PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA Lavori di: Ammodernamento S.P. 44 tratto Biancavilla verso S.P. 167. PROGETTO ESECUTIVO (rielaborazione) Allegato: CRONOPROGRAMMA LAVORI titolo: scala: Allegati: Relazione generale e previsione di spesa Computo metrico estimativo Disegni Analisi nuovi prezzi Elenco prezzi Spese tecniche Capitolato Speciale d Appalto (crono programma dei lavori) Calcoli strutturali V.I.A. Piano di sicurezza e di coordinamento Piano di manutenzione Catania, novembre 2013 F.to Il RUP (Dott. Ing. Giovanni Di Mauro) F.to Il Progettista e Direttore dei lavori (Dott. Ing. Ignazio Martorana)
CRONOPROGRAMMA DEI LAVORI Il cronoprogramma dei lavori, previsto dal comma 1 lettera h) dell art. 33 del D.P.R. 207/2010 quale documento del progetto esecutivo da allegare al contratto ai sensi del comma 1 lettera f) dell art. 137 del DPR 207/2010, è stato redatto ai sensi dell art. 40 del citato DPR 207/2010. Il cronoprogramma è il documento di programmazione delle attività correlate ai costi di realizzazione ed alla loro distribuzione nel tempo, fermo restando la maggiore definizione dei tempi amministrativi necessari per l approvazione, l affidamento ed il collaudo; il documento è stato redatto con tutto ciò che riguarda la fase definitiva esecutiva dei lavori, avendo a base il dettaglio di tutto il progetto definitivo esecutivo e le lavorazioni necessarie alla sua realizzazione. Il cronoprogramma permette di determinare la durata dei lavori, la distribuzione delle spese di esecuzione nel tempo, il pagamento delle anticipazioni dovute all impresa, in concomitanza degli stati di avanzamento fissati dal capitolato speciale d appalto: gli importi fissati nel capitolato speciale d appalto per il pagamento di acconti all impresa corrispondono, sul cronoprogramma dei lavori, a precisi periodi temporali. Il cronoprogramma fissa i termini temporali in cui l opera deve essere eseguita e ne condiziona i termini di esecuzione fissati dal capitolato speciale d appalto. Ferma restando la possibilità dell impresa di produrre un suo programma esecutivo dei lavori (così come disposto dal comma 10 dell art. 43 del D.P.R. 207/2010), vantaggioso per la Stazione Appaltante, e accettato dalla Direzione dei Lavori, questo non può variare il termine di consegna fissato dal crono programma del progetto definitivo esecutivo allegato al contratto. Sarà compito della Direzione dei Lavori curare, durante l esecuzione dell opera, l eventuale aggiornamento del crono programma dei lavori, apportando i necessari interventi correttivi. Di seguito viene indicata la sequenza logica delle operazioni effettuate per la stesura del cronoprogramma dei lavori: Individuazione dei Gruppi omogenei di lavorazione: Individuazione degli importi per ogni Gruppo; Assegnazione della percentuale di manodopera per ogni Gruppo; Assegnazione del numero di lavoratori previsti per ogni Gruppo; Calcolo dei giorni lavorativi necessari per ciascun Gruppo; Calcolo dei giorni consecutivi necessari per ciascun Gruppo; Collocazione temporale di ogni Gruppo e relativo sotto-gruppo (data inizio e di fine); Realizzazione del Diagramma di Gantt; Realizzazione del diagramma rappresentativo del Cronoprogramma. In caso di sospensione dei lavori, disposta per motivi dell'amministrazione, il tempo contrattuale T c verrà aumentato del