CNAIR AUTOSTRAZI BUGETUL DE STAT POST POIM

Transcript

1 CNAIR IUNIE 2017

2 CNAIR AUTOSTRAZI BUGETUL DE STAT POST POIM IUNIE 2017

3 SITUATIA CONTRACTELOR BUGETUL DE STAT Nr crt Denumire proiect Data finalizarii Stadiu Valoare contract fara TVA Lungime Data inceperii Proiectant Consultant Constructor Stadiu actual lucrarilor Fizic Financiar [mil. lei] (km) lucrarilor % % Observatii / Probleme Procedura de atribuire Procedura de atribuire a contractului de executie a fost reluata in luna august Termenul de depunere a ofertelor a fost Tronson Campia Turzii Gilau - pod peste raul - 0,32 S.C. IPTANA S.A - contract de executie Iulie 2017 Aprilie % 0% , estimandu-se finalizarea procedurii si incheierea contractului in cursul lunii iulie 2017.Termenul pentru executia lucrarilor Somesul mic si canal Hidroelectrica lucrari este programat pentru 10 luni de la data emiterii ordinului de incepere a acestora. 2 Tronson Gilau - Nadaselu ,7 Asocierea S.C. Spedition UMB S.C. Tehnostrade Asocierea S.C. Spedition UMB S.C. Tehnostrade Executie lucrari Iunie % 82.25% Se estimeaza ca termenul estimat pentru finalizarea lucrarilor va fi respectat, insa este de precizat ca si in conditia in care termenul de finalizare se va respecta, acest tronson nu va fi functional decat dupa finalizarea lucrarilor la Podul peste Somes. 3 Tronson Nadaselu - Mihaiesti ,85 ICM S.p.A. - Viaponte Rom ICM S.p.A. - Viaponte Rom Contractul a fost semnat in data de Ordinul de incepere a fost emis in data de Aprilie % 0% Contractul se afla in perioada de proiectare ce urmeaza a se finaliza in cursul lunii aprilie Au fost depuse documentele necesare revizuirii Acordului de mediu necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. Executia lucrarilor este prevazuta prin contract a se derula in 12 luni de la finalizarea proiectarii. Termenele contractuale sunt conditionate de obtinerea la termen a Acordului de Mediu. Depunerea Raportului privind impactul asupra mediului - 10/05/2017. Dezbateri publice Etapa de analiza a calitatii raportului privind impactul asupra mediului Emitere acord de mediu - in cazul in care nu vor fi necesare solicitari din partea publicului interesat, ANPM va convoca membrii CAT ( ) in vederea analizei calitatii Raportului privind impactul asupra mediului si in cazul in care nu se mai solicita completari se va lua decizia de emitere a acorudlui de mediu. Acordul de mediu va fi eliberat in 15 zile de la data luarii deciziei de emitere - 20/07/ Tronson Mihaiesti Suplacu de Barcau S.C. IPTANA S.A - Revizuire Studiu de Fezabilitate /05/ Initierea procedurii de achizitie publica depinde de strategia de implementare a Master Planului General de Transport al Romaniei. In Master Planul General de Transport al Romaniei, Autostrada Mihaiesti - Suplacu de Barcau face parte din Proiectul Nadasel Suplacu de Barcau a carui implementare este prevazuta a se face dupa cum urmeaza: In scenariul cu clauza de reforma structurala activata: An incepere:2017 An finalizare:2020 In scenariul fara clauza de reforma structurala activata: An incepere:2023 An finalizare: Tunel Meses - 2,4 S.C. TECNIC Consulting Engineering Romania - In data de a fost semnat contractul de realizare Studiu de Fezabilitate Finalizarea Studiului de Fezabilitate 6 Tronson Suplacu de Barcau - Bors ,25 Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit & SC Road Consulting & Design Solution & SC Via Design Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit & SC Road Consulting & Design Solution & SC Via Design Contractul de proiectare si executie semnat in luna mai ,12 % (la data încetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.) 55,7 % (la data încetării Contractului cu Antreprenorul Bechtel Int. Inc.) 1. Contractul cu asocierea Asocierea Corsan - Corviam Construccion SA & SC Consinit & SC Road Consulting & Design Solution & SC Via Design a fost reziliat 2. Demararea Procedurii de Achizitie publica pentru executia lucrarilor 7 Autostrada Bucuresti Brasov, Tronson Bucuresti Ploiesti, sector km km Via Design SC Consitrans Asocierea AKTOR S.A. (AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING '98 S.R.L In data de s- a semnat contractul de proiectare si executie Noiembrie % 8.490% 1. Obtinere autorizatie de construire pentru tronsonul Exproprierea terenurilor nexpropriate pana in prezent (8 imobile) 3. Imposibilitatea executiei lucrarilor in Valea Saulei,din cauza nefinalizarii transferului de la ANPA: - Efectuarea transferului de proprietate asupra lacului Valea Saulei, intre ANPA si CNAIR, pentru a executa lucrari in zona lacului - Finalizarea exproprierii digului aferent lacului 8 9 Proiectare si executie Parcari de Scurta Durata si Spatii de Servicii pe Autostrada Bucuresti - Brasov, Sectiunea Bucuresti - Ploiesti Tronson Targu Mures - Ogra Lot ,5 - autostrada 4,7 - drum legatura Asocierea S.C. GOOD PROD -S.C. AXIA - TRANSPROIECT 2001 S.A. S.C. Search Corporation - Asocierea S.C. GOOD PROD -S.C. AXIA - TRANSPROIECT 2001 S.A. Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADA COMPANY - contract reziliat In data de s- a semnat contractul de proiectare si executie PROGRAMUL OPERATIONAL INFRASTRUCTURA MARE (POIM) Procedura in curs de atribuire contract executie lucrari % 0% Iulie 2017 Decembrie % 0% Data de incepere a lucrarilor este Contractul se afla in perioada de Proiectare Contractul de executie lucrari incheiat cu Asocierea LEMACONS & VEGA & ARCADA COMPANY a fost reziliat deoarece nu a fost emis ordinul de incepere in 365 de zile, In data de a fost demarata procedura de licitatie deschisa. Procedura a fost contestata de catre Astaldi la Curtea de Apel, contestatie ce s-a finalizat prin decizia Curtii de Apel care a respins toate capetele de contestatie. Termenul de deschidere al ofertelor a fost data de In prezent se desfasoara etapa de evaluare a ofertelor. 10 Tronson Targu Mures - Ogra Lot ,105 S.C. Search Corporation JV SC STRABAG & SC STRACO GRUP Contractul a fost semnat in data de Decembrie % 22.64% 1. Realizarea exproprierilor suprafetelor de teren suplimentare necesare executiei lucrarilor, proiectul de HG nu este finalizat. Proiectul de HG se afla pe circuitul de avizare in cadrul Ministerului Transporturilor. 11 Tronson Ogra - Campia Turzii Lot ,6 Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG/ "Subproiectant SC CONSIS PROIECT " Asocierea SC GEIGER TRANSILVANIA & WILHELM GEIGER GmbH & Co.KG Perioada de proiectare Decembrie % 16% 1. Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. 2. Relocare conducta Transgaz 12 Tronson Ogra - Campia Turzii Lot ,9 Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania - Astalrom S.A. - Consitrans - Campia Turzii lot 2/ Proiectant de specialitate SC Consitrans Asocierea ASTALDI SpA - Max Boegl Romania - Astalrom S.A. - Consitrans - Ogra Campia Turzii lot 2 Perioada de proiectare Iulie % 17.45% 1. Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. 13 Tronson Ogra - Campia Turzii Lot ,691 Asocierea SC STRACO GRUP & Asocierea SC STRACO GRUP SPECIALIST & SPECIALIST CONSULTING CONSULTING & SC & SC TOTAL ROAD TOTAL ROAD Perioada de proiectare Iulie % 12.61% 1. Obtinerea cu intarziere a Acordului de mediu, necesar obtinerii Autorizatiei de Construire. 14 Autostrada Lugoj - Deva, Lot 2 562,730, Vigiconsult SA Asocierea SC Primacons Group Consitrans PROGRAMUL OPERATIONAL SECTORIAL TRANSPORT (POST) Asocierea SALINI IMPREGILO SpA si S.E.C.O.L. Societa Edile Construzioni e Lavori S.A - SECOL Societa Edile Construzioni Opere e Lavori S.P.A. Executie lucrari Finalizat (km km ); 2. Martie 2020 (km km ); 59.81% 38.20% 1. Aprobarea modificarii contractului (Scoatere sectiune E) 2. Licitatie Sectiunea E (km )

4 15 Autostrada Lugoj - Deva, Lot 3 579,927, Autostrada Lugoj - Deva, Lot 4 419,397, Arcadis Eurometudes S.A. Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.C. SPEDITION UMB Asocierea HILL INTERNATIONAL NV HILL INTERNATIONAL (BUCHAREST) PROIECT CONSULTING SC Aecom Ingenieria Asocierea S.C. Teloxim Con - COMSA S.A. - Aldesa Construcciones S.A. - Arcadis Eurometudes S.A. Asocierea S.C. TEHNOSTRADE S.C. SPEDITION UMB Executie lucrari August % 71.50% Executie lucrari Decembrie ,10% 43.04% 1. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru lucrarile din coridorul expropriat suplimentar; 2. Modificare la contract (Ecoduct ); 3. Modificare la contract (Descarcare Holdea); 4. Lipsa exproprierilor si implicit a Autorizatiei de Construire pentru lucrarile aferente descarcarii traficului in zona Holdea. 5. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru Pasajul km peste autostrada din zona descarcarii Holdea 1. Lipsa Autorizatie de Ccnstruire pentru lucrarile din culoarul expropriat initial si cel suplimentar aferent Sectiunii D intre km km (zona Pesterii Tunel) 2. Afectarea stabilitatii versantului Carierei Carpat Agregate. 3. Afectarea stabilitatii stalpului nr. 37 al TRANSELECTRICA din cauza excavatiilor la baza versantului din zona Branisca. 4. Probleme de relocare a liniilor de înaltă tensiune de pe lotul 4 care au blocat lucrările la viaductul Brănișca. 5. Realizare solutie de relocare a pesterii cu lilieci din zona localitatii Soimus 17 Autostrada Orastie-Sibiu Lot 3 (contract de lucrari reziliat) TECNIC Consulting Engineering Romania S.I.N.A. Societa Iniziative Nazionali Autostradali S.p.A. (contract de lucrari reziliat) DRDP Brasov Salini Impregilo SpA (contract de lucrari reziliat) Executie lucrari Contract de Lucrari 96 % fara a fost reziliat in data solutiile de de , consolidare a conform notificarii versantilor in emise de catre zona de CNADNR in data de alunecari % 1. Revizuire documentatie de atribuire. In data de DDADE a transmis catre DAIR - Caiet de sarcini + referat necesitate. In perioada au avut loc sedinte de lucru intre DDADE si DAIR asupra documentelor predate. In data de s-a transmis documentatia in SEAP In data de ANRMAP - respinge documentatia - solicitare modificare / revizuire criterii In data de s-a revizuit strategia de contractare conform observatiilor formulate de ANRMAP 18 Autostrada Sebes-Turda Lot Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii S.C.Egis Romania S.A. Asocierea Impresa Pizzarotti & C SPA Pomponio Constructii Executie lucrari Iunie % 26.47% 1. Finalizare proiectare pentru Sectiunea C si Obtinere Autorizatei de Construire pentru sectiunile B (km ) si C (km km si Nod rutier Sebes ) (km km 0+300) si Nod rutier Sebes 2. Obtinerea Acordului de Mediu revizuit 3. Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare 4. Obtinere Autorizatie de Construire pentru lucrarile aferente exproprierilor suplimentare pentru sectiunile B si C 19 Autostrada Sebes-Turda Lot D.P CONSULT S.R.L 20 Autostrada Sebes-Turda Lot AECOM INGENIERIA Asocierea S.C. KAPPA Architects & Engineers S.R.L SALFO & Associates S.A. DRDP Cluj Asocierea AKTOR TECHNICAL SOCIETE ANONYME (AKTOR S.A.) - S.C. EURO CONSTRUCT TRADING 98 Asocierea Tirrena Scavi SpA - Societa Italiana per Condotte D Acqua SpA Executie lucrari Aprilie % 28.25% 1. Aprobare HG pentru exproprieri suplimentare 2. Obtinere Autorizatie de Construire pentru lucrarile aferente exproprierilor suplimentare Executie lucrari Septembrie % 63.97% 21 Autostrada Sebes-Turda Lot Asocierea VIAPONTE - Projectos e Consultoria de Engenharia SA - VIAPONTE ROM Asocierea TECNIC Consulting Engineering Romania - SPEA Ingegneria Europea SpA Asocierea S.C. PORR Construct - PORR Bau GmbH Executie lucrari Septembrie % 59.23% 1. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru zona lacului Stejaris. 2. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru retele utilitati 22 Varianta de Ocolire Constanta FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV DRDP Constanta FCC Construccion SA/Astaldi SpA JV Perioada de garantie August % 91.65% 1. Finalizarea lucrarilor si efectuarea Receptiei la Terminarea Lucrarilor

5 CNAIR DRUMURI NATIONALE SI VARIANTE DE OCOLIRE IUNIE 2017

6 1 Consolidare DN 7A, km km SC STRACO GRUP &AECOM INGENIERIA SRl SC STRACO GRUP &AECOM INGENIERIA SRl DRDP Craiova % 16.00% In executie - Ordin reluare executie lucrari Consolidare DN 7 km km ; km km Contract 6R1/ Reabilitarea DN 79 Arad -Oradea, km km Contract 6R11/ Reabilitare DN18 Baia Mare - Sighetul Marmatiei, km km Reabilitare DN18 LOT 1 Moisei Borsa km km Reabilitare DN18 LOT 2 Borsa - Sesuri, km km Contract 5R2A/ Lucrari de reabilitare DN 66 - Rovinari - Bumbesti Jiu km km Contract 5R3/ Reabilitare DN 66, Bumbesti Jiu-Petrosani, km km SC IRIMAT CONS SC Consilier Construct Bucuresti SC Cilas CF % 98.20% In executie. Se asteapta aviz de la Comisia Zonala a Monumentelor Istorice. Lucrarile sunt suspendate pe zona cu Turnu Spart DRUMEX DRDP Timisoara Astaldi S.p.A % % 98.00% HALLCROW DRDP Cluj Aktor SA 68.00% % 84.00% SC SPECIALIST CONSULTING S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ DRDP Cluj DRDP Cluj Hyder Consulting Ltd. Arcadis Consulting (UK) Ltd Hyder Consulting Ltd./IRIMAT CONS Arcadis Consulting (UK) Ltd. Asocierea SC TEHNIC ASIST - SC SPECIALIST CONSULTING S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII SI LUCRARI ARL CLUJ Asocierea Comsa S.A.U. - Corporate Management Solution Asocierea Copisa Constructora Pirenaica S.A, Chiruli Andrea Impresa Individuale, Coremi Inter S.A. 9.50% % 22.00% 10.60% % 17.40% 78.49% % Mai 2017 Decembrie % 95.00% 74.98% 86.50% Pentru anii 2013 si 2014 nu au existat prevederi bugetare iar Constructorul a suspendat lucrarile. Antreprenorul a prezentat mai multe dispute in care au fost incluse 29 de revendicari prin care s-au solicitat costuri suplimentare si extensii de timp. In luna aprilie 2016 Antreprenorul a reluat activitatea. Datorita bugetului insuficient alocat pt anul 2017 termenul estimat pentru finalizarea acestui contract de septembrie 2017 nu va putea fi respectat. Datorita bugetului insuficient alocat pentru anul 2017 perioada de executie a lucrarilor a fost extinsa iar termenul de finalizare a lucrarilor a fost amanat in august Impiedicarea executatrii lucrarilor aferente parcarilor de lunga durata de fostii proprietari. Exproprieri nefinalizate la aceasta data de catre Antreprenor. Proiectul Tehnic a fost avizat in cadrul CTE-CNADNR. In prezent se executa lucrari conform Autorizatiei de Construire existente si se lucreaza la Documentatia Tehnica pentru obtinerea autorizatiei de construire pentru lucrarile care nu sunt incluse in Autorizatia existenta. Datorita bugetului insuficient alocat pentru anul 2017 perioada de executie a lucrarilor a fost extinsa iar termenul de finalizare a lucrarilor a fost amanat pentru anul 2018 Lucrarille aferente parcarilor de lunga durata vor fi demarate dupa obtinerea Autorizatiei de Construire (luna iunie 2017) Probleme: 1. Revizuirea acordului de mediu din zona Manastirii Lainici; 2. Modificarea HG nr. 937/2013 privind declanşarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată care constituie coridorul de expropriere al lucrării de utilitate publică "Reabilitare DN 66, Bumbesti Jiu-Petroşani, km km " 3. Scoaterea definitiva fara compensare echivalenta a terenurilor din fondul forestier national proprietate privata; 4. Lipsa exproprieri pentru PODUL nou PESTE JIU LA MERI LA KM Contract 5R10a/ Reabilitare DN 76, Soimus Brad, km km Contract 5R10b/ Reabilitare DN 76, Brad - Ionesti km km Contract 5R12/ Reabilitare DN76, Varfurile Stei, km km Contract 5R13/ Reabilitare DN76, Stei - Beius, km km DRDP Timisoara Asocierea Selina