L anno duemiladodici il giorno del mese di in Iglesias, presso la Sede operativa dell IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano TRA PREMESSO

Transcript

1 SERVIZIO DI CARICO, TRASPORTO E SMALTIMENTO DI RIFIUTI PERICOLOSI E NON PERICOLOSI DERIVANTI DALL ATTIVITA DI DEMOLIZIONE DEI FABBRICATI PRESENTI NELL AREA DELL EX STABILIMENTO DELLA SEAMAG DI SANT ANTIOCO CIG CUP G17H L anno duemiladodici il giorno del mese di in Iglesias, presso la Sede operativa dell IGEA S.p.A. in Località Campo Pisano TRA l IGEA S.p.A. con sede in Iglesias, località Campo Pisano, P. IVA C.F. e N iscrizione del Registro Imprese di Cagliari , di seguito chiamata Stazione Appaltante E La Società, con sede in, Via, C.F./ P.IVA, di seguito chiamata Società, rappresentata, in qualità di PREMESSO a) CHE con Determinazione n. del l Amministratore Unico dell IGEA Spa ha autorizzato l ufficio preposto all'espletamento di una gara mediante procedura aperta ai sensi dell Art. 54 e 55, del D.Lgs. 163/2006, per l'individuazione di una Ditta a cui affidare il Servizio di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti nell area dell ex stabilimento della SEAMAG di Sant Antioco ; b) CHE l Impresa è risultata aggiudicataria della procedura di cui sopra e, per l effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi ad eseguire la fornitura, oggetto del presente contratto, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti; c) CHE l Impresa dichiara che quanto risulta dal presente Contratto, dal Disciplinare di gara e dal Capitolato Tecnico e d Oneri e dagli allegati, definisce in modo adeguato e completo l oggetto delle prestazioni da eseguire e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione tecnica ed economica delle stesse e per la formulazione dell offerta; d) CHE l Impresa ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Contratto che, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale; e) CHE l Impresa, ai sensi dell art. 113 del D. Lgs. n. 163/2006, ha presentato la cauzione definitiva mediante della - n. stipulata in data, dell importo di Euro ; f) CHE l Impresa, cosi come prevvisto all art. 20 del Capitolato Tenico, ha presentato la polizza di assicurazione n. della Compagnia per la Responsabilità Civile verso Terzi (RCT) per un massimile unico minimo per sinistro pari ad Euro ,00 per ogni Pag.1

2 sinistro, ogni persona, ogni cosa e per la Responsabilità Civile verso Prestatori di Lavoro stabilita in Euro ,00 per ogni sinistro e ogni persona per danni provocati a cose e/o persone da atti eseguiti o ordinati da dipendenti dell Appaltatore o comunque in dipendenza diretta o indiretta dall esecuzione del servizio. SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: ART. 1 (Valore delle premesse e degli allegati) 1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del Contratto. 2. L esecuzione del servizio è regolata: dalle clausole del presente contratto; dalle clausole del Capitolato Tecnico; dalle clausole del Disciplinare di gara; dal D.Lgs 163/2006; dal D.P.R. 207/2010; dal D.lgs. 152/2006; dal D.Lgs. 81/08; dall Offerta Economica; dal Piano di Rimozione dei Rifiuti; dal D.V.R.; e, per quanto non previsto: dalle norme del codice civile e dalle altre disposizioni normative regolanti la materia. 3. Ogni modifica delle condizioni e dei termini del presente contratto richiede la forma scritta a pena di nullità. ART. 2 (Oggetto, ammontare e termini di esecuzione del servizio) 1. L IGEA, con le modalità riportate nella presente convenzione, affida alla Società, che accetta, l incarico per il Servizio di carico, trasporto e conferimento in discarica autorizzata dei rifiuti pericolosi e non pericolosi presenti nell area dell ex stabilimento della SEAMAG di Sant Antioco. 