CAPO-CONVENZIONE USINI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI SOL-DIESIS.

ASSOCIAZIONE TRA I COMUNI DI Usini Cargeghe Muros Tissi Usini -COMUNE CAPO-CONVENZIONE USINI PROGETTO PER LA REALIZZAZIONE DI CENTRI DI AGGREGAZIONE GIOVANILI SOL-DIESIS. Bando RAS di cui all Accordo di Programma Quadro, in materia di politiche giovanili. Capitolato l Appalto per la fornitura di strumenti musicali e attrezzature per n. 3 sale di prova musicali e n. sala registrazione e n. service audio per i Centri Sociali Giovanili rispettivamente ubicati nei comuni di TISSI, MUROS, CARGEGHE E USINI. APPROVATO CON DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE DI USINI N. DEL

ARTICOLO Oggetto dell appalto Il presente Capitolato disciplina l Appalto per la fornitura di strumenti musicali e attrezzature per n. 3 sale di prova musicali e n. sala registrazione e n. service audio per i Centri Sociali Giovanili rispettivamente ubicati nei comuni di TISSI, MUROS, CARGEGHE E USINI. IMPORTO COMPLESSIVO A BASE D ASTA 35.76,67 al netto di IVA al 20%, PREZZO TOTALE COMPRENSIVO DI IVA 20% 42.860,00. DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA SALA DI REGISTRAZIONE QUANTITA Pc adeguato alle esigenze con hard disk Software unendo 4 Scheda audio mobu M-audio Derivazione audio (ciabatta ) 24+8 canali Microfoni professionali di ripresa 2 Diffusori 2 Microfoni da studio 2 Controller Midi 24 ch Set microfoni per batteria Microfoni per canto 4 Aste microfoniche 6 Distributore per cuffie Cuffie 4 Tastiera Batteria Chitarra acustica amplificata Chitarra elettrica Amplificatore per chitarra Basso Amplificatore per basso Cavi schermati

DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA N. 3 SALE PROVA QUANTITA Mixer audio 6+2 canali 3 Casse monitor per sala prova 6 Set microfoni di batteria 3 Microfoni per canto 2 Microfoni 9 Aste microfoniche 2 Chitarra acustica amplificata 3 Chitarra elettrica 3 Amplificatore per chitarra 3 Basso 3 Amplificatore per basso 3 Tastiera 3 Batteria 3 Cavi microfonici 30 Cavi per strumenti 24 DESCRIZIONE GENERALE DELLA FORNITURA SERVICE AUDIO/IMPIANTO LIVE QUANTITA Diffusori da 500 watt 4 Frusta composta da 24 canali in e 8 out Processori di dinamica e processori di riverbero Derivazione audio (ciabatta) 24+8 Mixer 32 ch + supporto Mixer 24+2 canali Compressori 2 Monitor da palco alto 4 Cavi cannon XLR 32 Cavi bilanciati 0 Direct box 4 2

