DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE

Transcript

1 DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI UN MICROSCOPIO CONFOCALE SPETTRALE, PER I LABORATORI DEL DIPARTIMENTO DI BIOTECNOLOGIE MOLECOLARI E SCIENZE PER LA SALUTE DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI TORINO. CIG E38. CUP D16D Art. 1 OGGETTO DELL APPALTO Art. 2 IMPORTO DELL APPALTO Art. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI Art. 4 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL APPALTATORE Art. 5 REFERENTE DEL CONTRATTO Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA Art. 7 DANNI A PERSONE E COSE Art. 8 FATTURAZIONE PAGAMENTI Art. 9 GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA Art. 10 INADEMPIENZE E PENALI Art. 11 SUBAPPALTO Art. 12 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Art. 13 SPESE CONTRATTUALI Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI Art. 15 NORME REGOLATRICI DELL APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO Art. 16 AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE Art. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DELL APPALTATORE Art. 18 FORO COMPETENTE Art TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/ Art. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto l approvvigionamento di un microscopio confocale rovesciato, motorizzato in tutte le sue componenti (di seguito apparecchiatura), al Dipartimento di Neuroscienze (di seguito Dipartimento), per il potenziamento dei servizi di microscopia confocale offerti dal Centro di Biotecnologie Molecolari (di seguito MBC), nell'ambito dell'iniziativa "Open Access Lab" dell'università degli Studi di Torino. Le specifiche tecniche sono riportate nella scheda allegata al presente Capitolato Speciale di Appalto che fa parte integrante e sostanziale del medesimo: Allegato 1: Elenco delle caratteristiche tecniche minime richieste; Eventuali caratteristiche tecniche migliorative saranno valutate secondo quanto previsto dal successivo art Art. 2 - IMPORTO DELL APPALTO L importo complessivo posto a base di gara è di Euro (duecentosessantamila) + I.V.A. Il contratto sarà stipulato a corpo. 1

2 - Art. 3 - CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA La fornitura dell'apparecchiatura avrà come scopo il potenziamento dei servizi di microscopia confocale offerti dall'mbc nell'ambito del progetto 'Open Access Lab' dell'università degli Studi di Torino. La sede di consegna e installazione dell'apparecchiatura saranno i locali del Dipartimento di Biotecnologie Molecolari e Scienze per la Salute, c/o Centro di Biotecnologie Molecolari (MBC), via Nizza Torino. Caratteristiche tecniche dei prodotti L'apparecchiatura offerta dovrà: a) essere conforme a tutte le caratteristiche minime indicate nell allegato 1, che fa parte integrante del presente capitolato; b) essere conforme alle norme vigenti in campo nazionale e comunitario per quanto attiene alla produzione, alla importazione ed alla immissione in commercio; c) essere prodotta da ditta certificata ISO 9000 c) riportare in modo chiaramente leggibile i codici identificativi dell'intera apparecchiatura e delle sue principali componenti, tutte le diciture richieste dalla vigente normativa e i requisiti minimi per l'installazione ed il perfetto funzionamento del sistema. - Art. 4 OBBLIGHI E ONERI A CARICO DELL'APPALTATORE L Appaltatore è obbligato a rispettare le disposizioni previste dal presente Capitolato e relativi allegati, nonché le condizioni e le modalità indicate in sede di gara. Sono a completo carico dell Appaltatore, senza alcuna possibilità di rivalsa nei riguardi dell'università: 1. il rispetto delle norme di sicurezza previste dalla vigente normativa; 2. tutte le spese e gli oneri attinenti l'assunzione, la formazione e amministrazione del personale necessario alla fornitura; 3. l'osservanza delle norme derivanti dalle leggi vigenti, decreti e contratti collettivi di lavoro in materia di assicurazioni sociali obbligatorie, prevenzione infortuni sul lavoro, con particolare riguardo agli adempimenti previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e successive modificazioni e integrazioni e ogni altro onere previsto a carico del datore di lavoro; 4. tutte le spese e gli oneri relativi alla fornitura oggetto di appalto. - Art. 5 REFERENTE DEL CONTRATTO Prima dell avvio della fornitura, l'appaltatore comunicherà per iscritto al Dipartimento di Neuroscienze il nominativo del Responsabile che sarà il referente del contratto per qualsiasi comunicazione. L Appaltatore s impegna a garantire la regolare fornitura e installazione dell apparecchiatura oggetto dell appalto. - Art. 6 VERIFICA DI CONFORMITA L Università, effettuerà, per il tramite del Direttore dell esecuzione verifica di conformità dell'apparecchiatura oggetto del presente appalto, ai sensi dell art. 322 del D.P.R. n. 207/ Art. 7 - DANNI A PERSONE E COSE L'Appaltatore è responsabile di ogni danno che possa derivare all Università ed a terzi in relazione all esecuzione della fornitura e a tal fine si impegna a stipulare polizza assicurativa a garanzia dei danni da esecuzione e della responsabilità civile verso terzi, con massimale non inferiore a ,00. 2

