POMEZIA SERVIZI SPA. SOCIO UNICO COMUNE DI POMEZIA Via del Mare, POMEZIA Cap.Soc ,00 Reg. Imprese di ROMA N.

Transcript

1 POMEZIA SERVIZI SPA SOCIO UNICO COMUNE DI POMEZIA Via del Mare, POMEZIA Cap.Soc ,00 Reg. Imprese di ROMA N. REA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DELLA SESTA FARMACIA COMUNALE DI POMEZIACON PROGETTAZIONE, FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI SU MISURA, STRUMENTI, IMPIANTI ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO ART. 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA ART. 3 - IMPORTO DELLA FORNITURA ART. 4 MODALITA DI PAGAMENTO ART. 5 - REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI DEGLI ARREDI, STRUMENTI E COMPLEMENTI ART. 6 - REFERENTI ART. 7 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA ART. 8 MODALITA DI CONSEGNA ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE ART COLLAUDO ART. 11 OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI ART GARANZIE ART CAUZIONE DEFINITIVA ART PENALITA ART RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO ART CESSIONE DEL CONTRATTO ART STIPULAZIONE CONTRATTO ART TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI ART CONTROVERSIE ART. 20 RINVIO ART TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la progettazione, la fornitura e posa in opera (trasporto, montaggio, installazione, allacciamenti agli impianti idrosanitario, elettrico e di scarico) di arredi su misura, strumenti e impianti necessari per l allestimento di una farmacia comunale, nonché indispensabili all ottenimento dell autorizzazione all apertura ed esercizio della stessa da parte dell ASL. Nell esecuzione della fornitura in appalto, il fornitore dovrà rispettare quanto previsto nel presente Capitolato Speciale d Appalto. ART. 2 DESCRIZIONE E TIPOLOGIA DELLA FORNITURA I locali oggetto della fornitura sono siti in Pomezia Via del Mare, 34/A piano terreno. Si precisa che la Farmacia non disporrà di altri locali oltre a quelli indicati in planimetria.

2 Perciò, non esiste una cantina od un magazzino separato per il deposito delle merci e dei prodotti farmaceutici. Alla Ditta aggiudicataria si richiedono: 1. La predisposizione di un progetto, che dovrà essere redatto tenendo conto della volontà espressa dalla Società la quale ritiene che la sesta Farmacia Comunale di Pomezia debba essere costruita sulla base del modello di farmacia evoluta in grado di offrire all utenza: a) il tradizionale servizio di distribuzione farmaci (etici e non) b) il servizio di vendita prodotti extrafarmaco (igiene, cosmesi, altro), c) servizi di alta qualificazione quali prenotazione esami e visite (punto CUP); d) trattamenti in loco (box prove per glicemia pressione etc..) 2. La fornitura e posa in opera dei vari arredi ed attrezzature, e quant altro previsto nel progetto tecnico proposto, tenendo conto che nel locale, nel rispetto dell allegata planimetria, dovranno essere previsti: Zona A - (zona di vendita ed aperta al pubblico) A.1 Zona punto vendita (farmaci e parafarmaci) A.2 n.1 punto CUP (Centro Unico Prenotazioni) facilmente accessibile ai portatori di handicap, per lo svolgimento di prenotazioni A.3 Zona esposizione cosmesi A.4 Pareti attrezzate, pareti divisorie, scaffalature ed espositori A.5 Zona espositiva centrale; A.6 Vetrina espositiva; A.7 Box prove. Zona B - (back office e magazzino) B.1 laboratorio galenico in Back Office fornito di punto acqua accessibile, prese per la corrente elettrica, raccoglitore per rifiuti e dotato di cappa aspirante. B.2 Ingresso merci B.3 Cassettiera per deposito farmaci (specialità medicinali) B.4 Zona smistamento ordini (aderente all ingresso merci) B.5 Zona scorte B.6 Zona ufficio B.7 Zona Magazzino Il tutto sulla base della planimetria di Lay-out allegata al bando e tenendo in considerazione gli impianti e i punti luce esistenti in pianta. Le ditte potranno proporre soluzioni alternative, fermo restando che qualsiasi modifica ad impianti e ai punti luce proposti rimarranno ad esclusivo onere e carico della Ditta aggiudicataria. Resta in piena esclusiva responsabilità delle Ditte concorrenti la puntuale corrispondenza tra l offerta e le forniture, il montaggio e tutto quanto occorrente per consegnare la farmacia perfettamente organizzata, attrezzata e funzionante, in conformità alle leggi igienico-sanitarie e ad ogni altra norma che disciplina l attività di farmacia, mirata all ottenimento dell autorizzazione all apertura ed esercizio della stessa da parte dell ASL Le ditte concorrenti restano libere di proporre soluzioni sul piano distributivo, funzionale e decorativo. Le soluzioni proposte, dovranno comunque rispettare le dotazioni minime richieste ed evidenziate nel layout allegato al capitolato, nonché le dimensioni massime possibili di ingombro e gli spazi di libera circolazione fra gli arredi, gli accessi, i muri, i pilastri e tenere in considerazione gli impianti e i loro comandi (interruttori, rilevatori, ecc.) presenti sulle pareti e sul pavimento. L arredo dovrà inoltre inserirsi ed adattarsi perfettamente agli spazi disponibili della Farmacia quanto a dimensioni, proporzioni, funzionalità e resa estetica ( ad esempio, tramite pezzi speciali o su misura).