Tempo T s ( durata della sospensione), ciò comporterà una traslazione del programma dei lavori parallelamente a se stesso nel tratto successivo al verificarsi della sospensione. In caso di concessione di proroga al termine di ultimazione, il tempo Tc verrà aumentato del tempo T p (proroga concessa). Ciò comporterà una modifica lineare del programma dei lavori nel tratto successivo alla domanda di proroga, nel senso che tutte le successive ascisse del programma verranno gradualmente aumentate di un valore pari a 0 ( zero) all'istante della domanda fino a T p alla fine dei lavori. In caso di atto aggiuntivo comportante un maggior termine dei lavori ma non un maggior importo dei lavori, il programma resta modificato come al caso precedente di concessione di proroga sostituendo alla data della domanda di proroga la data di autorizzazione dell'amministrazione all'esecuzione dei lavori in variante. Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 1
In caso di atto aggiuntivo comportante invece un maggior importo di lavori ed un maggior tempo di esecuzione, il maggior tempo ed il maggiore importo verranno aggiunti a quelli iniziali e le variazioni saranno graduali a partire dalla stessa data di autorizzazione di cui sopra. mese imp. Mensile importo progressivo lavori 1 18.898,45 18.898,45 2 55.004,80 73.903,25 3 57.576,20 1.479,45 4 56.203,16 187.682,61 5 56.90 244.582,61 6 85.815,68 330.398,29 7 98.024,23 428.422,52 8 18.942,88 447.365,40 9 18.081,84 465.447,24 10 25.400,40 490.847,64 11 90.107,92 580.955,56 12 55.648,11 636.603,67 Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 2
Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 3
6 13 20 27 3 10 17 24 3 10 17 24 7 14 21 28 5 19 26 2 9 16 23 30 7 14 21 28 4 11 18 25 1 8 15 22 29 6 13 20 27 3 10 17 24 1 8 15 22 29 5 19 26 4 18 24 1 30 9 1 6-3-6 8 4 17 29-1-29 10-2-10 6-3-6 16-4-18 30-1-30 19 1 23 5 2 8 5-3-5 6-4-7 3-1-4 19-1-19 20-1-20 7-1-7 7-1-8 18-5-18 22 9 1 5 21 2 4 2 3 910 4 26 9 1 11-1- 12-2-12 7-3-7 19-4-19 8-8 -1-12-2-12 7-3-7 19-4-19 1-1-1 13-2-15 8 3 10 20-4-20 13 1 18 23 2 29 13 3 17 26-4-28 1 1 6 11 6 28 3 1 4 4 8 26-1-28 8 0 25-3-27 29 4 3 19 1 25 16 2 22 30 2 7 10-3-18 21 3 4 2425 7-1-8 17 2 20 2-3-2 9-4-9 9-5-9 10-5-10 1 4 4 4-4-4 24 1 8 1 1 6 9 12 9 1 13 13 5-1-5 6-1-6 13 15 11-3-11 16 19 14 1 18 23-1-25 28-2-28 3-3-3 6-4-6 26-1-27 29 2 2 4-3-5 7 4 10 11-11 14-16 17-17 18-18 19-19 21 23 20-20 24-24 25 3 Diagramma di Gantt LAVORI IMPORTI INIZIO FINE GIORNI GENNAIO/13 FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13 NOVEMBRE/13 DICEMBRE/13 GENNAIO/14 1- IMPIANTO CANTIERE 04/01/2013 18/01/2013 15 2------ LAVORI STRADALI 2.1-Movimenti Terra 2.2.- 1.1.1.3) Scavo di sbancamento 21.421,0524/01/2013 17/06/2013 21 2.3.- 1.1.5.3) Scavo a sezione obbl 1.854,6204/11/2013 04/11/2013 1 2.4.- 1.2.5.1) Trasporto di materie 9.053,0329/01/2013 18/06/2013 6 2.5.- 1.4.5) Trasporto di materie p 3.841,7011/12/2013 11/12/2013 1 2.6.- 18.1.1.3) Scavo a sezione obb 1.676,3330/01/2013 30/01/2013 1 2.7.- 20.7.1.5) Riconoscimento e Pr 1.0518/06/2013 18/06/2013 1 2.2-Demolizioni 2.9.- 1.3.4) Demolizione parziale o 11.801,1719/01/2013 04/07/2013 14 2.10.- 1.4.1.2) Scarificazione a fr 20.508,7023/11/2013 06/12/2013 6 2.11.- ANP04) Rimozione di barriera 2.221,0301/11/2013 04/11/2013 4 2.3-Murature In Pietrame 2.13.