CITTÀ DI CARBONIA PROVINCIA DI CARBONIA-IGLESIAS

Transcript

1 Capitolato tecnico PER LA FORNITURA DI UN AUTOVEICOLO PER IL TRASPORTO DEI RIFIUTI IN DISCARICA E DI UNA SPAZZATRICE STRADALE Pag.1 di 16

2 Indice generale 1. PREMESSE OGGETTO DELL APPALTO IMPORTO DELL APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE CARATTERISTICHE DELL APPALTO TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA DOCUMENTAZIONE TECNICA NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE COLLAUDO PENALI E RISOLUZIONE CORRISPETTIVO - FATTURAZIONI - PAGAMENTI OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA RECESSO SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI ESECUZIONE IN DANNO COMUNICAZIONI SPESE E IMPOSTE CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE...16 Pag.2 di 16

3 1. PREMESSE Il presente Capitolato di gara descrive e disciplina le condizioni, le modalità ed i termini di esecuzione dell appalto avente ad oggetto la fornitura DI UN AUTOMEZZO IDONEO AL TRASPORTO DI RIFIUTI IN DISCARICA E UNA SPAZZATRICE STRADALE di cui al Bando approvato con Determinazione del Dirigente del IV Servizio del Comune di Carbonia n 498 del DEFINIZIONI Nel seguito del presente Capitolato, con i termini: Bando si intende il Bando di gara di cui in Premessa; Capitolato si intende il presente documento, che contiene la descrizione dettagliata delle prestazioni oggetto dell appalto e lo schema generale del contratto; Disciplinare di gara si intende il documento che contiene tutte le informazioni relative alle condizioni ed alle modalità di redazione e presentazione delle offerte, ai criteri di aggiudicazione, alle cause di esclusione e di decadenza, nonché agli obblighi dell Aggiudicatario per la stipula del contratto; Amministrazione Appaltante o Amministrazione si intende il Comune di Carbonia; Aggiudicatario ovvero Appaltatore ovvero ditta appaltatrice si intende il soggetto aggiudicatario del presente appalto. 2. OGGETTO DELL APPALTO Il presente appalto ha ad oggetto l affidamento, mediante procedura chiusa, la fornitura di un AUTOMEZZO (motrice + semirimorchio) IDONEO AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI (C.E.R ) E UNA SPAZZATRICE STRADALE. La fornitura oggetto dell appalto è meglio descritta al successivo punto 4 del presente Capitolato. 3. IMPORTO DELL APPALTO E MODALITÀ DI AGGIUDICAZIONE L importo a base d asta ammonta a Euro (Euro centocinquantacinque/00), al netto dell IVA. Non sono ammesse offerte in aumento. L aggiudicazione verrà effettuata con il criterio del massimo ribasso in base all art. 82 del D. Lgs n. 163/06. Le modalità di aggiudicazione sono descritte nel disciplinare di gara. Pag.3 di 16

4 4. CARATTERISTICHE DELL APPALTO L oggetto dell appalto consiste nella fornitura di un AUTOMEZZO (motrice + semirimorchio) IDONEO AL TRASPORTO DEI RIFIUTI URBANI (C.E.R ) E una SPAZZATRICE STRADALE. I mezzi oggetto della fornitura devono: 1. Essere omologati o approvati secondo la normativa del Codice della Strada (artt. 75 e 76); 2. Essere immatricolati a cura ed onere dell impresa aggiudicataria. La motrice, il semirimorchio, la spazzatrice stradale, gli allestimenti, le attrezzature, le apparecchiature oggetto della fornitura devono obbligatoriamente corrispondere alle caratteristiche descritte nei paragrafi che seguono nonché alle caratteristiche tecniche minime degli stessi. È comunque facoltà delle Società che parteciperanno alla gara proporre varianti e integrazioni rispetto a quanto previsto purché migliorative delle caratteristiche di base indicate nel presente capitolato. Nel presente documento vengono definiti, in modo non necessariamente esaustivo, le principali specifiche tecniche dei mezzi oggetto dell appalto. 4.1 Caratteristiche tecniche La Ditta aggiudicataria dovrà impegnarsi a fornire un trattore stradale 2 assi con semirimorchio per il trasporto dei rifiuti a pianale mobile e una spazzatrice stradale, nuovi di fabbrica con le seguenti caratteristiche minime a pena esclusione: MOTRICE: TRATTORE STRADALE 2 ASSI TIPO DI MOTORE: - Motore diesel ad iniezione diretta a 4 tempi con turbocompressore e intercooler; - Motore conforme alle norme antinquinamento superiore ad euro 4; - Monoblocco in ghisa o alluminio; - Non inferiore a 5 cilindri; - Cilindrata non inferiore a cc; - Potenza massima non inferiore a 330 Kw (450 CV); - Coppia massima pari o non inferiore a 2100 Nm; - Dispositivo di riciclo dei gas di scarico di tipo EGR. PASSO E TIPO DI STRUTTURA TELAIO: - Passo tra asse anteriore e asse posteriore non superiore a 3800 mm. IMPIANTO FRENANTE: - Freni anteriori e posteriori a disco autoventilati con pinze flottanti; Pag.4 di 16

