REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL ACQUA IN ROCCASTRADA CAPOLUOGO

Transcript

1 REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL ACQUA IN ROCCASTRADA CAPOLUOGO ELENCO ELABORATI DI PERIZIA relazione di stima capitolato d oneri quadro economico Il Funzionario Responsabile (Dr. Agr. Gilberto Nelli

2 REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL ACQUA IN ROCCASTRADA CAPOLUOGO RELAZIONE DI STIMA L Amministrazione Comunale intende procedere alla installazione nel centro abitato di Roccastrada di una casetta dell acqua a disposizione della cittadinanza per il prelievo di acqua potabile refrigerata liscia o gasata. Lo scopo dell installazione è quello di poter fornire alla cittadinanza un offerta di acqua potabile in alternativa a quella imbottigliata, così da poter contribuire in maniera sensibile alla riduzione dei rifiuti derivanti dall acquisto di bottiglie di plastica con conseguente risparmio sullo smaltimento degli stessi. Da non sottovalutare altresì la riduzione sulle emissioni di CO2 derivante dai trasporti su gomma legati alla distribuzione delle acque minerali imbottigliate. Il progetto inoltre, realizza un concreto abbassamento della spesa delle famiglie, derivante dall acquisto di acque imbottigliate e permette di riavvicinare la cittadinanza all acquedotto quale bene pubblico, oltre che luogo di centralità e di incontro sociale. Sulla base di questi presupposti il progetto va, comunque, a completare l offerta che per il cittadino è già presente mediante l uso ed il prelievo dell acqua potabile di rete distribuita dai diversi fontanelli pubblici siti nel capoluogo. L acqua erogata dalla casetta dell acqua sarà infatti di due diverse tipologie (refrigerata liscia o gasata) e con caratteristica di alta qualità poiché ottenuta effettuando ulteriori trattamenti di filtrazione alla normale acqua potabile della rete idrica comunale, mediante uso di apparecchiature finalizzate al trattamento dell acqua destinata al consumo umano nel rispetto del D.M. SALUTE 25 del L installazione dell impianto è prevista nel pieno centro del Capoluogo, in Piazza Gramsci, andando a sfruttare un locale di proprietà comunale oggi inutilizzato e fino ad alcuni anni fa

3 destinato a gabinetti pubblici. Ubicazione: Roccastrada Capoluogo L intervento prevede quindi la fornitura e la messa in opera di un impianto per la produzione di acqua potabile e l esecuzione delle piccole opere accessorie per consentire l alloggiamento delle stesse apparecchiature. Saranno quindi previsti piccoli lavori di muratura per consentire la realizzazione e la modifica degli impianti idrico, fognario ed elettrico, già presenti ma comunque da adattare alle nuove necessità. L impianto dovrà prevedere la distribuzione con doppio ugello per le due diverse tipologie di acqua che potrà essere erogata previo pagamento di piccolo contributo da parte dell utenza. Da alcune ricerche svolte inerenti impianti già installati anche nella nostra provincia, il prezzo ordinario per l utente si aggira sui 0,05 per ogni litro di acqua liscia refrigerata o gasata. Le possibilità di pagamento per il prelievo sono differenziate: si va dal deposito di moneta sino

