Comune di Treviso Settore ICT, Smart City, Patrimonio. Progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione di un sistema di schermi video

Transcript

1 Comune di Treviso Settore ICT, Smart City, Patrimonio Progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione di un sistema di schermi video Art. 1. Premessa... 2 Art. 2. Definizioni... 2 Art. 3. Tempi di esecuzione Inizio e durata della prestazione... 3 Art. 4. Normativa di riferimento... 3 Art. 5. Il contesto Ubicazioni, sviluppi futuri... 4 Art. 6. Il sistema di schermi video Requisiti generali Le componenti attive Schermi tecnologia LED Light Emitting Diode Le componenti attive Schermi tecnologia LCD Liquid Crystal Display Le componenti passive I programmi per la gestione degli schermi video La comunicazione dati... 8 Art. 7. Progettazione esecutiva e dimostrazione ( demo ) Dimostrazione ( demo ) obbligatoria... 9 Art. 8. Sicurezza sul lavoro... 9 Art. 9. Avvio lavori Art. 10. Consegna, installazione e messa in funzione Art. 11. Affiancamento tecnico Art. 12. Documentazione Art. 13. Collaudo Art. 14. Proprietà e gestione del sistema Art. 15. Assistenza e manutenzione Manutenzione correttiva Manutenzione preventiva Manutenzione evolutiva Altre richieste Art. 16. Verifiche e controlli Art. 17. Oneri Art. 18. Penalità Art. 19. Consegna e deposito dei materiali Art. 20. Referenti, comunicazioni Art. 21. Osservanza delle norme in materia di lavoro Art. 23. Cause sopravvenute Sospensioni e proroghe Art. 24. Varianti Art. 25. Protezione dei dati personali Appendice 1. Planimetria impianti Tipo A LED Appendice 2. Planimetria impianti Tipo B LCD Pagina di

2 Art. 1. Premessa L'Amministrazione Comunale di Treviso intende dotarsi di un sistema di schermi video da esterno di grandi dimensioni a supporto per azioni di comunicazione e informazione tali da consentire la riproduzione di messaggi alfanumerici, pittogrammi ma anche immagini e video con variabilità sia di colori che di movimento. Gli schermi video da esterno oggetto della presente gara dovranno essere posti nei luoghi meglio elencati nell articolo 5. Il contesto. Il presente capitolato tecnico espone i requisiti minimi per la fornitura dei beni e servizi di seguito indicati: A) il sistema di schermi video, B) la progettazione esecutiva, C) il servizio di consegna, installazione e messa in funzione, D) il servizio di affiancamento tecnico, E) la documentazione, F) il collaudo, G) il servizio di assistenza e manutenzione pluriennale. Art. 2. Definizioni Nel presente capitolato ai seguenti termini o espressioni viene dato il significato a fianco di ciascuno. Amministrazione Appaltatore As built Giorni Giorni lavorativi Realizzazione Sistema L'Amministrazione comunale e/o il Comune di Treviso Codice Fiscale Partita I.V.A Via del Municipio, Treviso Sinonimi) Amministrazione comunale, committente, comune, stazione appaltante. Sinonimi) Ditta aggiudicataria, aggiudicatario, fornitore. Per as built si intendono i disegni che descrivono l'opera come è stata effettivamente costruita, a seguito di modifiche progettuali in corso d'opera o di difformità fra progetto e realizzazione. "As built", significa infatti "come costruito" e appartiene al gergo dell'ingegneria impiantistica (energetica, chimica, navale, ecc.) ed in minor misura a quella civile. Sinonimi) Giorni naturali e consecutivi, giorni solari, giorni solari consecutivi Dal Lunedì al Venerdì. I lavori di consegna, installazione e messa in funzione comprensivi delle attività di posa in opera, lavori di predisposizione impiantistica, configurazione, personalizzazione, integrazione con l'esistente sistema informatico, documentazione, di affiancamento tecnico e quant'altro sia ritenuto necessario, utile e previsto per soddisfare il contratto a regola d'arte e consegnare la soluzione offerta chiavi in mano. Sinonimi) Impianto, sistema oggetto dell'appalto, sistema oggetto della fornitura, le infrastrutture, le apparecchiature e i programmi oggetto della fornitura. Art. 3. Tempi di esecuzione Inizio e durata della prestazione Le prestazioni contrattuali decorreranno dalla data di validità del contratto. Come da articolo 7. Progettazione esecutiva l'appaltatore dovrà predisporre e consegnare il progetto esecutivo, entro sessanta (n. 60) giorni naturali e consecutivi dalla data di validità del contratto. Come da articolo 8. Sicurezza sul lavoro dalla consegna del progetto esecutivo l Amministrazione dovrà adottare il relativo Piano di Sicurezza e di coordinamento che verrà trasmesso all Appaltatore. Entro quindici (n. 15) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Piano di Sicurezza e di coordinamento l Appaltatore si impegna a presentare il Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere accettato dall Amministrazione pena la risoluzione del Pagina di

3 contratto. I lavori di cui all'articolo 10. Consegna, installazione e messa in funzione dovranno essere conclusi entro novanta (n. 90) giorni dalla data di cui all articolo 9. Avvio lavori, al netto dei tempi per il rilascio di permessi e concessioni da parte dell'amministrazione, salvo diversi accordi con l Amministrazione. Il collaudo, comprensivo di prove su casi reali, sarà effettuato non oltre quindici (n. 15) giorni dalla data di avvenuta consegna, installazione e messa in funzione e dovrà essere concluso con esito favorevole entro trenta (n. 30) giorni, salvo diversi accordi con l Amministrazione. L affiancamento tecnico di almeno tre (3) giornate dovrà essere conclusa al termine del termine del primo anno di cui all articolo 15. Assistenza e manutenzione. Il servizio di cui all'articolo 15. Assistenza e manutenzione decorrerà dalla data di esito positivo del collaudo ed avrà la durata di almeno cinque (5) anni. Le prestazioni contrattuali cesseranno al termine del servizio di assistenza e manutenzione. Art. 4. Normativa di riferimento Per quanto non disposto dal presente capitolato si applicano il codice civile e le seguenti disposizioni normative: - D.Lgs. n. 285 del e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada ; - D.P.R. n. 495 del e ss.mm.ii. Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada. - D.P.C.M , n. 452 Regolamento recante approvazione del capitolato di cui all'articolo 12, comma 1, del D.Lgs. 12 febbraio 1993, n. 39, relativo alla locazione e all'acquisto di apparecchiature informatiche, nonché alla licenza d'uso dei programmi ; - D.Lgs. n. 196 del Codice in materia di protezione dei dati personali ; - D.Lgs. n. 81 del e ss.mm.ii. Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro ; - D.P.R , n. 207 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE ; - D.Lgs. n. 50 del Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture ; - Regolamento UE 2016/679 GDPR Regolamento generale sulla protezione dei dati; - D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni»; - Leggi e Regolamenti in vigore. Art. 5. Il contesto Ubicazioni, sviluppi futuri Gli schermi video oggetto della presente gara dovranno essere posti nei principali punti di accesso alla città come riportati nei seguenti due elenchi. Vedasi anche i due allegati: - SchermiVideo-CapitolatoTecnico - Allegato 1 Postazioni-TipoA e - SchermiVideo-CapitolatoTecnico - Allegato 2 Postazioni-TipoB. A) Undici (n. 11) impianti con schermi LED Light Emitting Diode nelle seguenti strade: - Via Postumia in prossimità del semaforo, - Viale IV Novembre (Strada Callalta) in prossimità del semaforo, Pagina di

