RICHIAMATA la propria determinazione n del 31/12/2010 con la quale fra l altro, si provvedeva :

Transcript

1 Determina N del 19/07/2011 Oggetto: SERVIZIO EDILIZIA PUBBLICA Liceo Scientifico N. Copernico di Prato Manutenzione straordinaria alla recinzione e all impianto di illuminazione del campo di calcetto esterno Approvazione Attestato Regolare Esecuzione-Liquidazione fattura n. 322/11 emessa dalla ditta Giulio Tanini Spa e degli incentivi ex art. 92 D.Lgs 163/2006; IL DIRETTORE DELL AREA RICHIAMATI i seguenti atti: la D.C.P. n. 23 del 31/03/2011 avente ad oggetto: Area Economico Finanziaria Bilancio di Previsione 2011 corredato della Relazione Previsionale e Programmatica e del Bilancio Pluriennale Approvazione"; la D.G.P. 100 del 13/04/2011 avente ad oggetto:"area RISORSE UMANE E FINANZIARIE - Piano Esecutivo di Gestione 2011 e Piano Esecutivo di Gestione pluriennale 2011/2013 per la Provincia di Prato - parte contabile. Approvazione", con la quale sono state assegnate le risorse relativamente agli interventi graduati in capitoli sia per l'annualità 2011 che per il pluriennale 2011/2013; la DGP n. 125 del avente ad oggetto oggetto: DIREZIONE GENERALE: Piano Esecutivo di Gestione 2011 parte obiettivi. Programmi 3, 6, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 19, 20, 22r/ proc.10, 24, 27 e 29. Approvazione ; la D.G.P. n. 132 del 17/05/2011 avente ad oggetto :"Area Risorse Umane e Finanziarie: Patto stabilità triennio 2011/ Programmazione Flussi pagamenti ai fini del rispetto dell'art. 9, comma 2, L. 102/ Attribuzione ai Dirigenti del budget per i pagamenti in conto capitale". RICHIAMATA la propria determinazione n del 31/12/2010 con la quale fra l altro, si provvedeva : a approvare la Perizia di spesa, predisposta dal Servizio Edilizia Pubblica, a firma dell Arch. Francesca Toci, Tecnico di questa Amministrazione, depositata agli atti dell Ufficio, composta da Relazione Tecnica, Elaborati Grafici, Computo Metrico, Elenco Prezzi, Computo Metrico Estimativo, Quadro Economico, Schema Atto di Cottimo e D.U.V.R.I., dalla quale si evincono e si dettagliano le tipologie di intervento necessarie ed i costi presunti delle stesse, per un ammontare dei lavori netti di ,00, ed un importo complessivo di ,43, comprensivo di I.V.A. al 20%, delle somme a disposizione per imprevisti e delle somme per spese tecniche per incentivi di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/06; a prendere atto che la Ditta Giulio Tanini S.p.a. con sede legale in Via Maragliano, 155 a Firenze, C.F./ P.Iva , ha accettato la suindicata Perizia di Spesa nelle tipologie d intervento ivi contenute a fronte di un ribasso del 40,83% sulla base d asta assoggettabile a ribasso di ,00 e così per un importo finale pari a ,00 ( ,00 per lavori, 1.860,00 per oneri della sicurezza ed 4.300,00 per l IVA nella misura del 20%); a approvare il quadro economico dell appalto, che a fronte del ribasso offerto del 40,83% risulta essere il seguente: QUADRO ECONOMICO D'APPALTO Importo A) Opere: ,00