2. L importo complessivo presunto del Servizio, da riconoscersi a misura, ammonta a Euro ,24 oltre IVA di legge, di cui Euro ,00 per l esecuzione dei servizi e Euro 9.964,12 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. 3. Si precisa che detto importo è puramente indicativo è pertanto esso potrà variare, in aumento o in diminuzione, nel corso dell appalto, senza che l aggiudicatario abbia nulla a pretendere. 4. Il tempo utile per l'esecuzione del servizio è fissato in 90 giorni, a decorrere dalla data del verbale di consegna del servizio, redatto in contraddittorio tra le parti. ART. 3 (Oneri compensati nelle lavorazioni) 1. I prezzi contrattualmente definiti sono accettati dall' Aggiudicatario nella più completa ed approfondita conoscenza delle quantità e del tipo di servizi da svolgere rinunciando a qualunque altra pretesa di carattere economico che Pag.2

3 dovesse derivare da errata valutazione o mancata conoscenza dei fatti di natura tecnica, realizzativa o normativa legati all'esecuzione dei servizi. 2. I prezzi indicati nell offerta comprendono e compensano tutte le lavorazioni, i mezzi e la mano d'opera necessari alla completa esecuzione delle attività richieste nella piena osservanza della normativa vigente. 3. I prezzi includono, inoltre, le spese per i macchinari di qualsiasi tipo (e relativi operatori), le opere provvisorie, le assicurazioni ed imposte, l'allestimento del cantiere, le spese generali, l'utile dell' Aggiudicatario e quant altro necessario per la completa esecuzione delle attività medesime. Art. 4 (Direzione del Servizio) 1. La Direzione del servizio per conto dell IGEA Spa è affidata al. 2. La sorveglianza esercitata dalla Direzione del servizio non solleva in alcun caso l Impresa dall integrale responsabilità ex art e seguenti del Codice Civile in ordine alle difformità e ai vizi dei lavori eseguiti. Art. 5 (Direzione tecnica di cantiere per conto dell impresa) 1. Prima dell inizio dei lavori l'impresa comunicherà all IGEA il nome del Direttore tecnico del cantiere, al quale competerà ogni responsabilità in ordine all'andamento del cantiere stesso e l'obbligo di seguire lo svolgimento delle attività per assicurarne l'esecuzione in conformità dei patti contrattuali e nel pieno rispetto di tutte le norme vigenti, o emanate nel corso dei lavori, con particolare riguardo a quelle infortunistiche e a quelle contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. Art. 6 (Personale dell Aggiudicatario) 1. Il personale dell Aggiudicatario dovrà essere, per numero e qualità, adeguato all'importanza del servizio da eseguire e ai termini di consegna stabiliti o concordati con la Direzione del Servizio. Dovrà pertanto essere formato e informato in materia di approntamento di presidi di prevenzione e protezione e in materia di salute e igiene del lavoro. 2 L' Aggiudicatario dovrà inoltre osservare le norme e le prescrizioni delle leggi e dei regolamenti vigenti sull'assunzione, tutela, protezione ed assistenza dei lavoratori impegnati sul cantiere. 3. Prima della consegna dei lavori, l Aggiudicatario dovrà comunicare al IGEA l elenco di tutti i lavoratori che saranno impegnanti in cantiere e gli estremi delle denunce degli stessi effettuate all INPS, all INAIL e alle Casse edili; ai medesimi lavoratori è fatto obbligo, in fase operativa, di avere con se apposito cartellino di riconoscimento. 4. Tutti i dipendenti dell' Aggiudicatario sono tenuti ad osservare: i regolamenti in vigore in cantiere; le norme antinfortunistiche proprie del lavoro in esecuzione e quelle particolari vigenti in cantiere; le norme contenute nel D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. 5. Tutti i dipendenti e/o collaboratori dell' Aggiudicatario devono essere formati e addestrati alle mansioni da svolgere con riferimento alle attrezzature ed alle macchine di cui sono operatori, a cura ed onere dell' Aggiudicatario medesimo. Pag.3