si Doprastav a.s % Asocierea AECOM INOCSA S.L.U. & TECNIC Tecniche e Consulenze nell Ingegneria Civile Consulting Engineers S.p.A. Asocierea AZVI / AZCALE 69.32% August 2017 Noiembrie % 87.00% JV Parsons / Search Corp. - Proiect initial Asocierea AECOM Asocierea AECOM INOCSA S.L.U. & TECNIC Tecniche e Consulenze nell Ingegneria Civile Consulting Engineers S.p.A. PORR BAU GmbH 79.34% % % In data de a fost efectuata Recepttia la Terminarea Lucrarilor. INOCSA S.L.U. & Probleme: TECNIC Tecniche e Consulenze DRDP Cluj SC Construct Mod 61.16% Mai % 72.00% 1. Lipsa Hotarare de Guvern pentru expropierea imobilelor de la km si de la km nell Ingegneria Civile Consulting Engineers S.p.A. - revizuire proiect 69.32% 75.00% Datorita timpului mare intre realizare Proiectului Tehnic, momentul procedurii de achizitie publica si semnarea Contractului au aparut degradari suplimentare fata de cele din Expertiza Tehnica si a fost necesara realizarea unor noi expertize tehnice, iar alunecarea de la km este activa si sunt necesare investigatii suplimentare. 13 Contract 5R15/ Reabilitare DN56, Craiova - Galicia Mare, km km JV Consitrans /LUCA WAY DRDP Craiova SC Delta Antrepriza de Constructii si Montaj % (stadiu financiar 92% conform valorii real a fi executate) Decembrie % (stadiu financiar 92% conform valorii real a fi executate) 98.00% 1.Rezolvarea aspectele semnalate in Nota de Inspectie Tehnica a reprezentantilor CNAIR din data Proiectul de amenajare al intersectiilor (revizuire) 1. Mobilizarea insuficienta a Antreprenorului datorita blocajelor financiare cauzate de situatia bancare si financiara din Grecia (tara de origine a Antreprenorului) 14 Contract 5R16/ DN56 Galicea Mare - Calafat, km km JV Consitrans /LUCA WAY DRDP Craiova MOCHLOS S.A % Iulie % 77.00% 2.Exproprieri Sens giratoriu DN56A. In urma CTE-ului de siguranta circulatiei s-a avizat intersectia DN56 - DN56A cu solutia de sens giratoriu.in s-a solicitat Proiectantului refacerea coridorului de expropriere si transmiterea catre CNADNR a suprafetelor suplimentare necesar a fi expropriate. S-a primit un raspuns incomplet de la proiectant, urmand ca acesta sa completeze documentatia in cel mai scurt timp posibil 3. Relocare utilitati (stalpi). S-au contractat de catre Antreprenor, subcontractanti specializati pentru proiectare si executie relocare stalpi. Se asteapta avizarea proiectului de catre CEZ in vederea executiei relocarii de utilitati. 1. Aditionarea Contractului / Achizitie lucrari noi suplimentare In urma revizuirii PT ului din 2015 in confomtitate cu expertiza tehnica din 2015, au aparut cantitati de lucrari suplimentare (consolidari, relocari utilitati) precum si schimbari de Eurocoduri. 15 Modernizare DN 73, Pitesti-Campulung-Brasov km km ; km km Asocierea AZVI SA - STRACO GRUP - PIOMAR Development - Tractebel SC ViaCarpatia Consult - S. Stathopoulos - K. Farros Domi SA Asocierea AZVI SA - STRACO GRUP - PIOMAR Development - Tractebel 35.00% 19 mai 2014 decembrie % 28.00% 2. Obtinerea Autorizatiei de Construire pentru sectoarele afectate de revizuirea acordului de mediu In urma revizuirii PT ului din 2015 in confomitate cu expertiza tehnica din 2015, au aparut cantitati de lucrari suplimentare (consolidari), exproprieri suplimentare si este necesar revizuirea Acordului de mediu. 3.Prelungirea duratei de executie a lucrarilor 16 Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Nojoridului Proiectant general:aquacons Proiectant de specialitate:sodi CONSTRUCTII S.R..L SC AKSA MANAGEMENT Asocierea S.C. FREYROM S.A. S.C. PROCONS GROUP 89.86% % % In data de a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor 17 Constructie pasaj suprateran peste drumul de centura al Municipiului Oradea in zona strazii Ciheiului Proiectant general:aquacons Proiectant de specialitate:sodi CONSTRUCTII S.R..L SC AKSA MANAGEMENT S.C. PORR CONSTRUCT 85.34% % % In data de a fost efectuata Receptia la Terminarea Lucrarilor 18 Podul de la Giurgiu peste Dunare pe DN 5 km Podul rutier peste Oituz la Poiana Sarata pe DN 11 km ,647 TECNIC CONSULTING ENGINEERING ROMANIA * DRDP Bucuresti Collini Lavori/Tecnic Consulting 97% % 100% La data de s - a efectuat Receptia la Terminarea Lucrarilor conform Deciziei DG al CNAIR SA nr.1177/ SC Freyrom SA * DRDP Iasi SC Freyrom SA 91% Apr-16 91% 100% In data de s-a efectuat Receptia la Terminarea Lucrarilor

7 20 Reabilitare DN18 LOT 3 Sesuri Carlibaba km km Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Rutier Conex XXI DRDP Iasi Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Rutier Conex XXI 3.00% % 7.00% Proiectul Tehnic a fost avizat in cadrul CTE-CNADNR, urmand a se emite ordinul de incepere al lucrarilor si a se obtine o Autorizatie de Construire 21 Reabilitare DN18 Lot 4 Carlibaba - Iacobeni, km km km Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Procard DRDP Iasi Asocierea SC AUTOTEHNOROM - SC OPR ASFALT - SC Procard 0.00% % 0.00% Contractul a fost semnat in data de si se afla in faza de proiectare Lot 3 Reabilitare Pod de pe DN 39 km la Agigea, Consolidare viaduct pe DN 7, km peste Malul Lacului la Cozia Consolidare pasaj CF pe DN 7 km la Raul