I TEMPI DI ESECUZIONE

Transcript

1 I TEMPI DI ESECUZIONE Allegato 15. Allegato 16. Allegato 17. Allegato 18. Allegato 19. Processo verbale di sospensione dei lavori Processo verbale di ripresa dei lavori Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori Certificato di ultimazione dei lavori Irrogazione di penale per il ritardo

2 Allegato 15 Descrizione: L allegato riporta il verbale di sospensione dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall art. 133 del D.P.R. 554/1999. (stazione appaltante). VERBALE DI SOSPENSIONE DEI LAVORI Lavori di Impresa Importo lavori Contratto in data.n.. di rep. registrato in data il * * * * L anno... il giorno... del mese di... in... il sottoscritto Ing... nella sua qualità di direttore dei lavori [o Responsabile unico del Procedimento nei casi previsti dall art. 133, c. 2, Reg] in oggetto, su incarico della stazione appaltante; Visto il verbale di consegna dei lavori in data... ; Considerato che, i lavori in oggetto non possono procedere temporaneamente, correttamente ed a regola d arte per le ragioni di seguito specificate: ORDINA all impresa appaltatrice... di sospendere i lavori in data odierna e dispone di riprendere gli stessi immediatamente dopo la cessazione delle cause sopra specificate. Si dà atto che alla data odierna sono stati inoltrati n... stati di avanzamento dei lavori tutti per un importo complessivo di lavori contabilizzati e liquidati pari a complessivi Euro.. Dopo l ultimo stato di avanzamento emesso, sono stati realizzati ulteriori lavori consistenti :

3 Al fine di evitare qualsiasi pregiudizio alle opere già eseguite ed a salvaguardia dell incolumità delle maestranze e di terzi, l impresa dovrà adottare i seguenti provvedimenti: Si prende atto che la consistenza delle maestranze e della forza lavoro impiegata al momento della sospensione è la seguente: ; e che i mezzi meccanici e di cantiere sono:.... Durante la sospensione dei lavori la forza lavoro e i macchinari dovranno essere contenuti nella misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. A tal fine si reputa sufficiente la permanenza della seguente forza lavoro: e dei seguenti mezzi meccanici: Con il presente verbale si dispone inoltre all appaltatore [e all assistente di cantiere] durante il periodo di sospensione dei lavori, di eseguire regolari visite al cantiere con frequenza non inferiore a giorni [max 90 gg] accertando le condizioni delle opere, la consistenza della mano d opera e dei macchinari eventualmente presenti e riferire al sottoscritto perché possa dare la necessaria disposizione al fine di evitare danni alle opere già eseguite e facilitare la ripresa dei lavori. Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, 3 c, DPR 554/99) Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti. Data... L IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI... Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...

4 Allegato 16 Descrizione: L allegato riporta il verbale di ripresa dei lavori, redatto dal Direttore dei Lavori nei casi previsti dall art. 133 del D.P.R. 554/1999. (stazione appaltante) VERBALE DI RIPRESA DEI LAVORI Lavori di Impresa Importo lavori Contratto in data.n.. di rep. registrato in data il * * * * L anno... il giorno... del mese di... in... il sottoscritto Ing... nella sua qualità di direttore dei lavori [o Responsabile unico del Procedimento nei casi previsti dall art. 133, c. 2 D.P.R. 554/1999] in oggetto, su incarico della stazione appaltante; Visto il verbale di consegna dei lavori in data... ; Visto il verbale di sospensione dei lavori in data...; Considerato che sono venute a cessare le cause di sospensione dei lavori indicate nel verbale sopra richiamate; Considerato altresì che non sussistono motivi ostativi alla ripresa, a regola d arte, dei lavori in oggetto: ORDINA all impresa appaltatrice... l immediata ripresa dei lavori con decorrenza dalla data odierna. Considerato che i lavori sono stati sospesi per giorni... il nuovo termine ultimo per completare i lavori previsto dall art.... del Capitolato Speciale d Appalto viene a scadere il...; Un esemplare del presente verbale verrà inviato al Responsabile del Procedimento entro 5 giorni dalla data della sua redazione (ex art. 133, 3 c, DPR 554/99) Il presente verbale viene letto e firmato dagli intervenuti. Data.. L IMPRESA.. IL DIRETTORE DEI LAVORI Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...

