RELAZIONE SUL CONTO FINALE

Transcript

1 Ripristino della sezione idraulica e adeguamento alle portate dello scaricatore Grumone nei Comuni di Corte de Frati e Pozzaglio ed Uniti (CR) (fase 2) Relazione sullo Stato Finale Regione **************** RIPRISTINO DELLA SEZIONE IDRAULICA E ADEGUAMENTO ALLE PORTATE DELLO SCARICATORE GRUMONE NEI COMUNI DI CORTE DE FRATI E POZZAGLIO ED UNITI (CR) (FASE 2) **************** Appaltatore : Impresa Cogni - Contratto n rep del 7/10/ Consegna e inizio lavori: 10/10/ Ultimazione dei lavori: 23/05/2016 OPERE Euro Euro Op. a base di gara Op. a base di contratto ,00 (comprensive della perizia n.1) ,64 Oneri della sicurezza 8.000,00 Oneri a favore della sicurezza 8.000,00 Importo a base d asta ,00 Importo contrattuale ,64 ******************* RELAZIONE SUL CONTO FINALE Parma 12/07/2016 Il DIRETTORE DEI LAVORI Ing. Riccardo Telò STUDIO TELO srl a socio unico - Via Largo 24 Agosto 1942, 33/A Parma - tel - fax studiotelo@studiotelo.it Cod. Fisc. e P.I

2 L anno 2016, il giorno 12 del mese di Luglio il sottoscritto Direttore dei Lavori VISTO 1. Il Progetto esecutivo redatto dallo Studio Telò srl di Parma a firma del sottoscritto ing. Riccardo Telò su incarico di e approvato mediante determinazione dirigenziale del responsabile Unico del Procedimento n. Registro 2487 del 27/12/2012 del, per una spesa complessiva di ,00 così ripartita: A TOTALE LAVORI QUADRO ECONOMICO GENERALE - FASE 2 DA PROGETTO A1 TRATTO DALLA SEZIONE 94 NEW AL PICCHETTO 96 64, A2 TRATTO DAL PICCHETTO 96 AL SEZIONE PAT03 73, A3 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03 ALLA SEZ. PAT03A 8, A4 SPOSTAMENTO FOGNATURA BRAZZUOLI 21, A5 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI 7, A6 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03A ALLA ROGGIA ALFIANA 48, A7 TRATTO DALLA ROGGIA ALFIANA (esclusa) A FOCE OGLIO 152, A9 SOMMANO PER LAVORI 375, A11 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8, A12 TOTALE LAVORI IN APPALTO 383, B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 durante i lavori dgls 81/08 escluso oneri previdenziali Inarcassa 40, B4 Monitoraggio livelli idrometrici, sistema di allerta (escluso IVA 20, B5 Servitù, frutti pendenti e sottoservizi 9, B6 Spese per rilievi e indagini integrative 25, B8 Spese Commisariali 1% di C 6, B9 Incentivi Regione 0,2% di A B10 Spese generali comprensive di IVA 3, B11 Fondo ex Art. 92 DLgs 163/2006 comprensivo di variante 2, B12 Imprevisti compreso IVA 8, B13 Oneri previdenziali INARCASSA 4% su B1 E B5 1, B14 IVA 21% sui lavori 80, B16 IVA 21% su B1+B4+B6+B8+B9+B10+B13 20, B20 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 216, C TOTALE GENERALE 600, /11