3 - Art. 8 - FATTURAZIONE - PAGAMENTI Il corrispettivo offerto si intende al netto di IVA da applicarsi nelle aliquote di legge. Ai sensi dell art. 17-ter del D.P.R. n. 633/1972, come introdotto dall'art. 1, comma 629, lett. b), Legge 23 dicembre 2014, n. 190 (Legge di stabilità 2015) l IVA addebitata all Università dall operatore economico sarà versata direttamente all erario, secondo modalità e termini fissati con Decreto del Ministro dell'economia e delle Finanze. I pagamenti saranno disposti, su presentazione della fattura, secondo le norme vigenti in materia di fatturazione elettronica di cui alla D.M. 3 aprile 2013, n. 55, attuativo dell art. 1, commi da 209 a 214 della l. 24 dicembre 2007, n. 244, entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento della medesima, previa dichiarazione di verifica di conformità dell'apparecchiatura ai sensi del precedente art. 6. La fattura, intestata a: Università degli Studi di Torino Dipartimento di Neuroscienze Via Cherasco 15, Torino Partita IVA Codice Fiscale Codice IPA: RKS2WQ. L Università procederà al pagamento del corrispettivo dovuto, previa acquisizione d ufficio del DURC dell Appaltatore in corso di validità. In caso di ottenimento di un DURC che segnali un inadempienza contributiva dell Appaltatore, l Università tratterrà dal certificato di pagamento l importo corrispondente all inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC sarà disposto direttamente agli Enti previdenziali e assicurativi. L'Appaltatore non potrà opporre eccezioni, né avrà titolo a risarcimento di danni o riconoscimento di interessi per detta trattenuta sui pagamenti. I pagamenti stessi saranno disposti a mezzo mandato diretto intestato all'appaltatore sul conto corrente dedicato indicato al momento della stipula del contratto. L'Appaltatore si impegna a notificare all Università entro i successivi 7 gg. le variazioni che si verificassero sulle modalità di pagamento. In difetto di tale notificazione, l'appaltatore esonera l'università da ogni responsabilità per i pagamenti eseguiti. - Art. 9 - GARANZIA PROVVISORIA E CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell art. 75, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., i concorrenti dovranno prestare una garanzia provvisoria, nella misura del 2% dell importo a base di gara indicato all art. 2 del presente Capitolato. La cauzione provvisoria copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'aggiudicatario. L Appaltatore è tenuto a costituire cauzione definitiva in conformità a quanto previsto dall art.113, D.Lgs. n.163/2006 e s.m.i. Detta cauzione sarà svincolata secondo quanto previsto dalla legge e, in ogni caso, dopo che, adempiuti tutti gli obblighi contrattuali, siano state risolte eventuali contestazioni. L Appaltatore ha l obbligo di reintegrare la cauzione di cui l Università abbia dovuto eventualmente valersi, in tutto o in parte, durante l esecuzione del contratto. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina la revoca dell'affidamento e l'acquisizione della cauzione provvisoria da parte della Università, che aggiudicherà l'appalto al concorrente che segue in graduatoria. Per quanto non disciplinato nel presente paragrafo, si rinvia agli artt. 75 e 113 del D.Lgs n. 163/2006 e s.m.i. - Art INADEMPIENZE E PENALI 3