5 - Sistema antibloccaggio EBS ( ABS+ASR); - Freno di soccorso conglobato con il freno di stazionamento; - Freni di stazionamento meccanico con cilindri a molla agente sulle ruote posteriori. TRASMISSIONE: - Cambio di velocità da 16 marce sincronizzate; - Pendenza superabile a coppia massima in 1 pari o non inferiore al 40 %; - Cambio munito di presa di forza; - Frizione monodisco a secco con dispositivo di protezione. ASSALE: - Assale in acciaio stampato a sezione a doppio T ; - 2 assi ( anteriore di tipo sterzante a ruota singola, posteriore di trazione a ruote gemellate, differenziale bloccabile). SISTEMA DI GUIDA: - Sistema sterzante di tipo idraulico; - Posizione di guida a sinistra; -Volante regolabile in altezza e inclinazione; -Bloccasterzo. SOSPENSIONI: - Anteriori a molle pneumatiche e balestre paraboliche o miste. Barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici; - Posteriori a molle pneumatiche e balestre paraboliche o miste. Barra stabilizzatrice e ammortizzatori idraulici. IMPIANTO ELETTRICO Conforme alle vigenti norme del codice della strada. CABINA - Ribaltabile idraulicamente; - Sospensioni meccaniche; - Aria condizionata; - Climatizzatore manuale o automatico; - Retrovisori riscaldabili elettricamente; - Alzacristalli elettrici; -finestrini su parete posteriore cabina; -avvisatore acustico retromarcia; - Sedile autista a sospensione pneumatica regolabile in senso longitudinale e verticale; - Sedile passeggero regolabile; - Cinture di sicurezza; - Volante regolabile in altezza e inclinazione; Pag.5 di 16

6 - Vetri atermici; - Check Control; - Predisposizione per comando presa di forza; - Regolazione assetto fari; - Chiave avviamento codificata; - Impianto elettrico o elettronico in grado di fornire i seguenti dati: - localizzazione GPS; -velocità del mezzo; -numero ore funzionamento motore; - km percorsi; -numero scarichi effettuati. - Garanzia minima mesi 36 su tutto il mezzo. SEMIRIMORCHIO: allestito con pianale mobile per trasporto rifiuti - Volume non inferiore a 90 m 3; - P.T.T. non inferiore a kg; - Lunghezza circa mm, altezza ralla circa 1150 mm, collo circa 140 mm; - Tre assali singoli con freni a disco; - Impianto ABS-EBS; - Freno di stazionamento pneumatico; - 1 Assale sollevabile, con centralina tarata per l abbassamento automatico, al carico; - 3 Assale autosterzante, con predisposizione sui connettori per il comando dalla cabina; - n.7 pneumatici di primaria marca 385/65 R 22,5, n.7 cerchi in ferro; - Impianto elettrico 24 V a norme CEE; - Paraurti in acciaio c/copri fanalini integrato in struttura posteriore; - Kit paraciclisti laterali; - Dispositivo pneumatico di regolazione altezza sospensioni; - Kit porta cunei c/cunei, pannelli retro riflettenti, luci di ingombro laterali e accessori d uso; - Verniciatura a rapida essiccazione previa sabbiatura e trattamento con fondo epossidico; - Parafanghi avvolgenti modello a sostituzione rapida, imbullonati al telaio; - Impianto per carico e scarico automatico con movimentazione doghe in alluminio antiusura; -Radiocomando On-Off per pianale mobile, comando di emergenza manuale e comando manuale per caricoscarico; - Sistema a tenuta stagna per la raccolta liquami con tappi per lo scarico; - Porta posteriore rinforzata a due battenti con quattro chiusure lucchettabili, cerniere, guarnizioni a tenuta e ferma porte; - Furgonatura in profilati estrusi con: -Piano d ispezione anteriore,integrato in struttura rinforzata anti-intrusione del carico, con passamano di sicurezza, accessibile tramite scaletta, munita di gancio anti-caduta; Pag.6 di 16