4 all acquisto mediante card / chiavetta ricaricabile. Per la valutazione economica dell intervento è stata compiuta un indagine di mercato dalla quale è risultato un costo, per la f.p.o. dell impianto pari a circa ,00 esclusa iva ai quali vanno aggiunte le somme necessarie per l adeguamento degli impianti e le altre spese accessorie. Nell ambito del presente intervento sono inoltre da considerare le spese, sin dal primo anno, per l assistenza e la manutenzione dell impianto, comprese tutte le opportune nonché previste per Legge, analisi e prelievi di laboratorio. Ad oggi, in fase di appalto e predisposizione della perizia, non è possibile conoscere nel dettaglio l ammontare specifico delle spese di assistenza e manutenzione per l impianto in progetto in quanto non sono ancora noti i consumi e gli utilizzi medi dell impianto che determinano anche gli interventi ed il costo di manutenzione annuale. In proporzione ai costi sostenuti per la manutenzione e l assistenza su impianti già installati presso altri comuni della provincia, si ritiene di poter stabilire un valore di assistenza, manutenzione, pronto intervento, analisi periodiche per il primo anno pari ad 1.500,00 e di considerare tale valore a base d appalto, assieme al valore della fornitura e posa in opera accessoria dell impianto. Successivamente al primo anno, avendo conoscenza dei dati di utilizzazione e consumo, dovrà essere provveduto ad effettuare specifico contratto (anche pluriennale) per tutto quanto concerne la manutenzione ordinaria ed i controlli specifici. Ai sensi dell Art. 14 del D.Lgs n 163/2006 e succ. mod ed int., l appalto in argomento è da considerarsi un appalto pubblico di forniture, stante il valore della fornitura ben superiore all importo per la posa in opera ed installazione delle stesse. Vista la particolarità dell impianto l intervento dovrà essere realizzato mediante affidamento ad una Ditta specializzata nel settore, con procedura di cottimo fiduciario nel rispetto delle normative e regolamenti vigenti.

5 L ammontare complessivo dell appalto è stimabile in ,00, di cui ,00 per f.p.o. dell impianto ed 4.500,00 per somme a disposizione dell amministrazione (vedasi dettaglio nell allegato quadro economico Roccastrada li, 16 Dicembre 2015 Il Funzionario Responsabile (Dr. Agr. Gilberto Nelli)

6 REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL ACQUA IN ROCCASTRADA CAPOLUOGO CAPITOLATO D ONERI ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA L' appalto riguarda la fornitura (con posa in opera) di 1 (UNA) casette dell'acqua ricercando sul mercato ditte in grado di assicurare: la fornitura, il montaggio, l installazione e la assistenza e la manutenzione di N 1 impianti di trattamento e di distribuzione dell acqua, derivata dal civico acquedotto, compresa la fornitura e la installazione di idonei manufatti per l alloggiamento dell impiantistica. L impianto verrà posizionato all interno di un locale di proprietà comunale, sito nel centro abitato di Roccatrada Capoluogo, in Piazza Gramsci; L impianto, composto come in premessa, deve essere dotato di gruppo di erogazione composto da 2 ugelli, uno per l erogazione dell acqua gassata ed uno per l erogazione dell' acqua naturale refrigerata. La assistenza e manutenzione si compone di 2 attività come segue: 1.1) ASSISTENZA e MANUTENZIONE PROGRAMMATA con cadenza mensile, consiste in: - Test di verifica funzionalità generale - Controllo stato ed eventuale sostituzione filtro/i a cartuccia - Controllo stato ed eventuale sostituzione filtro/i a carbone attivo - Controllo stato ed eventuale pulizia del/i sistema/i UV - Sostituzione lampade UV, se esaurite - Disinfezione dell intero circuito idraulico dell impianto compreso i tratti terminali del sistema da cui sgorga l acqua (rubinetto di erogazione), risciacquo e messa in esercizio. - Pulizia del vano di erogazione e della vasca di raccolta acque di scolo. - Analisi batteriologiche effettuate da laboratorio accreditato, dell acqua erogata da ciascun punto di distribuzione (frequenza minima trimestrale) - Fornitura di libretto tecnico di manutenzione delle varie sezioni di impianto con indicate le cadenze perodiche dei controlli previsti per legge (HCCP) - Presenza di un tecnico entro 24 ore dalla chiamata per guasti. - Assistenza telefonica in orario lavorativo 1.2) - SERVICE GAS CO2 consiste in: - Serbatoio criogenico da 200 kg minimo (dato in comodato d uso); - Visita annuale di manutenzione preventiva dell impianto a pressione (prevista a norma di legge); - Fornitura di CO2 di tipo alimentare in ragione di 500 Kg annui/cadauna casetta - Il rifornimento della CO2 dovrà avvenire a totale cura dell aggiudicatario in ragione del quantitativo consumato e al fine di non interrompere il servizio.