4 6. L'inosservanza delle predette condizioni costituisce per l' Aggiudicatario responsabilità, sotto il profilo penale e civile, dei danni che per tale effetto dovessero derivare al personale, a terzi, alle opere. Art. 7 (Disciplina del Cantiere) 1. Il Direttore tecnico dell'impresa deve mantenere la disciplina nel cantiere; egli è obbligato ad osservare e a far osservare ad ogni lavoratore presente in cantiere, in ottemperanza alle prescrizioni contrattuali, gli ordini ricevuti dalla Direzione Lavori. È tenuto ad allontanare dal cantiere coloro che risultassero incapaci o che si rendessero colpevoli di insubordinazione o disonestà. È inoltre tenuto a vietare l'ingresso alle persone non addette alle lavorazioni e non autorizzate dalla Direzione Lavori. 2. L'Aggiudicatario è in ogni caso responsabile dei danni cagionati dalla inosservanza e trasgressione delle prescrizioni tecniche e delle norme di vigilanza e di sicurezza disposte dalle leggi e dai regolamenti in vigore. Art. 8 (Norme di sicurezza) 1. Il servizio di cui al presente appalto devono svolgersi nel pieno rispetto della vigente normativa in materia di prevenzione infortuni ed igiene del lavoro. 2. Con l'accettazione dei lavori l' Aggiudicatario dichiara di avere la possibilità ed i mezzi necessari per procedere all'esecuzione degli stessi secondo le norme di sicurezza anche ai sensi del D.Lgs n. 81 del 09 aprile 2008, come aggiornato ed integrato con il D. Lgs n. 106 del 03 agosto Il pagamento delle competenze sarà corrisposto in un'unica soluzione, dopo il regolare espletamento delle prestazioni affidate. ART. 9 (Penali ) 1. L'ultimazione del servizio, deve essere comunicata per iscritto dall'aggiudicatario al Direttore del Servizio, il quale procederà subito alle necessarie verifiche. 2. L'aggiudicatario non ha diritto allo scioglimento del contratto né ad alcuna indennità qualora il servizio, per qualsiasi causa non imputabile alla Stazione appaltante, non venga ultimato nel termine contrattuale e qualunque sia il maggior tempo impiegato. 3. In caso di inadempimento contrattuale, l Amministrazione sarà legittimata ad applicare, a proprio insindacabile giudizio, le seguenti penali: a) in caso di mancato rispetto del termine indicato per l ultimazione del servizio di cui all art. 6, verrà applicata una penale pecuniara di Euro 250,00; b) in caso di inadempimenti diversi da quelli di cui al precedente puntio), l IGEA si riserva la facoltà di applicare penali di importo variabile da un minimo di Euro 250,00 ad un massimo di Euro 5.000,00 in ragione della gravità dell inadempimento. 4. Per l applicazione delle penali di cui ai commi precedenti, si procederà, innanzitutto, alla contestazione all impresa del relativo inadempimento contrattuale da parte del Responsabile del Procedimento, anche a mezzo fax, rivolgendosi alla sede legale o al domicilio eletto da quest ultimo. Pag.4

5 5. Entro il limite di tre giorni successivi alla data di detta comunicazione, l impresa potrà presentare eventuali osservazioni; decorso il suddetto termine l IGEA, nel caso non abbia ricevuto alcuna giustificazione oppure anche nel caso le avesse ricevute e non le ritenesse fondate procederà discrezionalmente all applicazione delle penali e, in ogni caso, all adozione di ogni determinazione ritenuta opportuna. 6. Le penali si applicano mediante ritenuta sul primo pagamento utile al verificarsi della contestazione e/o mediante prelievo dalla cauzione definitiva che dovrà essere successivamente integrata con le somme eventualmente prelevate, entro 10 (dieci) giorni dalla notifica dell Amministrazione, pena la risoluzione del contratto trascorsi 15 (quindici) giorni dalla messa in mora senza esito. 7. E ammessa, su motivata richiesta dell Aggiudicatario, la totale o parziale disapplicazione della penale, quando si riconosca che il ritardo non è imputabile all Impresa. 