Vadului Louis Berger Group Inc Louis Berger Group Inc Bilfinger Baugesellschaft Mbh 75.00% % 80.00% Reabilitarea sectiunii DN6 Alexandria Craiova (lot 2 km km ) ,01 SC Domarcons SRl Craiova&SC Delta ACM 93' Bucuresti SC FORDCONCID SA Rm. Valcea&SC LUCA WAY Bucuresti AECOM INGENIERIA (fost INOCSA INGENIERIA SL) SC Bridge Consult SC Bridge Consult SC Domarcons SRl Craiova&SC Delta ACM 93' Bucuresti SC FORDCONCID SA Rm. Valcea&SC LUCA WAY Bucuresti 98.00% % 90.60% In executie - Ordin reluare executie lucrari % % % 18 luni 0.00% 0.00% Traficul este inchis pentru perioada sunt executate lucrarile de demontare a inlului din capul pilonului central. Antreprenorul a reluat lucrarile initiale de reabilitare (a fost montata hidroizolatia pe sensul Mangalia-Constanta) Lucrarile au fost finalizate in data de Finalizat PVRTL 6923/ A fost aprobata fazarea Proiectului, iar Contractul se va realiza integral din fonduri POIM. A fost demarata procedura de achizitie. Termen estimat de semnare a contractului - septembrie Varianta de ocolire Targu Mures S.C. ARCADIS EUROMETUDES SC AECOM INGINERIA COPISA CONSTRUCTORA PIRENAICA SA 33.00% Revendicare privind prelungirea duratei contractei cu durata suspendarii (septembrie 2017) 33.00% 32.45% In data de a fost comunicata hotararea civila nr. 52, pronuntata de Curtea de Apel Targu Mures in Dosarul nr. 121/43/ 2015 prin care s-a dispus suspendarea executarii dispozitiilor art. 1,6 si 7 din HG nr. 378/2013 (suspendarea amplasamentului lucrarii). Drept urmare, in data de , Inginerul a dispus Suspendarea Lucrarilor. Cauza a fost judecata in data de la Curtea de Apel Targu Mures. Prin Hotararea Curtii de Apel Targu Mures nr. 19/2016 din a fost respinsa cererea de suspendare formulată de reclamanţi până la soluţionarea definitivă a prezentei cauze. Prin Decizia nr. 19/2016, pronunţată în ședința publică din și comunicată în data de de către Curtea de Apel Târgu Mureş Secţia a II-a Civilă, de Contencios Administrativ şi Fiscal în Dosarul nr. 257/43/ 2015 s-a respins cererea de suspendare formulată de reclamanți până la soluționarea definitivă a cauzei. Cu drept de recurs in 15 zile de la comunicare. Beneficiarul, in data de dispune ridicarea suspendarii lucrarilor si reluarea activitatii. 27 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2: Sectiunea DN2 - A2 28 Varianta de ocolire Targu Jiu 151, Varianta de Ocolire Municipiului Satu Mare 304,791 19, Modernizare DN 5, Bucuresti Adunatii Copaceni km km (relicitare) Varianta de ocolire Brasov, Lot 1: Tronson I, DN1 - DN11 -relicitare Varianta de ocolire Brasov, Lot 3: Tronson II, DN11 - DN SC CONSITRANS SC SEARCH Corp. in curs de adjudecare Consitrans/ Roughton Group SC Prima Cons (revizuire SF) Louis Berger SAS PROINTEC Licitatie de lucrari in desfasurare Consitrans COLLINI LAVORI SpA 33.14% SC Consitrans SC Primacons Group Search Corporation Egis Romania SA Primacons Egis Romania SA Asocierea ITINERA SpA Collini Lavori SpA - Via Design Asocierea Eurocogen - Filiala Aninoasa & Aleandri SpA & Beozzo Costruzioni & Smart Building Projet Asocierea Chirulli Andrea Impresa Individuale - Aleandri SPA - Smart Building Project- Pasquale Alo' Asocierea SC VIAROM CONSTRUCT SA - SC BETA COPS - SC MAXIDESIGN / % % % / Reziliat in Februarie 2015 A fost transmisa o revendicare interimara de prelungire durata contract. 23 de luni de la ordinul de incepere lucrari Contractual: Estimat: Septembrie receptie estimat aprilie 2017 / / A fost demarata procedura de achizitie pentru stabilirea unui nou Antreprenor % 31.15% 0% 0% 25.00% 32.00% 64.62% 99.00% 72.31% 97.00% Contract executie lucrari semnat in data de Motivul intarzierii in executie este cauzat de: mobilizarea deficitara a Antreprenorului, interferenta proiectului cu imobile (constructii), identificarea unor retele de utilitati suplimentare si a 7 situri arheologice, pe amplasamentul lucrarii, obtinerea de catre un petent a unei Ordonante Presedintiale de suspendare a lucrarilor pe o parte din amplasament. A fost transmisa o revendicare interimara de prelungire durata contract. Contract de proiectare si executie semnat in data de , Contract de supervizare semnat in data de , HG 669/ schimbare sursa de finantare publicat in Monitorul Oficial Probleme: Contractul de executie lucrari incheiat cu SC Romstrade, a fost reziliat in data de Lucrari executate: %. Contractul pentru continuarea lucrarilor a fost semnat in data de Ordin de incepere emis in data de Mobilizarea greoaie si insuficienta a Antreprenorului 2. Pod ARGES In anul 2015 Beneficiarul a intocmit o noua expertiza pentru Podul Peste Raul Arges. Prin aceasta expertiza se recomanda lucrari suplimentare fata de cele prevazute in Proiectul tehnic din 2011 si anume: se propune inlocuirea placii din beton armat de pe tablierul metalic, cu o placa noua. 3. Problemele de expropriere: incadrarea gresita a unor imobile, necesitatea executiei unor exproprieri suplimentare, etc. Masuri: 1. Emitere Instiintari de Remediere. Sedinte saptamanale / lunare pentru discutarea problemelor si gasirea solutiilor optime. 