4 - Via Cittadella della Salute (prima della rotatoria ovale), - Strada Terraglio (vicino negozio Prenatal), - Strada Sant Angelo - Via Cacciatori (prima della sbarre vicino alla fermata bus), - Strada Noalese (prima concessionario Bianco o davanti a Sotreva), - Strada Castellana (subito dopo il passaggio a livello), - Strada Feltrina (prima della rotatoria di via Cisole), - Viale Brigata Treviso - Via Fellissent (davanti alla Chiesa, prima del semaforo via Ellero), - Viale della Repubblica (prima del semaforo di via Corti), - Via Brigata Marche subito dopo l attraversamento pedonale con isola e prima di via Rota. B) Quattro (n. 4) impianti con schermi LCD Liquid Crystal Display nelle seguenti strade: - Stazione FFSS, - Piazza Borsa, - Porta SS40, - Porta S. Tommaso. Art. 6. Il sistema di schermi video Il sistema di schermi video oggetto della gara comprende i seguenti sottosistemi: - l insieme degli impianti di schermi video da esterno di grandi dimensioni, - i programmi, cioè le applicazioni informatiche, per la gestione degli schermi video. Al fine di agevolare l'esposizione dei requisiti del presente capitolato, le principali componenti, cioè apparecchiature ed infrastrutture, individuate per un impianto di schermo video da esterno, o brevemente schermo video, di grandi dimensioni, sono: Categorie delle principali componenti di un impianto di schermo video da esterno di grandi dimensioni Componenti attive Schermo o pannello Apparecchiature Altre componenti attive Il gruppo di riproduzione video indicativamente composto da: - schermo di grandi dimensioni - sensore di luminosità - involucro di protezione - altri dispositivi di protezione - altre componenti. Le apparecchiature aggiuntive di supporto per: - elaborazione ad alte prestazioni dei contenuti (dati, immagini, video) da pubblicare - comunicazione dati - protezione - altre componenti. Queste apparecchiature possono essere parte integrante dello schermo oppure essere alloggiate in un separato armadio di gestione. Altre componenti previste anche a protezione dell impianto. Componenti passive Infrastrutture di sostegno Le strutture di sostegno a supporto degli schermi e delle altre componenti attive comprendendo anche fondazioni, plinti, pozzetti, pali, portali, sostegni, componenti di fissaggio, ecc. Pagina di

5 Armadio di gestione Per ospitare apparecchiature ed altre componenti previste dalla fornitura. Infrastruttura di alimentazione Gli elementi fisici atti a consentire l alimentazione elettrica come ad esempio: - quadri elettrici - canalizzazioni, cavidotti - cavi alimentazione elettrica. Altre componenti passive Altre componenti passive eventualmente previste come ad esempio cavo segnale video da armadio di gestione a schermo Requisiti generali Tutta la fornitura oggetto della presente gara dovrà essere eseguita secondo le norme vigenti e nel rispetto della regola dell arte. La soluzione offerta deve essere, pur in conformità con le normative attuali, quanto più possibile funzionale, affidabile, usabile, efficiente, manutenibile, scalabile, espandibile, sicura, ultimata a regola d arte e consegnata chiavi in mano. Tutti i materiali e i prodotti forniti dovranno - avere una certificata robustezza, omologazione di livello industriale ed - essere forniti di tutte le certificazioni, omologazioni ed approvazioni previste in conformità a quanto stabilito dalle normative nazionali e/o internazionali in vigore, ove applicabili - rispettare le direttive e le raccomandazioni in materia applicabili. L'Appaltatore si obbliga a gestire il servizio affidato con la massima professionalità, diligenza, precisione e tempestività. Le realizzazioni dovranno soddisfare quanto previsto da normative ed in particolare - D.Lgs. n. 285 del e ss.mm.ii. Nuovo codice della strada ; - D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni» ed in particolare i capitoli 2 Sicurezza e prestazioni attese, 3 Azioni sulle costruzioni, 3.3. Azioni del vento. E richiesta una vita nominale di almeno 10 anni ai sensi del D.M. 17/01/2018 Aggiornamento delle «Norme tecniche per le costruzioni». La fornitura oggetto della presente gara non deve mettere a rischio la sicurezza e l incolumità di terzi - persone e cose - e non deve interferire in nessun modo con il regolare deflusso del traffico automobilistico, motociclistico, ciclistico e pedonale. Ogni installazione va eseguita a regola d'arte, rispettando ogni eventuale normativa e ponendo particolare attenzione ai seguenti aspetti: - minimo impatto visivo e architettonico; - facilità di accesso e smontaggio per interventi manutentivi. Deve essere prevista la protezione delle componenti dai rischi - intemperie, - alte-basse temperature, - alta-bassa umidità, - condensa, - agenti esterni e/o eventi calamitosi come liquidi, pioggia, grandine, neve, ghiaccio, polveri, vento forte, sole, - urti - microinterruzioni della linea elettrica, interruzioni alimentazione, sovratensioni, - accessi non autorizzati, furti, atti vandalici, - deformazione, degrado, deterioramento delle componenti e/o delle prestazioni tali da compromettere l integrità e l'operatività della fornitura oggetto della presente gara. Pagina di

6 Gli schermi video devono essere configurati e configurabili in modo da garantire la piena efficacia ed efficienza - di riproduzione, - della sincronizzazione temporale tramite protocollo NTP al fine di garantire data e ora certa, - di gestione della diagnostica dei differenti componenti, - di comunicazione bidirezionale con il livello centrale anche a supporto delle attività di amministrazione remota. Il grado di protezione degli involucri deve essere almeno IP Le componenti attive Schermi tecnologia LED Light Emitting Diode Caratteristiche tecniche minime degli schermi LED sono: - tecnologia LED Light Emitting Diode, - formato 16:9 verticale, - dimensione almeno 160 x 90 cm, - passo non superiore a 7 mm, - antiriflesso, - risoluzione elevata, - scala di colori ampia, - angolo visuale orizzontale e verticale ampi, - luminosità elevata (almeno 6000 cd/mq) con sensoristica per regolazione automatica e continua, - contenuti visualizzabili) testi, pittogrammi, immagini, animazioni, video anche a colori, - programmabilità dei contenuti, della pianificazione temporale, - capacità elaborativa real-time, - possibilità di avere operatività e/o di default da riportare in caso di perdita connettività dati, - consumo elettrico contenuti, - ispezionabilità, manutenibilità, - funzionamento continuo 24x7, - robustezza, - durabilità elevata, - omologazione/approvazione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti e rispetto delle direttive e raccomandazioni in materia applicabili Le componenti attive Schermi tecnologia LCD Liquid Crystal Display Caratteristiche tecniche minime degli schermi LCD sono: - tecnologia LCD Liquid Crystal Display, - formato 16:9 orizzontale, - dimensione almeno 160 x 90 cm, - antiriflesso, - risoluzione elevata, - scala di colori ampia, - angolo visuale orizzontale e verticale ampi, - luminosità elevata con sensoristica per regolazione automatica e continua, - contenuti visualizzabili) testi, pittogrammi, immagini, animazioni, video anche a colori, Pagina di