8. Sull istanza di disapplicazione della penale decide la Stazione appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore del servizio. Art. 10 (Sospensioni, riprese e proroghe dei lavori) 1. Qualora cause di forza maggiore, condizioni climatiche, perizie di variante o altre circostanze non imputabili all Aggiudicatario impediscano in via temporanea la prosecuzione dei lavori, il Direttore del Servizio può ordinarne la sospensione redigendo apposito verbale indicandone i motivi. 2. I termini di consegna si intendono prorogati di tanti giorni quanti sono quelli della sospensione. L' Aggiudicatario è comunque tenuto a provvedere alla custodia del cantiere, dei materiali, dei mezzi e delle attrezzature. 3. La ripresa dei lavori viene effettuata dal Direttore del Servizio, redigendo opportuno verbale in contraddittorio con l' Aggiudicatario (il quale può apporre le proprie riserve), non appena sono cessate le cause della sospensione, nel quale è indicato il nuovo termine contrattuale. 4. Nel caso in cui i lavori debbano essere definitivamente sospesi per cause di forza maggiore o per cause dipendenti direttamente o indirettamente dal Committente, l' Aggiudicatario ha diritto, dopo la notifica da parte del Committente della definitiva sospensione dei lavori: al pagamento, nei termini contrattuali, dell'importo delle attività eseguite fino alla data di sospensione dei lavori; al rimborso delle eventuali spese vive di cantiere sostenute durante il periodo di sospensione. 5. Fuori dei casi previsti sopra, il Responsabile del Procedimento, per ragioni di pubblico interesse o particolari necessità, potrà ordinare la sospensione per un periodo di tempo che, in una sola volta o nel complesso, se a più riprese, non superi un quarto della durata complessiva prevista per l esecuzione dei lavori stessi. 6. Nel caso che la sospensione avesse durata più lunga, l Aggiudicatario potrà richiedere lo scioglimento del contratto senza indennità. Se la Stazione Appaltante si oppone allo scioglimento, l Aggiudicatario ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. Pag.5

6 7. In ogni caso e salvo che la sospensione non sia dovuta a cause attribuibili all Aggiudicatario, la sua durata non è calcolata nel tempo fissato dal contratto per l esecuzione dei lavori. 8. L Aggiudicatario, qualora per cause ad esso non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nei termini fissati può chiedere, con domanda motivata, proroghe che, se riconosciute giustificate, sono concesse purché la domanda pervenga prima della scadenza del termine anzidetto. Sull istanza di proroga decide la Stazione Appaltante su proposta del Responsabile del Procedimento, sentito il Direttore dei lavori. 9. Ove comunque possa darsi luogo a richiesta di proroga da parte dell Aggiudicatario, la richiesta medesima deve contenere le motivazioni specifiche, il tempo residuo contrattuale e l importo residuo convenzionale dei lavori ancora da eseguire valutato alla data della domanda. 10. In caso di inosservanza di norme in materia di sicurezza o in caso di pericolo imminente per i lavoratori, il Committente potrà ordinare la sospensione dei lavori, disponendone la ripresa solo quando sia di nuovo assicurato il rispetto della normativa vigente e siano ripristinate le condi-zioni di sicurezza e igiene del lavoro. 