4 Qualora, per qualsiasi motivo imputabile all Appaltatore, la fornitura non venga eseguita nel rispetto del termine di novanta giorni, decorrente dall avvio della fornitura autorizzata dal Responsabile del Procedimento, l Università applicherà la penale di seguito specificata, previa contestazione scritta dell inadempienza trasmessa a mezzo di Raccomandata A/R: - applicazione della penale pari al 1% del valore dell'apparecchiatura per ogni settimana di ritardo, decorrente dal settimo giorno successivo alla data fissata per la consegna dell'apparecchiatura ordinata. La predetta penale non potrà, in ogni caso, superare il 10 % dell ammontare netto contrattuale, trovando applicazione, in caso contrario, le procedure di risoluzione del contratto ai sensi del successivo art. 12. Le penali verranno detratte dall'importo fatturato. - Art. 11- SUBAPPALTO Non è consentito il ricorso al subappalto. - Art. 12- RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In virtù del rinvio operato dall art. 297 del D.P.R. n. 207/2010, trovano applicazione le previsioni contenute negli artt. 135 e 136 del D.Lgs. n. 163/2006, per quanto compatibili. In caso di grave inadempimento dell Appaltatore alle obbligazioni di contratto, ovvero nei casi in cui l esecuzione del contratto ritardi rispetto al termine indicato al precedente art. 10, per un numero di giorni tale comportare l applicazione di una penale di ammontare superiore al 10 per cento dell importo contrattuale, l Università assegnerà all Appaltatore, mediante lettera raccomandata A/R., un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni dalla data di ricevimento della comunicazione, per adempiere, decorso infruttuosamente il quale il contratto si intenderà risolto di diritto. Nei casi di risoluzione del contratto, la comunicazione della decisione assunta dall Università sarà fatta all Appaltatore con raccomandata A/R. La risoluzione anticipata del contratto comporterà l incameramento della cauzione, l applicazione della eventuale penale prevista e comunque il risarcimento di tutti i danni conseguenti. - Art. 13- SPESE CONTRATTUALI Sono a carico dell Appaltatore, senza diritto di rivalsa, tutte le spese di bollo e di registro degli atti di gara e del contratto, le tasse ed eventuali altri oneri occorrenti per l esecuzione della fornitura. - Art. 14 CESSIONE DEL CONTRATTO E CESSIONE DEI CREDITI E vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo. E ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell art. 117, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i. e della Legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia notificato all Università e da questa accettato, ai sensi dell art. 117, c. 3, cit. - Art NORME REGOLATRICI DELL APPALTO ED INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO L appalto deve essere eseguito con l osservanza dei patti, oneri e condizioni previsti: a) dal contratto di appalto; b) dalla legge e dal regolamento sull amministrazione del patrimonio e sulla contabilità generale dello Stato; c) dalle disposizioni contenute nella vigente normativa nazionale e comunitaria in materia di appalti pubblici ed in particolare dal D.Lgs. n. 163/2006; 4

5 d) dal D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207; e) dal codice civile e dalle altre disposizioni normative in materia di contratti di diritto privato, per quanto compatibili, in riferimento agli aspetti non regolati dalle norme e dalle disposizioni in precedenza richiamate. L interpretazione delle clausole contrattuali deve essere effettuata tenendo conto delle finalità del contratto; trovano inoltre applicazione gli articoli da 1362 a 1369 c.c. -Art 16- AMMISSIBILITA DELLE OFFERTE Per i requisiti di ammissione alla gara degli operatori economici si rinvia a quanto previsto dal Disciplinare di gara. Art. 17 CRITERI DI VALUTAZIONE PER LA SCELTA DELL APPALTATORE L Appalto sarà aggiudicato sulla base del criterio dell offerta tecnicamente ed economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83, D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., determinata in applicazione dei seguenti parametri: a) caratteristiche tecniche migliorative, max 65 punti La Commissione giudicatrice attribuirà alle eventuali caratteristiche tecniche migliorative un punteggio massimo di 65 punti, secondo i parametri indicati nell'allegato 2 b) estensione della garanzia, max 5 punti La Commissione giudicatrice attribuirà all Operatore economico che fornirà 24 mesi di garanzia di tipo "full risk" comprensiva dei laser 2 punti e all Operatore economico che fornirà un periodo superiore a 24 mesi di garanzia di tipo "full risk" comprensiva dei laser 5 punti. c) prezzo complessivo offerto, max 30 punti La Commissione giudicatrice attribuirà al prezzo più basso offerto il punteggio massimo di 30 punti. Alle altre offerte economiche sarà attribuito il punteggio risultante dalla seguente formula: Punteggio Operatore n= (prezzo più basso / prezzo offerto Operatore n) *30. L'offerta deve essere presentata secondo il modulo offerta allegato alla documentazione di gara. Art. 18 FORO COMPETENTE Per la definizione delle controversie è competente in via esclusiva il Foro di Torino. E pertanto esclusa la competenza arbitrale. - Art TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI EX ART. 3 L. 136/2010 L Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del contratto, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all art. 3 della l. 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i. Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari inerenti il presente appalto, l Appaltatore prende atto del seguente codice: codice identificativo di gara (CIG E38). f.to IL DIPARTIMENTO DI NEUROSCIENZE (Prof. Giancarlo Panzica) 5