2 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.860,00 Importo lavori soggetti a ribasso d'asta ,00 Ribasso d'asta (40,83%) ,00 Totale al netto del ribasso ,00 Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta 1.860,00 Totale A ,00 B) Somme a disposizione: 1) per I.V.A. 20% 4.300,00 Totale A+B ,00 2) per imprevisti al lordo dell'i.v.a. al 20 % 1.290,00 Totale B 5.590,00 C) Spese Tecniche: 1) spese tecniche art ,42 2) spese tecniche art. 92 per imprevisti 18,38 Totale C 617,80 Totale A+B+C ,80 a impegnare, ai sensi dell art. 183 del D.Lgs. 267/2000, la somma complessiva di ,80 comprensiva di I.V.A. al 20%, delle somme a disposizione per imprevisti e delle somme per gli incentivi di cui all ex art. 92 del D.Lgs. 163/06, come di seguito riportato: ,13, per lavori ed IVA al 20%, a valere sul B.P Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 ( imp. n. 10/2140); 8.649,87, per lavori ed IVA al 20%, a valere sul B.P Cap /2 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 ( imp.10/2141); 1.290,00, per imprevisti al lordo dell IVA, a valere sul B.P Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109( imp. 10/2142); 599,42, per incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/06, a valere sul B.P Cap /9 - Ex art. 92 del D.Lgs. 163/06 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109, da formalizzarsi a favore del gruppo di progettazione (imp. 10/2143); 18,38, per imprevisti incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/20, a valere sul B.P Cap /9 - Ex art. 92 del D.Lgs. 163/06 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 (imp.10/2144); RICHIAMATI l atto di cottimo, avente ad oggetto l appalto dei lavori di manutenzione straordinaria al campo di calcetto esterno presso il Liceo Scientifico N.Copernico di Prato, sottoscritto in data fra questa Amministrazione e il Sig. Carlo Pelosi, in qualità di consigliere delegato della Giulio Tanini S.p.a. ( Rep. Ente n. 46 del ); la Polizza fideiussoria nr di ,90 per la cauzione definitiva emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa, in data a favore della Provincia di Prato per l opera di cui all oggetto; il verbale di consegna dei lavori redatto in data , in cui si stabiliva che i lavori in oggetto avrebbero dovuto essere completati entro 30 giorni naturali e consecutivi e pertanto entro il 10/05/2011; il verbale di sospensione dei lavori redatto in data 09/05/2011, al fine di redigere la perizia di variante ;

3 VISTA la determina N del 27/05/2011 con la quale fra l altro, si stabiliva quanto segue: di prendere atto, giusta relazione del Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Toci, redatta ai sensi dell art. 134 c.10 del D.P.R. n. 554/99, del seguente nuovo quadro economico dei lavori di cui all oggetto, così come rideterminato dalla perizia di variante: QUADRO ECONOMICO APPALTO VARIANTE DIFFERENZA A LAVORI Importo complessivo lavori ,00 sottoposti a ribasso d'asta ,00 Oneri della sicurezza 1.860,00 Ribasso d'asta (40,83%) ,00 Importo al netto del ribasso d'asta , ,00 600,00 Oneri della sicurezza 1.860, ,00 300,00 TOTALE A , ,00 900,00 B SOMME A DISPOSIZIONE 1 IVA 20% 4.300, ,00 180,00 Totale A+ B , , ,00 2 Imprevisti al lordo dell'iva al 20% 1.290,00 210, ,00 TOTALE B 5.590, ,00 900,00 C SPESE TECNICHE 1 incentivi alla progettazione ex art. 92 D.lgs. 163/06 599,42 599,42 0,00 2 Imprevisti spese tecniche compresa IVA 18,38 18,38 0,00 TOTALE C 617,80 617,80 900,00 TOTALE A+B , ,80 0,00 della perizia di variante ex art. 132 c. 3 del D.Lgs. n. 163/2006 inerente i lavori in oggetto e i relativi documenti acclusi, non allegata al presente provvedimento ma data per acquisita e comunque agli atti del Servizio Opere Pubbliche; VISTO l atto di sottomissione e di concordamento nuovi prezzi, sottoscritto in data , Rep. Ente n. del , dal Sig. Pelosi Carlo in qualità di consigliere delegato della Ditta Giulio Tanini S.p.a. con sede legale in Via Maragliano, 155 a Firenze, il quale appaltatore si è dichiarato disposto ad eseguire i lavori di cui alla perizia sopra citata agli stessi patti e condizioni di cui al contratto stipulato, accettando anche i nuovi prezzi concordati con la D.LL.; DATO ATTO CHE per effetto di quanto sopra esposto: le lavorazioni inerenti la perizia di variante in oggetto comportano un onere aggiuntivo pari a complessivi 1.080,00 ( 900,00 oltre IVA al 20%) che trova copertura finanziaria nelle somme stanziate per l esecuzione dell opera alla voce B2) Imprevisti al lordo dell IVA; l importo lordo contrattuale dei lavori come sopra appaltati alla Ditta Giulio Tanini S.p.a. di Firenze varia da ,00 a ,00; la differenza di l importo di 900,00 oltre IVA, relativo alla variante, viene reperita sul Bilancio 2011 Gestione residui - Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109; l Imp. n. 10/2142 a disposizione per imprevisti compresa IVA al 20% passa da 1.290,00 a 210,00, da mantenere per eventuali necessità e imprevisti; si costituisce l Imp. n. 10/01/2142 per lavori e IVA al 20%, in favore della Ditta Giulio Tanini S.p.a. con sede legale in Via Maragliano, 155 a Firenze, C.F./P.Iva , per 1.080,00; CONSIDERATO CHE:

