CONVENZIONE Repertorio Atti Privati n. 788 del 27 Luglio 2009 *****************************

Transcript

1 (d Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti PROVVEDITORATO INTERREGIONALE ALLE OPERE PUBBLICHE CAMPANIA - MOLISE Sede Coordinata di Campobasso Viale Elena, Campobasso Centralino Tel Fax OGGETTO : Lavori di ristrutturazione, riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli impianti meccanici del complesso in uso alla Questura di Campobasso. Conferimento incarico professionale - responsabile per la sicurezza in fase di esecuzione. CONVENZIONE Repertorio Atti Privati n. 788 del 27 Luglio 2009 ***************************** L anno duemilanove, il giorno 27 del mese di luglio ( ), in Campobasso, presso i locali della Sede Coordinata del Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise, sono presenti DA UNA PARTE L ing. Donato Carlea, nato a Sant Antimo (NA) il , nella qualità di Provveditore Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise - codice fiscale: E DALL ALTRA l arch. Grazia Pellegrino, nata il a Napoli ed ivi residente, alla via Logorio Pirro n. 4 - Codice Fiscale: PLLGRZ65C63F839N e Partita IVA: , in qualità di professionista incaricato SI PREMETTE: CHE nel programma triennale , elaborato in relazione al Capitolo 7341 del bilancio del Ministero delle Infrastrutture, approvato con D. M. n dell , nonché nella relativa variazione di programma, figurava, tra gli altri, la voce Lavori di ristrutturazione, riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli impianti meccanici del complesso in uso alla Questura di Campobasso ; Il Dirigente Amministrativo CHE con riferimento ai lavori in parola l Ufficio Tecnico della Sede Coordinata di (dott. Campobasso Gaetano A. Pellegrino) ha provveduto a redigere il progetto esecutivo n. 501 del ; CHE il predetto progetto esecutivo n. 501/2008 è stato sottoposto per esame e parere al C.T.A. operante presso questo Istituto che, con voto n. 55, reso nell adunanza del , lo ha ritenuto meritevole di approvazione con osservazioni;

2 CHE, con D.P. n. 574 int. del , è stato approvato, in linea tecnica ed economica, nell importo complessivo di Euro ,00, il progetto esecutivo relativo ai lavori in parola, autorizzandone l affidamento mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55, comma 1, del D.Leg.vo n.163/2006 e ss. mm. e ii., per l importo di Euro ,85 di cui Euro ,82 per lavori a corpo a base d asta ed Euro ,03 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso; CHE, a seguito di procedura aperta esperita in data , con prosieguo al 1 dicembre 2008, l appalto è stato aggiudicato per il prezzo complessivo netto di ,46# (Euro quattrocentotrentaquattromilacinquecentoquarantaquat-tro/46), di cui ,43# (Euro quattrocentoventunomilaset-tantuno/43) per lavori a corpo al netto del ribasso offerto del 22,400%, ed ,03# (Euro tredicimilaquattrocento-ottantatre/03) per oneri di attuazione dei piani di sicurezza, non soggetti a ribasso d asta, giusta verbali di gara, repertoriati in Atti Pubblici ai n del e n dell ; Il Am (do A. P CHE, con contratto repertoriato in Atti Pubblici al n del registrato in Campobasso il al n. 327 Serie 1^ - i lavori di che trattasi sono stati affidati alla CALIFEL s.r.l., con sede in Campobasso alla Via Insorti d Ungheria, 80 - Codice Fiscale e Partita IVA: ; CHE i lavori sono stati consegnati sotto riserva di legge l , giusta verbale di pari data; CHE, nel rispetto di quanto disposto dal D. Leg.vo n. 81/2008, per la realizzazione delle opere pubbliche e private, è obbligatoria la nomina del coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori; CHE, in considerazione delle caratteristiche del cantiere installato, si rende necessario assicurare nello stesso la presenza costante di professionalità qualificata nella gestione della sicurezza; CHE per tali ragioni si è resa necessaria la nomina di un professionista esterno; CHE, ricorrendo i presupposti di cui all art. 90, comma 6, del D.Leg.vo n. 163/2006 e ss. mm. e ii., previo nulla osta del Provveditore pro tempore, è stata promossa procedura informale finalizzata all individuazione del professionista esterno cui affidare l incarico in argomento; pe tit in P (si D CHE, a seguito di detta procedura, è stato individuato quale professionista da incaricare per la prestazione di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto, l arch. Grazia Pellegrino; CHE, con provveditoriale n del (Allegato A ), il predetto professionista veniva interessato a valutare l incarico professionale de quo per il compenso stimato e congruito, alla luce dell art. 2, comma1 lett.a) della legge , n. 248 di conversione del D.L , n. 223, in complessivi ,00, al netto di IVA ed oneri accessori; CHE, con nota del acquisita al protocollo della Struttura in data con il n. 31 (Allegato B ) - il professionista in parola ha comunicato la propria disponibilità ad accettare l incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori in oggetto per il predetto importo; CHE in pari data, nel rispetto di quanto in proposito fissato dall art. 98 del D. Leg.vo n. 81/2008, lo stesso comprovava il possesso dei requisiti soggettivi e professionali di abilitazione e idoneità all espletamento dell incarico di che trattasi; TUTTO CIO PREMESSO L (do M