7 - programmabilità dei contenuti, della pianificazione temporale, - capacità elaborativa real-time, - possibilità di avere operatività e/o di default da riportare in caso di perdita connettività dati, - consumo elettrico contenuti, - ispezionabilità, manutenibilità, - funzionamento continuo 24x7, - robustezza, - durabilità elevata Le componenti passive Gli armadi di gestione, se previsti in sede di offerta, devono - essere adeguatamente robusti, isolati termicamente ed impermeabili atti a garantire le condizioni ottimali di operatività delle strumentazioni elettroniche in esso alloggiate, in qualsiasi condizione climatica, con basse ed alte temperature, con alta e bassa umidità; - avere almeno un grado di protezione IP54, essere dotati di apertura che consenta la facile ispezione delle strumentazioni contenute, per attività di manutenzione e aggiornamento; - essere dotati di serratura unificata; - provvisti di basamento, zoccolo, tettuccio se necessari. Tutti gli impianti elettrici dovranno prevedere la realizzazione di impianti di messa a terra, se necessario, e dovranno essere corredati della dichiarazione di conformità prevista per legge. L'eventuale arresto dell alimentazione elettrica deve garantire l'integrità e la disponibilità delle componenti al suo ripristino. Deve essere previsto un sistema di riarmo automatico. Per quanto riguarda i cablaggi, nessun cavo dovrà rimanere a vista I programmi per la gestione degli schermi video L Appaltatore fornisce i programmi (le applicazioni informatiche) per la gestione degli impianti di schermi video. I programmi proposti devono essere compatibili con l'esistente sistema informatico comunale, devono essere installabili e disinstallabili. I programmi proposto devono offrire almeno le seguenti funzionalità: - programmabilità del contenuto da pubblicare (ad esempio testi, pittogrammi, immagini, video, scaletta di riproduzione, programmazione temporale, dimensionamento, ecc); - impostazione dei parametri di funzionamento (ad esempio data e ora di sistema, fasce orarie in cui sono operativi, periodicità di invio/ricezione dei dati, etc.); - abilitazione/disabilitazione degli schermi; - rappresentazione dello stato degli schermi; - verifica dell'allineamento temporale delle componenti con una fonte di riferimento (ad es. NTP); - telecontrollo delle componenti che garantisca rapidità di diagnostica, monitoraggio, verifica a seguito di allarme ( alert ), verifica software installati; - consentire la gestione degli allarmi tramite l'invio di notifiche agli utenti interessati; - visualizzazione archivio allarmi. Pagina di

8 6.6. La comunicazione dati La comunicazione tra i varchi e il livello centrale avverrà tramite collegamento wireless lunga distanza tecnologia 4G con IP dinamico messo a disposizione dall'amministrazione in base alle caratteristiche tecniche delle convenzioni CONSIP. La fornitura delle SIM e i canoni relativi ai costi del gestore telefonico saranno a carico dell'amministrazione Comunale. Gli apparati necessari all'accesso alla rete dati da installarsi presso gli impianti di schermi video, quali ad esempio router ed antenne, dovranno essere previsti con la fornitura oggetto della presente gara ed essere manutenuti allineati alle più recenti innovazioni funzionali e tecnologiche necessarie per la corretta ed ottimale tenuta in esercizio del sistema oggetto della fornitura. L'Appaltatore dovrà configurare la rete di comunicazione dati in modo da garantire: - adeguati livelli di riservatezza, integrità e disponibilità, - prestazioni ottimali ed in particolare il throughput trasmissivo, per il normale funzionamento del sistema, - il minor onere derivante dai costi di comunicazione. Art. 7. Progettazione esecutiva e dimostrazione ( demo ) L'Appaltatore si impegna a predisporre e consegnare, entro sessanta (n. 60) giorni naturali e consecutivi dalla data di validità del contratto, salvo diverso termine contrattuale, all'amministrazione per la sua approvazione, il progetto esecutivo. L'Amministrazione comunale avrà a disposizione trenta (n. 30) giorni naturali e consecutivi dalla data di consegna da parte dell Aggiudicatario per l approvazione del progetto esecutivo. In caso di mancata approvazione, l'amministrazione comunale potrà risolvere il contratto oppure richiederà all Aggiudicatario di integrare entro quindici (n. 15) giorni naturali e consecutivi la documentazione fornita in modo tale da soddisfare tutti gli elementi passibili di ulteriore approfondimento ai fini dell eventuale successiva approvazione. Qualora tale termine non venga rispettato, l Aggiudicatario non potrà richiedere lo slittamento temporale delle fasi successive e del termine finale di consegna, installazione e messa in funzione del sistema e verranno applicate le penali, salvo diversi accordi con l'amministrazione. Nulla sarà dovuto all Aggiudicatario in caso di mancata approvazione, da parte dell Amministrazione, del progetto esecutivo. Il progetto esecutivo deve contenere almeno la seguente documentazione: descrizione dettagliata del piano di consegna, installazione e messa in funzione della fornitura comprendendo: descrizione di dettaglio delle opere, delle forniture, dei lavori per ognuno degli impianti di schermi video previsti comprensivo di ogni informazione necessaria ai fini della tenuta in esercizio e manutenzione del sistema (componenti attive, componenti passive, ecc.); foto-simulazioni dell'inserimento delle componenti nel contesto urbano; planimetrie per ciascun impianto di schermo video in scala 1:500 che rappresentino l'esatta ubicazione di tutte le componenti con adeguate quotature riferite a punti cardine; dimensionamento dei cavi di alimentazione elettrica, dei quadri elettrici di comando e protezione; computo metrico dettagliato per ciascuna componente coinvolta e per ciascuna attività tecnico/sistemistica prestata; il dettaglio delle certificazioni, omologazioni, dichiarazioni di conformità; il dettaglio dei subappalti; il dettaglio del piano di configurazione e messa in funzione della comunicazione dati; il dettaglio del piano di consegna, installazione e messa in funzione dei programmi; il dettaglio del piano di affiancamento tecnico; il dettaglio del piano di collaudo; Pagina di