3 Non verrà riconosciuto alcun compenso nè maggiorazione dei costi indicati in offerta in caso di eventuali modifiche al progetto che si rendessero necessarie per l ottenimento delle autorizzazioni richieste da parte dell ASL. ART.3 IMPORTO DELLA FORNITURA Il valore dell appalto corrispondente al valore complessivo del contratto è quello risultante dall aggiudicazione. Con tale corrispettivo si intendono interamente compensati all impresa aggiudicataria tutti gli oneri, espressi e non dal bando e dal capitolato, inerenti e conseguenti alla fornitura e riferiti all appalto, ivi inclusi oneri per la sicurezza dei lavoratori della società appaltatrice, oneri per la predisposizione, ove necessario, dell eventuale P.O.S. (Piano Operativo della Sicurezza). Non sono previsti oneri per la realizzazione del DUVRI (questi ultimi sono dunque pari a 0,00) non essendosi rilevati rischi da interferenza. L amministrazione ha la facoltà di apportare un aumento o una diminuzione della fornitura entro i limiti di legge. ART. 4 MODALITA DI PAGAMENTO L acquisto in oggetto è finanziato mediante leasing stipulato con primario istituto di leasing, pertanto, il corrispettivo della fornitura dovuto dall Ente Appaltante sarà corrisposto dall Istituto di Credito, entro 60 gg. dalla data di emissione della fattura che dovrà essere emessa a collaudo avvenuto. Nel caso in cui l istituto di credito non dovesse procedere al pagamento il fornitore avrà le stesse garanzie che può vantare nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni ivi compresa l applicazione di interessi di mora nella misura dovuta per legge. Gli eventuali costi ed oneri derivanti dal finanziamento in leasing saranno posti interamente a carico dell Amministrazione. ART. 5 - REQUISITI TECNICI INDISPENSABILI DEGLI ARREDI, STRUMENTI, IMPIANTI E COMPLEMENTI La Farmacia Comunale rappresenta per la Società Appaltante una delle opere più importanti previste per il biennio Pertanto è volontà dell Amministrazione puntare per il suo allestimento ad arredi funzionali, di qualità e piacevole aspetto, che garantiscano la loro durata nel tempo. Gli arredi, i complementi di arredo, gli strumenti e gli impianti oggetto del presente appalto devono pertanto essere di primaria qualità commerciale e di appropriata tecnologia. Devono possedere caratteristiche di accessibilità, praticità d uso, facilità di pulizia e manutenzione. Inoltre dovranno essere resistenti ad abrasioni e urti e privi di spigoli o appendici particolarmente esposte che possano provocare traumi all utenza e agli operatori nonché di piacevole aspetto al fine di realizzare ambienti confortevoli ed accoglienti;. Tutti i componenti offerti, devono essere costruiti in conformità a tutte le norme in vigore in materia di arredamenti nonché alle norme di sicurezza per quanto attiene l infortunistica, l atossicità e la prevenzione incendi. In particolare la Ditta aggiudicataria deve essere in regola con le seguenti norme: D.Lgs. 9/04/2008, n Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro; Decreto Ministero dell Interno 26 giugno 1984 Classificazione di reazione al fuoco ed omologazione dei materiali ai fini della prevenzione incendi e successive modifiche; Norme tecniche UNI, con particolare riferimento ai requisiti di stabilità resistenza meccanica riflessione e prestazioni per quanto riguarda il comportamento delle superfici all azione di prodotti vari e la determinazione delle superfici atte a non trattenere lo sporco; Specifiche prescrizioni di marcatura CE. Pertanto: Tutti i materiali impiegati dovranno essere di Classe 1 o Classe 0