11. Per sospensioni dovute a pericolo grave ed imminente, il Committente non riconoscerà alcun compenso o indennizzo all Aggiudicatario; la durata delle eventuali sospensioni dovute ad inosservanza da parte dell Aggiudicatario delle norme in materia di sicurezza, non comporterà uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori previsti dal contratto. ART. 11 (Obblighi Della Società Relativi Alla Tracciabilità Dei Flussi Finanziari) 1. Ai fini di quanto previsto dalla legge 136 del 2010, il Contraente, nella sua qualità di Stazione Appaltante, comunica che il CIG (codice identificativo di gara) è: 2. La Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136 del 2010 al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. ART. 12 (Clausola Risolutiva Espressa In Caso Di Mancato Assolvimento Degli Obblighi In Materia Di Tracciabilità Dei Flussi Finanziari) 1. Qualora la Società non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136 del 2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sen-si dell art c.c. e dell art. 3, comma 8, della legge n. 136 del ART. 13 (Fatturazione e Modalità Di Pagamento) 1. All Aggiudicatario non è dovuta alcuna anticipazione. Per l espletamento del servizio oggetto dell appalto, l IGEA corrisponderà all appaltatore il prezzo risultante dall aggiudicazione secondo le quantità effettivamente svolte e quindi computato a misura. 2. Il pagamento del corrispettivo, previo controllo contabile e verifica della regolare esecuzione del servizio, avverrà solo a seguito della presentazione della relativa fattura. Quest ultima dovrà essere emessa a partire dal mese successivo a quello in cui è stata eseguita la prestazione e riguardare esclusivamente le quantità di rifiuti effettivamente trasportate e/o smaltite in impianto autorizzato. Alla stessa Pag.6

7 dovranno essere allegati i seguenti documenti: a) relazione tecnica sul servizio prestato; b) liste degli operai e dei mezzi adoperati per lo svolgimento del servizio; c) copie dei formulari di identificazione dei rifiuti; d) certificazione attestante l avvenuto conferimento dei rifiuti raccolti in discarica o centro di stoccaggio autorizzato; e) copia autenticata del registro di carico e scarico dei rifiuti raccolti e trasportati in discarica o centro di stoccaggio autorizzato; f) idonea documentazione fotografica situazione ante e post intervento. Le fatture che dovessero pervenire prive della documentazione di cui sopra non verranno liquidate. 3. La liquidazione dei corrispettivi avverrà previa verifica di regolarità contributiva mediante acquisizione del DURC (Documento di regolarità contributiva) in corso di validità, ai sensi di quanto previsto dal D.M. 24/10/ In caso di subappalto, la liquidazione dei corrispettivi avverrà esclusivamente nei confronti dell aggiudicatario della fornitura. Fatto salvo quanto previsto dal successivo art. 24, in caso di subappalto è fatto obbligo alla ditta appaltatrice di trasmettere, entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nei confronti dei subappaltatori, copie delle fatture quietanzate relative ai pagamenti corrisposti, con indicazione delle eventuali ritenute di garanzia effettuate. 5. La Ditta aggiudicataria emetterà apposita fattura con l indicazione e i riferimenti delle attività realizzate. 6. Il pagamento del corrispettivo sarà effettuato mediante bonifico bancario nel conto corrente dedicato IT presso la, Via che l Aggiudicatario ha comunicato alla Stazione Appaltante. La persona autorizzata ad operare sul conto suddetto è il sig., C.F.:. Il suddetto pagamento avverrà a 60 giorni dalla data della fattura. Nel caso di invio della documentazione di cui sopra incompleta o inesatta, i termini di pagamento decorreranno dalla data di ricevimento della documentazione regolare. ART. 14 (Svincolo della cauzione) 1. Alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione si procede, ai sensi della normativa vigente e sotto le riserve previste dall'articolo 1669 del Codice Civile, allo svincolo della cauzione prestata dall' Aggiudicatario a garanzia del mancato o inesatto adempimento delle obbligazioni dedotte in contratto. ART. 15 (Invariabilità Dei Prezzi) 1. I prezzi unitari di base, con i quali saranno pagati gli interventi, si intendono comprensivi, di quanto necessario per l esecuzione delle attività inerenti il presente appalto. Esso comprende tutti gli oneri generali e particolari previsti dal presente contratto; si intendono accettati dall Aggiudicatario in base a calcoli di sua convenienza e a tutto suo rischio e quindi sono fissi ed invariabili ed indipendenti da qualsiasi eventualità. Pag.7

