Allegato C alla determina dirigenziale n. 270 del 16.10.2012 COMUNE DI CALTABELLOTTA (Provincia di AGRIGENTO) CONVENZIONE D'INCARICO PER GLI ADEMPIMENTI CONNESSI ALL ATTIVITA DI COORDINATORE IN MATERIA DI SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DELLE OPERE PREVISTE NEL PROGETTO PER LA: VALORIZZAZIONE, RECUPERO E RIQUALIFICAZIONE DELLA VILLA COMUNALE DI CALTABELLOTTA. L'anno 2012 il giorno... del mese di... negli uffici del Settore Tecnico del Comune di Caltabellotta siti in in P.zza Umberto I n 7, tra: - Arch. Pecorino Pellegrino nato a Palermo il 23-05-1972, quale dichiara di intervenire in quest atto in nome, per conto e nell interesse del Comune di Caltabellotta P.I. n. 83001070842, che rappresenta quale responsabile del settore tecnico e tecnico manutentivo in quanto investito con Decreto Sindacale n. 09 del 29-12-2011 delle funzioni dirigenziali di cui all art. 51, comma 3 della L. 142/90 come recepita nella Regione Sicilia con la L.R. n. 48/1991 e di cui all art. 107 del D.Lgs. 267/2000 e da questi ultimi autorizzato ai sensi di legge nonché dal vigente regolamento comunale sull ordinamento degli uffici e dei servizi comunali approvato con deliberazione di G.M. n. 203 del 14-12-2001 e s.m.i. E - l Ing./Arch. nato a il e residente a in via n., iscritto all'ordine degli della
Provincia di al n., sez ; P R E M E S S O: che con Determinazione Dirigenziale del Settore Tecnico n. dell si è stabilità quale modalità di scelta del contraente la procedura negoziata di cui all art. indetta la gara mediante procedura negoziata per l affidamento del servizio di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dell opera pubblica Valorizzazione, recupero e riqualificazione della villa comunale di Caltabellotta ; che con la stessa determinazione è stato approvato, tra l altro il relativo schema di convenzione. che espletate le procedure di gara è risultato aggiudicatario definitivo della procedura negoziata l Ing./Arch. sopra generalizzato; che sono state effettuate le comunicazioni di aggiudicazione definitiva ai sensi dell art. 79 comma 5 lettera a) del D.Lgs. 163/2006 in ultimo con nota prot. del ; che la procedura negoziata per l individuazione del contraente non ha previsto la pubblicazione di alcun bando di gara, conseguenzialmente il presente contratto può essere stipulato senza aspettare la decorrenza dei termini di cui all art 11 comma 10 dall'invio dell'ultima delle comunicazioni del provvedimento di aggiudicazione definitiva; TUTTO CIO' PREMESSO Si conviene e si stipula quanto segue: ART. 1 - OGGETTO DELL'INCARICO 2
Il Comune di Caltabellotta affida all'ing./arch. l'incarico per gli adempimenti connessi all attività di Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione delle opere previste nel progetto di Valorizzazione, recupero e riqualificazione della villa comunale di Caltabellotta ; ART. 2 - PRESTAZIONI INERENTI ALL'INCARICO Il Professionista, altresì, dovrà svolgere gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l esecuzione dell'opera in conformità a quanto precisato dal T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008 e s.m.i.. In fase di esecuzione lo stesso dovrà fornire tutte le prestazioni previste dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. ed in particolare: a) Verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e coordinamento e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro (d.lgs 81/2008 art. 93 c. 1 e d.p.r. 554/99 art. 127 c. 2 lett. a); b) Redigere periodicamente (con cadenza almeno quindicinale) apposita relazione tecnica per il committente o il responsabile dei lavori relativa agli adempimenti compiuti in esecuzione dell art.92 del D.Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico sulla sicurezza). c) Adeguare il piano di sicurezza e coordinamento in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali modifiche intervenute (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151; d) Adeguare il fascicolo in relazione all'evoluzione dei lavori e alle eventuali 3
modifiche intervenute (_D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151); e) Valutare le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151); f) Verificare che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1) g) Organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonchè la loro reciproca informazione (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151); h) Verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere (d.lgs 81/2008 art. 92 c. 1); i) Segnalare al Committente o al Responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli artt. 94, 95 e 96 e alle prescrizioni del piano e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento dal cantiere, i la risoluzione del contratto (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1) Nel caso in cui il Committente o il Responsabile dei lavori non adottino nessun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il Coordinatore per l'esecuzione provvede a dare comunicazione dell'inadempienza alla Azienda Unità Sanitaria Locale territorialmente competente e alla Direzione Provinciale del Lavoro (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151); 4
j) Sospendere in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettati dalle imprese interessate (D.Lgs 81/2008 art. 92 c. 1 e D.P.R. 207/2010 art. 151); Per quanto non espressamente esplicitato si farà riferimento, comunque, alle funzioni ed ai compiti previsti dalla normativa vigente in materia. ART. 3. - MODALITA' OPERATIVE L'attività del Coordinatore sarà svolta, per quanto riguarda la fase di esecuzione, in stretta collaborazione con il direttore dei lavori. Durante la fase dell'esecuzione dell'opera il Coordinatore dovrà attenersi a quanto stabilito all'art. 92 del T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008. ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI In caso di modifica alle opere già progettate il Coordinatore sarà tenuto ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91 del T.U. sulla sicurezza D.lgs 81/2008. In ogni caso l'attività del Coordinatore durante l'esecuzione dell'opera dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori. ART. 5 TEMPI L attività del Coordinatore durante l esecuzione dell opera dovrà essere espletata in modo da non comportare rallentamenti e/o ritardi dei lavori. ART. 6. - RITARDI E PENALI Ritardi nell espletamento delle prestazioni professionali, oggetto della presente convenzione, sulla base delle tempistiche definite contrattualmente o dei termini previsti dalle normative in vigore comporteranno l applicazione di una penale pari all 1/000 del valore netto dell onorario per ogni giorno di ritardo. 5
ART. 7 - COMPENSI Le prestazioni professionali saranno compensate con l importo complessivo - omnicomprensivo di imposte, tasse e diritti- di 11.615,44, ridotti della % di ribasso offerta in sede di negoziazione, oltre I.V.A. al 21%. Non si applicherà, oltre la predetta, alcuna maggiorazione prevista dalla tariffa professionale, né l onorario di cui all art.17 della tariffa. Rimangono a carico dell'ente: il pagamento dell'i.v.a.. In base a quanto sopra stabilito i compensi spettanti per l'espletamento dell'incarico di cui alla presente convenzione ammontano ad (CNPAIA e tasse comprese - I.V.A esclusa), al netto del % ( %) di ribasso offerto in sede di negoziazione. ART. 8 - LIQUIDAZIONE DEI COMPENSI I compensi per gli adempimenti connessi alla funzione di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante l esecuzione dell opera, saranno corrisposti al Professionista incaricato in tre acconti, di importo non inferiore ad 1/3 dell importo convenuto in corrispondenza degli stati d avanzamento, a seguito di presentazione della parcella e relativa fattura. La stazione appaltante potrà chiedere a suo insindacabile giudizio di produrre la parcella con apposta la vidima sull onorario da parte del competente Ordine Professionale. Il loro pagamento avrà luogo entro 60 gg (sessanta giorni) dalla presentazione all Ente della relativa fattura. ART. 9 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE Tutte le controversie che potessero insorgere relativamente al conferimento dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione e che non si fossero potuti definire in via amministrativa saranno 6
deferiti al Foro di Sciacca. ART. 10 - DISPOSIZIONI FINALI 1.- Tutte le spese inerenti e conseguenti alla presente convenzione, comprese quelle della registrazione fiscale saranno a totale carico dei soggetti incaricati, i quali espressamente rinunciano ad ogni e qualsiasi diritto di rivalsa. 2.- Per quanto espressamente non previsto nella presente convenzione si fa riferimento alla Tariffa Professionale per gli Ingegneri ed Architetti, di cui alla legge 02/03/1949, n. 143 e successive modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del Codice Civile. 3.- Il Professionista incaricato dichiara di essere a conoscenza degli adempimenti correlati all attività dell Osservatorio dei Lavori Pubblici ai sensi dell art.7, del D.Lgs 163/2006 e contemplati al comma 8 del medesimo articolo. 4.- Il Professionista incaricato si impegna, inoltre, a comunicare al Responsabile Unico del Procedimento, entro 7 (sette) giorni naturali e consecutivi dal verificarsi dell evento, tutti i dati di sua competenza necessari alla compilazione delle schede previste per la raccolta di informazioni sui lavori oggetto del presente Contratto e dallo stesso precedentemente conosciute ed accettate. 5.- Qualora l Autorità, per mancato rispetto dei termini di trasmissione delle schede o per omissione o per comunicazione di dati incompleti o non veritieri, dovesse essere assoggettata alle sanzioni amministrative previste dall art.7, comma 8 del D. Lgs 163/2006, per cause imputabili al Professionista, si rivarrà sul medesimo fino alla concorrenza dell importo della sanzione 7
comminata. Letto, approvato e sottoscritto. Caltabellotta, li IL PROFESSIONISTA INCARICATO... L'Amministrazione... Per accettazione: 8