9 il dettaglio del servizio di assistenza e manutenzione. Il progetto esecutivo sarà effettuato tenendo nella massima considerazione gli aspetti di sicurezza delle persone e delle cose e dovrà agevolare la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento di cui all articolo 8. Sicurezza sul lavoro pena la mancata accettazione. Tutti i progetti di calcolo, i disegni e le relazioni, anche ai fini della sicurezza, dovranno essere di facile interpretazione e controllo e dovranno definire, in ogni particolare, tutte le strutture da portare in esecuzione. La progetto sarà redatto e firmato da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze; il progetto dovrà altresi essere firmato anche dall Appaltatore Dimostrazione ( demo ) obbligatoria L'Appaltatore si impegna ad una dimostrazione ( demo ) della soluzione aggiudicata che attesti le caratteristiche specificate nell'offerta con particolare riferimento alle componenti e ai programmi. Questa dimostrazione concorrerà alla approvazione del progetto esecutivo. Detta demo dovrà essere tenuta nella sede del Comune di Treviso previo appuntamento da concordare, fatti salvi diversi accordi con l Amministrazione. Art. 8. Sicurezza sul lavoro Dalla consegna del progetto esecutivo l Amministrazione dovrà adottare il Piano di Sicurezza e di coordinamento che verrà trasmesso all Appaltatore. Entro quindici (n. 15) giorni naturali e consecutivi dalla trasmissione del Piano di Sicurezza e di coordinamento l Appaltatore si impegna a presentare il Piano Operativo di Sicurezza che dovrà essere accettato dall Amministrazione pena la risoluzione del contratto. L Appaltatore dovrà provvedere all adeguata istruzione del personale addetto, nonché degli eventuali sostituti, in materia di sicurezza ed igiene del lavoro. L Appaltatore è tenuto ad assicurare il personale addetto contro gli infortuni e si obbliga a far osservare scrupolosamente le norme antinfortunistiche e a dotarlo di tutto quanto necessario per la prevenzione degli infortuni, in conformità alle vigenti norme di legge in materia (D.Lgs. n. 81 del ). L Appaltatore dovrà attenersi a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza e provvedere alla redazione dell eventuale documentazione idonea a garantire la sicurezza del cantiere. Art. 9. Avvio lavori La data di avvio lavori verrà comunicata dall Amministrazione previa accettazione del Piano Operativo di Sicurezza. Art. 10. Consegna, installazione e messa in funzione I lavori di consegna, installazione e messa in funzione avvengono a cura, spese e rischio dell'impresa nei luoghi indicati dal progetto esecutivo e devono essere conclusi entro novanta (n. 90) giorni naturali e consecutivi dalla data di cui all articolo 9. Avvio lavori, al netto dei tempi per il rilascio di permessi e concessioni da parte dell'amministrazione, salvo diversi accordi con l Amministrazione. I lavori di consegna, installazione e messa in funzione sono comprensivi delle attività: - di posa in opera, - dei lavori di predisposizione impiantistica, - di integrazione con i sistemi e le applicazioni esistenti, - di configurazione, - di avvio operativo, - di personalizzazione, Pagina di

10 - di documentazione, - di affiancamento tecnico e quant'altro sia ritenuto necessario ed utile affinché il sistema di rilevazione accessi oggetto del contratto sia in condizioni di piena operatività, ultimato a regola d'arte e consegnato chiavi in mano. L Amministrazione provvede alla predisposizione della infrastruttura di alimentazione elettrica alle componenti oggetto della fornitura. Con la presentazione dell'offerta la ditta concorrente riconosce che i luoghi, i locali e le infrastrutture approntate dall'amministrazione sono dotati di quei servizi, impianti e sistemi di elaborazione ritenuti idonei ad assicurare le condizioni ambientali richieste per il regolare funzionamento delle componenti e dei programmi da installare. Dell'avvenuta consegna, installazione e messa in funzione è redatto apposito processo verbale. Art. 11. Affiancamento tecnico L affiancamento tecnico potrà essere erogato dalla data di avvio dei lavori di consegna, installazione e messa in funzione e dovrà essere conclusa al termine del primo anno di cui all articolo 15. Assistenza e manutenzione. Il personale dipendente deve essere affiancato ed istruito in modo completo sull'uso, l'avvio operativo e la tenuta in esercizio delle componenti e dei programmi in modo da garantirne il pieno ed autonomo utilizzo e con particolare riferimento a: - la gestione operativa a livello periferico, - i programmi, - la gestione della sicurezza, della diagnostica, del monitoraggio, - interagire con l'impresa per ogni necessità. L'Appaltatore dovrà fornire almeno tre (3) giornate da tenersi presso gli uffici dell Amministrazione comunale. Art. 12. Documentazione L'Appaltatore fornisce gli schemi as built delle installazioni di ogni singolo impianto di schermo video, da allegare alle dichiarazioni di conformità. Gli as built dovranno riportare la georeferenziazione delle installazioni in coordinate Gauss Boaga fuso ovest sulla Carta Tecnica Regionale che dovrà essere richiesta all Amministrazione comunale. In particolare, gli as built dovranno essere prodotti in formato Shape file. Gli as built dovranno riportare i datasheet, le certificazioni di conformità e le omologazioni (se previste dalle normative). Questa documentazione sarà redatta e firmata da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze, ove richiesto. L'Appaltatore fornisce i manuali ed ogni altra documentazione tecnica, redatti ove possibile in lingua italiana, idonei ad assicurare: - il funzionamento delle componenti e dei programmi forniti, compresi i manuali e le istruzioni concernenti le procedure per l'installazione, l'autodiagnostica e l'utilizzo (avviamento, fermi, interventi per guasti, operazioni consentite in fase di elaborazione, ecc.); - l'accessibilità alle informazioni archiviate (ad esempio dati, immagini e documenti, logs ). L'Appaltatore fornisce i manuali utente, redatti in lingua italiana, ovvero per le procedure rivolte agli utenti finali delle applicazioni. L'Appaltatore consegna tutta la documentazione di cui ai punti precedenti su supporto informatico. L'Appaltatore fornisce i supporti di installazione del software e relative istruzioni. Gli stessi dovranno essere aggiornati ed acquisibili senza oneri in caso di rilascio di aggiornamenti del software. L'Appaltatore tiene aggiornata la documentazione per l'intera durata del rapporto contrattuale. Pagina di