ARTICOLO 2 Variazione della fornitura L Amministrazione si riserva la facoltà di aumentare o diminuire il quantitativo delle forniture da commissionare, nei limiti del 20%, alle stesse condizioni del contratto sottoscritto, utilizzando l eventuale residuo sul ribasso d asta secondo la normativa vigente, senza che le Ditte aggiudicatarie possano pretendere rimborsi o compensi di sorta. ARTICOLO 3 Modalità di partecipazione alla gara La fornitura deve essere eseguita con l osservanza di quanto previsto da: A) Bando di gara e presente Capitolato speciale d Appalto; B) Vigenti norme di Legge e di regolamento in materia di amministrazione del patrimonio e contabilità dello Stato; C) Decreto Legislativo n. 63 del 2 aprile 2006 e Legge Regionale n. 5 del 7/08/2007; D) Le norme del Codice Civile per quanto non regolato dalle disposizioni di cui ai precedenti punti. ARTICOLO 4 Aggiudicazione L'aggiudicazione sarà effettuata unicamente al prezzo più basso determinato dall applicazione del ribasso percentuale unico offerto, ai sensi del combinato disposto di cui agli articoli 82 e 24, comma 8, del D.Lgs n. 63/2006, con l elencazione analitica dei prezzi relativamente alle attrezzature di cui all art. e allegato del Capitolato Speciale di Appalto al netto del ribasso offerto, con l esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell articolo 86 del decreto medesimo. Si procederà all aggiudicazione in presenza di almeno un offerta valida. Non sono ammesse offerte in aumento. In caso di discordanza tra valori espressi in cifre e valori espressi in lettere sarà preso in considerazione il valore espresso in lettere. Non è ammesso il subappalto. Il possesso di tutti i requisiti meramente dichiarati dal concorrente che risulterà aggiudicatario della gara e da quello che segue in graduatoria, dovrà essere comprovato dai medesimi - a pena di decadenza - mediante la consegna di idonea documentazione all'ufficio come previsto del bando di gara, entro il termine indicato nella specifica richiesta in tal senso. La non presentazione di tutti gli elementi e documenti richiesti, la non rispondenza anche di un solo elemento e documento rispetto a quanto richiesto e dichiarato, determinerà l esclusione dalla partecipazione della gara e l applicazione delle sanzioni previste dalla legge. L aggiudicazione è impegnativa per l impresa aggiudicataria ma non per l Amministrazione fino a quando non saranno perfezionati gli atti in conformità delle vigenti disposizioni. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall eventuale aggiudicazione provvisoria. ARTICOLO 5 Prezzi Il prezzo di aggiudicazione è riferito per merce resa franco di ogni rischio e spesa, imballo, trasporto, consegna e montaggio nei locali dell Amministrazione indicati nella lettera di affidamento. Il prezzo contrattuale si intende fisso ed invariabile e non soggetto ad aumento anche se dovessero verificarsi variazioni nel prezzo delle materie prime, del

costo della manodopera, nonché delle misure degli oneri fiscali e previdenziali poste a carico dell impresa aggiudicataria. Le suddette clausole dovranno essere sottoscritte dalla Ditta aggiudicataria in sede di contratto ai sensi dell art. 34 del codice civile. ARTICOLO 6 Descrizione della fornitura e prescrizioni tecniche La fornitura ha le prescrizioni tecniche precisate nell Allegato come di seguito articolati, parte integrante del presente Capitolato: Allegato Prescrizioni tecniche strumenti musicali e attrezzature ARTICOLO 7 Deposito cauzionale provvisorio e definitivo Ciascun concorrente dovrà produrre, a pena di esclusione, un deposito cauzionale provvisorio pari al 2% dell importo a base di gara. L importo della garanzia potrà essere ridotto ai sensi di quanto disposto dall art. 75, comma 7, del Decreto Legislativo n. 63 del 2 aprile 2006. A garanzia del contratto : la ditta dovra prestare cauzione definitiva nella misura e nelle forme indicate dall art. 3del D. Lgs n. 63/2006. ARTICOLO 8 Contratto Spese Imposte e tasse Dopo l aggiudicazione si addiverrà alla stesura del contratto. Tutte le spese e tasse inerenti al contratto stesso, anche quelle di bollo, quietanza, diritti fissi di segreteria, di scritturazione, ecc., sono a carico della ditta aggiudicataria. ARTICOLO 9 Caratteristiche della fornitura Gli articoli offerti dalla ditta aggiudicataria dovranno corrispondere a tutte le caratteristiche minime elencate nell Allegato. La Ditta aggiudicataria dovra presentare in sede di gara documentazione illustrativa o schede tecniche da cui risulti la rispondenza delle caratteristiche delle attrezzature offerte a quelle contenute nell Allegato. La non rispondenza dei prodotti offerti alle prescrizioni tecniche del capitolato comporterà automaticamente la decadenza dall eventuale aggiudicazione provvisoria. ARTICOLO 0 Obblighi dell appaltatore La ditta aggiudicataria deve ottemperare, nei confronti del personale utilizzato, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni normative e contrattuali in materia di lavoro e di assicurazioni sociali e previdenziali, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