- ANP02) muratura retta 14.566,3902/07/2013 22/07/2013 21 2.14.- OPQ) operaio qulificato 25.2002/07/2013 /10/2013 122 2.15.- OPC) operaio comune 45.416,0002/07/2013 /10/2013 122 2.16.- ANP06) malta cementizia 4.752,0002/07/2013 /10/2013 122 2.17.- 3.1.3.2) Conglomerato cement 10.139,2524/10/2013 08/11/2013 16 2.4-Conglomerati Bituminosi 2.19.- 6.1.2.1) Fondazione stradale 7.359,5009/11/2013 12/11/2013 4 2.20.- 6.1.3.1) Conglomerato bitumi 13.163,2113/11/2013 15/11/2013 3 2.21.-6.1.4.1) Conglomerato bitumin 7.957,7616/11/2013 19/11/2013 4 2.22.- 6.1.5.1) Conglomerato bitumi 47.101,3326/11/2013 10/12/2013 12 2.5-Segnaletica Stradale Orizzontale E V 2.24.- 6.6.22) Esecuzione di strisc 2.276,5621/12/2013 23/12/2013 3 2.25.- ANP05) strisce cm 15 2.355,0724/12/2013 24/12/2013 1 2.26.- 6.6.21) Esecuzione di strisc 9.218,0025/12/2013 03/01/2014 10 2.27.- 6.6.1) Fornitura e collocazi 1.884,0014/12/2013 16/12/2013 3 2.28.- 6.6.3.1) Fornitura e colloca 1.014,0017/12/2013 17/12/2013 1 2.29.- 6.6.2) Fornitura e collocazi 868,8018/12/2013 18/12/2013 1 2.30.- ANP07) delineatore di margin 1.2519/12/2013 19/12/2013 1 2..- ANP08) delineatore di curva 6820/12/2013 20/12/2013 1 2.6-Opere Varie 2.33.- ANP03) Paramento per rivesti 94.193,6709/03/2013 26/07/2013 68 2.34.- ANP01) Fornitura e collocazi 5.486,5509/11/2013 13/11/2013 5 2.35.- 7.1.1) Fornitura di opere in 6.278,4001/11/2013 06/11/2013 6 2.36.- 7.1.3) Posa in opera di oper 4.416,0002/11/2013 13/11/2013 12 2.37.- 11.2) Verniciatura di cancel 1.267,2014/11/2013 18/11/2013 5 2.38.- 18.1.2) Conglomerato cementi 3.116,0019/02/2013 19/02/2013 1 2.39.- 18.7.5) Messa a terra per pa 259,2007/03/2013 07/03/2013 1 2.40.- 18.1.3.1) Formazione di pozz 688,8020/02/2013 20/02/2013 1 2.41.- 6.4.1.2) Fornitura e posa in 357,0009/03/2013 11/03/2013 3 2.42.- ANP09) spostamento palo 3.9607/03/2013 08/03/2013 2 2.43.- 6.5.1.4) Fornitura e posa in 3.795,0011/11/2013 11/11/2013 1 2.44.- 13.8) Formazione del letto d 94,1005/11/2013 05/11/2013 1 2.45.- 13.3.11.4) Fornitura- traspo 3.075,3006/11/2013 06/11/2013 1 3------ OPERE IN C.A. 3.1.- 1.1.5.3) Scavo a sezione obbl 9.40/01/2013 19/06/2013 4 08/02/2013 08/02/2013 1 3.2.- 1.2.5.1) Trasporto di materie 3.70/01/2013 19/06/2013 4 3.3.- 3.1.1.1) Conglomerato cementi 9.0001/02/2013 20/06/2013 8 3.4.- 3.1.4.7) Conglomerato cementi 63.0013/02/2013 28/06/2013 21 3.5.- 3.1.4.17) Conglomerato cement 61.0001/03/2013 08/07/2013 21 3.6.- 3.2.3) Casseforme per getti d 32.0026/02/2013 03/07/2013 14 3.7.- 3.2.1.2) Acciaio in barre a a 59.2002/02/2013 25/06/2013 48 3.8.- 6.3.4) Costituzione di drenag 9.0007/03/2013 09/07/2013 8 3.9.- 20.9.1.1) Prove sui calcestru 8,0009/07/2013 09/07/2013 1 3.10.- 20.9.5.1) Prove sugli acciai 719,0010/07/2013 10/07/2013 1 PARZIALI ------ PROGRESSIVI ------ MESE ------ 1 MOV TER 3 MURATORE 7 LAORATORIO 5 BITUMATURA 6 SEGNALETICA 2 OPERE IN C.C.A. 4 ELETTRICISTI 18.898,45 55.004,80 57.576,20 56.203,16 56.90 85.815,68 98.024,23 18.942,88 18.081,84 25.400,40 90.107,92 52.430,11 18.898,45 73.903,25 1.479,45 187.682,61 244.582,61 330.398,29 428.422,52 447.365,40 465.447,24 490.847,64 580.955,56 633.385,67 GENNAIO/13 FEBBRAIO/13 MARZO/13 APRILE/13 MAGGIO/13 GIUGNO/13 LUGLIO/13 AGOSTO/13 SETTEMBRE/13 OTTOBRE/13 NOVEMBRE/13 DICEMBRE/13 3.218,00 636.603,67 GENNAIO/14 Capitolato speciale d'appalto -- Cronoprogramma dei lavori pag. 4