4 Gli imbottiti dovranno avere classe 1IM di reazione al fuoco, mentre gli altri articoli dovranno avere una classe di reazione al fuoco massima di 2IM; Tutti gli spigoli dovranno essere idoneamente arrotondati in particolar modo: tavoli, box, banconi e scrivanie. Tutti gli eventuali bordi metallici, ivi compresi quelli dei ripiani di armadi e scaffali, dovranno essere ripiegati in maniera da non presentare superfici taglienti né esterne né interne; Eventuali profilati metallici dovranno essere terminalmente chiusi con idonei tappi e non presentare alcuna sbavatura; Tutti i piani di tavoli, banconi e scrivanie dovranno essere in materiale antigraffio ed antiriflesso; Le vernici utilizzate per tutti i materiali impiegati e per tutti i componenti di arredo dovranno essere di tipo atossico;; I materiali lignei dovranno, inoltre, essere trattati con vernici ignifughe Sono vietati tutti i materiali suscettibili di emettere o cedere sostanze nocive sotto forma di gas, fibre o polveri. Nel caso di impiego di formaldeide dovrà essere rispettata la classe E1 per quanto riguarda le emissioni della stessa; Tutti gli arredi dovranno essere conformi alla normativa che regola la presenza di CFC (clorofluoro- carburi) - Regolamento CE 1005 del ; Tutti gli articoli devono essere conformi alle norme vigenti in materia e rispondere alle vigenti normative nazionali e CE in materia di sicurezza, sanità, prevenzione incendio ed a quelle per la tutela e la sicurezza delle persone. La Ditta aggiudicataria è tenuta ad apportare tutte le modifiche di lieve entità di struttura, qualità dei materiali e dimensioni che, a giudizio insindacabile dell Ente appaltante, sono ritenute necessarie per garantire che gli arredi da fornire rispondono alle particolari esigenze che sono destinate a soddisfare. Dette modifiche non possono dare motivo al fornitore di avanzare pretese di variazione, di compensi o indennizzi di qualsiasi natura o specie. Tutti gli arredi forniti devono corrispondere esattamente (forme, misure, pesi, lavorazione, spessori, qualità dei materiali impiegati, ed ogni altro minimo particolare) al progetto, alla proposta e ai campioni presentati, tenuto conto delle eventuali modifiche richieste. La scelta definitiva dei colori e della finitura degli arredi verrà operata dall Amministrazione appaltante ad aggiudicazione avvenuta, in fase di ordinazione sulla base della mazzetta colori e finiture di tutti i componenti della fornitura presentata in sede di gara. Indipendentemente dal colore o finitura prescelti, il corrispettivo di appalto non subirà variazioni. Le eventuali opere murarie saranno tutte a carico della Ditta aggiudicataria, comprese le eventuali demolizioni per l adattamento dei locali, le schermature degli impianti idraulici ed elettrici, le opere di rifinitura, in modo che tutta l opera sia completata in ogni sua parte. ART. 6 - REFERENTI A seguito dell aggiudicazione le parti si impegnano a comunicarsi reciprocamente i nominativi dei rispettivi soggetti incaricati in qualità di referenti durante l intero periodo di esecuzione del contratto. Ogni comunicazione, richiesta o contestazione fatta al referente della controparte si intende effettuata nei confronti dell azienda da esso rappresentata. ART. 7 TERMINE E LUOGO DI CONSEGNA La fornitura e l installazione dovranno avvenire presso i locali sede della farmacia Via del Mare, 34/A. L operazione di consegna si intende effettuata quando tutti i beni, mobili ed arredi o tutte le parti siano state consegnate, montate, assemblate e rese funzionali all utilizzo dei locali.