11 Art. 13. Collaudo Il collaudo sarà effettuato non oltre quindici (n. 15) giorni naturali e consecutivi dalla data di avvenuta consegna, installazione e messa in funzione e dovrà essere concluso con esito favorevole entro trenta (n. 30) giorni, salvo diversi accordi con l Amministrazione. Il collaudo prevede anche il soddisfacimento dell articolo 12. Documentazione. Il collaudo sarà effettuato da incaricati dall'amministrazione e alla presenza di incaricati dell'aggiudicatario, che debbono controfirmare il relativo processo verbale. L assenza di incaricati dell Aggiudicatario durante le operazioni di collaudo viene considerata come acquiescenza alle constatazioni e ai risultati del collaudo. Il collaudo sarà inteso a verificare che la soluzione fornita sia conforme ai requisiti del contratto e che sia in grado di svolgere le funzioni richieste, anche sulla scorta di tutte le prove funzionali e diagnostiche stabilite nella documentazione oggetto della fornitura. Il collaudo prevederà lo svolgimento di un periodo di prova su casi reali della durata massima di due (2) settimane. Il periodo di prova ha anche l'obiettivo di garantire un avvio a regime della soluzione offerta senza soluzioni di continuità dal momento del collaudo. In caso di esito negativo del collaudo non si considererà conclusa la fase di consegna, installazione e messa in funzione e saranno notificati alla ditta i rilievi specifici assegnando un termine per ottemperare con le opportune modifiche e/o correzioni e/o sostituzioni dei prodotti e gli oneri relativi saranno addebitati all'appaltatore. Qualora la ditta persista nell'inosservanza delle norme e delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, l'amministrazione comunale potrà disporre l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto. Art. 14. Proprietà e gestione del sistema Il nuovo sistema oggetto della gara sarà di proprietà dell'amministrazione dalla data di esito positivo del collaudo. Art. 15. Assistenza e manutenzione Dalla data di esito positivo del collaudo e per l intera durata del contratto l'appaltatore eroga un servizio di assistenza e manutenzione e tenuta in piena sicurezza ed efficienza di tutte le componenti e dei programmi del sistema oggetto della fornitura che sia di tipo on site full service full risk. La durata del servizio di assistenza e manutenzione è di almeno cinque (5) anni. L appaltatore dovrà garantire il mantenimento della piena conformità del sistema alle caratteristiche riportate nella documentazione tecnica di cui all articolo 12. Documentazione. L'appaltatore garantisce per i difetti e i vizi originari o sopravvenuti alle componenti ed ai programmi non imputabili a fatto dell'amministrazione. L'appaltatore mantiene funzionante ed in piena sicurezza ed efficienza il sistema oggetto della fornitura attraverso attività che assicurino in via continuativa la diagnosi e la rimozione delle malfunzioni alle componenti ed ai programmi. La copertura erogata dal servizio di assistenza e manutenzione dovrà essere totale ed assicurare gli interventi preventivi e la sostituzione o re-installazione immediata di ogni componente del sistema che risultasse difettosa, malfunzionante o danneggiata, senza alcun onere aggiuntivo per l Amministrazione. Restano esclusi - danneggiamenti conseguenti ad eventi straordinari (ad es. eventi calamitosi, atti vandalici, ecc.), - cadute di collegamento della rete dati non imputabili al sistema dell'aggiudicatario, - indisponibilità o malfunzionamenti di sotto-sistemi e di componenti hardware-software non presenti nella fornitura oggetto della gara, - non corretta gestione operativa del sistema imputabile al personale dell'amministrazione Comunale. La copertura erogata dal servizio di assistenza e manutenzione dovrà comprendere sia i materiali sia il lavoro necessario a qualunque intervento di riparazione, sostituzione, riattivazione e qualunque altro intervento necessario a ripristinare le funzionalità del sistema oggetto della gara in ogni sua parte, compresi i materiali soggetti ad usura. Pagina di

12 L Aggiudicatario è tenuto a disporre a tal fine di un magazzino di parti di ricambio di consistenza tale da garantire il rispetto delle tempistiche stabilite per gli interventi. E fatto inoltre obbligo all'aggiudicatario di assicurare che i ricambi dei componenti e degli apparati dei singoli sottosistemi e del Sistema nel suo insieme siano disponibili e reperibili. Nel caso non fossero più reperibili nemmeno sul mercato l Aggiudicatario deve mettere a disposizione componenti funzionalmente equivalenti e con prestazioni tecniche analoghe o superiori. Durante il periodo di assistenza e manutenzione tutte le spese di trasporto e/o spedizione di materiale necessario per la manutenzione del sistema, nonché le spese di trasferta sono a carico dell Aggiudicatario. L'appaltatore deve supportare l'utenza per il corretto uso della soluzione. L'appaltatore deve gestire le richieste d'intervento in modo efficace ed efficiente, per tutto l'iter operativo, fino alla soluzione del problema. Il servizio di assistenza e manutenzione deve essere accessibile senza limitazione alcuna ad esempio a mezzo telefono, , web, fax Manutenzione correttiva Devono essere garantiti adeguati tempi di ripristino in caso di malfunzionamenti alle componenti ed ai programmi. La ditta mette in sicurezza il sistema in caso di pericolo a cose o a persone nel minor tempo possibile e comunque entro otto (8) ore, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. Il servizio di assistenza deve essere prestato almeno nei giorni lavorativi dalle ore 9.00 alle ore La ditta interviene entro otto (8) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. In caso di malfunzionamento bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle componenti e dei programmi entro sedici (16) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. In caso di malfunzionamento non bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle componenti e dei programmi entro ventiquattro (24) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. Nel calcolo dei suddetti intervalli non saranno considerati i tempi dovuti ad eventuali - danneggiamenti conseguenti ad eventi straordinari (ad es. eventi calamitosi, atti vandalici, ecc.), - cadute di collegamento della rete dati non imputabili al sistema dell'appaltatore, - impossibilità di accesso alle sedi comunali (se necessario per la diagnosi o la risoluzione del malfunzionamento), - carenze di alimentazione elettrica dei dispositivi installati presso il Comune, - rallentamenti imputabili all'amministrazione Manutenzione preventiva Durante il periodo di assistenza e manutenzione dovranno essere effettuate tutte le operazioni di manutenzione preventiva ritenute necessarie ad assicurare la sicurezza ed il corretto funzionamento del sistema. Gli interventi di manutenzione preventiva dovranno comunque essere effettuati, per ogni impianto di schermo video, con cadenza non superiore all anno Manutenzione evolutiva I programmi forniti devono essere continuamente allineati alle più recenti innovazioni funzionali e tecnologiche rilasciate dal fornitore e necessarie per la corretta tenuta in esercizio del sistema oggetto della fornitura. Le apparecchiature per l elaborazione dati e per la rete di comunicazione dati, oggetto della presente fornitura, devono essere manutenute allineate alle più recenti innovazioni funzionali e tecnologiche se necessarie per la corretta ed ottimale tenuta in esercizio del sistema oggetto della fornitura. Pagina di