7 -Tetto chiuso in pannelli in lega di alluminio per circa ¾ della lunghezza del mezzo, a partire dalla te - stata anteriore, apertura di carico superiore con rinforzi in acciaio inox e due ante apribili manualmente da terra; - n 1 Cassetta porta attrezzi con chiusura a chiave; - Gancio di traino posteriore per traino anche a pieno carico; - Telo pulitore interno agganciato alla parete anteriore; - Kit ADR composto da estintore, portestintore PVC e tabelle segnalazione pericolo; - Nastro catarifrangente giallo conforme norma ECE 104; - Garanzia minima mesi 36 su tutto il mezzo. SPAZZATRICE STRADALE ASPIRANTE - Aspiraspazzatrice indicata per raccogliere pattume voluminoso; - Motore diesel; - Motore conforme alle norme antinquinamento pari o superiore ad euro3; - Potenza massima superiore a 50 Kw; - Dispositivo di riciclo dei gas di scarico di tipo EGR; - Pannello comando con indicatori: riserva idrica, riserva combustibile, motore, manutenzione, conta ore motore e dispositivo spazzante; - Resa di superficie superiore a m 2 /h; -Capacità vano di raccolta pari o superiore a 1500 l, svuotamento idraulico vano raccolta all indietro; - Rumorosità pari o inferiore a 77 db/a; -Due scope frontali e due laterali; scope esterne inclinabili per adattarsi a tutte le esigenze; -Garanzia minima mesi 36 su tutto il mezzo. 5. TERMINI E LUOGO DI CONSEGNA La consegna della fornitura, dovrà avvenire entro e non oltre giorni 30 dall ordine di consegna che verrà impartito per iscritto dal RUP.. Alla consegna dei mezzi devono essere consegnati i seguenti documenti : - libretto di circolazione; - certificato di conformità CE; - manuale di uso e manutenzione in lingua italiana, sia per il trattore che per l impianto installato; - certificato di garanzia; - attestazione, a mezzo perizia giurata, dell idoneità del semirimorchio al trasporto dei rifiuti ai sensi dell art. 12, comma 3, lettera a), del decreto ministeriale 28 Aprile1998, n.406. All atto della consegna, deve essere compresa, senza oneri per la Stazione Appaltante, la formazione obbligatoria del Ns personale con prova pratica di utilizzo degli automezzi. Pag.7 di 16

8 Per ogni giorno di ritardo sulla consegna sarà applicata una penale giornaliera pari al 1% dell importo della fornitura. La penale accumulata sarà detratta direttamente dal compenso dovuto al fornitore. La consegna deve essere effettuata durante l orario di lavoro, previo accordo telefonico con il Responsabile del Servizio. La fornitura deve essere accompagnata da regolare bolla che deve essere controfirmata dal Responsabile del Servizio. Le operazioni di scarico e di sistemazione dovranno essere effettuate a cura della ditta aggiudicataria con mezzi e personale propri. Tutte le spese di trasporto ed oneri connessi con le spedizioni sono a carico del fornitore, il quale pertanto deve effettuare le consegne libere da qualunque spesa. Deterioramenti in conseguenza del trasporto conferiscono al COMUNE DI CARBONIA il diritto di rifiutare i beni, alla stregua di quelli scartati al collaudo, a danno del Fornitore. 6. DOCUMENTAZIONE TECNICA Le caratteristiche del trattore stradale, del semirimorchio e della spazzatrice stradale, oggetto della presente offerta, dovranno essere non inferiori a quelle richieste al punto 4, pertanto dovrà essere allegata alla documentazione dell offerta la seguente documentazione a pena di esclusione: - relazione tecnica e/o schede tecniche e eventuali depliants illustrativi del prodotto offerto riportanti le caratteristiche tecniche, costruttive, funzionali, manutentive ed estetiche, oltre a riportare i dati riguardanti l anno di costruzione, e la durata della garanzia applicata; - Tabella di comparazione con caratteristiche minime richieste firmata dal legale rappresentante della ditta offerente; Si precisa che la mancanza di tutta o parte della documentazione tecnica di cui all art. 3 comporta l esclusione dalla gara 7. NORME REGOLATRICI E DISCIPLINA APPLICABILE I rapporti tra l Amministrazione Appaltante e l Appaltatore saranno regolati: dalle clausole del Contratto; dalle disposizioni contenute nel Bando, nel Disciplinare di gara e nel presente Capitolato; da quanto previsto nell Offerta presentata in sede di gara; dalle vigenti disposizioni normative in materia di attività contrattuale delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, dal D.Lgs. n. 163/2006 ss.mm.ii. e dalla L.R. n. 5/2007; Pag.8 di 16