2. La data prezentei, Proiectantul a transmis catre Antreprenor si CNAIR trei variante posibile pentru solutia cu reparatii locale. Antreprenorul va transmite o analiza comparativa (costuri, durata de executie si durata de viata) pentru executia podului peste raul Arges astfel incat lucrarile sa se poata realiza sub trafic si sa fie incadrate valoric in Valoarea de Contract cu solutia de reparatii locale 3. Antreprenorului i s-a solicitat intocmirea unei situatii cu exproprierile suplimentare necesare. La data prezentei Serviciul Terenuri a emis un punct de vedere cu privire la documentatia inaintata de catre Antreprenor si solicita o serie de completari suplimentare. Antreprenorului urmeaza sa inainteze aceste completari. Dupa confirmarea suprafetelor se vor intreprinde demersuri in vederea demararii procedurii de emitere a unui nou HG de expropiere. In data de a avut loc Receptia la Terminare a Lucrarilor. La data prezentei contractul se afla in Perioada de Notificare a Defectiunilor. Data estimata de finalizare Mai 2017 Contract executie lucrari semnat in data de 5 august Data de finalizare - Mai 2016 ca urmare a determinarii Inginerului. Avand in vedere ca Antreprenorul a fost instructat sa execute lucrari la sensurile giratorii care racordeaza varianta de ocolire Caracal la DN6, se estimeaza ca termenul de finalizare a lucrarilor va fi prelungit pana in Mai Problema: 1. Necesitatea exproprierii unor suprafete de teren suplimentare, pentru executia lucrarilor de relocare a utilitatilor electrice. 2. Expirarea contractului de supervizare la data de Varianta de ocolire Caracal - relicitare AECOM INGENIERIA Asocierea S.C. SECOL - Societa Edile Construzioni TRANSPROIECT 2001 S.A / e Lavori SpA WSP GROUP 70.00% estimat mai % 94.00% Masuri: 1. Urmare transmiterii de catre Antreprenor a documentatiei de expropriere suplimenatare,va fi inaintata Directiei Suport in vederea demararii procedurii de emitere HG. Antrepenorul a fost intocmita o documentatie prin care se solicita avizul CTE CNADNR pentru derogari de unghiuri si distante pentru amplasarea stalpilor LEA 20 kv in zona de siguranta a drumurilor. A fost obtinut Avizul CTE Siguranta Circulatiei in data de Acesta a fost inaintat Antreprenorului. Urmare transmiterii de catre Antreprenor a documentatiei pentru exproprierile suplimenatare,va fi inaintata Directiei Suport in vederea demararii procedurii de emitere HG. Simultan va fi obtinut acordul CEZ pentru executia relocarilor in zonele in care nu sunt necesare expropieri suplimentare (pentru retelele de 20 kv). 2.A fost intocmita o documentatie in vederea semnarii unui nou contract de supervizare (documentatie la serviciul achizitii transmisa in la Directia Licitatii, Contractare si Servicii Suport. - pana la semnarea unui nou contract de supervizare DRDP Craiova a fost numit Inginer, prin Decizia Directorului General al CNAIR S.A. Consitrans/ Roughton SEPTEMBRIE CONSULTING Asocierea COPISA 34 Varianta de ocolire Mihailesti - relicitare Group CONSTRUCTORA PIRENAICA 18.09% SA - COPISA 12 luni de la data de incepere executie lucrari 18.09% 7.20% In data de a fost semnat contractul de executie lucrari. In data de a fost desuspendat Contractul de Servicii de Supervizare. In data de a fost emis Ordinul de Incepere a Contractului de Lucrari. Probleme:

8 35 Varianta de ocolire Carei Louis Berger DRDP Cluj Asocierea GRUPO EMPRESARIAL MAGENTA - ASSIGNIA INFRASTRUCTURAS S.A. - TRANSMIR 61.43% % 88.00% Motivul intarzierii executiei l-a constituit necesitatea exproprierii suplimentare a suprafetelor identificate ca urmare a adaptarii proiectului la situatia din teren si necesitatea promovarii unei Hotarari de Guvern pentru exproprierea suplimentara cat si slaba mobilizare a Antreprenorului fapt pentru care CNADNR a inaintat notificare de revendicare catre Inginer. A fost aprobat HG-ul de exproprieri suplimentare in data de In data de a fost emisa Decizia de expropriere. In data de Antreprenorul a transmis Notificarea de Reziliere a Contractului de Lucrari. Beneficiarul a contestat motivele invocate de catre Antreprenor pentru care acesta se considera indreptatit sa rezilieze contractul de lucrari. In data de Beneficiarul a solicitat Inginerului aplicarea prevederilor sub-clauzei 16.3 si sub-clauzei 16.4, respectiv efectuarea evaluarii lucrarilor executate si necertificate cat si cuantificarea posibilelor prejudicii aduse Beneficiarului de care Antreprenor. In data de Beneficiarul solicita Inginerului instruirea Antreprenorului in vederea conservarii si punerii in siguranta a lucrarilor si efectuarea testelor privind conformitatea lucrarilor executate si receptionate de catre Benenficiar. In data de a fost semnat contractul de Expertiza Tehnica pentru lucrarile executate - contract in desfasurare, urmand cuantificarea prejudiciului adus Beneficiarului ca urmare a rezilierii contractului de catre Antreprenor. In data de a fost transmisa expertiza tehnica spere analiza si aprobare in vederea indeplinirii cerintelor din Caietul de Sarcini - in analiza la DRDP Cluj. In data de Beneficiarul a transmis Antreprenorului o somatie prin care solicita predarea amplasamentului si a documentelor aferente contractului de executie. Pana la aceasta data Antreprenorul nu a raspusn solicitarii Beneficiarului. 