3 2. Aggiudicazione: a seguito di Gara d appalto con procedura aperta i lavori venivano aggiudicati in via definitiva mediante determinazione dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento n. registro 775 del 24/05/2013 del e quindi affidati, con contratto n rep del 7/10/2013, alla Impresa Cogni con sede legale in Galleria S. Francesco, 2 Piacenza per l importo di euro ,74 più I.V.A., al netto del ribasso di euro 450,26 più I.V.A., sul prezzo a base d asta di euro ,00 più I.V.A.. Il quadro economico dopo l aggiudicazione veniva così modificato: QUADRO ECONOMICO GENERALE - FASE 2 A TOTALE LAVORI DOPO GARA A1 TRATTO DALLA SEZIONE 94 NEW AL PICCHETTO 96 64, A2 TRATTO DAL PICCHETTO 96 AL SEZIONE PAT03 73, A3 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03 ALLA SEZ. PAT03A 8, A4 SPOSTAMENTO FOGNATURA BRAZZUOLI 21, A5 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI 7, A6 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03A ALLA ROGGIA ALFIANA 48, A7 TRATTO DALLA ROGGIA ALFIANA (esclusa) A FOCE OGLIO 152, A9 SOMMANO PER LAVORI 375, A10 RIBASSO D'ASTA DELL' 0.12% A11 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8, A12 TOTALE LAVORI IN APPALTO 382, B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 durante i lavori dgls 81/08 escluso oneri previdenziali Inarcassa 40, B4 Monitoraggio livelli idrometrici, sistema di allerta (escluso IVA 20, B5 Servitù, frutti pendenti e sottoservizi 9, B6 Spese per rilievi e indagini integrative 25, B8 Spese Commisariali 1% di C 6, B9 Incentivi Regione 0,2% di A B10 Spese generali comprensive di IVA 3, B11 Fondo ex Art. 92 DLgs 163/2006 comprensivo di variante 2, B12 Imprevisti compreso IVA 8, B13 Oneri previdenziali INARCASSA 4% su B1 E B5 1, B14 IVA 21% sui lavori 80, B16 IVA 21% su B1+B4+B6+B8+B9+B10+B13 20, B20 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 216, B21 A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA (IVA COMPRESA) C TOTALE GENERALE 600, /11

4 3. Cauzione: l'appaltatore ha prestato apposita garanzia (cauzione definitiva) mediante polizza fidejussoria numero , rilasciata da BANCA CARIGE ITALIA FILIALE DI PIACENZA IN DATA 26/09/2013 per l'importo di ,00 pari al 5% dell'importo contrattuale essendo in possesso della certificazione UNI CEI ISO 9001: Contratto e atto sottomissione: Il Contratto principale, comprendente anche le opere della fase 1, fu registrato in data 07/10/2013, n rep Successivamente mediante determinazione dirigenziale del responsabile Unico del Procedimento n. di registro 1355 del 18/09/2015 del veniva approvato l atto di sottomissione n.3 per l affidamento dei lavori di Perizia di Variante n.1 della fase 2. Gli Atti di sottomissione n.1 e 2 sono invece relativi alla fase Consegna dei lavori: i lavori oggetto del contratto vennero consegnati con verbale in data 10/10/ Tempo utile per l esecuzione dei lavori: a norma dell art.5 del contratto stipulato tra e impresa Cogni, i lavori completi dovevano compiersi in 365 giorni naturali e consecutivi per cui la loro ultimazione sarebbe dovuta avvenire in data 10/10/ Sospensioni e proroghe: Durante i lavori sono state verbalizzate n. 7 sospensioni lavori e n. 1 perizia di variante: a) Sospensione dal 21/10/2013 al 29/10/2013 per cattive condizioni meteo climatiche per un totale di 8 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 18/10/2014; b) Sospensione dal 21/12/2013 al 07/01/2014 per rispetto festività natalizie sub fornitori per un totale di 17 giorni naturali e consecutivi e limitatamente alla quota parte di lavori appartenenti alla categoria OG1 (circa il 40% dell importo complessivo dell appalto) che hanno prorogato il termine previsto al 25/10/2014; c) Sospensione dal 16/01/2014 al 22/01/2014 per cattive condizioni meteo climatiche per un totale di 6 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 31/10/2014; d) Sospensione dal l 28/01/2014 al 12/02/2014 per cattive condizioni meteo climatiche per un totale di 15 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 15/11/2014; e) Sospensione dal 10/07/2014 al 11/07/2014 per cattive condizioni meteo climatiche per un totale di 1 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 16/11/2014; f) Sospensione dal 05/11/2014 al 24/09/2015 per motivi meteoclimatici della fase 2 per un totale di 323 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 05/10/2015; g) Proroga di giorni 21 concessa nell ambito della Perizia di variante n. 1 della fase 2 approvata con determina dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento n. di registro 1355 del 18/09/2015 e per effetto della quale l ultimazione dei lavori veniva prorogata al 26/10/2015 4/11