5 Allegato 17 Descrizione: L allegato riporta l atto con il quale il Responsabile Unico del Procedimento concede la proroga del termine di ultimazione dei lavori richiesta dall appaltatore, nel rispetto dell articolo 26 del Capitolato Generale d appalto. All Impresa Appaltatrice Ditta Al Direttore dei Lavori Ing. lavori di impresa importo lavori contratto in data.n.. di rep. registrato in data il * * * * Il sottoscritto, in qualità di Responsabile del Procedimento, in riferimento alla richiesta di proroga espressa dall impresa appaltatrice dei lavori inoltrata in data... e pertanto in tempo utile ai sensi del Capitolato Generale d appalto (art. 26 D.M 145/2000); Considerato che nel corso dei lavori si sono verificati i seguenti eventi che non consentono l ultimazione dei lavori entro i termini contrattuali previsti dall art.. del Capitolato Speciale d Appalto: Preso atto che i fatti di cui sopra non sono riconducibili a fatto proprio dell appaltatore né a negligenza o colpa di quest ultimo; Visto il parere del Direttore dei Lavori espresso in data.; CONCEDE all impresa in indirizzo una proroga di... giorni per l ultimazione dei lavori in oggetto. Si dà atto del fatto che, tenendo conto delle sospensioni già riconosciute e della presente proroga il nuovo termine per l ultimazione dei lavori è il..;

6 La predetta proroga viene concessa a condizione che codesta impresa non possa accampare diritti o pretese di sorta che siano in contrasto con le condizioni di contratto. lì.. Ricevuto in data.. L APPALTATORE Responsabile del Procedimento...

7 Allegato 18 Descrizione: L allegato riporta il certificato di ultimazione dei lavori. (stazione appaltante).. CERTIFICATO DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI Lavori di Impresa Importo lavori Contratto in data.n.. di rep. registrato in data il * * * * L anno.... il giorno... del mese di...; Vista la formale comunicazione dell appaltatore di intervenuta ultimazione dei lavori in data... pervenuta con raccomandata n... il...; Il sottoscritto direttore dei lavori, visto l art. 172 del DPR n. 554/1999; Constatato che, come risulta dal relativo verbale, la consegna dei lavori sopraindicati ha avuto luogo il giorno... del mese di... dell anno... per cui i lavori dovevano essere ultimati il giorno...; Preso atto del periodo di proroga di... giorni riconosciuto con l atto di sottomissione relativo alla perizia di variante e suppletiva approvata con deliberazione di del.; Considerato che i lavori vennero sospesi dal. al. come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni ; Considerato che i lavori vennero ulteriormente sospesi dal. al come risulta dai relativi verbali e, quindi per un totale di giorni. ; Considerando che l amministrazione su richiesta dell appaltatore ha concesso, con atto prot. n. del. una proroga di..giorni posticipando l ultimazione dei lavori al...; Atteso che, sulla base delle sospensioni e delle proroghe sopra richiamate, il termine ultimo per ultimare i lavori risultava essere quello del Effettuati gli accertamenti in contraddittorio con l appaltatore e visto il giornale dei lavori: [eventuale Ai sensi dell art. 172, 2 comma, DPR 554/99 si assegna un termine di.. (max 60 gg), per il completamento delle seguenti lavorazioni di piccola entità ritenute del tutto marginali e non incidenti sull uso e sulla funzionalità dei lavori alle condizioni ivi specificate: (segue elenco lavori da compiersi)]

8 CERTIFICA che i lavori in oggetto sono stati ultimati il giorno... del mese di... dell anno... e quindi entro il tempo utile contrattuale. [oppure] e quindi con.. giorni oltre il termine contrattuale. L IMPRESA IL DIRETTORE DEI LAVORI... Visto: IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...

9 Allegato 19 Descrizione: L allegato riporta la comunicazione con cui il Responsabile del Procedimento procede alla irrogazione delle penali all impresa appaltatrice per il ritardo nella esecuzione dei lavori. (Stazione appaltante). Lavori di Impresa Importo lavori Contratto in data.n.. di rep. registrato in data il IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Premesso che - che a seguito dell espletamento della gara indetta con il, i lavori in oggetto sono stati aggiudicati alla ditta...,con sede a.., in via.,n.., con la quale è stato successivamente stipulato contratto in forma pubblica amministrativa, n., in data, registrato a, il, al n. - che, all art...del citato contratto, è prevista l applicazione di una penale di Euro. per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo rispetto al termine d ultimazione dei lavori; VISTA la relazione del Direttore dei Lavori, acquisita in data., da cui si evince incontestabilmente che il ritardo di giorni sullo stato di avanzamento dei lavori contrattualmente convenuto non è in alcun modo giustificabile da discriminanti quali stato di necessità, caso fortuito o forza maggiore e che, pertanto, ricorrono i presupposti per l applicazione della penale prevista dal contratto; dichiara 1) di applicare, ai sensi degli articoli 8 e 117 del regolamento generale della legge quadro sui lavori pubblici (D.P.R. 554/1999), la penale di Euro.. (pari ad Euro.. al dì, moltiplicati per giorni di ritardo), alla ditta...; 2) di comunicare copia del presente provvedimento alla ditta, richiedendo il versamento di quanto dovuto entro. giorni dal ricevimento della comunicazione ed al Direttore dei Lavori per doverosa conoscenza. Data IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO...