ASSESSORATO OPERE PUBBLICHE, TERRITORIO ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DIPARTIMENTO INFRASTRUTTURE, VIABILITA ED EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA AFFARI GENERALI PROVVEDIMENTO DIRIGENZIALE N. 5691 in data 01-10-2019 OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE, AI SENSI DELL ART. 102 DEL DLGS 50/2016, AI FINI DEL PAGAMENTO DEL RESIDUO CREDITO E SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE DEL VILLAGGIO GRAND-MOULIN IN COMUNE DI ANTEY-SAINT-ANDRÉ AFFIDATI ALL IMPRESA SINCOS SRL CON SEDE LEGALE IN POTENZA CON P.D. N. 4744 /2017 (ST04G002017). IL DIRIGENTE DELLA STRUTTURA AFFARI GENERALI Vista la legge regionale 23 luglio 2010, n. 22 Nuova disciplina dell organizzazione dell Amministrazione regionale e degli enti del comparto unico della Valle d Aosta. Abrogazione della legge regionale 23 ottobre 1995, n. 45, e di altre leggi in materia di personale e, in particolare, l articolo 4, relativo alle funzioni della direzione amministrativa; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 294 in data 8 marzo 2019 recante "Ridefinizione parziale della Struttura organizzativa dell'amministrazione regionale a decorrere dal 1 aprile 2019 a integrazione e modificazione delle deliberazioni 994, 1109, 1224 e 1668 del 2018 ; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1103 del 06/09/2018 recante il conferimento dell'incarico dirigenziale al sottoscritto; richiamata la deliberazione della Giunta regionale n. 1672 in data 28 dicembre 2018, concernente l'approvazione del documento tecnico di accompagnamento al bilancio e del bilancio finanziario gestionale per il triennio 2019/2021, come adeguato con DGR n. 377 in data 29 marzo 2019, e delle connesse disposizioni applicative; richiamato il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, Codice dei contratti pubblici, come
modificato dal Decreto legge n. 32/2019 in vigore dal 19.04.2019; richiamato il provvedimento dirigenziale della Struttura stazione unica appaltante e programmazione dei lavori pubblici, n. 3533 in data 11 luglio 2017, avente ad oggetto Aggiudicazione, a seguito di procedura negoziata di cui all art. 36 comma 2 lettera c) del d.lgs. 50/2016, all impresa Sincos S.r.l. (P.I. 01475600761) con sede in Potenza, per l esecuzione dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André, per un importo complessivo dei lavori ammontante a netti Euro 139.521,50 al netto del ribasso d asta del 13,76%; richiamata la nota di protocollo n. 12076/OP del 08.09.2017, con la quale si affidava all ing. Maurizio Rizzuti, dipendente della Struttura viabilità e opere stradali l incarico di responsabile unico del procedimento lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey- Saint-André; richiamato il provvedimento dirigenziale n. 4744 del 18.09.2017 di presa d atto dell aggiudicazione alla ditta SINCOS SRL di Potenza (P.I 01475600761) dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André di cui al provvedimento dirigenziale n. 3533 in data 11 luglio 2017 con il quale si è dato atto che la spesa di Euro complessiva di euro 190.628,23 trova copertura sulle disponibilità presenti nel fondo di dotazione della gestione speciale di cui all art. 11 della l.r. 7/2006 nell ambito dell operazione di ricorso all indebitamento da parte della Finaosta S.p.A. autorizzata dalla Giunta regionale con propria deliberazione n. 453 del 4 marzo 2011, così come modificata dalle successive deliberazioni della Giunta regionale n. 1057 in data 18 maggio 2012, n. 1338 in data 26 giugno 2012, n. 1018 in data 14 giugno 2013, n. 82 in data 31 gennaio 2014 e n. 1 in data 8 gennaio 2016, tabella A_QUINQUIES, Opere di pubblica utilità ai sensi della l.r. 26/2009, art. 40 lettera h) decies l.r. 40/2010; considerato che in data 16.10.2017 il Direttore lavori Geom. Valter Pasteris procedeva alla consegna i lavori; evidenziato che in data 13.08.2018 il direttore dei lavori Geom. Valter Pasteris ha emesso il certificato di ultimazione dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André concedendo 60 giorni per il completamento delle piccole lavorazioni non incidenti sull uso e la funzionalità dell opera; richiamate le note di protocollo n. 14823/OP del 08.10.2018 e n. 15673/Op del 23.10.2018 con le quali il responsabile unico del procedimento richiedeva l ultimazione delle opere di finitura nonché l eliminazione dei difetti inerenti alla pavimentazione bituminosa e ai pozzetti degli impianti a rete evidenziando che in caso di inottemperanza