5 h) Sospensione dal 6/10/2015 al 03/12/2015 nel rispetto del ciclo vegetativo delle specie arbustive da mettere a dimora, per un totale di 58 giorni naturali e consecutivi che hanno prorogato il termine previsto al 23/12/2015; 8. Certificato di ultimazione dei lavori. In data 23/12/2015 è stato emesso il certificato di ultimazione dei lavori, concedendo all impresa Cogni ulteriori 60 giorni per la realizzazione e il completamento delle lavorazioni di piccola entità (posizionamento di n.2 cartelli di divieto di transito e pulizia e sistemazione del cantiere), del tutto marginali e non incidenti sull'uso e sulla funzionalità delle opere (comma 2 dell art. 199 del DPR 207/2010) posticipando il termine dei lavori al 21/02/2016. In data 23 maggio 2016 si accertava l esecuzione delle lavorazioni di modesta entità. E per tale motivo si è proceduto alla redazione di un nuovo certificato di ultimazione attestante l'avvenuto completamento delle lavorazioni sopraindicate. 9. Perizia di Variante n.1 Fase 2 suppletiva: Contestualmente alla data del , con numero di registro 1355, il, attraverso determina dirigenziale del Responsabile Unico del Procedimento, approvava la perizia di variante n.1 della fase 2 suppletiva. Le variazioni rispetto al progetto a base di aggiudicazione comportavano un aumento dei lavori per complessivi ,90 comprendenti principalmente: - l allargamento delle sezioni di deflusso del Dugale di Grumone nel tratto compreso tra l attraversamento della strada provinciale SP 26 e il ponte canale esistente della roggia Fiamena con il contestuale spostamento verso est del sedime della strada Comunale denominata Siberiana; - Rafforzamento delle difese idrauliche di presidio nel tratto compreso tra la roggia Alfiana e foce Oglio. Il quadro economico così variato era il seguente: 5/11

6 QUADRO ECONOMICO GENERALE - FASE 2 A TOTALE LAVORI VARIANTE 1 A1 TRATTO DALLA SEZIONE 94 NEW AL PICCHETTO 96 63, A2 TRATTO DAL PICCHETTO 96 AL SEZIONE PAT03 75, A3 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03 ALLA SEZ. PAT03A 50, A4 SPOSTAMENTO FOGNATURA BRAZZUOLI 21, A5 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI 8, A6 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03A ALLA ROGGIA ALFIANA 46, A7 TRATTO DALLA ROGGIA ALFIANA (esclusa) A FOCE OGLIO 163, A8 A DETRARRE PER OPERE DI MIGLIORIA NON ESEGUITE - 1, A9 SOMMANO PER LAVORI 427, A10 RIBASSO D'ASTA DELL' 0.12% A11 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8, A12 TOTALE LAVORI IN APPALTO 435, B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 B2 durante i lavori dgls 81/08 escluso oneri previdenziali Inarcassa durante i lavori dgls 81/08 compreso oneri previdenziali Inarcassa , B4 Monitoraggio livelli idrometrici, sistema di allerta (escluso IVA 0.00 B5 Servitù, frutti pendenti e sottoservizi 0.00 B6 Spese per rilievi e indagini integrative 0.00 B7 Spese tecniche per redazione perizia di Variante n.1 5, B8 Spese Commisariali 1% di C 6, B9 Incentivi Regione 0,2% di A B10 Spese generali comprensive di IVA 3, B11 Fondo ex Art. 92 DLgs 163/2006 comprensivo di variante 2, B12 Imprevisti compreso IVA 0.00 B13 Oneri previdenziali INARCASSA 4% su B1 E B B14 IVA 21% sui lavori 0.00 B15 IVA 22% sui lavori 95, B16 IVA 21% su B1+B4+B6+B8+B9+B10+B B18 IVA 22% su B2+B7 10, B20 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 164, B21 A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA (IVA COMPRESA) C TOTALE GENERALE 600, /11