7 ART. 2 IMPORTO e DURATA DELL APPALTO L importo complessivo stimato dell' appalto, comprendente la fornitura e posa in opera di 1 impianto compresa l' assistenza e manutenzione per il 1 anno (1 anno) a partire dalla data di collaudo dell impianto, è così costituito: ,00 esclusa IVA per la fornitura, installazione, e manutenzione/assistenza per 1 anno (come descritto precedentemente ai punti 1.1 e 1.2); La fornitura dovrà essere comprensiva di ogni onere necessario per il trasporto, per l installazione, per le attività di collaudo, per le certificazioni di rito e perfettamente funzionante, secondo le specifiche tecniche e le prescrizioni del presente atto. Sono esclusi dalla presente fornitura: - i costi per il collegamento elettrico dal punto di erogazione al quadro di comando dell impianto; - la predisposizione dei collegamenti alle reti di acquedotto e di fognatura; - gli oneri per la fornitura ed i consumi dell energia elettrica; - gli eventuali adattamenti del locale per l alloggiamento dell impianto; - il consumo di CO 2 fino a 500 kg/anno; l' eccedenza oltre il 10% di 500 kg verrà prezzata in ragione della situazione di mercato; ART. 5 CAUZIONI L Impresa concorrente, per partecipare alla gara, dovrà presentare unitamente all offerta una cauzione provvisoria pari al 2% dell importo totale del servizio. In caso di imprese in possesso di Certificazione di Qualità (da allegare) l importo della cauzione è ridotto all 1%. L Aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva pari al 10% dell importo contrattuale, incrementata in base a quanto previsto dall art. 113 del D.lgs. 163/2006 e s.m.i.. ART. 6 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO/SUBAPPALTO E vietata, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per colpa della Ditta e del risarcimento in favore del Comune di Roccastrada di ogni danno e spesa, la cessione/subappalto del contratto. ART. 7 TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DELLA FORNITURA Il tempo utile per ultimare le attività di fornitura e collaudo sarà quello risultante dall offerta presentata in sede di gara dall Impresa aggiudicataria e comunque non potrà essere superiore ai 55 giorni. Il tempo utile decorrerà a partire dalla data di richiesta di fornitura inviata all aggiudicatario a seguito di Determina Dirigenziale di aggiudicazione. L ultimazione verrà sancita dall emissione da parte del Responsabile del Procedimento del certificato di ultimazione di cui al successivo art. 9. ART. 8 AVVIAMENTO E FORMAZIONE L Impresa aggiudicataria curerà le operazioni di installazione e taratura ispezione delle apparecchiature, congiuntamente al personale tecnico del Comune di Roccastrada prevedendo apposite sessioni di formazione per lo stesso. Durante tale periodo l Impresa aggiudicataria sarà completamente responsabile del buon funzionamento del sistema e dovrà provvedere immediatamente, a sua totale cura e spesa, alla

8 sostituzione, alla riparazione e messa in opera dei materiali che risultassero difettosi. ART. 9 COLLAUDO DELLA FORNITURA e CERTIFICATO REGOLARE ESECUZIONE L Impresa aggiudicataria, alla presenza del Comune di Roccastrada effettuerà il collaudo dell intero sistema tecnologico e si acquisiranno tutte le certificazioni, documenti e quant altro ritenuto utile e necessario per la certificazione della regolarità della fornitura e delle installazioni. Nel caso alcune parti risultassero insufficienti allo scopo o non rispondenti a quanto dichiarato, l Impresa aggiudicataria provvederà a sue spese alla conseguente sostituzione. All emissione del collaudo il Responsabile del Procedimento emetterà il certificato di regolare esecuzione. ART. 10 PREZZO DELLA FORNITURA Trattandosi di fornitura appaltata a corpo il prezzo contrattuale, determinato applicando il ribasso percentuale offerto dall impresa aggiudicataria all importo a base di gara, è omnicomprensivo, cioè chiavi in mano. ART. 11 PAGAMENTI Il pagamento sarà effettuato dietro presentazione di fattura, a 60 gg. dall emissione del certificato di regolare esecuzione (CRE) di cui al precedente art. 9, secondo le seguenti modalità: a completamento e collaudo dell installazione: 50%; dopo 6 mesi di esercizio dalla data di collaudo: 50%; ART. 12 GARANZIE Tutti gli strumenti, gli accessori i componenti, saranno garantiti nelle modalità risultanti dall offerta presentata in sede di gara dall Impresa aggiudicataria a partire dalla data di collaudo. Durante tale arco temporale, pertanto, tutte le spese inerenti eventuali riparazioni o manutenzioni straordinarie, compresi i ricambi, che non dipendono da un uso non corretto del sistema, ma conseguenti alla normale usura, saranno quindi a totale carico della ditta aggiudicataria. ART. 13 PENALE PER RITARDO NELLA FORNITURA Qualora la fornitura venga eseguita oltre i termini contrattuali, sarà applicata una penale pari a 150,00 per ogni giorno di ritardo. Qualora l importo complessivo delle penali superi il 10% dell intero ammontare dell appalto il Comune di Roccastrada si riserva la facoltà a suo insindacabile giudizio di risolvere il contratto. ART. 14 RESPONSABILITÀ DELLA DITTA AGGIUDICATARIA L Impresa Aggiudicataria è responsabile, a tutti gli effetti, dell esatto adempimento delle condizioni di contratto. ART. 15 DIRITTI e BREVETTI L Impresa concorrente con la presentazione dell offerta, dovrà tenere sollevato ed indenne il Comune di Roccastrada. da tutte le controversie che potessero comunque insorgere per la proposta ed impiego di metodi, dispositivi e materiali coperti da brevetti.