6 Allegato 1 Elenco delle caratteristiche tecniche minime 1. Microscopio rovesciato con messa a fuoco motorizzata e sistema hardware automatico per il mantenimento nel tempo del piano focale di interesse; modulo per fluorescenza motorizzato con torretta portafiltri a 6 posti; filtri per fluorescenza FITC/Alexa488, TRITC/Rodamina; sorgente esterna di eccitazione del tipo agli alogenuri metallici con potenza 120W, nessuna necessità di centratura e durata di circa 1500 ore. Asse luce trasmessa con shutter e condensatore motorizzato. Inserto di tipo galvanometrico oppure piezoelettrico per Z stack imaging veloci. Revolver portaobiettivi motorizzato con obiettivi planapocromatici 20X a secco, 40X e 60X/63X immersione ad olio. Tavolo antivibrante per microscopio e testa di scansione confocale; tavolo di supporto per PC. 2. Sistema di scansione e rivelazione spettrale confocale con laser Argon (458nm, 488nm, 514nm), laser 561nm e laser 633nm.; regolazione della potenza individuale delle linee laser di eccitazione tramite filtro opto acustico. Sistema di scansione convenzionale (FOV Scanner) con velocità di almeno 2 fps a 512x512 pixels, diametro del campo visivo di almeno 18 mm., risoluzione almeno di 4096x4096 pixels per singolo frame, separazione spettrale, fattore zoom da 1 ad almeno 20X e definizione di regioni di interesse (ROI) multiple. Sistema di separazione spettrale dei segnali in emissione nell intervallo nm con risoluzione migliore/uguale a 6nm lungo tale intervallo. Sistema di rivelazione del segnale con almeno 3 fotomoltiplicatori indipendenti, di cui almeno uno di tipo spettrale (senza l uso di filtri di selezione). Un fotomoltiplicatore per imaging in luce trasmessa. 3. Computer ad alte prestazioni con monitor LCD almeno 30. Software di controllo e di imaging confocale in grado di gestire tutte le funzioni motorizzate del sistema, la separazione spettrale dei segnali, la visualizzazione in 3D e di effettuare esperimenti multidimensionali e di colocalizzazione. 4. Garanzia di tipo full risk compresiva dei laser di 12 mesi 6

7 Allegato 2 Elenco delle caratteristiche tecniche migliorative e dei relativi punteggi 1. Velocità del sistema di scansione convenzionale (FOV Scanner) a 512x512 pixels con separazione spettrale, rotazione degli assi di scansione, fattore zoom da 1 ad almeno 20X e definizione di ROI multiple: Superiore a 2 e fino a 5 fps (frames per second) = 5 punti Superiore a 5 fps (frames per second) = 10 punti 2. Campo di scansione (FOV) migliore di 18 mm sul piano ottico intermedio: Superiore a 18 e fino a 20 mm = 5 punti Superiore a 20 mm = 10 punti 3. Risoluzione massima di scansione migliore di 4096x4096 pixels per singolo frame: Superiore a 4096x4096 e fino a 6144x6144 pixels per singolo frame = 5 punti Superiore a 6144x6144 pixels per singolo frame = 10 punti 4. Dispositivo per la modulazione delle lunghezze d onda in eccitazione ed emissione in grado di generare dicroici con ampiezza inferiore a 3nm, regolabili in continuo nella loro posizione lungo l intervallo nm e di far passare in modo simultaneo 5 linee laser: Si = 20 punti 5. Fotomoltiplicatori di tipo spettrale (no filtri di selezione) con tecnologia GaAsP capaci di operare in modalità single photon counting: Uno = 5 punti Due = 10 punti 6. Possibilità di upgrade del microscopio confocale con microscopia a super risoluzione per un uso congiunto delle tecnologie Si = 3 punti 7. Possibilità di upgrade del microscopio confocale con microscopia a foglietto di luce per un uso congiunto delle tecnologie Si = 2 punti Punteggio massimo per le caratteristiche tecniche migliorative = 65 punti 7