9 dalle vigenti disposizioni in materia di tutela ambientale. dal codice civile e dalle altre disposizioni normative vigenti in materia di contratti di diritto privato, per quanto non disciplinato dalle disposizioni contenute negli atti normativi sopra richiamati. Le clausole contrattuali saranno sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente, contenute in leggi o regolamenti che entreranno in vigore successivamente. In ogni caso, anche ove intervengano modificazioni autoritative migliorative per l Appaltatore, quest ultimo rinuncia a promuovere azioni o a opporre eccezioni rivolte a sospendere o a risolvere il rapporto contrattuale in essere. 8. COLLAUDO In seguito alla consegna degli automezzi oggetto dell appalto avrà inizio un periodo di collaudo di almeno 1 mese decorrenti dalla data del verbale di messa in esercizio della fornitura. La Stazione Appaltante verificherà le rispondenze al capitolato tecnico e accertata la rispondenza di tutte le parti degli automezzi a tutte le caratteristiche dichiarate in sede di gara ivi inclusa la piena funzionalità e corrispondenza con quanto dichiarato in fase di gara. Qualora ritenuto opportuno dall'amministrazione, le verifiche potranno preliminarmente essere eseguite presso i magazzini o centri di produzione dell'appaltatore. In tal caso le spese relative alla missione del personale incaricato per l'esecuzione del collaudo, saranno a carico dell'amministrazione stessa. Alle operazioni di collaudo l'appaltatore può farsi rappresentare da propri incaricati. L'assenza di rappresentanti dell'appaltatore è considerata come acquiescenza alle constatazioni ed ai risultati cui giungono i collaudatori, e gli eventuali rilievi e determinazioni sono comunicati all'appaltatore, tempestivamente, a mezzo di lettera raccomandata. 8.1 Metodologie di collaudo I collaudatori sottopongono ad esame, a loro scelta, le quantità di parti meccaniche che ritengono necessario, senza che l'appaltatore possa elevare contestazioni o pretese. I prodotti che vengono deteriorati per l'esecuzione di prove, accertamenti, analisi, sono a carico dell'appaltatore, alla quale vanno restituiti nello stato in cui si trovano, dopo le operazioni relative. Tali prodotti andranno in questo caso sostituiti entro il termine massimo di giorni 15. Pag.9 di 16

10 8.2 Risultati di collaudo I collaudatori, sulla base delle prove ed accertamenti effettuati, possono: 1) accettare i componenti, pezzi meccanici e parti in genere; 2) rifiutare, in tutto o in parte, i componenti, pezzi meccanici e parti in genere; 3) dichiarare rivedibili, in tutto o in parte i componenti, pezzi meccanici e parti in genere. Sono rifiutate le forniture di componenti, pezzi meccanici e parti in genere che risultano difettose o in qualsiasi modo non rispondenti alle prescrizioni tecniche. Salvo diversa indicazione contrattuale, l'appaltatore ha l'obbligo di ritirare e di sostituire a sua cura e spesa i prodotti non accettati al collaudo entro 7 giorni dalla data del verbale, dei collaudatori da cui risulti l'avvenuto rifiuto; o dalla data della lettera raccomandata dell'amministrazione di notifica del rifiuto, ove l'appaltatore non abbia presenziato al collaudo. Possono essere dichiarati rivedibili quei componenti, pezzi meccanici e parti in genere che presentano difetti di lieve entità, cioè non risultano perfettamente conformi alle prescrizioni tecniche, e per essi si ritiene che possano essere posti nelle condizioni prescritte, salvo l'applicazione di eventuali penali per ritardata consegna. Il regolare collaudo dei mezzi non esonera comunque l'appaltatore per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della collaudazione ma vengano in seguito accertate. Per quanto non specificato nel presente paragrafo si fa riferimento alle norme esistenti per quanto riguarda il collaudo di forniture. 8.3 Difetti di costruzione e garanzie dell'appaltatore L'appaltatore garantisce la fornitura da tutti gli inconvenienti non derivanti da forza maggiore per un periodo non inferiore a 36 mesi e comunque non inferiore a quello dovuto per legge dalla data di effettiva consegna. L'appaltatore pertanto è obbligato a eliminare, a proprie spese, tutti i difetti manifestatisi durante tale periodo nelle parti o beni forniti, dipendenti o da vizi di costruzione o da difetti dei materiali impiegati. Entro 15 giorni dalla data della lettera dell'amministrazione con cui si notificano i difetti riscontrati e si rivolge invito ad eliminarli, l'appaltatore è tenuta ad adempire a tale obbligo. A garanzia di tale obbligo, l'amministrazione può sospendere i pagamenti eventualmente ancora non effettuati in contratto, ovvero, in mancanza, i pagamenti dovuti alla appaltatore in relazione ad altre forniture in corso con l'amministrazione. Pag.10 di 16