della ditta l amministrazione regionale procedeva all esecuzione d ufficio dei lavori in argomento; richiamato il verbale di sopralluogo in data 15.11.2018 del Direttore lavori Geom. Valter Pasteris con il quale verificava che le opere di finitura non erano state completate dall appaltatore; considerato che la Struttura affari generali avviava in data 23.11.2018 la procedura di cui all art 36 comma 2 lettera a) del dlgs 50/2016 mediante la richiesta di tre preventivi a tre operatori economici per l affidamento degli interventi di ripristino e completamento dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André; richiamato il verbale di sopralluogo in data 20.12.2018 del Direttore lavori Geom. Valter Pasteris con il quale accertava che le opere di finitura erano state ultimate dall appaltatore in ritardo di 125 giorni rispetto al termine contrattuale; richiamato il provvedimento dirigenziale n. 7737 in data 24.12.2018 con il quale si affidava alla ditta Tour Ronde s.r.l con sede in Chambave l esecuzione degli interventi di ripristino e
completamento dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint- André; considerato che gli interventi di ripristino e completamento dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André sono ultimati nel mese di giugno 2019 e i lavori di eliminazione dei difetti ammontano ad euro 13.843,42 per un complessivo di euro 16.888,97; preso atto che lo stato finale dei lavori in oggetto è stato redatto dal Direttore dei lavori, Geom. Valter Pasteris, in data 20.08.2018; richiamato l art 102 del D.lgs. 50/2016 che disciplina il collaudo dei lavori; tenuto conto che l art. 216 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, al comma 16 prevede che fino alla entrata in vigore del decreto previsto dall art 102 comma 8 del D.lgs. 50/2016 si applicano le disposizioni di cui alla parte II, titolo X, nonché gli allegati e le parti di allegati ivi richiamati del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207; considerato che la normativa di cui al punto precedente prevede che per i lavori pubblici di importo sino a 500.000 euro I.V.A esclusa, il certificato di collaudo è sostituito dal certificato di regolare esecuzione dei lavori emesso dal direttore dei lavori; verificato che le opere di cui in discorso non necessitano di collaudo statico ai sensi della legge 1086 del 1971; considerato che in data 25.09.2018 è stato emesso, con esito positivo, il collaudo dell acquedotto da parte dell ing. Augusto Fosson; considerato che gli avvisi ad opponendum pubblicati presso l albo pretorio del comune di Antey- Saint-André hanno dato luogo a reclami e opposizioni e sono stati tacitati dall appaltatore; considerato che l'impresa SINCOS SRL di Potenza risulta essere in regola con i versamenti contributivi; preso atto che dal certificato di regolare esecuzione, redatto in data 03.09.2019 dal Direttore dei lavori Geom. Valter Pasteris e confermato dal Responsabile Unico del Procedimento ing. Maurizio Rizzuti, risulta che l importo netto dello stato finale, comprendente la deduzione di euro 13.843,42 per l eliminazione dei difetti, ammonta ad Euro 124.581,10 al netto del ribasso d asta del 13,76%; considerato che sono stati corrisposti all'impresa SINCOS SRL di Potenza, acconti per Euro 110.622,00 al netto dell IVA e che il residuo credito ammonta a netti Euro 13.959,10 oltre a Euro 3.071,00 per l applicazione dell IVA al 22 % per un totale di Euro 17.030,10; considerato che la penale per ritardo, in applicazione dell art. 30 del capitolato speciale d appalto, ammonta ad euro 13.952,15; richiamata la nota in data 02.09.2019 della ditta SINCOS SRL di Potenza con la quale richiedeva la totale o parziale disapplicazione della penale in argomento; richiamata la comunicazione in data 06.09.2019 del direttore dei lavori Geom. Valter Pasteris che ritiene congrua una disapplicazione parziale della penale tenuto conto che l opera, era comunque fruibile dagli utenti anche in assenza delle opere finiture;