ARTICOLO Collaudi e pagamenti Il pagamento della fornitura avverrà con Determinazione del Responsabile del Servizio successivamente alla consegna del materiale dietro presentazione, da parte della Ditta, della fattura (con allegati i relativi D.D.T.).. Il relativo mandato di pagamento sarà emesso entro trenta giorni dalla presentazione della fattura, previa verifica della regolarita della fornitura. Il collaudo dovrà attestare la perfetta e totale rispondenza degli articoli forniti alle caratteristiche tecniche di cui all Allegato parte integrante del presente Capitolato. Si precisa che la presentazione dei D.D.T., costituisce condizione necessaria per procedere alle liquidazioni delle relative fatture presentate. eseguito dall Amministrazione Comunale entro tre giorni dal completamento della fornitura. Il collaudo della fornitura verrà Qualora in sede di collaudo la fornitura risultasse anche in minima parte difforme da quanto prescritto, l Amministrazione si riserva la facoltà di respingerla, ovvero laddove ritenga di non esercitare tale facoltà, di obbligare la Ditta aggiudicataria ad una riduzione del prezzo, ex art. 492 del C.C., in conseguenza del minor pregio degli articoli forniti. Tale riduzione, fermo restando quanto previsto dall art. 494 del C.C., sarà stabilita insindacabilmente dagli organi tecnici dell Amministrazione o di cui l Amministrazione si avvale. In caso di non accettazione della merce, verrà data comunicazione alla Ditta dei motivi della contestazione e del conseguente rifiuto. La Ditta dovrà provvedere, a propria cura e spese, alla sostituzione della merce contestata. Il periodo intercorrente tra la data dell avvenuta consegna e la data della lettera di comunicazione della contestazione non sarà computato ai fini del calcolo di eventuali penalità per ritardo. ARTICOLO 2 Garanzia La Ditta garantisce le attrezzature fornite per la durata minima di 24 mesi dalla data della consegna e, conseguentemente si obbliga ad eliminare senza alcun compenso entro e non oltre 7 giorni dalla relativa notifica, ogni inconveniente ed a sostituire le attrezzature contestate. Qualora la Ditta non adempia a tali obblighi, l Amministrazione si riserva di far effettuare le prestazioni da altri e di mettere, a carico della Ditta inadempiente, la spesa all uopo sostenuta, rivalendosi ove possibile, su eventuali crediti della Ditta o sulla cauzione. ARTICOLO 3 Termini di consegna La fornitura dovrà essere consegnata entro 30 giorni dal ricevimento della comunicazione di aggiudicazione della gara, presso i locali nella suddetta indicati. Per ogni giorno di ritardo verrà applicata una penalità secondo quanto riportato al successivo art. 4. In caso di ritardo oltre i 3 gg. sarà applicato quanto riportato al successivo art. 6. ARTICOLO 4 Inadempienze e Penalità Qualsiasi ritardo o inadempienza rilevata a carico della ditta, dovrà essere contestata all impresa aggiudicataria a mezzo raccomandata A.R. All impresa è comunque concesso un termine di giorni 0 per controdedurre, trascorso il quale o in presenza di giustificazioni che non siano riconosciute in tutto o in parte valide, il Comune di Usini procederà all applicazione delle seguenti penali:

per ogni giorno di ritardo sul termine di consegna indicato al precedente art. 3, verrà applicata una penalità pari allo,5% calcolata sul prezzo di aggiudicazione dell intera fornitura del lotto cui si riferisce; 200,00 per ogni articolo consegnato non conforme alle prescrizioni contenute nell Allegato del capitolato speciale d appalto. Qualora l appaltatore sia stato sanzionato per tre volte, oltre all applicazione della sesta penalità, l Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto in danno all impresa aggiudicataria, incamerando la cauzione e con salvezza del risarcimento di tutti i danni subiti e subendi di cui al successivo art. 6. L applicazione delle penali avverrà mediante ritenuta diretta sul corrispettivo delle fatture da liquidare alla Ditta aggiudicataria. ARTICOLO 5 Divieto di Cessione del Contratto Alla Ditta aggiudicataria è fatto espresso divieto di subappalto e, comunque cedere a terzi, in tutto o in parte il contratto medesimo ai sensi dell art. 456 C.C ARTICOLO 6 Risoluzione del contratto E in facoltà del Comune di Usini risolvere il contratto ai sensi e per gli effetti dell art. 456 del Codice Civile nei seguenti casi: accertato sub-appalto; superamento del termine massimo di 3 giorni di ritardo nella consegna di cui al precedente articolo 3; grave e reiterata inosservanza delle clausole contrattuali da cui sia scaturita l applicazione di almeno 3 penalità. In ogni caso la risoluzione del contratto determinerà l incameramento della cauzione con riserva del risarcimento dei danni. ARTICOLO 7 Elezione Domicilio e foro di Competenza Per tutte le controversie comunque, dipendenti dal contratto di appalto, è competente il Foro di Sassari. E escluso, nella fattispecie, il ricorso al giudizio del Collegio Arbitrale di cui all art. 806 e seg. c. p.c. per tutte le questioni che possono insorgere in merito all esecuzione del contratto. IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott.ssa Vacca Maria Francesca)

ALLEGATO) PRESCRIZIONI TECNICHE STRUMENTI MUSICALI E ATTREZZATURE

Descrizione bene o servizio Quantità Prezzo unitario offerto Studio registrazione PC di ultima generazione con sistema operativo. Hard disk da tb e 4000 Mhertz di memoria RAM. Software di editing audio professionale specializzato per la postproduzione, per la produzione in studio e per la registrazione live. Totale complessivo (al netto dell IVA) Caratteristiche: Nuovo sistema di automazione Banca dati MediaBay Routing interno per la registrazione attraverso bus interno Caratteristiche avanzate per l'editing in post produzione 38 nuovi plugin di effetti audio VST3 Nuovissimi equalizzatori di eccellente qualità Side Chaining e Drag & Drop dei plug'in Nuovi preset per le tracce Controlli ad accesso rapido per le tracce Supporto per Windows Vista & Mac-Intel Il miglior algoritmo per time stretch e compression MPEX 3 Supporto Quicktime ottimizzato Supporto Apple Remote MP3 surround della Fraunhofer incluso Nuovo Adapter EuCon (opzionale) per l'euphonix EuCon e System 5 Supporto ottimizzato per la superficie di controllo ID e Edit della WK-Audio. Scheda audio 96Khz 24bit FW + Software ProTools Descrizione: Interfaccia per registrazione audio digitale a 24 bit / 96 khz e 92 khz (ma solo su In -2 e Out -4), via FIREWIRE, costituita da un solo box esterno alimentato dalla porta FIREWIRE, con 8 In analogici sbilanciati, 4 Out analogici bilanciati, 2 preamplificatori mic/instrument (su ingressi e 2) con phantom power, 8 In e 8 Out ADAT Lightpipe, In e Out stereo digitali S/PDIF coassiali e ottici (con supporto Dolby Digital AC3 e DTS), MIDI In e Out, Word Clock In e Out, 2 porte FIREWIRE, 2 Out per cuffia con regolazione del volume indipendente e selettore di sorgente A/B assegnabile, regolatore di livello assegnabile, driver per WIN, 2000, XP, ASIO e 2, Gigasampler, Mac OS9 e OSX, incluso alimentatore (nel caso di utilizzo con porta FIREWIRE a soli 4 poli) e bundle software. Caratteristiche: 8 x 4 ingressi/uscite analogici di linea a 24bit/96kHz o 2 x 4 a 24bit/92kHz, con jack da /4" TS (ingressi) e TRS (uscite) 2 preamplificatori microfono/strumento (su ingressi e 2), dotati di connettori Neutrik Combo, gain di 66 db regolabile, 20dB pad, LED signal e clip, phantom power a 48V (inseribile simultaneamente su

