alle premesse, si attesta la liquidabilità della somma di euro ,10, ad estinzione dell' obbligazione di cui all' articolo 1 del presente decreto e della somma di euro 526,45 per le competenze tecniche. Art. 3) In conformità alle premesse, al pagamento di quanto dovuto agli aventi diritto provvederà direttamente il Soprintendente per i Beni Culturali e Ambientali di Agrigento, nella qualità di Funzionario Delegato, con i fondi che saranno accreditati in suo favore a valere sul capitolo , Codice SIOPE U , previa reiscrizione in bilancio della somma occorrente. Art. 4) del patrimonio. La somma di euro 3.942,45 costituisce economia di bilancio e pertanto viene eliminata dal conto Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria centrale dell'assessorato per i Beni Culturali e della Identità siciliana per il visto di competenza e sarà pubblicato sul sito istituzionale secondo quanto previsto dall'art. 68 della L.R.le n. 21 del 12/08/2014. Palermo, lì f.to Il Dirigente Generale Gaetano Pennino