4 i lavori sono stati riavviati in data (con scadenza ultimazione lavori rideterminata al ) come da verbale in atti ed ultimati in data , quindi entro il termine sopra indicato, come risulta dal Certificato di ultimazione dei lavori, sottoscritto dall Arch. Francesca Toci quale Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento e dal Geom. Roberto Ceccarini per la Giulio Tanini Spa; in data è stato redatto il Conto Finale dei Lavori, sottoscritto dall Impresa senza alcuna riserva e dal Direttore dei Lavori; RILEVATO dal Certificato di Regolare esecuzione dei lavori di che trattasi, redatto in data 27/06/2011 dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Toci, ai sensi dell art. 141 del D.Lgs. 163/2006, sottoscritto dall impresa senza alcuna riserva, che i lavori si sono svolti in conformità delle norme contrattuali e delle speciali disposizioni date all atto pratico dalla Direzione Lavori, che la Ditta ha eseguito con puntualità e precisione la prestazione richiesta e che il credito della ditta ascende a netti ,00 oltre a 4.480,00 per I.V.A. 20% e quindi a complessivi ,00; VISTO il buono d ordine n. 48 del emesso nei confronti della Giulio Tanini Spa relativamente ai lavori citati in oggetto: VISTA la fattura n. 322 del emessa dalla Giulio Tanini Spa, pervenuta in data ( ns. rif. Prot. nr.21123) dell importo complessivo di ,00 di cui ,00 per compenso ed 4.480,00 per IVA 20%, a fronte dei lavori eseguiti; CONSIDERATO che non esistono motivi ostativi al pagamento della fattura sopraindicata e che la documentazione appare completa, onde si ritiene indispensabile procedere alla liquidazione della sopra citata fattura; DATO ATTO della regolarità contributiva, assicurativa e previdenziale della Giulio Tanini Spa, risultante dal certificato DURC- ns. rif. Prot. nr del , depositato in atti; RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della somma di ,00 di cui alla sopra citata fattura n.322 del 09/06/2011, a favore della Ditta Giulio Tanin Spa con sede legale in Via Maragliano, 155 a Firenze, C.F./P.Iva , a valere sul Bilancio di Previsione 2011 gestione residui, per ,13, Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 ( imp. n. 10/2140); 8.649,87, Cap /2 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 ( imp.10/2141); 1.080,00, per imprevisti al lordo dell IVA, a valere sul B.P gestione residui - Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109-imp. 10/2142/1; DATO ATTO che: il CODICE CUP è il seguente: I36E ; il CODICE CIG è il seguente : B2E; la Giulio Tanini Spa ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010, la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data 23 marzo 2011 Ns.. prot. nr. 9925/11, depositata in atti; i pagamenti richiesti sono compatibili con il budget di cassa del programma triennale dei pagamenti 2011/ anno 2011 assegnato all'area di competenza del sottoscritto direttore con D.G.P. n. 132 del 17/05/2011; RICHIAMATO il Regolamento per la ripartizione dei compensi per l incentivazione della progettazione e pianificazione tra i dipendenti aventi titolo, approvato con D.G.P. n.72 del 29/04/2002, successivamente modificato con D.G.P. n. 162 del 30/07/2007; PRESO ATTO che: all art. 6 del Regolamento per la ripartizione dei compensi previsti dall art. 92 del D.Lgs. 163/06, per il calcolo dell ammontare dell'incentivo, sono indicate le diverse tipologie di interventi e le