7 Si riporta una tabella riepilogativa dei Quadri economici precedenti a confronto: A TOTALE LAVORI QUADRO ECONOMICO GENERALE - FASE 2 DA PROGETTO DOPO GARA VARIANTE 1 A1 TRATTO DALLA SEZIONE 94 NEW AL PICCHETTO 96 64, , , A2 TRATTO DAL PICCHETTO 96 AL SEZIONE PAT03 73, , , A3 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03 ALLA SEZ. PAT03A 8, , , A4 SPOSTAMENTO FOGNATURA BRAZZUOLI 21, , , A5 ASSISTENZA SOTTOSERVIZI 7, , , A6 TRATTO DALLA SEZIONE PAT03A ALLA ROGGIA ALFIANA 48, , , A7 TRATTO DALLA ROGGIA ALFIANA (esclusa) A FOCE OGLIO 152, , , A8 A DETRARRE PER OPERE DI MIGLIORIA NON ESEGUITE - 1, A9 SOMMANO PER LAVORI 375, , , A10 RIBASSO D'ASTA DELL' 0.12% A11 ONERI DELLA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA 8, , , A12 TOTALE LAVORI IN APPALTO 383, , , B SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE B1 B2 B3 durante i lavori dgls 81/08 escluso oneri previdenziali Inarcassa durante i lavori dgls 81/08 compreso oneri previdenziali Inarcassa durante i lavori dgls 81/08 esclusa IVA al 21% 40, , , B4 Monitoraggio livelli idrometrici, sistema di allerta (escluso IVA) 20, , B5 Servitù, frutti pendenti e sottoservizi 9, , B6 Spese per rilievi e indagini integrative 25, , B7 Spese tecniche per redazione perizia di Variante n , B8 Spese Commisariali 1% di C 6, , , B9 Incentivi Regione 0,2% di A B10 Spese generali comprensive di IVA 3, , , B11 Fondo ex Art. 92 DLgs 163/2006 comprensivo di variante 2, , , B12 Spostamento sottoservizi compreso IVA B13 Imprevisti compreso IVA 8, , B14 Oneri previdenziali INARCASSA 4% su B1 E B5 1, , B15 IVA 21% sui lavori 80, , B16 IVA 22% sui lavori (voce A12) , B17 IVA 21% su B1+B4+B6+B8+B9+B10+B13 20, , B18 IVA 21% su B B19 IVA 22% su B2+B , B20 IVA 22% su B B21 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 216, , , B22 A DISPOSIZIONE PER RIBASSO D'ASTA (IVA COMPRESA) C TOTALE GENERALE 600, , , /11