36 Modernizarea centurii rutiere a municipiului Bucuresti intre A1 - DN 7 si DN 2-A2:Sectiunea A1- DN Search Corporation SC SEARCH Corp. - SC Tecnic Consulting Engineering Romania Asocierea S.C. Delta A.C.M. 93 & AZVIRT LLC & S.C. MAXIDESIGN 62.00% pt existent pt largire la 4 benzi % 57.00% Data estimativa de receptie la terminarea lucrarilor - trimestrul IV Au fost prelungite/reinnoite Autorizatiile de Construire aferente proiectului: - AC nr. 036/ a fost prelungita in data de AC nr. 036/ a fost reinnoita si s-a obtinut AC nr. 01/ ; - AC nr.017/ privind lucrarile pe suprafete de teren suplimentare. A fost transmisa catre ISC instiintarea privind inceperea lucrarilor aferente acestei Autorizatii. A fost obtinuta incheierea de intabulare pentru suprefetele de teren din coridorul de expropriere aferent UAT Chiajna si UAT Chitila (km ). Urmeaza a fi intabulate suprafetele de teren aferente coridorului de expropriere pe raza administrativa a UAT Dragomiresti si UAT Chitila (km ). A fost remobilizat Inginerul Search Corporation incepand cu data de Ordin de începere executie lucrari: (existent) si (largire la 4 benzi). Inginerul va stabili, cu exactitate, durata extinderii perioadei de executie in cadrul determinarii finale in baza careia se vor face demersuri pentru incheierea unui act aditional la contractul de executie lucrari de prelungire a perioadei de executie lucrari. 37 Varianta de ocolire Sacueni - contract reziliat Louis Berger/Prointec Asocierea SC VENTRA PROJECT MANAGEMENT si UTIBER KOZUTI BERUHAZO KFT 62.00% % 53.01% Data estimata de finalizare conform ultimei extensii de timp In data de a fost transmisa Notificarea de reziliere a contractului de catre Antreprenor. In data de contractul de executie lucrari SEMNAT CU IDECON S.A.U. ZARAGOZA a fost reziliat de catre Beneficiar ca urmare a intentiilor Antreprenorului din data de In prezent CNADNR SA pregateste documentatia pentru relicitarea lucrarilor ramase de executat, data estimata de lansare a procedurii semestrul IV In data de a fost lansata procedura de achizitie directa " Asistenta Tehnica pentru elaborare Proiect Tehnic de conservare / protejare lucrari executate pe Amplasamentul Variantei de ocolire Sacueni si Reactualizare Documentație de atribuire in vederea demararii procedurii de achizitie publica pentru contractul Constructia Variantei de Ocolire Sacueni- Relicitare". In data de a fost semnat contractul de prestari servicii, urmand ca la sfarsitul lunii Mai 2017 sa se sfarseasca perioada contractuala, prestatorul de servicii urmand a inainta catre CNAIR SA toate livrabilele in conformitate cu prevederile contractuale si caietul de sarcini. 38 Varianta de ocolire Tecuci (relicitare) Poyry Romania SC LUCA WAY 39 Varianta de ocolire Bacau S.C. ARCADIS EUROMETUDES Primacons Grup /Egnatia Odos SA Asocierii SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA - ALEANDRI SPA - PASQUALE ALO' (Lider de Asociere - SC EUROCOGEN FILIALA ANINOASA ) 12.00% % 21.64% EKO INSAAT VE TIC A.S % % 2.54% In data de a fost inaintata Instiintarea de Reziliere a Contractului de lucrari de catre Beneficiar ca urmare a slabei mobilizari a Antreprenorului SOCIEDADE DE CONSTRUCOES SOARES DA COSTA S.A. si a intarzierii in executie- Stadiul fizic al lucrarior executate la data rezilierii: 14,77% Dupa lansarea procedurii de relicitare, Contractul pentru finalizarea lucrarilor a fost semnat in data de Data de incepere a lucrarilor In prezent au fost inaintate mai multe instructiuni de catre Inginer in vederea recuperarii intarzierilor acumulate la care Antreprenorul nu a dat curs.intarzierea demararii lucrarilor are drept cauza si necesitatea realizarii unei expertize tehnice a lucrarilor executate, expertiza care nu a fost inca finalizata de Antreprenor. In data de a fost inaintata Revendicarea Beneficiarului conform sub clauzei 8.7 "Penalitati de intarziere" pentru nerespectarea duratei de executie ofertata de catre Antreprenor. In data de a fost inaintata Revendicarea Antreprenorului pentru prelungirea Duratei de executie si costuri suplimentare. Ca urmare a analizarii revendicarii Antreprenorului, Inginerul a emis modul de solutionare prin care a acordat o extensie a duratei de executie cu 144 de zile, respectiv pana la data de Beneficiarul a aprobat extensia duratei de executie pana in data de In data de a fost transmisa de catre Beneficiar Instiintarea de reziliere a contractului de executie lucrari Constructia Variantei de Ocolire Bacau. CNAIR a intreprins demersurile necesare cu privire la recuperarea avansului si a prejudiciilor. In perioada următoare va fi realizată o nouă procedură de licitaţie pentru achizitia lucrarilor ramase de executat. 40 Varianta de ocolire Stei sate si puncte negre" LOT 1: Sinaia km AECOM INGENIERIA S.R.L (INOCSA Ingenieria SL) EPTISA Asocierea AECOM INGENIERIA si PRIMACONS GROUP - Copisa Constructora Pirenaica S.A. SC CAST contract reziliat / / estimat 2017 estimat % 0.00% estimat 2018 semestrul I estimat 8 luni de la Data de incepere a Lucrarilor 0.00% 0.00% Contract de lucrari semnat in data de Beneficiarul a demarat procedura privind achizitionarea unui contract de servicii de supervizare. Beneficiarul a demarat procedurile de obtinere a Autorizatiei de Construire si a suprafetelor de teren necesare realizarii lucrarilor. Contract reziliat. In data de , Primaria Sinaia a eliberat avizul nefavorabil pentru emiterea certificatului de urbanism necesar autorizarii lucrarilor LOT 1. In vederea obtinerii unui aviz favorabil din partea Primariei Orasului Sinaia, C.N.A.I.R. S.A. a analizat conditiile comunicate, luand in considerare natura/scopul proiectului (de imbunatatire a sigurantei circulatiei rutiere si pietonale). Avand in vedere intentia C.N.A.I.R. S.A. de relicitare a lucrarilor reziliate, au fost reluate discutiile cu Primaria Sinaia, in vederea obtinerii acordului pentru promovarea proiectului re-licitare executie lucrari (cu utilizarea prevederilor Conditiilor de Contract pentru Echipamente si Constructii inclusiv Proiectare, FIDIC, Cartea Galbena1999). In data de a avut loc o sedinta la sediul Primariei Orasului Sinaia, la care au participat reprezentati ai Primariei Sinaia, Ministerului Transporturilor, C.N.A.I.R. S.A., Presedintele Consiliului Judetean Prahova, fiind discutate actiunile de promovare a Proiectului din referinta, urmand ca Primaria Sinaia sa transmita acordul/pozitia primariei cu privire la realizarea de catre C.N.A.I.R. S.A. a investitiei propuse. 42 sate si puncte negre" LOT 2 Saftica km km , Tancabesti km km , Ciolpani km km , Potigrafu km km EPTISA Asocierea AECOM INGENIERIA si STRABAG PRIMACONS GROUP / estimat 2017 semestrul II 15 luni pentru executia Lucrarilor nu s-a emis ordin de incepere 0.00% 0.00% Contract semnat in fara a fi emis Ordin de Incepere a Lucrarilor 1. Nefinalizarea procedurilor de expropriere - Prahova si Ilfov 2. Aplicabilitatea solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic ((luand in considerare perioada indelungata de timp scursa de la data debutului proiectului, normele tehnice in vigoare) 3. Expirare termen de valabilitate - Certificate de Urbanism (Tancabesti, Ciolpani, Saftica); Mod de solutionare Efectuarea Auditului de Siguranta Rutiera Stadiul 2 (In conformitate cu legea nr. 265/2008 privind gestionarea siguranţei circulatiei de infrastructură rutieră si cu OMT nr. 691/ ). Functie de rezultatul Auditului de Siguranta, precum si de cuantificarea modificarilor necesar a fi operate urmare modificarilor in legislatie / normelor tehnice, vor fi intreprinse demersurile necesare de: - adaptare a Proiectului Tehnic la conditiile din teren / revizia integrala a Proiectului Tehnic - revizia documentatiei privind exproprierile necesare (in cazul in care va fi necesar); - obtinere a avizelor/acordurilor conform Certificatelor de Urbanism si ulterior a autorizatiilor de construire pentru lucrarile aferente contractului de executie. Stadiu: Avand in vedere modificarile operate la nivelul structurii organizatorice a CNAIR S.A., contractul de prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera in etapa a 2-a, Proiect Tehnic si Detalii de Executie a fost returnat ARR in data de , in vederea operarii modificarilor care se impun. ARR a inaintat in data de (receptionat de CNAIR in data de ), un nou contract de prestari servicii privind asigurarea realizarii auditului de siguranta rutiera in etapa a 2-a, Proiect Tehnic si Detalii de Executie. In data de , CNAIR a returnat ARR un exemplar in original semnat (de catre reprezentantii CNAIR/ARR) al contractului si documentatia privind capitolul proiectului de infrastructura rutiera supus auditului de siguranta rutiera, in vederea realizarii ASR in etapa a 2-a, Proiect Tehnic si Detalii de Executie. Durata contractului este de 90 de zile calendaristice de la data comunicarii ( ) contractului la Autoritatea Rutiera Romana - ARR. In data de , ARR a informat CNAIR cu privire la desemnarea

9 EPTISA Asocierea AECOM Asocierea SEVICON OBRAS E estimat luni pentru INFRAESTRUCTURAS, SL - semestrul II executia Lucrarilor EPTISA Asocierea AECOM SOCIETATEA DE CONSTRUCTII estimat luni de la Data de IN TRANSPORTURI BUCURESTI semestrul I incepere a Lucrarilor EPTISA Asocierea AECOM S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII 24 luni pentru % SI LUCRARI ARL CLUJ S.A. executia Lucrarilor 46 EPTISA Asocierea AECOM Asocierea SOCIETATEA DE estimat luni pentru CONSTRUCTII IN semestrul II executia Lucrarilor EPTISA Asocierea AECOM S.C. ANTREPRIZA DE REPARATII 14 luni pentru SI LUCRARI ARL CLUJ S.A. executia Lucrarilor 0.00% 0.00% 0.00% 3.00% 5.57% 51.45% 0.00% 0.00% 7.83% 69.39% Contract semnat in fara a fi emis Ordin de Incepere a Lucrarilor Contract reziliat (CNADNR a emis Notificarea de reziliere a contractului nin data de / , din cauza neindeplinirii obligatiilor contractuale de catre Antreprenor) 1. Pe durata lucrarilor s-a constatat slaba mobilizare a Antreprenorului pentru executia lucrarilor la acest obiectiv Contract semnat in data de fara a fi emis Ordin de Incepere a Lucrarilor 1. Aplicabilitatea solutiilor din cadrul Proiectului Tehnic (luand in considerare perioada indelungata de timp scursa de la data debutului