9 I diritti e le eventuali indennità s intendono compresi nei prezzi d offerta. ART. 16 CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L Appaltatore riconosce che il Comune di Roccastrada potrà risolvere il presente contratto di diritto, in qualsiasi momento, con effetto immediato e fatta salva ed impregiudicata l eventuale azione risarcitoria per tutti gli ulteriori danni patiti, nel caso in cui: - L Impresa Aggiudicataria si renda colpevole di gravi negligenze o inadempienze nell esecuzione delle obbligazioni contrattuali; - nei confronti dell Impresa Aggiudicataria sia intervenuta l emanazione di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all Art 3, della Legge 27 dicembre 1956, n 1423, ovvero sia intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato per frodi nei riguardi della stazione appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori o di altri soggetti comunque interessati all appalto, nonché per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; - riguardi dell Impresa Aggiudicataria sia stato richiesto o dichiarato fallimento o altra procedura concorsuale od anche sia sottoposta volontariamente o involontariamente sotto controllo giudiziale o di altra Autorità; La risoluzione di diritto si eserciterà, previo riconoscimento all Appaltatore di potere presentare proprie giustificazioni scritte in merito agli addebiti contestati, mediante comunicazione scritta a mezzo raccomandata A.R., manifestando l intenzione di avvalersi della presente Clausola Risolutiva Espressa, ed avrà efficacia dalla data del timbro postale di avvenuto ricevimento. ART. 17 CONTROVERSIE E RISERVE Per la definizione delle vertenze, non risolte secondo accordo bonario, si procederà mediante ricorso al Giudice competente, a norma delle disposizioni del Codice di Procedura Civile. Per ogni controversia, competente esclusivo è il Foro di Grosseto. ART. 18 RIFERIMENTI NORMATIVI Per tutto quanto non previsto dal presente Capitolato Speciale d Appalto si rinvia alle normative vigenti in materia. Roccastrada li, 16 Dicembre 2015 Il Funzionario Responsabile (Dr. Agr. Gilberto Nelli)

10 REALIZZAZIONE DI UNA CASETTA DELL ACQUA IN ROCCASTRADA CAPOLUOGO QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA A FORNITURA a.1 Fornitura mediante affidamento diretto (compresa posa in opera ed assistenza per il 1 anno) ,00 B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM. NE b.1 IVA 22% su a ,00 Verifiche impiantistiche ed allacci idrico, elettrico, fognario 600,00 Interventi in economia nell ambito dell appalto ed arrotondamenti 760,00 totale somme a disposizione 4.000,00 TOTALE PERIZIA GIUSTIFICATIVA ,00 Roccastrada li, 16 Dicembre 2015 Il Funzionario Responsabile (Dr. Agr. Gilberto Nelli)