13 15.4. Altre richieste Con cadenza almeno annuale, l Aggiudicatario dovrà presentare all Amministrazione una completa ed esaustiva relazione sulla totalità delle attività di manutenzione preventiva e correttiva effettuate firmata da tecnico abilitato iscritto nel relativo Albo, nei limiti delle proprie competenze, ove richiesto e secondo un modello che dovrà essere approvato dall Amministrazione prima dell avvio del servizio. Art. 16. Verifiche e controlli Dalla data di validità del contratto fino al termine del contratto l'amministrazione Comunale tramite proprio personale appositamente incaricato potrà in qualsiasi momento effettuare verifiche e controlli sull'andamento della fornitura e del servizio anche mediante appositi incontri con incaricati dell'aggiudicatario. Per l'esecuzione delle verifiche e dei controlli l'amministrazione invierà preventiva comunicazione all'aggiudicatario, il quale ha facoltà di parteciparvi. In caso di assenza l'amministrazione può, in ogni caso, procedere con l'effettuazione delle prove e, in tal caso l'aggiudicatario non può richiedere la ripetizione delle stesse. Qualora vengano riscontrate insufficienze ed irregolarità nell'espletamento della fornitura e del servizio affidati rispetto ai termini del contratto saranno notificati alla ditta i rilievi specifici assegnando un termine per ottemperare. Qualora la ditta persista nell'inosservanza delle norme e delle disposizioni impartite, ovvero non provveda alla regolarizzazione intimata, l'amministrazione comunale potrà disporre l'applicazione delle penali e/o la risoluzione del contratto. Art. 17. Oneri Appaltatore Sono in carico all'appaltatore tutti i servizi, le provviste, le prestazioni, le spese accessorie e qualsiasi altro onere, espresso e non dal presente disciplinare, inerente e conseguente alla esecuzione del contratto ed in particolare: - tutti gli oneri derivanti dagli apprestamenti provvisori per sollevamento, sostegno, deviazione o mantenimento di sottoservizi esistenti interferenti con le opere; - la custodia e la buona conservazione delle opere e delle forniture fino all esito positivo del collaudo; - la sicurezza dei lavoratori; - assistere l Amministrazione per la presentazioni alle amministrazioni centrali di eventuali domande di autorizzazione all attivazione degli impianti predisponendo la necessaria documentazione; - garantire alla scadenza del contratto tutto quanto risulti necessario affinché un nuovo fornitore possa eventualmente subentrare nell'erogazione di tutti i servizi oggetto del contratto (ad es. le password degli apparecchiature e dei programmi, la documentazione aggiornata, ecc.). Amministrazione L'Amministrazione si farà carico di rendere disponibili i luoghi pubblici, le infrastrutture ed i beni di sua proprietà necessari alla realizzazione ed al funzionamento del sistema oggetto dell'appalto. Sono in carico all'amministrazione quanto segue: - la redazione del Piano di sicurezza e di coordinamento; - la fornitura della Carta Tecnica Regionale; - le utenze per l'alimentazione elettrica, cioè le pratiche necessarie all'apertura delle utenze elettriche ed i relativi costi di attivazione e gestione; - la predisposizione della infrastruttura di alimentazione elettrica alle componenti oggetto della fornitura; - i costi di alimentazione elettrica dei soli componenti oggetto della presente fornitura installati presso le proprie sedi o su propri beni. Nessun altro onere sarà a carico dell'amministrazione. Pagina di

14 Art. 18. Penalità L'Amministrazione si riserva la facoltà di applicare le penali di cui ai commi del presente articolo. Nel caso di ritardi rispetto alle scadenze di cui all'articolo 7. Progettazione esecutiva, non imputabili all'amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro venticinque/00 ( 25,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di ritardi rispetto alle scadenze di cui all'articolo 8. Sicurezza sul lavoro, non imputabili all'amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro venticinque/00 ( 25,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di ritardi rispetto alle scadenze di cui all'articolo 10. Consegna, installazione e messa in funzione, non imputabili all'amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penalità di euro venticinque/00 ( 25,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo. Nel caso di mancato adempimento degli obblighi di cui all'articolo 13. Collaudo, non imputabili all'amministrazione e fatte salve cause di forza maggiore che dovranno essere di volta in volta indicate e motivate in forma scritta, verrà applicata una penale di euro cinquanta/00 ( 50,00) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo rispetto ai termini prescritti fino all'esito positivo del collaudo. Ove il ritardo dovesse essere superiore ai trenta (n. 30) giorni lavorativi, l'amministrazione avrà il diritto di risolvere il contratto, incamerando l'intera cauzione. Sarà inoltre esperita l'azione in danno, per cui la ditta sarà tenuta al pagamento dell'eventuale maggiore spesa che l'amministrazione dovesse sostenere per l'acquisizione presso altre imprese del servizio e/o beni di cui trattasi. Al mancato rispetto dei livelli di servizio di cui all'articolo 15. Assistenza e manutenzione saranno applicate le corrispondenti penali secondo quanto stabilito dalla seguente tabella. Estratto dell'articolo 15. Assistenza e manutenzione La ditta mette in sicurezza il sistema in caso di pericolo a cose o a persone nel minor tempo possibile e comunque entro otto (8) ore dalla segnalazione, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. La ditta interviene entro otto (8) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. In caso di malfunzionamento bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle componenti e dei programmi entro sedici (16) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. In caso di malfunzionamento non bloccante deve essere ripristinata la piena funzionalità delle componenti e dei programmi entro ventiquattro (24) ore lavorative dalla segnalazione, nei giorni lavorativi, salvo diversi accordi con l'amministrazione o salvo casi di forza maggiore che l'amministrazione valuterà caso per caso. Ritardo (dal tempo massimo) Fino a 16 ore continuative oltre il tempo massimo delle 8 ore previste Ogni ora continuativa oltre la sedicesima Fino a 8 ore lavorative oltre il tempo massimo di intervento previsto Ogni ora lavorativa oltre l ottava Fino a 8 ore lavorative oltre il tempo massimo di ripristino previsto Ogni ora lavorativa oltre l'ottava Fino a 8 ore lavorative oltre il tempo massimo di ripristino previsto Ogni ora lavorativa continuativa oltre l ottava Penalità 50 ogni ora 100 ogni ora 25 ogni ora 50 ogni ora 50 ogni ora 100 ogni ora 25 ogni ora 50 ogni ora L'applicazione della penale sarà preventivamene comunicata alla ditta a mezzo raccomandata A.R. riconoscendo alla stessa dieci (n. 10) giorni dalla data riportata sull'avviso di ricevimento per le eventuali controdeduzioni. In assenza di queste ultime, o nel caso le stesse non fossero ritenute accettabili, si provvederà ad addebitare la suddetta penale sui crediti dalla ditta aggiudicataria dipendenti dal contratto cui essi si riferiscono. Nel caso di nulla o insufficiente consistenza del credito l'ammontare delle penalità verrà addebitato sulla cauzione. Qualora le controdeduzioni fossero accolte solo parzialmente, l'amministrazione si riserva la facoltà di ridurre la penale applicata in principio. Pagina di