8 10. Andamento dei lavori: i lavori si sono svolti in conformità alle norme contrattuali ed alle speciali disposizioni date all atto pratico dalla direzione lavori. 11. Ultimazione dei lavori: è avvenuta come documentato dal certificato di ultimazione lavori in data 23/12/2015 accertato in contraddittorio con l Impresa e quindi in tempo utile. 12. Ordini di servizio, riunioni di lavoro e problematiche esecutive. Durante i lavori sono stati emessi n.10 Ordini di Servizio funzionali alla migliore organizzazione delle lavorazioni e del cantiere per ridurre l impatto delle lavorazioni sull ambiente esterno e per ridurre il rischio d infortunio dei lavoratori. 13. Danni di forza maggiore. Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni dovuti a forza maggiore. 14. Assicurazione degli operai. L Impresa Cogni ha assicurato i propri operai contro gli infortuni sul lavoro presso l'inail sede competente di PIACENZA codice ditta n /97 PAT / Infortuni in corso di lavoro. Durante il corso dei lavori non si sono verificati infortuni. 16. Riserve dell'impresa. Durante il corso dei lavori, né all atto di consegna degli stessi, né allo stato finale, l Impresa non ha presentato alcuna riserva sul Registro di Contabilità. 17. Avvisi ai creditori. Durante l esecuzione dei lavori occorsero occupazioni permanenti e temporanee di suoli o comunque proprietà di terzi e furono arrecati danni di sorta, tutti compensati tramite opportuno accordo bonario sottoscritto tra il e i proprietari frontisti. Tali accordi intercorsero al fine di non creare pregiudizio sugli avvisi ad Opponendum regolarmente pubblicati presso il Pozzaglio ed Uniti mediante nota n. Protocollo 2116 del 28 maggio 2016 e presso il Corte de Frati mediante nota n. di protocollo 856 del 06/07/ Modifiche progettuali. Durante i lavori furono apportate lievi modifiche alle quantità e alle tipologie costruttive dei manufatti idraulici di attraversamento carrabile interpoderale. Questa opportunità, che non andava ad alterare gli obiettivi precipui del progetto posto a base di gara, veniva suffragata dall alta specializzazione dell Impresa nella realizzazione di fondazioni in massi cementati e dalla riduzione delle tempistiche di esecuzione. 19. Contabilità. Si riportano nel fascicolo allegato: a. Lo Stato finale b. Il Libretto delle misure c. Il Registro di Contabilità d. I Certificati di pagamento 20. Accertato che: - che per quanto è stato possibile verificare da numerosi riscontri e sopraluoghi, misurazioni e verifiche, lo stato di fatto delle opere risponde per qualità e dimensioni 8/11

9 alle annotazioni riportate nel Registro di Contabilità e pertanto i lavori eseguiti corrispondono alle risultanze contabili; - che i prezzi applicati alle singole categorie di lavoro sono quelli contrattuali senza eccezione alcuna; - che l impresa ha firmato la contabilità finale senza riserva alcuna; - che non sono occorsi lavori in economia; 1) Conto Finale: In data odierna viene contestualmente emesso il Conto finale che importa complessivamente netti ,00 oltre iva al 22% così determinati: R1 PER LAVORI CATEGORIA OMOGENEA OG8 A DETRARRE PER MIGLIORIE NON ESEGUITE 429, , R2 SOMMANO PER OPERE ESEGUITE AL LORDO DEL RIBASSO 427, R3 RIBASSO D'ASTA DEL 0,12% R4 A DETRARRE TOTALE RIBASSO D'ASTA DEL 0,12% R5 SOMMANO PER OPERE ESEGUITE AL NETTO DEL RIBASSO 427, R6 ONERI DELLA SICUREZZA 8, R7 SOMMANO PER ONERI DELLA SICUREZZA 8, R8 TOTALE LAVORI ESEGUITI COMPRESO ODS 435, R9 RITENUTA 0,5% PER INFORTUNI RITENUTA PER SAL N.1 RITENUTA PER SAL N.2 RITENUTA PER SAL N.3 2, , , , R10 TOTALE RITENUTA/DEDUZIONI 410, R11 RIMANGONO PER LAVORI ESEGUITI AL NETTO DELLE DEDUZIONI 24, R12 ARROTONDAMENTO R13 RISULTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA ESCLUSA IVA 24, R14 IVA AL 22% 5, R15 TOTALE IVA RISULTA IL CREDITO NETTO ALL'IMPRESA COMPRESA IVA 5, , Secondo il detto Stato Finale resta quindi il credito netto all Impresa di ,00 (diconsi EURO ventiquattromilacinquecentootto/00). Come stabilito dall art. 10 del C.S.A., ultimo capoverso, viene operata una ritenuta dello 0,50% che sarà svincolata soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione del certificato di collaudo previo rilascio, da parte dell Impresa Appaltatrice, del documento unico di regolarità contributiva. (art. 118 Codice; art. 4 e 6 Reg.). 2) Quadro economico finale. Si riassume di seguito il Quadro economico finale 9/11

10 10/11

11 L IMPRESA Il DIRETTORE DEI LAVORI Visto, accertato e confermato IL PRESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 11/11