5 percentuali assegnate a ciascuna di esse in rapporto alla loro complessità ed entità come di seguito riportate: IMPORTO LAVORI % Incentivo Lire Euro Fino a Fino a ,28 1,37% Oltre e fino a Oltre ,28 e fino a ,38 1,71% Oltre Oltre ,38 2,00% all art. 7 del Regolamento, per il calcolo della ripartizione dell'incentivo, sono indicate, per ciascuna opera, le figure del nucleo di progettazione e le relative percentuali da applicare; all art. 10 del Regolamento è previsto che: la liquidazione delle somme dovute avviene con Determinazione Dirigenziale secondo le percentuali stabilite ed in conformità agli atti di nomina del Gruppo di Progettazione ; TENUTO CONTO che, come indicato nell art.6 del predetto Regolamento, essendo l importo dei lavori eseguiti superiore a ,28 la percentuale dell incentivo per la ripartizione dei compensi previsti dall art.92 del DLgs 163/2006, risulta essere pari all 1,71% per cui il compenso ammontante a 599,42 viene conteggiato nel modo seguente: ,00x1,71/100; DATO ATTO CHE: l'art. 35, comma 3, della Legge n. 183, ha ripristinato l incentivo per la progettazione ex art.92 del D.Lgs. 163/06 nella misura massima del 2% dell importo dei lavori; con nota prot. n del 30/12/2010 del Direttore dell Area Ambiente e Territorio, è stato costituito il gruppo di progettazione relativo ai lavori di che trattasi; la ripartizione dell incentivo di cui all art. 92 del D.Lgs. 163/06 tra i componenti del sopra indicato gruppo di lavoro, risulta essere la seguente: Attività Soggetti Nominativo Percentuale Percentuale relativa Attività Coordinamento vigilanza e responsabilit à del procedimento Responsabile Unico Arch. Francesca del Procedimento Toci 15% 15% Gruppo di progettazione Progettista Arch. Francesca 30% Collaboratore tecnico Toci Esecutiv a Collaboratore Amministrativo Staff Amministrativo Geom. Gianfranco Alessandro Dott. Ivana Angelo 10% 2% 1% 44% Importo Parziale incentivo 89,91 179,83 59,94 11,99 11,99 Cecchi Carlo 1% Matacchiera Annalisa Ufficio della direzione lavori

6 Direttore Lavori Ispettore di cantiere Collaboratore Amm.vo Staff Amministrativo Arch. Francesca Toci Geom. Gianfranco Alessandro Dott. Ivana Angelo Cecchi Carlo Matacchiera Annalisa 25% 10% 1% 0,5% 0,5% 37% 149,86 59,94 5,99 5,99 Collaudo o certificato di regolare esecuzione dei lavori C.R.E. Arch. Francesca Toci 23,98 4% 4% Totali 100% 100% 599,42 RITENUTO inoltre di dover procedere: all approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione ed alla liquidazione complessiva dei lavori eseguiti a favore della ditta appaltatrice; alla liquidazione dei compensi previsti dall art. 92 del D.Lgs. 163/06 a favore dei componenti degli aventi diritto come di seguito indicato: Arch. Francesca Toci 443,58 Geom. Gianfranco Alessandro 119,88 Dott. Ivana Angelo 17,98 Cecchi Carlo 8,99 Matacchiera Annalisa 8,99 TOTALE 599,42 VISTI: l art.184, comma 4, del Decreto legislativo n. 267/00 che recita il servizio finanziario effettua, secondo i principi e le procedure della contabilità pubblica, i controlli e i riscontri amministrativi, contabili e fiscali sugli atti di liquidazione ; il vigente regolamento di contabilità; RITENUTA la propria competenza ai sensi dell art.4, comma 2, del D.Lgs. n.165/01 e art.107 del D.Lgs. n.267/2000. D E T E R M I N A di approvare il Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori richiamato in narrativa e redatto in data 27/06/2011 dal Direttore dei Lavori e Responsabile del Procedimento, Arch. Francesca Toci, relativo ai lavori in oggetto, firmato dalla ditta appaltatrice Giulio Tanini Spa senza alcuna