15 Art. 19. Consegna e deposito dei materiali Qualora richiesto dall Aggiudicatario, l Amministrazione si impegna a verificare la possibilità di rendere disponibili uno o più locali nei quali ricoverare i materiali necessari all esecuzione delle attività di installazione, nelle quantità concordate di volta in volta tra l Amministrazione e l Aggiudicatario. In ogni caso, l Aggiudicatario dovrà adeguarsi alle disponibilità offerte dall'amministrazione definendo e attuando un opportuna procedura di trasporto e gestione dei dispositivi che permetta, comunque, di rispettare il progetto esecutivo presentato. Qualora l Aggiudicatario non dovesse ritenere idonei i locali messi a disposizione dall Amministrazione per il ricovero dei materiali necessari all esecuzione delle attività di installazione, è responsabilità dell Aggiudicatario individuare e reperire la disponibilità di altri luoghi dove poter depositare i materiali. La responsabilità della custodia, dell integrità del materiale depositato e della sicurezza dei locali di ricovero è a carico dell Aggiudicatario. In corrispondenza di eventi dolosi (intrusioni, vandalismi, furti, etc.) o accidentali (incendi, allagamenti, etc.) che possano aver luogo nell area di deposito dei materiali, nessuna responsabilità sarà addebitabile, in ogni caso, all Amministrazione (o ad altri Enti coinvolti), limitatamente alle componenti in fornitura e l Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro di tutti i componenti della fornitura danneggiati o sottratti. Nel caso in cui l Amministrazione sia impossibilitata a rendere disponibili tali aree, l Aggiudicatario dovrà garantire, comunque, il trasporto e la logistica dei materiali in modo da non impattare negativamente sull esecuzione dei lavori e sui relativi tempi di esecuzione. Art. 20. Referenti, comunicazioni Comunicazioni e collaborazione tecnica Per tutta la durata del contratto le comunicazioni ordinarie saranno accettate per mezzo posta elettronica ( ) e, in subordine, via fax, salvo diverse indicazioni. Coordinatore responsabile L'Aggiudicatario dovrà individuare e comunicare, almeno 10 giorni lavorativi prima dell inizio della prestazione, all'amministrazione: - un suo coordinatore responsabile che abbia facoltà di ottemperare a tutti gli obblighi previsti dal contratto, nonché - gli indirizzi e i recapiti telefonici (cellulare, fisso) per ogni comunicazione che dovesse rendersi necessaria. Il coordinatore responsabile dovrà controllare e coordinare tutto il proprio personale onde garantire il rispetto di quanto richiesto dal contratto oggetto della presente gara. Il coordinatore responsabile deve agire come referente ufficiale e unico, per conto dell'aggiudicatario, per tutte le attività e incombenze inerenti lo svolgimento del contratto. Il coordinatore responsabile dovrà essere autorizzato, sin dall inizio della prestazione, ad accogliere qualsiasi richiesta/segnalazione da parte dell Amministrazione inerente il servizio in questione e a porre in essere tutte le misure atte alla rapida ed efficace soluzione di quanto segnalato e in particolare deve: - essere sempre reperibile da parte dell Amministrazione almeno dalle ore alle tutti i giorni lavorativi per tutto il periodo contrattuale; - partecipare ad incontri preventivi con l Amministrazione per la taratura della prestazione, gli eventuali correttivi e la messa a punto di strumenti di lavoro comune; - verificare e presidiare dal punto di vista organizzativo e operativo, l'andamento delle attività formative rispondendo della loro gestione; - provvedere a comunicare al responsabile indicato dall Amministrazione tutte le informazioni e le variazioni che si dovessero verificare in corso di svolgimento dell'attività; - presiedere il personale mettendo in atto tutte le misure necessarie al corretto svolgimento delle attività e all occorrenza provvedere alla sostituzione del personale indisponibile non idoneo allo svolgimento delle attività. Direttore dell esecuzione L Amministrazione individua un Direttore dell esecuzione del contratto diverso dal Responsabile del Procedimento con apposito provvedimento. Pagina di

16 Il Direttore dell esecuzione del contratto provvede al coordinamento, alla direzione e al controllo tecnico-contabile dell esecuzione del contratto stipulato dall Amministrazione in relazione al presente appalto. Il Direttore dell esecuzione del contratto assicura la regolare esecuzione del contratto da parte dell Appaltatore verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali. Referenti dell'amministrazione Responsabile unico del procedimento di gara è ing. Marcello Missagia, Dirigente Settore ICT, Smart City, Patrimonio (Tel , 6581 Fax PEC postacertificata@cert.comune.treviso.it). Le parti potranno sostituire il proprio responsabile delegato, dandone comunicazione scritta all'altra parte, senza che ciò sia causa di una sospensione dei lavori. Art. 21. Osservanza delle norme in materia di lavoro La Ditta aggiudicataria assicura lo svolgimento della fornitura, di regola, mediante l instaurazione con gli operatori di rapporti di lavoro subordinato fatta salva la possibilità di ricorrere a contratti di natura diversa da quelli previsti per i lavoratori dipendenti, in caso di sostituzione di personale assente per periodi brevi per malattie o altre cause di forza maggiore, purché ciò avvenga nel rigoroso rispetto delle norme che disciplinano questi ultimi rapporti. In ogni caso il personale impiegato nell appalto dovrà essere in regola sotto ogni aspetto: contrattuale, assicurativo, previdenziale e fiscale secondo quanto previsto dalle norme vigenti e la Ditta è responsabile di ogni adempimento necessario ad assicurare la regolarità di cui sopra, ritenendosi sin d ora il Comune sollevato da qualsiasi responsabilità in materia. La Ditta aggiudicataria si obbliga in particolare: - ad osservare la normativa vigente in materia di previdenza e malattie professionali, di prevenzione degli infortuni sul lavoro, di sicurezza e salute dei lavoratori, di diritto al lavoro dei disabili nonché ogni altra disposizione relativa alle suddette materie che dovesse subentrare durante l esecuzione dell appalto; - ad osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si eseguono le prestazioni; l aggiudicatario, se società cooperativa, si impegna a garantire ai soci lavoratori un compenso non inferiore alla complessiva retribuzione netta come determinata per i lavoratori dipendenti. Ai fini della determinazione di tale retribuzione, l aggiudicatario dovrà tenere conto del contratto collettivo nazionale di lavoro che intende applicare. La Ditta dovrà in qualsiasi momento, a semplice richiesta dell Amministrazione Comunale, dimostrare di aver provveduto a quanto previsto nel presente articolo. La Ditta aggiudicataria solleva il Comune da ogni e qualsivoglia azione, pretesa e richiesta provenienti dal personale impiegato nell appalto. In caso di accertata inottemperanza degli obblighi previdenziali, il pagamento del corrispettivo verrà sospeso fino a dimostrazione della regolarità contributiva con esonero da qualsiasi responsabilità per l Amministrazione Comunale in ordine al tardivo pagamento del corrispettivo stesso, salva la facoltà per l Amministrazione Comunale di ricorrere alla risoluzione del contratto ai sensi dell'articolo 22. Decoro nei cantieri. Art. 22. Decoro nei cantieri Per il decoro cittadino sono a carico dell'appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono: - il cantiere deve essere tenuto in ordine, pulito ed organizzato in modo da tutelare non solo la sicurezza pubblica ove interferita, la salute e l'incolumità dei lavoratori del cantiere, ma anche i beni dell'amministrazione cointeressati, compresi le aree a verde interne ed esterne; - i rifiuti non devono essere accumulati nel cantiere o dispersi nell'ambiente circostante, ma devono essere allontanati alle discariche autorizzate, con mezzi idonei, non appena possibile e con regolarità di tempo; - la recinzione del cantiere, da contenere entro i limiti strettamente necessari alle necessità operative del cantiere medesimo, deve essere stabile, decorosa. Pagina di