11 9. PENALI E RISOLUZIONE Per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di cui al precedente punto 5 del presente Capitolato, l Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di applicare una penale pari all 1% (uno per cento) del corrispettivo contrattuale netto complessivo, fino ad un massimo di 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi. Tale penale non si applica per ritardi imputabili all Amministrazione Appaltante ovvero derivanti da cause di forza maggiore o caso fortuito. Deve considerarsi ritardo anche il caso in cui l Appaltatore consegni la fornitura in modo sostanzialmente difforme dalle prescrizioni contenute nel Capitolato o nel Contratto. In tali casi l Amministrazione Appaltante applicherà all Aggiudicatario le predette penali sino al momento in cui la fornitura sarà consegnata in modo effettivamente conforme alle disposizioni dell'amministrazione Appaltante, del Capitolato e, comunque, del Contratto, fatto salvo in ogni caso il risarcimento dell eventuale maggior danno. Qualora il colpevole ritardo o inesatto adempimento ecceda i 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi, l Amministrazione Appaltante avrà l insindacabile facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, fermo restando il risarcimento dell eventuale maggior danno. L Amministrazione Appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penali di cui sopra con quanto dovuto all Appaltatore a qualsiasi titolo ovvero, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva prodotta al momento della stipula del Contratto, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario. In caso di escussione della cauzione definitiva prestata, l Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell Amministrazione Appaltante. La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui sopra non esonera in nessun caso l Appaltatore dall adempimento dell obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l obbligo di pagamento della medesima penale. L Appaltatore prende atto che l applicazione delle suddette penali non preclude il diritto dell Amministrazione Appaltante a richiedere il risarcimento degli eventuali maggiori danni subiti. 10. CORRISPETTIVO - FATTURAZIONI - PAGAMENTI Il corrispettivo complessivo ed onnicomprensivo spettante all Appaltatore a fronte della piena e corretta Pag.11 di 16

12 esecuzione della presente fornitura è pari a quanto indicato nell offerta economica presentata dall Aggiudicatario e, comunque, nel Contratto stipulato con l Amministrazione Appaltante. Il predetto corrispettivo è riferito a prestazioni realizzate a perfetta regola d arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni del Capitolato e del Contratto. Tutti gli obblighi ed oneri derivanti all Appaltatore dall esecuzione dell appalto e dall osservanza delle normative vigenti, nonché dalle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità, saranno compresi nel corrispettivo di cui sopra. Tale corrispettivo sarà comunque considerato remunerativo di ogni prestazione effettuata dall Appaltatore in ragione del presente appalto. Il suddetto corrispettivo sarà pertanto determinato dall Appaltatore a proprio rischio, in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, facendosi carico l Appaltatore di ogni relativo rischio e/o alea. La stipula del contratto ed il pagamento dei corrispettivi, a titolo di acconto e di saldo, sono comunque subordinati all acquisizione del documento che attesti la regolarità contributiva e retributiva; la dichiarazione acquisita produce i suoi effetti ai fini dell acconto successivo Il Comune di Carbonia provvederà al pagamento all Aggiudicatario del corrispettivo importo contrattuale secondo le seguenti modalità: - 80 % ad avvenuta fornitura; - 20% a collaudo. Il pagamento verrà disposto, previa presentazione di regolare fattura da parte dell Appaltatore, successivamente alla conclusione delle attività sopra descritte. Tale fattura deve contenere il riferimento al presente appalto ed il dettaglio delle attività pienamente e correttamente svolte. La suddetta fattura deve essere indirizzata al Comune di Carbonia - Piazza Roma Carbonia. Il pagamento sarà effettuato entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi successivi al ricevimento della fattura, redatta secondo le norme in vigore, tramite bonifico bancario sul conto corrente intestato all Appaltatore, che sarà indicato in calce alla fattura stessa. L Appaltatore, sotto la propria esclusiva responsabilità, dovrà rendere tempestivamente note all Amministrazione Appaltante le eventuali variazioni delle modalità di accredito di cui sopra. In difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni fossero pubblicate nei modi di legge, l Appaltatore non potrà sollevare eccezioni in ordine ad un eventuale ritardo nel pagamento. Un eventuale ritardo nel pagamento causato dall impossibilità per l Amministrazione Appaltante di verificare le Pag.12 di 16

