PREMESSO E RILEVATO CHE:

Transcript

1 OGGETTO: Lavori di ampliamento e riordino del cimitero comunale di Mezzolombardo (completamento a seguito risoluzione contratto rep. 919/atti pubblici di data ): approvazione contabilità finale, certificato di regolare esecuzione e svincolo cauzione definitiva. PREMESSO E RILEVATO CHE: con delibera della Giunta comunale n. 12 del è stato approvato, in linea tecnica, il progetto esecutivo di data novembre/dicembre 2011, relativo ai lavori di ampliamento e riordino del cimitero comunale di Mezzolombardo, redatto dal tecnico incaricato arch. Lorenza Cristofolini, nell importo complessivo di euro ,00.=, di cui euro ,28.= per lavori. Con determinazione n. 36 del , assunta dal Segretario generale, è stata impegnata la relativa spesa e sono state definite le modalità di esecuzione e di affidamento dei lavori: segnatamente, mediante procedura negoziata, ai sensi dell articolo 33 della L.P. n. 26/1993 e ss.mm.. I servizi di direzione lavori, misura e contabilità e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione sono stati affidati, previa procedura concorsuale, allo Studio Idroprogetti srl con sede a Firenze, nella persona dell'ing. Enrico Galigani, come da convenzione rep. 1191/atti privati del A seguito dell espletamento della procedura di gara, tenutasi in data , l'appalto è stato aggiudicato all'impresa Vitruvio srl di Treviso, per l'importo di complessivi euro ,58.=, al netto del ribasso offerto del 17,7250%, giusto contratto rep. n. 919/atti pubblici di data Con delibera di Giunta comunale n. 188 del 13 novembre 2013, sulla base delle risultanze dello stato di consistenza consegnato il , prot , è stata disposta la risoluzione in danno del contratto di appalto stipulato con l'impresa Vitruvio, ora Vitruvio srl in liquidazione, ai sensi dell'articolo art. 58.4, della L.P. 26/1993 e ss.mm., ovvero per grave ritardo nell'esecuzione dei lavori, arbitrariamente sospesi a decorrere dal e non conclusi nei tempi contrattualmente previsti, scaduti il Per ulteriori dettagli in merito alla risoluzione del contratto d'appalto si rimanda alla deliberazione n. 188/2013. La Giunta comunale, con successiva delibera n. 202 del , ha disposto di attivare la procedura di cui all'articolo 58.8, comma 1, della L.P. 26/1993 e ss.mm., ovvero lo scorrimento della graduatoria delle Imprese partecipanti alla gara originaria d'appalto, ai fini dell'affidamento del completamento dei lavori ancora da eseguire a seguito della risoluzione contrattuale, aggiudicando i medesimi all'impresa Effeffe Restauri srl di Cimego (TN). La stipula del relativo contratto d'appalto, rep. n. 937/atti pubblici, è avvenuta in data , per l'ammontare di netti euro ,89.= di cui euro ,72.= per oneri della sicurezza ed euro 8.000,00.= per lavori in economia. L'art. 3 del contratto di appalto ha stabilito in 180 giorni il tempo di esecuzione dei lavori, decorrenti dalla data risultante dal verbale di consegna, avvenuta il La scadenza dei lavori era dunque prevista per il giorno In data i lavori sono terminati, come attestato dal certificato di ultimazione di data , prot In tale sede sono stati concessi ulteriori giorni (trenta) per il Determinazione nr. 84 dd prop. n pag. 1