considerato che il dirigente degli Affari generali, su proposta del responsabile unico del procedimento, ammette la disapplicazione parziale della penale riducendo la stessa ad un importo pari ad euro 1.395,22; vista la nota in data 03.09.2019 della ditta SINCOS con la quale trasmetteva l accordo di cessione del credito alla ditta VA bitumi srl di Verres per un importo complessivo di euro 15.082,88, in relazione all esecuzione dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André; richiamato il provvedimento dirigenziale n. 3415 in data 13.06.2019 con il quale si provvedeva alla registrazione nel bilancio finanziario gestionale della Regione per il triennio 2019/2021, per l anno 2019, sul capitolo U0024106 Spese per adeguamento e realizzazione di opere di pubblica utilità ai sensi della L.R 26/2009 (beni di terzi) di cui alla L.R 40/2010 art 40 comma 2 lettera h) decies, finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo di gestione speciale presso Finaosta spa che presenta la necessaria disponibilità, le somme rimanenti per le obbligazioni giuridicamente assunte a favore della ditta SINCOS srl; ritenuto: - di approvare il certificato di regolare esecuzione dei di riqualificazione del villaggio Grand- Moulin in comune di Antey-Saint-André, redatto in data 03.09.2019 dal Direttore dei lavori Geom. Valter Pasteris, per un importo di netti Euro 124.581,10; - di approvare il residuo credito di netti Euro 13.959,10 oltre a Euro 3.071,00 per l applicazione dell IVA al 22 % per un totale di Euro 17.030,10 derivante dalle deduzioni dall importo del certificato di regolare esecuzione ammontante ad Euro 124.581,10 degli acconti di Euro 110.622,00 corrisposti all impresa SINCOS SRL di Potenza; - di riconoscere la cessione del credito alla ditta VA bitumi srl di Verres per un importo complessivo di euro 15.082,88; - di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 1101558 emessa in data 07/08/2017 dalla Elba assicurazioni spa. D E C I D E 1) di approvare il certificato di regolare esecuzione, ai sensi dell art 102 del D.lgs. 50/2016, ai fini del pagamento del residuo credito e dello svincolo della cauzione dei lavori di riqualificazione del villaggio Grand-Moulin in comune di Antey-Saint-André, redatto in data 03.09.2019 dal Direttore dei lavori, geom. Valter Pasteris e confermato dal Responsabile unico del procedimento ing. Maurizio Rizzuti, per un importo di netti Euro 124.581,10 (centoventiquattromilacinquecentottantuno/10); 2) di approvare il residuo credito di netti Euro 13.959,10 (tredicimilanovecentocinquantanove/10) oltre a Euro 3.071,00 (tremilasettantumo/00) per l applicazione dell IVA al 22% per un totale di Euro 17.030,10 (diciasettemilatrenta/10) derivante dalle deduzioni dall importo del certificato di regolare esecuzione ammontante ad Euro 124.581,10 (centoventiquattromilacinquecentottantuno/10) degli acconti di Euro 110.622,00 (centodiecimilaseicentoventidue/00) corrisposti all impresa SINCOS s.r.l di Potenza; 3) di dare atto che l importo complessivo del residuo credito spettante alla ditta SINCOS srl ammonta ad euro 15.634,88 (quindicimilaseicentotentaquattro/88), a seguito dell applicazione la penale per ritardo alla ditta SINCOS s.r.l per un importo pari ad euro 1.395,22 (milletrecentonovantacinque/22); 4) di dare atto che la somma di Euro 15.634,88 (quindicimilaseicentotentaquattro/88) trova copertura, sul capitolo U0024106 Spese per adeguamento e realizzazione di opere di pubblica utilità ai sensi della L.R 26/2009 (beni di terzi) di cui alla L.R 40/2010 art 40 comma 2 lettera
h) decies, finanziate tramite riversamento al bilancio regionale delle disponibilità sul fondo di gestione speciale presso Finaosta spa impegno n.12636/2019 assunto con PD 3415/2019; 5) di svincolare la cauzione definitiva costituita mediante polizza fideiussoria n. 1101558 emessa in data 07/08/2017 dalla Elba assicurazioni spa; 6) di riconoscere la cessione del credito da parte della ditta SINCOS, a favore della ditta VA bitumi srl per un importo complessivo pari ad euro 15.082,88 (quindicimilaottantadue/88). 7) di dare atto che il certificato di regolare esecuzione ha carattere provvisorio e assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione. L ESTENSORE Maurizio RIZZUTI IL DIRIGENTE Fabio PIAZZANO
FABIO PIAZZANO
ASSESSORATO FINANZE, ATTIVITA' PRODUTTIVE E ARTIGIANATO Struttura gestione e regolarità contabile della spesa e contabilità economico patrimoniale Atto non soggetto a spesa IL DIRIGENTE
Struttura finanze e tributi - Ufficio entrate Atto non soggetto a visto regolarità contabile L'INCARICATO IL DIRIGENTE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO ENTRATE IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL CONTROLLO CONTABILE
REFERTO PUBBLICAZIONE Il sottoscritto certifica che copia del presente provvedimento è in pubblicazione all'albo dell'amministrazione regionale dal 03/10/2019 per quindici giorni consecutivi, ai sensi dell'articolo 11 della legge regionale 23 luglio 2010, n. 25. IL SEGRETARIO REFERTO