entrambi i canali) 8 x 8 ingressi/uscite ADAT Lightpipe, con S/MUX per 4 x 4 ingressi/uscite a 96kHz Ingresso/uscita digitali S/PDIF coassiali (su break-out cable) e ottici, per segnali PCM a 2 canali e passaggio di audio surround in formato AC3 e DTS Ingresso ed uscita MIDI a 6 canali (su break-out cable) Ingresso e uscita word clock per la sincronizzazione con altri dispositivi digitali (su break-out cable) 2 uscite per cuffia con jack /4" TRS, controllo di volume individuale e selettore per ascolto sorgente A/B (assegnabile via software) o on/off del monitoraggio ASIO 2 porte FireWire ad alta velocità per maggiori possibilità di connessione Controllo di livello frontale assegnabile a ingressi, uscite, software return e aux send; Monitoraggio a ASIO a bassissima latenza e monitoraggio diretto a latenza zero; Alimentazione via porta FireWire a 6 poli o con alimentatore in dotazione (in caso di porta a 4 poli) Convertitori A/D D/A di alta qualità con dinamica di 07 db (A-weighted) e banda passante da 20Hz a 80kHz (con SR 92 khz); Driver ASIO 2, MME e Direct X per Win 2000 (SP4) e XP (SP) o superiori, driver ASIO 2, Sound Manager e OMS per Mac OS 9.2.2, driver ASIO 2, Sound Manager e Core Audio/MIDI per Mac OS 0.2.8 e 0.3 o superiori. Caratteristiche PROTOOLS mpowered Offre registrazione, editing e mixing di prima classe Fino a 32 tracce audio simultanee (fino a 28 tracce virtuali) Permette sequencing MIDI completamente integrato con 256 tracce MIDI simultanee Fornisce 30 plug-in RTAS e AudioSuite gratuiti, fra i quali EQ, processori di dinamica, delay, riverbero e molti altri ancora Consente agli utenti di collegare direttamente le uscite di applicazioni ReWire a Pro Tools M-Powered per ulteriore mixaggio e processamento Comprende Beat Detective, lo straordinario strumento di correzione e analisi automatiche del ritmo Supporta la superficie di controllo Command 8 di Digidesign per mixaggi con controllo manuale Consente accesso ad un gran numero di plug-in e applicazioni opzionali creati da Digidesign e dai Digidesign Development Partners Supporta sistemi operativi Windows XP e Mac OS X Derivazione audio ( ciabatta) 24+8 canali Diffusori professionali da studio 50w acustico attivo a 2 vie con 2 ampio angolo di copertura.

Microfoni professionali di ripresa. 2 Microfoni a condensatore professionali di ripresa a condensatore 2 da studio LARGE DIAPHRAGM CON 5 CARATTERISTICHE POLARI VARIABILI Caratteristiche: Diagramma Polare: Omnidirezionale, cardioide largo, cardioide, ipercardioide, figura a 8 Risposta in frequenza: 20 Hz - 20 khz Sensibilità: 23 mv/pa (-33 dbv) SPL max: 40/46/52/58 db Rapporto S/N (pes. A): 88 db Pad: 6 db, 2 db, 8 db Filtro passa alto: 2 db/ottava a 40 Hz e 80 Hz; 6 db/ottava a 60 Hz Alimentazione: Phantom 48 V Dimensioni 58 x 38 x 60 mm Peso: 300 g Accessori standard: Soundtool Case, H 85, PF 80, W 44 X Accessori opzionali: H 50, ST 305 Controller midi 24 ch di ottima qualità. Set microfoni batteria composto da 4 per tom gran cassa 3 piatti. Microfoni voce standard professionali: microfono dinamico 4 unidirezionale (cardioide) per applicazioni vocali realizzato per l utilizzo in studi di registrazione ed impianti di amplificazione professionali. Caratteristiche: Microfono Tipo Esterno Tecnologia microfono Dinamico Modalità operativa microfono Mono Tecnologia di connessione Cablato Sensibilità -54.5 dbv/pascal Impedenza 50 Ohm Risposta in frequenza 50-5000 Hz Dettagli ingresso audio Cardioide