5 La consegna e il montaggio dovranno avvenire perentoriamente entro 60 gg. naturali e consecutivi dalla data ordine della fornitura. L Amministrazione Appaltante si riserva in relazione al completamento dei lavori attualmente in corso presso la sede della farmacia da allestire, di differire l avvio della fornitura in opera oggetto dell appalto, secondo un calendario concordato con la Ditta aggiudicataria. Il mancato rispetto del termine di consegna, comporta l applicazione della penale di cui al successivo Art. 14 Il fornitore si impegna ad effettuare l installazione ed il montaggio degli articoli forniti anche in presenza di eventuali altre Ditte presenti in cantiere, previa predisposizione del DUVRI a carico dell Amministrazione Appaltante. ART. 8 MODALITA DI CONSEGNA La Ditta aggiudicataria deve effettuare le consegne dei beni a proprio rischio assumendo a proprio carico le spese di ogni natura e specie. Gli arredi ordinati devono essere consegnati franco di ogni spesa (trasporto, scarico, montaggio, installazione, assicurazione, ritiro imballaggi materiali di risulta etc..). All atto della consegna il fornitore deve presentare, all addetto incaricato dall Ente al ricevimento, apposita nota in duplice esemplare, nella quale risultino dettagliatamente indicate specie e quantità dei beni forniti. Una copia, sottoscritta dal ricevente, sarà restituita all incaricato della consegna da parte della Ditta. Le operazioni di consegna e di montaggio devono essere atte a consentire eventuali controlli in corso che l Amministrazione appaltante si riserva di effettuare per la verifica delle componenti intermedie prima della conclusione delle stesse. Qualora il fornitore non provveda al trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi, l Amministrazione Appaltante provvede a mezzo di altri imputando eventuali spese a carico dell aggiudicatario stesso, oltre all applicazione delle penalità previste al successivo art. 14. La Ditta aggiudicataria deve provvedere al ritiro degli imballaggi e dei materiali di risulta lasciando tutti i locali sgomberi da ogni residuo, nonché procedere al loro smaltimento in conformità alle norme in materia secondo le tipologie dei rifiuti prodotti. I lavori dovranno essere eseguiti a regola d arte. Unitamente agli arredi dovrà essere consegnato un opuscolo informativo sui materiali da utilizzare per la pulizia e la manutenzione degli stessi. ART. 9 ONERI ED OBBLIGHI A CARICO DEL FORNITORE Sono, in particolare, a carico del fornitore i seguenti obblighi ed oneri: 1. Oneri relativi all imballaggio dei prodotti da fornire, eseguito con i materiali necessari, conformi alle norme vigenti a seconda della loro natura, relativi al trasporto, al disimballo ed al trasferimento al piano, al montaggio e collocazione dei componenti; 2. Oneri relativi allo sgombero ed all asporto, a lavoro ultimato, delle attrezzature e dei materiali residui, ivi compresi quelli di imballaggio, in conformità delle vigenti norme in materia di smaltimento di rifiuti, nonché alla pulizia finale dei locali; 3. Obbligo di verificare le misure e le condizioni dei locali; 4. La disponibilità di tutti gli attrezzi ed utensili necessari per l esecuzione della fornitura in opera, e del personale necessari. 5. Gli oneri e le spese per il trasporto ed il conferimento nelle Pubbliche Discariche dei materiali di risulta compresi gli oneri di discarica. 6. le spese per l adozione di tutti i provvedimenti e di tutte le cautele necessarie per garantire la vita e l incolumità agli operai, alle persone addette ai lavori ed ai terzi, nonché per evitare danni ai beni pubblici e privati. Ogni responsabilità ricadrà, pertanto, sul fornitore, con pieno sollievo tanto dell Amministrazione quanto del personale da essa preposto alla direzione e sorveglianza; 7. Oneri ed obblighi per le riparazioni, fino a collaudo, di ogni danno o guasto alle attrezzature in corso di fornitura ed alla struttura di proprietà comunale, provocate da qualsiasi causa, anche indipendentemente dall operato del fornitore.