2 completamento di lavorazioni complementari e marginali. In data è stato redatto il verbale di constatazione di completamento dei lavori marginali, validando quindi il verbale di fine lavori di data Il Direttore dei lavori-c.s.e., ha provveduto, in data , prot. 4008, a depositare la contabilità finale comprendente il conto finale dei lavori e il certificato di regolare esecuzione. I documenti di contabilità e il certificato di regolare esecuzione sono stati sottoscritti senza riserve dall'impresa, rispettivamente in data e in data Successivamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione, è stata integrata, in data , prot. 4798, la documentazione relativa all'impianto elettrico (dichiarazione di conformità) e sono stati ultimati degli interventi di rifinitura, come attestato dal Direttore dei lavori con dichiarazione di data , pervenuta in data prot Dal certificato di regolare esecuzione si evince che: il conto finale dei lavori ammonta a netti euro ,06.=, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di euro 559,83.=; all'impresa sono stati corrisposti 3 acconti di complessivi netti euro ,94.=: certificato di pagamento n. 1 di data , n. 2 di data e n. 3 di data ; residua il credito netto di Euro 8.783,12.=; i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'impresa ha firmato il registro di contabilità e il conto finale dei lavori rispettivamente in data e , senza apporvi alcuna riserva; l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data , senza apporvi alcuna riserva; l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P , n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) è stato pubblicato all'albo comunale dal al e sul Bollettino ufficiale della Regione T.A.A. n. 38/III del Entro i termini di pubblicazione non risultano pervenute opposizioni od osservazioni come si evince dalla certificazione del Segretario generale di data , prot. n. 9915; non risulta che l'impresa aggiudicataria abbia ceduto l'importo dei propri crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto, come da dichiarazione di data a firma del Segretario generale. PREMESSO e rilevato quanto sopra; IL CAPO DEL SERVIZIO LAVORI PUBBLICI VISTI gli atti di contabilità finale predisposti dal Direttore dei Lavori- C.S.E., ing. Enrico Galigani, pervenuti in data , prot. 4008; VISTO il certificato di regolare esecuzione di data , pervenuto in data prot. n. 4008, emesso dal Direttore dei lavori, ing. Enrico Galigani e sottoscritto senza riserve in data dall'impresa Effeffe Restauri srl di Cimego (Tn); VISTA la dichiarazione del Direttore dei lavori, di data , pervenuta in data prot. 5763; RITENUTO alla luce di quanto sopra esposto, di approvare la contabilità finale ed il certificato di regolare esecuzione, disponendo contestualmente la liquidazione all'impresa Effeffe Restauri srl dell'importo a saldo dei lavori pari ad Euro 8.783,12.= oltre I.V.A. di legge; Determinazione nr. 84 dd prop. n pag. 2

3 DATO ATTO, ai sensi dell art. 7 della L.R n. 8, per la pubblicazione nella sezione speciale Amministrazione trasparente del sito INTERNET del Comune che: * beneficiario del presente provvedimento è l'impresa Effeffe Restauri srl di Cimego (TN) P.IVA e C.F ; * corrispettivo contrattuale a saldo (compresa IVA): euro 9.661,43.=; * struttura competente per l istruttoria: Servizio lavori pubblici; * responsabile del procedimento: ing. Diego Poletti; * norma o titolo a base dell attribuzione: L.P n. 26 e ss.mm. e relativo Regolamento di attuazione; * modalità seguita per l individuazione del beneficiario: art. 33 della L.P , n. 26 e ss.mm.. CONSIDERATO che per i lavori in oggetto era stata depositata a titolo di cauzione definitiva, la fideiussione rilasciata da FATA Assicurazioni Ag. Trento in data per l'importo di euro ,50.= e che si può procedere in questa sede allo svincolo della stessa; VISTA la Legge Provinciale n. 26 del e ss.mm. e Relativo regolamento approvato con D.P.G.P /Leg. dd , nel testo vigente per l'appalto in oggetto; RICHIAMATA la delibera di Giunta n. 87 dd , con la quale è stato approvato il P.E.G. relativo all'esercizio 2015 e dato atto che il Piano, relativamente alle competenze ed all'organizzazione generale degli uffici, vige fino all approvazione del successivo; DATO ATTO inoltre che dei contenuti del presente provvedimento è stato edotto il Sindaco, ai sensi dell'art. 23 del regolamento in materia di organizzazione e procedimenti amministrativi; VISTO il decreto dd prot.n con il quale il Sindaco ha conferito, al dott.ing. Poletti Diego l'incarico di Capo del Servizio Lavori Pubblici, ai sensi dell'art. 10, del Regolamento di organizzazione approvato con delibera di C.C. n. 19 del ; VISTO il Regolamento comunale per la disciplina dell'attività contrattuale, approvato con delibera del Consiglio comunale n. 30, dd ed in particolare l'art. 16, ai sensi del quale il certificato di collaudo o di regolare esecuzione sono approvati con determinazione del Capo del Servizio Lavori Pubblici; VISTA la L.R. 4 gennaio 1993 n. 1 e ss.mm.; VISTO lo Statuto comunale; D E T E R M I N A 1. di approvare la contabilità finale dei lavori di ampliamento e riordino del cimitero comunale di Mezzolombardo (completamento a seguito di risoluzione contratto rep. 919/atti pubblici del ), redatta dal Direttore dei Lavori-C.S.E. ing. Enrico Galigani di Firenze, pervenuta in data , prot. 4008; 2. di approvare contestualmente il certificato di regolare esecuzione di data di data , pervenuto in data prot. n. 4008, emesso dal Direttore dei lavori, ing. Enrico Galigani, dal quale si evince che: Determinazione nr. 84 dd prop. n pag. 3