13 prestazioni eseguite in ragione di documentazione insufficiente, mancante o non conforme, non sarà imputabile né addebitabile all Amministrazione stessa. Il ritardo nel pagamento rispetto al termine sopraindicato imputabile al rispetto del patto di stabilità interno non costituisce inadempimento contrattuale e nulla è dovuto dall Amministrazione Appaltante a titolo di interesse. 11. OBBLIGHI NEI CONFRONTI DEL PERSONALE DIPENDENTE E a carico della ditta aggiudicataria l assunzione di ogni responsabilità in ordine all assolvimento degli obblighi in materia previdenziale, assicurativa e di sicurezza sul lavoro ai sensi del D.lgs 81/08, nei confronti della manodopera impiegata per l esecuzione della fornitura. Non sono previsti costi per la sicurezza in quanto trattasi di mera fornitura di materiali senza posa in opera. L Appaltatore è altresì responsabile in solido dell osservanza delle disposizioni anzidette da parte dei subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell ambito del subappalto. L Amministrazione Appaltante, in caso di violazione degli obblighi di cui sopra, e previa contestazione all Appaltatore delle inadempienze ad essa denunciate dall Ispettorato del Lavoro, si riserva il diritto di operare una ritenuta, pari nel massimo al 20% (venti per cento) dell importo del corrispettivo globale del Contratto, che sarà rimborsata soltanto quando l Ispettorato predetto avrà dichiarato l avvenuta regolarizzazione della posizione dell Appaltatore stesso. 12. CESSIONE DEL CONTRATTO E DEI CREDITI E fatto divieto all Appaltatore di cedere il Contratto, in tutto o in parte, a qualsiasi titolo o ragione, direttamente o indirettamente (dunque, anche a seguito della cessione dell azienda o del ramo aziendale deputato all esecuzione dell appalto), salvo quanto previsto all art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. L Appaltatore può cedere a terzi i crediti derivanti dal Contratto, nel rispetto di quanto stabilito dall art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. ed a condizione che l Amministrazione Appaltante accetti espressamente la cessione. E fatto comunque divieto all Appaltatore di conferire, in qualsiasi forma, procure all incasso. In caso di inadempimento da parte dell Appaltatore degli obblighi di cui sopra, l Amministrazione Appaltante avrà la facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto del Contratto, nonché di incamerare la cauzione o di applicare una penale equivalente, fermo restando il diritto al risarcimento dell eventuale maggior danno subito. 13. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA L Amministrazione Appaltante si riserva la facoltà di dichiarare la risoluzione del Contratto nei seguenti casi: Pag.13 di 16

14 - intervenuta emanazione, nei confronti dell Appaltatore, di un provvedimento definitivo che dispone l applicazione di una o più misure di prevenzione di cui all art. 3 della L. n.1423/1956 ed agli artt. 2 e seguenti della L. n. 575/1965; intervenuta sentenza di condanna passata in giudicato, nei confronti dell Appaltatore, per frodi nei riguardi dell Amministrazione Appaltante, di subappaltatori, di fornitori, di lavoratori ovvero per violazione degli obblighi attinenti alla sicurezza sul lavoro; accertamento della non veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atti di notorietà rilasciati dall Appaltatore, ai sensi e per gli effetti degli artt. 46 e 47 del D.P.R. n. 445/2000 e ss.mm.ii. ovvero venir meno, in capo all Appaltatore stesso, dei requisiti generali richiesti per la partecipazione alla gara; cessione totale o parziale, diretta o indiretta del Contratto, salvo quanto previsto dall art. 116 del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii.; cessione non autorizzata dei crediti derivanti dal Contratto ovvero conferimento, in qualsiasi forma, di procure all incasso; mancata reintegrazione della cauzione definitiva, eventualmente escussa, entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi e consecutivi dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell Amministrazione Appaltante. Nelle ipotesi sopra indicate, la risoluzione del Contratto si verificherà di diritto, mediante unilaterale dichiarazione dell Amministrazione Appaltante, a mezzo di lettera raccomandata A/R, e comporterà il risarcimento dell eventuale danno in favore dell Amministrazione stessa. 15. RECESSO L Amministrazione Appaltante ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, ai sensi e per gli effetti dell art c.c. e nei limiti di cui al D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Il recesso dell Amministrazione Appaltante ha effetto dal giorno in cui l Appaltatore ne riceve comunicazione con lettera raccomandata A/R. Dalla data di efficacia del recesso, l Appaltatore è tenuto a cessare l esecuzione di tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti danno alcuno all Amministrazione Appaltante. Pag.14 di 16

15 16. SOSPENSIONE DEI PAGAMENTI L Amministrazione Appaltante, al fine di garantirsi in modo efficace sulla puntuale osservanza delle clausole contrattuali, nel caso in cui siano state riscontrate inadempienze dell Appaltatore nell esecuzione del Contratto, si riserva la facoltà di sospendere il pagamento del corrispettivo di cui al punto 10 limitatamente alle forniture contestate, ferma l eventuale applicazione delle penali di cui al punto 9 e fino a quando l Appaltatore non abbia adempiuto agli obblighi contrattuali. La sospensione sarà comunicata tempestivamente per iscritto all Appaltatore. 17. ESECUZIONE IN DANNO In caso di risoluzione del Contratto o di recesso per giusta causa durante lo svolgimento delle attività appaltate, l Amministrazione Appaltante si riserva il diritto di affidare a terzi l esecuzione di quanto necessario al regolare completamento delle attività stesse, con addebito dell eventuale maggior costo all Appaltatore, fermo restando il diritto dell Amministrazione Appaltante al risarcimento dell eventuale maggior danno. Nei casi di cui sopra, l Amministrazione Appaltante ha inoltre la facoltà di rivalersi sull importo della cauzione definitiva prestata. L eventuale esecuzione in danno non esime l Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e amministrative in cui lo stesso possa incorrere in base alla normativa vigente. 18. COMUNICAZIONI Qualunque comunicazione scritta dell Appaltatore, riguardante la fornitura del presente appalto, deve essere inviata al seguente recapito dell Amministrazione Appaltante: Comune di Carbonia Servizio IV- Settore Servizi di Pubblica Utilità Piazza Roma Carbonia Fax mmannai@comune.carbonia.ca.it Salvo quanto disposto in altre parti del Capitolato, tutte le comunicazioni scritte tra l Appaltatore e l Amministrazione Appaltante, riguardanti lo svolgimento delle attività oggetto dell appalto, possono essere inviate con qualunque mezzo di trasmissione (ad esempio, raccomandata A/R, fax, , ecc.) da cui risulti il destinatario, il giorno e l ora di ricezione. Tutti i rapporti scritti e verbali, tra l Appaltatore e l Amministrazione Appaltante, comunque inerenti all esecuzione del presente appalto, dovranno avvenire esclusivamente in lingua italiana. Pag.15 di 16

16 19. SPESE E IMPOSTE Le spese contrattuali e le imposte di bollo sono integralmente poste a carico dell Appaltatore, ad eccezione di quanto per legge fa carico all Amministrazione Appaltante. Al Contratto sarà applicata l imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell art. 40 del D.P.R. n. 131/1986, con ogni relativo onere a carico dell Appaltatore. 20. CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE Fermo quanto previsto dall art. 240 del D. Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii., le controversie che dovessero sorgere tra l'amministrazione Appaltante e l'aggiudicatario in merito all'interpretazione, esecuzione, validità od efficacia del contratto saranno deferite al Foro di Cagliari, con esclusione del giudizio arbitrale. IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO (Ing. Maria Grazia MANNAI) Pag.16 di 16