6 Per effetto di tale situazione ogni e qualsiasi danno o responsabilità che dovesse derivare dal mancato rispetto delle disposizioni sopra richiamate, farà carico esclusivamente al fornitore con esonero totale da parte della stazione appaltante. Quando il fornitore non adempia a tutti questi obblighi, l Amministrazione, previo avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto, entro il termine fissato nella notifica, provvederà direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto pagamento a carico del fornitore il quale provvederà al rimborso della spesa sostenuta sul successivo acconto o sul saldo. Il fornitore si obbliga e si impegna, oltre a quanto previsto in altre parti del presente capitolato: a) a concordare con la stazione appaltante, prima dell inizio dell esecuzione del contratto, le modalità di esecuzione della fornitura. b) A fornire i prodotti del tipo e con le caratteristiche indicate nel presente capitolato e nell offerta tecnica prodotta ed erogare i servizi connessi impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione; c) A predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi di relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza; d) Ad osservare nell adempimento delle proprie prestazioni ed obbligazioni tutte le indicazioni operative, di indirizzo e di controllo che a tale scopo saranno predisposte e comunicate dal responsabile del procedimento; e) ad assicurare la presenza continua in cantiere di personale tecnicamente idoneo a dirigere i lavori per conto della ditta, che possa ricevere, eseguire e far eseguire gli ordini degli incaricati dell amministrazione comunale; detto personale potrà accedere nel luogo di consegna nel rispetto di tutte le relative prescrizioni di sicurezza e accesso, previa consegna al committente di un elenco completo dei dati del personale interessato e fermo restando che sarà cura ed onere del fornitore verificare preventivamente tali procedure. f) A dare immediata comunicazione al responsabile del procedimento di ogni circostanza che abbia influenza sull esecuzione delle attività oggetto dell appalto. g) A stipulare una polizza assicurativa, a beneficio dell Amministrazione e dei terzi e valida a copertura del rischio da responsabilità civile del medesimo fornitore in ordine allo svolgimento di attività oggetto del presente appalto con un adeguato massimale di sinistro, per danni di qualsiasi natura, materiali o immateriali, diretti e indiretti, che dovessero essere causati da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché dei propri eventuali subappaltatori e dei dipendenti, consulenti e collaboratori di questi ultimi. h) A consegnare, per le parti di arredo sottoposte ad uso meccanico, i libretti di manutenzione. i) A consegnare le certificazioni di qualità dei materiali proposti Al fine di installare correttamente l arredo proposto in offerta, il fornitore, qualora si rendesse necessario, può, previa verifica ed autorizzazione del Responsabile del Procedimento, apportare agli impianti esistenti nei locali della farmacia modiche consentite dalla Legge, a propria cura e spese, nel rispetto delle normative vigenti in materia di sicurezza e tramite impiantisti qualificati. A termine delle modifiche il fornitore dovrà rilasciare le necessarie garanzie, dichiarazioni e certificazioni, stabilite dalle vigenti normative. A conclusione dell appalto e prima delle verifiche finali, il fornitore dovrà rilasciare dichiarazione di conformità delle attrezzature, dei complementi di arredo e degli impianti oggetto di aggiudicazione ed in riferimento alle vigenti normative (ove previsto) completa dei certificati e delle documentazioni previsti ai punti precedenti, che comprenderanno anche le planimetrie con la posizione dei singoli componenti. Il fornitore è responsabile dei danni derivanti da errato montaggio degli arredi nonché dei danni che il prodotto difettoso può causare a terzi dopo l installazione. Di tutti gli obblighi ed oneri di cui al presente Capitolato d oneri il fornitore ne ha tenuto debito conto nel formulare la propria offerta economica, perciò il fornitore null altro potrà richiedere, a nessun titolo, per la completa esecuzione di quanto prescritto nel presente capitolato. ART. 10 COLLAUDO