8 ART. 16 (Risoluzione del contratto) 1. Il recesso dal contratto o la sua risoluzione per reati accertati, per gravi inadempimenti, grave irregolarità o grave ritardo sono disciplinati dagli artt. 134, 135 e 136 del D.Lgs. 163/ I relativi provvedimenti ed obblighi in caso di risoluzione del contratto sono disciplinati dagli artt. 138 e 139 del D.Lgs. 163/06. ART. 17 (Cessione del Contratto e Incedibilità del Credito) 1. E fatto divieto all Impresa di cedere il contratto in tutto o in parte ad altri. Le cessioni ovvero qualsiasi atto volto a dissimularle fanno sorgere nell IGEA Spa il diritto a risolvere il contratto, secondo le disposizioni dell art. 15, cui consegue l incameramento della cauzione definitiva a titolo di risarcimento del danno, fatti salvi gli ulteriori e maggiori danni che l Amministrazione avesse a subire. 3. Ai fini della cessione dei crediti derivanti dalle prestazioni oggetto del presente capitolato, si applicano le disposizioni di cui all art. 117 del D.Lgs. n. 163/2006. ART. 18 (Controversie) 1. Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto e nel capitolato speciale d appalto, che costituisce parte integrante e sostanziale del contratto, si rinvia alla vigente normativa in materia. 2. Per ogni controversia inerente all interpretazione e/o esecuzione del contratto e del capitolato speciale d appalto, è competente il Tribunale di Cagliari. ART. 19 (Soluzioni Delle Controversie - Foro Competente) 1. Eventuali controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall esecuzione del Contratto possono essere risolte dalle Parti mediante il ricorso alla transazione, ai sensi dell art. 239 del Codice. Il Presidente dell IGEA Spa è il soggetto preposto a valutare o a formulare proposta di transazione, sentito il Responsabile Unico del Procedimento. Qualora, nel corso della esecuzione del presente Contratto, si verifichino i presupposti di cui all art. 240 del Codice, verrà adottata la procedura per la definizione dell Accordo Bonario ivi prevista. 2. Per le controversie inerenti l interpretazione, esecuzione, validità efficacia e/o risoluzione del presente Contratto che non si siano potute risolvere con l accordo diretto delle Parti, è competente in via esclusiva il Foro di Cagliari. Art. 20 (Elezione Domicilio) 1. L IGEA Spa agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio in Località Campo Pisano IGLESIAS 1. L Aggiudicatario agli effetti del presente atto, dichiara di avere il proprio domicilio in Via Pag.8

9 Art. 21 (Spese) 1. Tutte le spese, imposte e tasse, inerenti e conseguenti al presente atto, con la sola esclusione dell I.V.A., sono e saranno ad esclusivo carico dell Aggiudicatario. ART. 22 (Trattamento dei dati Personali) 1. I dati personali conferiti ai fini della stipula del presente contratto sono raccolti e trattati le modalità e le finalità di cui al D.Lgs. n. 196/2003 e alla L. n. 241/90 e ss.mm.ii. Art. 23 (Efficacia) 1. Il presente contratto è impegnativo per le parti solo dopo l esecutività di legge del provvedimento di incarico. La sua efficacia terminerà con l espletamento di tutte le attività in esso comprese. 2. La sottoscrizione del presente contratto di incarico costituisce accettazione delle condizioni e delle modalità di espletamento dell incarico in esso contenute. Letto, confermato e sottoscritto dalle Parti. Iglesias / / IGEA Spa Ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 c.c., l Impresa riconosce e dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta, si confermano ed approvano specificamente tutte le clausole contenute. Pag.9