Connessioni Tipo connettore x uscita linea audio ( XLR ) Aste microfoniche. 6 Distributore per cuffie 2 in 8 out. Cuffie da studio risposta in frequenza da 20-20.000 Hz 4 Sistema audio professionale, sistema home audio, sistema audio portatile. Caratteristiche: Cuffie Tipo cuffie Cuffie - biauricolare Fattore di forma cuffie Padiglioni auricolari Tecnologia cuffie Dinamico Tecnologia di connessione Cablato Modalità uscita audio Stereo Larghezza di banda di risposta 0-25000 Hz Sensibilità 05 db Impedenza 24 Ohm Diaframma PET - 40 mm Materiale magnete Ferrite Connessioni Tipo connettore x cuffie ( mini-cuffia stereo 3.5 mm ) Miscellanea Cavi inclusi x cavo per cuffie - integrato -3m

Accessori in dotazione Adattatore stereo da 6,3 mm (/4'') Tastiera elettronica Sintetizzatore, Caratteristiche: 6 tasti dinamici tipo sint con ingressi analogici e midi support, ingressi USB, Slot per Smart Media card, Polifonia a 64 note, Multitimbricità a 7 parti, almeno tre blocchi di effetti, Sequencer, Pitch bend, Modulation, Foot Controller, ecc Batteria acustica custom composta da: cassa BD-22*8 Tom tom-2*0, T-3*, Timpano 6*6, Rullante -4*5,5, 8 strati di betulla set hardware: (Asta reggipiatto) (Reggirullante) (supporto Tom) pedale, stand piatti, seggiolino, pelli idrauliche. Cavi adeguati e schermati di ottima qualità. Chitarra acustica amplificata con corde in metallo di media qualità. Caratteristiche: tastiera in palissandro o ebano, manico in mogano, preamp. via, piezo a barra, EQ a tre bande. Chitarra elettrica solid body, Caratteristiche: 22 tasti con corpo in mogano, manico in acero tastiera in acero o palissandro, unburker std2 e singol coil stds. Amplificatore per chitarra combo min. 50W cassa con cono b&c da 2 a due canali indipendenti, preamplificatore e eq. Effetti digitali (chorus, tremolo, tape echo, riverbero) Midi IN/OUT, effect send/return. Basso elettrico di media qualità. Caratteristiche: split s.c.+ Straight type, tastiera in palissandro, 24 tasti, hardware cromo. Amplificatore per basso combo min. 200W work station white. Caratteristiche: gain, EQ 4 bande, volume, treble, bass, coni da 200w, compressore, Tweeter con attenuatore, tuner out con mute, presa cuffie, send/return. Totale Progetto Sol Diesis N. 3 Sale prova Mixer analogico 6/4 canali con effetti integrati. 3

Caratteristiche: tutti i canali d ingresso mono con ingressi XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di picco,equalizzatore a tre bande, 4 indicatori led, fader di 60mm, commutatore dei canali on/of. Casse diffusori per sala prova da 500Watt. 6 Caratteristiche: diffusore acustico attivo a 2 vie con ampio angolo di copertura; - Freq: 20-20000 Hz; - Potenza: 500W (00W High, 400W Low); - Massima Pressione Sonora: 29 db. - Amplificatore di classe H 2Step. -Woofer da 5 bobina edgewound da 3 in filo d alluminio con solida struttura magnetica. La tromba a sviluppo polinominale è caratterizzata dalla soppressione della Ring Resonance per fornire una dispersione controllata della eccellente definizione del suono e bassa distorsione. - Driver a compressione con membrana di 3 in titanio da 0,05mm. - Magnete in ceramica ad alto flusso ed una bobina edgewound da 75 mm in filo d alluminio. - Connettore XLR in ingresso, con interruttore Mic/Line. - Connettore XLR loop-through. Set microfoni batteria composto da 4 per tom gran cassa 3 piatti. Microfoni per voce standard professionali: microfono dinamico unidirezionale (cardioide) per applicazioni vocali realizzato per l utilizzo in studi di registrazione ed impianti di amplificazione professionali. Caratteristiche: Microfono 3 2 Tipo Esterno Tecnologia microfono Dinamico Modalità operativa microfono Mono Tecnologia di connessione Cablato Sensibilità -54.5 dbv/pascal