7 Dalla data della comunicazione da parte del fornitore di completa ultimazione della fornitura e di avvenuto montaggio a regola d arte avrà inizio l attività di collaudo. L operazione di collaudo è rappresentata dalla verifica della regolare fornitura e posa in opera di tutti gli elementi oggetto della fornitura, nonché della loro corrispondenza alla campionatura presentata in sede di gara, svolta alla presenza di un rappresentante della Ditta fornitrice, da tecnici dell Ente Appaltante e, ove opportuno e/o necessario, da tecnici esterni di fiducia. Le operazioni di collaudo decorreranno dalla data di consegna degli arredi e potranno concludersi anche successivamente all apertura della farmacia, previa sottoscrizione di apposito verbale effettuato in contraddittorio tra il Fornitore e il Responsabile del Procedimento nel quale si accerti lo stato di consistenza e la perfetta corrispondenza degli arredi alla fornitura in oggetto, la loro funzionalità e sicurezza, l assenza di possibili difetti dell arredo. L Amministrazione appaltante si riserva il diritto di effettuare, a mezzo del proprio personale incaricato, operazioni di collaudo anche in corso d opera. Le operazioni di collaudo dovranno avvenire entro 90 gg. dall ultimazione della fornitura. Di tutte le operazioni di collaudo viene redatto specifico verbale. Sono rifiutati al collaudo i prodotti che sono risultati difettosi o in qualsiasi modo non rispondenti alle caratteristiche tecniche e funzionali minime indicate nel presente capitolato e relativi allegati, nonché alle caratteristiche tecniche e funzionali proposte dal fornitore in sede di offerta; Il materiale eventualmente ritenuto non idoneo, perché non rispondente ai requisiti richiesti, deve essere ritirato e sostituito con altro idoneo ed in piena regola, entro il termine stabilito dall Amministrazione appaltante, comunicato con lettera raccomandata A.R. con la quale la Pomezia Servizi Spa notifica il rifiuto. Nell eventualità il fornitore non provveda alle dovute sostituzioni l amministrazione Appaltante potrà rivolgersi ad altri per l acquisto, ponendo a carico del fornitore stesso le maggiori spese, salvo l applicazione della penale di cui al successivo art. 14. La Ditta aggiudicataria deve altresì eseguire gratuitamente tutte le prestazioni necessarie per riparare guasti e difetti dovuti a cattiva lavorazione o a una scarsa qualità dei materiali impiegati, entro il termine stabilito dall Ente appaltante. Il collaudo con esito positivo, risultante da apposito verbale, non esonera comunque il fornitore per eventuali difetti o imperfezioni che non siano emersi al momento della verifica tecnica, ma vengono in seguito accertati ART OBBLIGHI VERSO I PROPRI DIPENDENTI Il fornitore si impegna a rispettare tassativamente i contratti collettivi nazionali di lavoro di settore, gli accordi sindacali integrativi, le norme sulla sicurezza dei lavoratori nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge nei confronti dei lavoratori dipendenti o soci, nonché l'avvenuto adempimento, nell ambito della propria impresa, degli obblighi di sicurezza previsti dalla vigente normativa; ART. 12 GARANZIE Il fornitore garantisce un periodo di assistenza tecnica minima di due anni dalla data del collaudo, o comunque per l intero periodo indicato in offerta, per eventuali interventi di riparazione, compresa manodopera occorrente, dovuti a difetti costruttivi senza ulteriori costi da parte del Comune, comprendente anche gli eventuali costi di trasporto degli elementi di arredo dalla sede farmaceutica al luogo di riparazione. L eliminazione di difetti e/o il ripristino della funzionalità del prodotto dovranno avvenire entro il termine max di 10 giorni lavorativi successivi alla relativa richiesta di intervento per iscritto da parte dell Amministrazione appaltante; nel caso in cui non fosse possibile il ripristino dell efficienza dell arredo, il fornitore dovrà provvedere alla sostituzione dello stesso o delle parti di ricambio difettate. La sostituzione dovrà essere effettuato entro 5 giorni lavorativi dalla data di comunicazione della mancata possibilità di ripristino, a cura del fornitore, salvo diversi accordi presi dalle parti. Ogni onere e spesa per la prestazione del servizio è a carico del fornitore, ivi incluso, a titolo esemplificativo, i costi di viaggio, percorrenza, trasferta, materiale di ricambio etcc

8 Il fornitore inoltre garantisce, per minimo due anni o più, in relazione all offerta, dal collaudo della fornitura, che tutte le componenti maggiormente soggette ad usura possano essere sostituite con nuove componenti dello stesso tipo o comunque con altre atte a mantenere la funzionalità dell articolo presentato. Trascorso tale periodo, in caso di dismissioni/ variazioni della produzione di qualunque articolo componente la fornitura, il fornitore si obbliga a darne immediata comunicazione al committente. ART CAUZIONE DEFINITIVA Ai sensi dell art.113 del Decreto 163/2006, l appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale svolgimento della fornitura, dovrà costituire apposita cauzione definitiva pari al 10% dell importo totale dell aggiudicazione (IVA esclusa). La cauzione definitiva, sotto forma di fidejussione bancaria o polizza assicurativa dovrà essere costituita nelle modalità previste dal comma 2 art.113 del Decreto Lgs. 163/2006 e la mancata costituzione determinerà la revoca dell affidamento e l acquisizione della cauzione provvisoria costituita ai sensi di Legge nelle modalità previste dal Bando di gara. La cauzione è dovuta a garanzia dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dal capitolato, dell eventuale risarcimento dei danni, nonché del rimborso delle spese che la Società dovesse eventualmente sostenere durante la gestione a causa di inadempimento dell obbligazione o cattiva esecuzione del servizio da parte della Ditta fornitrice, ivi compreso il maggior prezzo che la Società dovesse pagare per diversa assegnazione della fornitura conseguente alla risoluzione contrattuale con la Ditta aggiudicataria. L importo della citata garanzia dovrà essere incrementato nelle ipotesi e misure previste dalla richiamata normativa. L Amministrazione appaltante potrà compensare i crediti derivanti dall applicazione delle penalità di cui al successivo art.14, con la cauzione definitiva, o comunque utilizzare quest ultima in caso di inadempimento da parte del fornitore. In tal caso la cauzione dovrà essere immediatamente reintegrata entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni solari a decorrere da quello della comunicazione dell avvenuta riduzione. Il mancato reintegro della cauzione entro il termine prescritto è causa di risoluzione del contratto, sempre salvo il diritto della Pomezia Servizi Spa al risarcimento del maggior danno. Sono a carico del fornitore tutti i rischi derivanti dalla fornitura e montaggio oggetto del presente appalto. Il deposito cauzionale definitivo verrà svincolato a collaudo avvenuto. ART PENALITA Il fornitore in caso di inadempimenti sarà soggetta alle seguenti penalità: 250,00= Per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo nel completamento della fornitura e del montaggio degli elementi di arredo pronti per il collaudo, rispetto al termine indicato al precedente articolo art. 7 (60 gg. naturali e consecutivi dalla data ordine di fornitura) 100,00= Per ogni giorno solare di ritardo, rispetto al termine stabilito dall Amministrazione Appaltante, di cui al precedente art. 10 nel ritiro e/o nella sostituzione e/o nella riparazione dei prodotti rifiutati al collaudo. 100,00= Mancata effettuazione del trasporto, scarico e/o montaggio degli arredi previsto al precedente art. 8. Gli importi delle penalità che dovessero eventualmente applicarsi sono trattenuti previa nota formale di contestazione degli addebiti, sull ammontare delle fatture emesse in pagamento o sul deposito costituito a titolo di garanzie per gli obblighi assunti in sede di gara la cauzione definitiva costituita in conformità al precedente articolo art. 13 La somma delle suddette penali non potrà complessivamente eccedere il 10% dell ammontare netto contrattuale, nel qual caso la Società avvierà le procedure previste per la risoluzione del contratto per grave ritardo, con le modalità di cui al successivo art. 15. Verificandosi fatti di riconosciuta forza maggiore, che si prevede possano generare ritardi di consegna e/o montaggio oltre i termini contrattuali, il Fornitore dovrà immediatamente farne denuncia documentata alla Società, nella persona del Responsabile del procedimento, il quale potrà disporre proroga dei termini di consegna, previo accertamento dell esistenza e validità della

9 suddetta forza maggiore. In tal caso il fornitore non potrà invocare indennizzi, rimborsi o compensi di qualsiasi natura, escluso l onere della penalità. ART.15 - RISOLUZIONE DI DIRITTO DEL CONTRATTO Ove l Ente Appaltante accerti che l esecuzione non procede secondo le condizioni stabilite dal presente capitolato, fissa un congruo termine entro il quale il fornitore si deve conformare a tali disposizioni, trascorso inutilmente detto termine, il contratto si intenderà senz'altro risolto ai sensi dell articolo 1456 del codice civile, salvo il diritto al risarcimento del danno; tale risoluzione verrà formalmente dichiarata con apposito provvedimento amministrativo motivato e comunicato al Fornitore con raccomandata A/R. La risoluzione opera in ogni caso di inadempimento agli obblighi contrattuali assunti dalla Ditta e debitamente contestati e in particolar modo per: - subappalto non preventivamente autorizzato; - consegna incompleta o difforme da quanto offerto e/o da quanto previsto dal presente capitolato; - ritardo grave nell esecuzione della fornitura stabilita in oltre 20 gg. dalla data prevista. - Fallimento del fornitore - Mancata reintegrazione della cauzione entro i termini di cui al precedente art Cessione del contratto in base a quanto precisato al successivo art ogni altra inadempienza prevista a pena di risoluzione dal presente capitolato La risoluzione comporterà in ogni caso l incameramento della cauzione definitiva oltre al risarcimento del danno da parte della Ditta. In caso di risoluzione del contratto ogni maggiore costo delle forniture effettuate da altre ditte, comprese le eventuali spese per atti e simili, resta a carico del fornitore della presente fornitura, salvo l eventuale ulteriore danno. ART CESSIONE DEL CONTRATTO Fatto salvo quanto