4 il conto finale dei lavori ammonta a netti euro ,06.=, con una minore spesa rispetto all'importo contrattuale di euro 559,83.=; all'impresa sono stati corrisposti 3 acconti di complessivi netti euro ,94.=: certificato di pagamento n. 1 di data , n. 2 di data e n. 3 di data ; residua il credito netto di Euro 8.783,12.=; i lavori sono stati eseguiti a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali; l'impresa ha firmato il registro di contabilità e lo conto finale dei lavori rispettivamente in data e , senza apporvi alcuna riserva; l'impresa ha sottoscritto il certificato di regolare esecuzione in data , senza apporvi alcuna riserva; l'avviso di cui all'art. 161 del D.P.P , n. 9-84/Leg. e ss.mm. (avviso ai creditori) è stato pubblicato all'albo comunale dal al e sul Bollettino ufficiale della Regione T.A.A. n. 38/III del Entro i termini di pubblicazione non risultano pervenute opposizioni od osservazioni come si evince dalla certificazione del Segretario generale di data , prot. n. 9915; non risulta che l'impresa aggiudicataria abbia ceduto l'importo dei propri crediti, nè rilasciato procure o deleghe a favore di terzi per la riscossione dei mandati di pagamento relativi ai lavori in oggetto, come da dichiarazione di data a firma del Segretario generale. 3. di liquidare all'impresa Effeffe Restauri srl di Cimego (TN), l'importo a saldo dei lavori pari ad Euro 8.783,12.= oltre ad I.V.A. al 10%, pertanto complessivi Euro 9.661,43.=; 4. di dare atto che la spesa di cui al punto 3) trova copertura e imputazione all'intervento cap in conto residui passivi 2011; 5. di svincolare la cauzione definitiva di euro ,50.= prestata con fideiussione rilasciata da FATA Assicurazioni Ag. Trento in data ; 6. di dare atto che la presente determinazione diverrà esecutiva dopo l'apposizione del visto di regolarità contabile; 7. di dare evidenza, ai sensi dell'art. 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che avverso la presente determinazione sono ammessi: - reclamo al Segretario generale da presentarsi entro 30 giorni decorrenti dalla data in cui il ricorrente abbia avuto conoscenza del contenuto dell'atto ai sensi dell'art. 25 del Regolamento di organizzazione vigente; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R , n. 1199; - ricorso giurisdizionale al T.R.G.A. di Trento entro 60 giorni ai sensi degli artt. 5 e 29 del D.Lgs 2 luglio 2010, n.104. VISTO: IL VICE SEGRETARIO GENERALE f.to dott.ssa Elisabetta Brighenti IL CAPO DEL SERVIZIO LL.PP. f.to ing. Diego Poletti Mezzolombardo, Determinazione nr. 84 dd prop. n pag. 4

5 = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE. Visto l'art. 5 del regolamento comunale di contabilità, esprimo parere favorevole in ordine alla regolarità contabile della presente determinazione, comprensivo anche dell'attestazione di copertura finanziaria (art. 19 comma 1 D.P.Reg n. 4/L.). Mezzolombardo, IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO RAGIONERIA E FINANZE f.to dott.ssa Elisabetta Brighenti = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = = IL RESPONSABILE DELL'ISTRUTTORIA: f.to Cristina Strada CS/ac Determinazione nr. 84 dd prop. n pag. 5