Impedenza 50 Ohm Risposta in frequenza 50-5000 Hz Dettagli ingresso audio Cardioide Connessioni Tipo connettore x uscita linea audio ( XLR ) Microfoni dinamici unidirezionali professionali, 9 Caratteristiche: Microfono Tipo Esterno Tecnologia microfono Dinamico Tecnologia di connessione Cablato Sensibilità -54.5 dbv/pascal Impedenza 50 Ohm Risposta in frequenza 40-5000 Hz Dettagli ingresso audio Cardioide Aste microfoniche 2 Tastiera elettronica, 6 tasti dinamici tipo sint con ingressi 3 analogici e midi support, ingressi USB, Slot per Smart Media card, Polifonia a 64 note, Multitimbricità a 7 parti, almeno tre blocchi di effetti, Sequencer, Pitch bend, Modulation, Foot Controller, ecc

Batteria acustica custom composta da: BD-22*8 T-2*0 T- 3* Ft 6*6 SD-4*5,5 8 strati di betulla set hardware pedale stand piatti e seggiolino, pelli idrauliche. Chitarra acustica amplificata con corde in metallo, Caratteristiche: tastiera in palissandro o ebano, manico in mogano, preamp. via, piezo a barra, EQ a tre bande. Chitarra elettrica, 22 tasti con corpo in mogano, manico in acero tastiera in acero o palissandro, unburker std2 e singol coil stds. Amplificatore per chitarra combo min. 50W cassa con cono b&c da 2 a due canali indipendenti, preamplificatore e eq. Effetti digitali (chorus, tremolo, tape echo, riverbero) Midi IN/OUT, effect send/return. Basso elettrico di media qualità. Caratteristiche: split s.c.+ Straight type, tastiera in palissandro, 24 tasti, hardware cromo. Amplificatore per basso combo min. 200W work station white. 3 3 3 3 3 3 Caratteristiche: gain, EQ 4 bande, volume, treble, bass, coni da 200w, compressore, Tweeter con attenuatore, tuner out con mute, presa cuffie, send/return. Cavi adeguati e schermati per strumenti. 24 Cavi microfonici. 30 Totale Progetto Sol Diesis IMPIANTO LIVE Diffusori acustici amplificati a 2 vie da 500W. Oppure 2 diffusori acustici a 2 vie da 500W di più alta qualità (preferito) Caratteristiche tecniche: 4 - Freq: 20-20000 Hz; - Potenza: 500W (00W High, 400W Low); - Massima Pressione Sonora: 29 db. - Amplificatore di classe H 2Step. -Woofer da 5 bobina edgewound da 3 in filo d alluminio con solida struttura magnetica. La tromba a sviluppo polinominale è caratterizzata dalla soppressione della Ring Resonance per fornire una dispersione controllata della eccellente definizione del suono e bassa distorsione

- Driver a compressione con membrana di 3 in titanio da 0,05mm. - Magnete in ceramica ad alto flusso ed una bobina edgewound da 75 mm in filo d alluminio. - Connettore XLR in ingresso, con interruttore Mic/Line. - Connettore XLR loop-through. Frusta composta da 24 canali in e 8 out lunghezza 20 m. Processori di dinamica e Processori di riverbero Derivazione audio (ciabatta) 24+8 canali Mixer 32/4 + supporto. Caratteristiche: tutti i canali d ingresso mono con ingressi XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di picco, equalizzatore a quattro bande con frequenze medie parametriche, un filtro passa alto, un commutatore d inversione di fase, 4 indicatori led, fader di 00 mm per ingressi, uscite di missaggio e uscita stereo, matrice con 2 uscite, commutatore dei canali on/of. Mixer 24+2 canali. Caratteristiche: tutti i canali d ingresso mono con ingressi XLR, insert di canale, visualizzazione dei livelli di picco,equalizzatore a tre bande, 4 indicatori led, fader di 60mm, commutatore dei canali on/of. Compressori 2 Cavi cannon XLR 32 Cavi bilanciati 0 Direct box 4 Totale Tutti gli strumenti, oggetto della fornitura, ed effettivamente consegnati dovranno recare etichetta o marchio indelebile riportante i riferimenti della ditta fornitrice.