7 riserva, dal quale si rileva che i lavori sono stati eseguiti correttamente ed in conformità delle prescrizioni contrattuali; di dare atto che il credito della ditta esecutrice ammonta a complessivi ,00; di liquidare per quanto sopra esposto in favore della Giulio Tanini Spa, con sede legale in Via Maragliano, 155 a Firenze, C.F./P.Iva la somma complessiva di ,00 rispettivamente per: ,13, per lavori ed IVA al 20%, a valere sul B.P gestione residui - Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE imp. 10/2140; 8.649,87, per lavori ed IVA al 20%, a valere sul B.P gestione residui - Cap /2 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE imp. 10/2141; 1.080,00, per imprevisti al lordo dell IVA, a valere sul B.P gestione residui - Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109-imp. 10/2142/1; di provvedere al pagamento del dovuto mediante Bonifico Bancario intestato a Giulio Tanini Spa, C/O Banca Monte dei Paschi di Siena, Ag.7 di Firenze, Codice IBAN IT65B ; di dare atto che si può procedere allo svincolo della cauzione definitiva prestata a garanzia dei lavori in oggetto dalla Giulio Tanini Spa mediante la Polizza fideiussoria nr per ,90 emessa dalla Banca Monte dei Paschi di Siena Spa in data a favore della Provincia di Prato; di liquidare, ai sensi dell art.10 del Regolamento per la ripartizione dei compensi previsti dall art.92 del D.Lgs.163/06, la somma complessiva di 599,42 a valere sul Bilancio di Previsione 2011-gestione residui, a valere sul Cap /9 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE imp. 10/2143, procedendo al pagamento a favore dei dipendenti e per gli importi di seguito indicati: Arch. Francesca Toci 443,58 Geom. Gianfranco Alessandro 119,88 Dott. Ivana Angelo 17,98 Cecchi Carlo 8,99 Matacchiera Annalisa 8,99 TOTALE 599,42 di dare atto che ai fini del rispetto delle disposizioni sul Sistema Informativo delle Operazioni degli Enti Pubblici (Sistema SIOPE) la regolarizzazione contabile dell'importo avviene mediante ordinativo di pagamento vincolato a reversale di incasso nel seguente modo: emettendo contestualmente ordinativo di pagamento per l'importo complessivo di. 599,42 sul Cap /9 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod CODICE SIOPE imp. 10/2143; a valere sul Bilancio di previsione 2011-Gestione residui 2010;

8 accertando ed emettendo contestualmente reversale di incasso per l'importo complessivo di. 599,42 vincolata al mandato di pagamento di cui sopra, a valere sul Bilancio di Previsione 2011 Gestione Residui 2010, Cap. 709/2 Recuperi ai dipendenti ex art. 92 D.lgs 163/06 incentivi c/ capitale OO.PP (vedi cap. 312/4/U) Cod. Min SIOPE 3516; di dare atto altresì che: il pagamento degli incentivi verrà effettuato direttamente dall Area Risorse Umane e Finanziarie, con accreditamento in busta paga ai dipendenti sopra individuati, non appena apposto il visto di regolarità contabile ai sensi dell art 184 c. 4 del D.Lgs. n. 267/2000; l Area Risorse Umane e Finanziarie provvederà, in sede di erogazione degli incentivi di progettazione di cui al presente atto, alla quantificazione e corretta imputazione del compenso e relativi oneri a valere sui rispettivi capitoli di competenza; l Area Risorse Umane e Finanziarie, provvederà a tener conto della presente liquidazione in sede di quantificazione delle risorse di cui all art. 15 c. 1 lett. k) del C.C.N.L. 01/04/1999 ( Incentivi da specifiche disposizioni di legge ); i pagamenti richiesti con il presente atto sono compatibili con il budget di cassa del programma triennale dei pagamenti 2011/ anno 2011 assegnato al sottoscritto direttore d'area di competenza con D.G.P. n.132/2011; la ditta Giulio Tanini Spa. ha rilasciato, nel rispetto di quanto previsto dal comma 7 art. 3 della legge 136/2010 la dichiarazione circa il conto corrente dedicato e le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di esso, come risulta da nota pervenuta in data in data 23 marzo 2011 Ns.. prot. nr. 9925/11, depositata in atti; di dare atto inoltre che con il presente provvedimento si provvede a liberare le economie di spesa sotto riportate: 18,38, quale somma accantonata per imprevisti incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/20, a valere sul B.P gestione residui - Cap /9 - Ex art. 92 del D.Lgs. 163/06 Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 (imp. 10/2144); 210,00 quale somma accantonata per imprevisti al lordo dell IVA, a valere sul B.P gestione residui -Cap /8 - Manutenzione Straordinaria Edifici Scolastici e Relativi Impianti (Av. Amm.ne V.Cap /E) Cod SIOPE 2109 ( imp. 10/2142); di dare atto che Responsabile del Procedimento è l Arch. Francesca Toci; di partecipare il presente atto all Area Risorse Umane e Finanziarie per gli adempimenti di competenza. Il Direttore dell Area Ambiente e Infrastrutture (Ing. Aldo Ianniello)