17 Art. 23. Cause sopravvenute Sospensioni e proroghe Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle prestazioni alle forniture oggetto del contratto, il Direttore dell esecuzione ne ordina la sospensione, indicando le ragioni e l imputabilità delle medesime. La sospensione della prestazione, ordinata dal Direttore dell esecuzione, è ammessa nei casi di forza maggiore o di altre circostanze speciali che ne impediscano l esecuzione o la realizzazione a regola d arte della prestazione; tra le circostanze speciali rientrano le situazioni che determinano la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso di esecuzione nei casi previsti dall art. 106 del D.Lgs 50/2016, qualora dipendano da fatti non prevedibili al momento della stipulazione del contratto. Il Direttore dell esecuzione rilascerà apposito verbale di sospensione indicando le ragioni che ne hanno determinato l interruzione, le prestazioni già effettuate, le eventuali cautele per la ripresa dell esecuzione del contratto senza che l Appaltatore possa richiedere ulteriori oneri. Per ogni ulteriore specifica si fa riferimento all art. 107 del D.Lgs. 50/2016. Art. 24. Varianti 1) Le varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto sono ammesse nei casi stabiliti dal D.Lgs n. 50/2016 e relativi regolamenti attuativi. Nessuna variazione o modifica al contratto può essere comunque introdotta dall'appaltatore, se non è disposta dal Direttore dell esecuzione del contratto e preventivamente approvata dall Amministrazione nel rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal regolamento. Le modifiche non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell esecuzione del contratto. 2) Per la procedura di analisi e di eventuale approvazione delle varianti in corso di esecuzione del contratto relativo al presente appalto si fa riferimento a quanto stabilito dal Codice dei contratti pubblici e dal regolamento, in attuazione dell art. 106 dello D.Lgs. n. 50/2016. In particolare, l Amministrazione non può richiedere alcuna variazione al contratto stipulato, se non nei casi di seguito previsti: a) per esigenze derivanti da sopravvenute disposizioni legislative e regolamentari; b) per cause impreviste e imprevedibili accertate dal Responsabile del Procedimento o per l'intervenuta possibilità di utilizzare materiali, componenti e tecnologie non esistenti al momento in cui ha avuto inizio la procedura di selezione del contraente, che possono determinare, senza aumento di costo, significativi miglioramenti nella qualità delle prestazioni eseguite; c) per la presenza di eventi inerenti alla natura e alla specificità dei beni o dei luoghi sui quali si interviene, verificatisi nel corso di esecuzione del contratto. 3) Sono inoltre ammesse, nell'esclusivo interesse dell Amministrazione, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento o alla migliore funzionalità delle prestazioni oggetto del contratto, a condizione che tali varianti non comportino modifiche sostanziali e siano motivate da obiettive esigenze derivanti da circostanze sopravvenute e imprevedibili al momento della stipula del contratto. L'importo in aumento o in diminuzione relativo a tali varianti non può superare il 5 per cento dell'importo originario del contratto e deve trovare copertura nella somma stanziata per l esecuzione della prestazione. Le varianti di cui al presente comma sono approvate dal Responsabile del Procedimento. 4) Nei casi previsti al comma 2, l Amministrazione può chiedere all'appaltatore una variazione in aumento o in diminuzione fino a concorrenza di un quinto del prezzo complessivo previsto dal contratto. 5) L Appaltatore è obbligato ad assoggettarsi alle variazioni di cui sopra alle stesse condizioni previste dal contratto. In ogni caso l'appaltatore ha l'obbligo di eseguire tutte quelle variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall Amministrazione e che il Direttore dell esecuzione del contratto abbia ordinato, a condizione che non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del contratto e non comportino a carico dell Appaltatore maggiori oneri. Pagina di

18 Art. 25. Protezione dei dati personali Ai sensi dell art. 13 del Regolamento UE 2016/679 GDPR - Regolamento generale sulla protezione dei dati - i dati personali forniti dai partecipanti saranno raccolti presso il Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati con o senza ausilio di mezzi elettronici, limitatamente e per il tempo necessario agli adempimenti relativi alla gara. Le medesime informazioni potranno essere comunicate alle amministrazioni pubbliche interessate alla verifica dei requisiti generali e speciali del partecipante. Ai sensi dell art. 15 del citato regolamento l interessato ha il diritto di ottenere la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l accesso ai dati personali e alle informazioni specificate nel comma 1 del medesimo articolo. Inoltre l interessato è titolare dei diritti di cui agli articoli 7, comma 3, 18, 20, 21 e 77 del succitato regolamento. Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del dirigente del Settore I.C.T., Smart City, Patrimonio delegato al trattamento dei dati. Il titolare del trattamento è la Giunta Comunale del Comune di Treviso (in seguito Titolare ), con sede in via Municipio, Treviso. il Data Protection Officer (Responsabile della Protezione dei dati) è il Segretario Generale del Comune di Treviso, via Municipio 16, Treviso, dpo@comune.treviso.it. Pagina di

19 Appendice 1. Planimetria impianti Tipo A LED Pagina di

20 Appendice 2. Planimetria impianti Tipo B LCD Pagina di

21 CITTÀ DI TREVISO Comune di Treviso - Via Municipio, TREVISO - C.F P.I Centralino telefax postacertificata@cert.comune.treviso.it Settore Polizia Locale, Affari Generali e Istituzionali, servizio 571- Acquisti Via Municipio 16 Prot. N. /2018 ANNO 2018 RICHIESTA DI OFFERTA N. Progettazione, realizzazione, assistenza e manutenzione di un sistema di schermi video CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO - ART. 1 PREMESSA Le Condizioni Particolari di Contratto di cui al presente documento integrano le Condizioni Generali di Contratto relative all iniziativa Beni Informatica, Elettronica, Telecomunicazioni e Macchine per Ufficio del MEPA ai sensi dell'articolo 36, comma 6 del Dlgs. 50/2016. In caso di contrasto, le prime (Condizioni Particolari) prevarranno sulle seconde (Condizioni Generali). ART. 2 OGGETTO E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L oggetto della presente RDO comprende la realizzazione di un sistema di virtualizzazione in alta affidabilità la cui descrizione analitica richiesta e le modalità di esecuzione vengono esplicitate nel Capitolato Tecnico quale parte integrante e sostanziale al presente documento, allegato alla Richiesta di Offerta. ART. 3 IMPORTO CONTRATTUALE L importo contrattuale posto a base di gara è di ,00.=, oltre Iva di legge non soggetti a ribasso, senza ammissioni di offerte in aumento. La spesa è finanziata con fondi di bilancio. Valutate le caratteristiche del servizio di cui al presente documento, gli oneri della sicurezza correlati all art. 26 del D.Lgs. 81/2008 sono pari a 0. L Amministrazione appaltante si riserva la facoltà di ampliare l importo contrattuale nei limiti di cui all art. nel massimale di cui all art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 (quinto d obbligo), ove ciò si rendesse necessario per sopravvenute esigenze. ART. 4 REQUISITI DI PARTECIPAZIONE Le ditte concorrenti che intendono partecipare alla procedura di gara devono essere in possesso dei seguenti requisiti: Requisiti di ordine generale assenza di motivi di esclusione (art. 80 del Dlgs. 50/2016); requisiti di idoneità professionale (art. 83, comma 1 e 3 del Dlgs. 50/2016); La ditta concorrente deve essere in regola con gli obblighi contributivi previdenziali e assistenziali. La partecipazione alla presente RDO equivarrà ad una dichiarazione di possesso dei requisiti. 1 di 15