previsto nell art. 116 del D.Lgs. 163/2006 è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo di diritto. Ai sensi del combinato disposto dell articolo 117 del D.Lgs. 163/2006 e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, è ammessa la cessione dei crediti derivanti dal contratto, da stipularsi mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, la quale deve essere notificata all amministrazione debitrice, ed a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un intermediario finanziario iscritto nell apposito Albo presso la Banca d Italia. Le modalità procedurali, che qui si intendono tutte richiamate, sono quelle previste nel sopra citato art.117. Il subappalto è invece ammesso nei limiti di quanto previsto dal D.Legs.163/2006 nonché dal Bando di Gara. ART.17 STIPULAZIONE CONTRATTO Il fornitore si impegna a stipulare il contratto scritto in forma pubblica entro i termini comunicati dall Ente e dopo le verifiche di legge. La stipula del contratto è subordinata all avvenuta costituzione della cauzione definitiva nei modi previsti dalla legge, al versamento dei diritti di segreteria, di scritturazione e delle spese inerenti e conseguenti al contratto stesso. Le spese contrattuali, ammontanti a circa complessive 1.100,00 calcolate sulla base d asta, sono poste interamente a carico del fornitore. ART. 18 TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI Salvo diverse disposizioni di legge emanate successivamente alla stipula del presente bando, ai sensi dell art.3 della Legge n.136/2010 il fornitore dovrà utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la Società Poste Italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, atti a ricevere i corrispettivi dovuti dall Ente Appaltante. Il fornitore dovrà comunicare gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione, nonché, nello stesso termine, le generalità e il Codice Fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

10 La comunicazione deve riportare tutti gli elementi utili all effettuazione del movimento finanziario, quali, in particolare: a) i riferimenti specifici dell impresa, ossia la ragione sociale completa, la sede legale e dell unità produttiva che gestisce l appalto, il codice fiscale; b) tutti i dati relativi al conto corrente, con riferimento particolare al codice IBAN e ai dati di possibile riscontro (Codici ABI e CAB, Codice CIN, indicazione della Banca e precisazione della filiale/agenzia nella quale è acceso il conto corrente); c) i nominativi e i riferimenti specifici dei soggetti (persone fisiche) che, per l impresa, saranno delegati ad operare sul conto corrente dedicato, ossi ai dati anagrafici, il domicilio fiscale, il codice fiscale; d) l eventuale indicazione della relazione tra il conto dedicato e l appalto (se il conto è stato attivato unicamente per quell appalto). Qualora il conto corrente dedicato sia già attivo, è necessario che la comunicazione precisi tale circostanza, al fine di non incorrere nelle sanzioni previste dall art.6 per la tardiva comunicazione delle informazioni. I documenti fiscali emessi ai fini dell ottenimento del pagamento, dovranno riportare gli estremi del conto corrente dedicato. ART. 19 CONTROVERSIE Ogni controversia concernente il presente contratto, comprese quelle relative alla sua interpretazioni, validità, esecuzione e risoluzione che non sia potuto risolvere bonariamente, sarà devoluta al foro di Velletri. E escluso l arbitrato. ART. 20 RINVIO Per tutto quanto non previsto al presente capitolato sono applicabili le disposizioni in materia di appalti pubblici di cui al Decreto legislativo 12 aprile 2006, n codice dei contratti pubblici, applicabili per i contratti sottosoglia comunitaria relativo a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17 CE e 2004/18 CE, nonché tutte le altre normative comunitarie, nazionali, regionali o comunali, in quanto compatibili, che disciplinano la materia. ART. 21 TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Ai sensi e per gli effetti dell art.13 del D. Lgs. 30 giugno 2003, n.196 si informa che: - la richiesta dei dati è finalizzata all espletamento della procedura in oggetto; - Il conferimento dei dati ha natura obbligatoria; - La conseguenza dell eventuale rifiuto di ottemperare a quanto sopra consiste nella esclusione dalla partecipazione alla presente procedura concorsuale; - I soggetti o le categorie di soggetti cui possono essere comunicati i dati sono: 1) Il personale della Società implicato nel procedimento; 2) Gli eventuali partecipanti alla procedura di gara 3) Ogni altro soggetto interessato ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n.241 4) Altri soggetti della società - i diritti dell interessato sono quelli previsti dall art.7 del D. Lgs. N.163/ titolare del trattamento è l Amministrazione Appaltante, legalmente rappresentata da il Presidente del Consiglio d Amministrazione Dr. Angelo Capriotti