3 VISTI: - l art. 90 e 91 del D. L.vo 12 aprile 2006, n. 163 e ss. mm. e ii.; - l art. 62 del D.P.R. 21 dicembre 1999, n. 554; - l art. 2, comma1 lett.a) della legge , n. 248 di conversione del D.L , n. 223; - il Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81 LE PARTI COVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE Art. 1 La narrativa che precede forma parte integrante e sostanziale del presente atto e costituisce atto patrizio tra le parti. Art. 2 Ai sensi del Decreto Legislativo del , n. 81, all arch. Grazia Pellegrino, come sopra identificata, è conferito l incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione dei lavori di ristrutturazione, riqualificazione tecnologica ed adeguamento normativo degli impianti meccanici del complesso in uso alla Questura di Campobasso. Art. 3 Durante la realizzazione dell opera, il coordinatore per l esecuzione dei lavori provvederà a: a) verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l applicazione, da parte delle imprese esecutrici, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; b) verificare l idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento assicurandone la coerenza con quest ultimo, e adeguare il piano di sicurezza e coordinamento e il fascicolo di manutenzione, in relazione all evoluzione ei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, nonché verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi gli eventuali lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione, d) verificare l attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; e) segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e agli eventuali lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 90, 92, 94, 95 e 96 del D. Leg.vo n. 81/2008, ed alle prescrizioni del piano di cui all art. 100 del medesimo decreto legislativo e proporre la sospensione dei lavori, l allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l esecuzione provvede a dare comunicazione dell inadempienza all Azienda Sanitaria Locale ed alla Direzione Provinciale del Lavoro, territorialmente competenti; f) sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate.

4 Art. 4 Per la prestazione convenuta, stante quanto in proposito circostanziato in premessa, sarà corrisposto il compenso di ,00 (euro sedicimilacinquecento/00) al netto di IVA nella misura del 20% ed oneri accessori. Il corrispettivo contrattuale è da ritenere fisso ed invariabile, in aumento, indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità facendosi carico di ogni relativo rischio e/o alea. Il Professionista incaricato non potrà vantare diritto ad altri compensi, ovvero ad adeguamenti, revisioni o aumenti dei corrispettivi come sopra indicati, fatti salvi eventi straordinari debitamente rappresentati all Amministrazione committente. Tutte le altre spese non contemplate nel presente articolo restano a carico del Professionista incaricato. Il Professionista incaricato assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto dello stesso quanto della Committente o di terzi, in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze relative all esecuzione delle prestazioni contrattuali ad esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi. Il suddetto importo trova copertura nei fondi del Ministero delle Infrastrutture Capitolo 7341 Esercizio finanziario come da previsione di quadro economico, approvato con D. P. n. 5122/B4617 del , giusta impegno partita n , scheda n. CB 57 (Allegato C ).. Art. 5 Il compenso di cui al precedente art. 4 sarà corrisposto in due tranches: per il 50%, all avvenuta contabilizzazione del 75% dell importo contrattuale dei lavori, per il restante 50%, ad avvenuta ultimazione dei lavori, non subordinato all espletamento del collaudo. La liquidazione del compenso sarà effettuata dal Responsabile del Procedimento Sede Coordinata di Campobasso I pagamenti verranno disposti dal Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche Campania e Molise Sede Coordinata di Campobasso, mediante accreditamento sul conto corrente bancario contraddistinto dal codice IBAN IT52F presso AGENZIA CREDEM di Napoli via Simone Martini, intestato a Grazia Pellegrino. Gli avvisi di avvenuta autorizzazione dei pagamenti saranno inviati al seguente recapito postale: arch. Grazia Pellegrino, Via Toledo, Napoli. Il Professionista incaricato, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente noto alla Committente le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il professionista non potrà sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati. Resta tuttavia espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il professionista incaricato potrà sospendere la prestazione del servizio e, comunque, delle attività previste nella Convenzione; qualora lo stesso si rendesse inadempiente a tale obbligo, la Committente potrà risolvere di diritto la Convenzione, mediante semplice ed unilaterale dichiarazione da comunicarsi con lettera raccomandata A. R., fermo restando il risarcimento degli eventuali danni. Art. 6 E fatto assoluto divieto al Professionista di cedere, a qualsiasi titolo, la Convenzione a pena di nullità della cessione medesima. Nell ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente intentata nei confronti della Committente, questa, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto della Convenzione. Le prestazioni oggetto del presente atto, dovranno essere eseguite in conformità alle regole e norme tecniche vigenti in materia.

5 Il Professionista, inoltre, sotto la sua esclusiva responsabilità, deve ottemperare a tutte le disposizioni legislative, i regolamenti regionali e le vigenti prescrizioni di settore, nonché alle norme fiscali che possano comunque interessare la prestazione. Art. 7 Tutte le controversie derivanti dall esecuzione dell atto di incarico, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell accordo bonario previsto dall art. 240 del D.Leg.vo n. 163/2006 e ss. mm. e ii., saranno devolute al giudice ordinario del Foro di Campobasso. Art. 8 La Convenzione costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente e singolarmente, nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto, inoltre, l eventuale invalidità o l inefficacia di una delle clausole della Convenzione non comporta l invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso. Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento della Convenzione non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far comunque valere nei limiti della prescrizione ordinaria. Con la Convenzione ed i suoi allegati si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; in conseguenza esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti le previsioni del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. Art. 9 Sono a totale carico del professionista incaricato tutte le spese, inerenti e conseguenti, al presente atto di conferimento incarico. Art. 10 Il presente atto verrà acquisito alla raccolta ATTI PRIVATI d Istituto e verrà sarà sottoposto a registrazione fiscale solo in caso d uso. In tal caso ogni onere verrà posto ad esclusivo carico del Professionista incaricato Il presente Atto, immediatamente efficace per le parti, mentre è vincolante e impegnativo per il convenuto all atto della sua sottoscrizione, diventerà tale per l Amministrazione solo dopo la sua approvazione, nei modi di legge. Campobasso, lì 27 luglio 2009 IL PROFESSIONISTA F.to arch. Grazia Pellegrino IL PROVVEDITORE F.to dott. ing. Donato Carlea Rossana Caruso