AREA AFFARI TECNICI E NEGOZIALI Settore Servizi, Forniture e Assicurazioni CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Transcript

1 P.O.N. Ricerca & Competitività per le Regioni della Convergenza. Asse I- Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo operativo Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche Azione I: Rafforzamento Strutturale AREA AFFARI TECNICI E NEGOZIALI Settore Servizi, Forniture e Assicurazioni CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Procedura aperta per Acquisto, fornitura, installazione e collaudo di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per attività di laboratorio necessarie alla realizzazione del progetto : PLASS PLatform for Agrofood Science and Safety, mediante offerta economicamente più vantaggiosa. P.O.N. Ricerca & Competitività Asse I - Tale acquisto è così articolato: fornitura, installazione, collaudo, formazione del personale e assistenza tecnica. CIG LOTTO L.l: B2 CIG LOTTO Q.q: C73 CIG LOTTO M.m: E3C CIG LOTTO R.r: CIG LOTTO N.n: A9E CIG LOTTO S.s: EB CIG LOTTO O.o: B4 CIG LOTTO T.t: FEE CIG LOTTO P.p: BC CUP: D71D Pagina 1 di 16

2 SOMMARIO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO... 3 ART. 2 ELENCO DELLE APPARECCHIATURE... 5 ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA... 7 ART. 4 RESPONSABILE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO, COORDINAMENTO E VERIFICA... 7 ART. 5 SEDE E TEMPI DI CONSEGNA... 8 ART. 6 NORME DI SICUREZZA... 8 ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL APPALTATORE... 8 ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO ART. 9 DOMICILIO LEGALE ART. 10 TEMPO DI REALIZZAZIONE ART. 11 PENALE PER IL RITARDO ART. 12 COLLAUDO ART. 13 DANNI DA FORZA MAGGIORE ART. 14 PAGAMENTI ART. 15 MANUTENZIONE ART. 16 GARANZIA ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO ART. 18 STIPULA E SPESE CONTRATTUALI ART. 19 INFORMATIVA SULLA PRIVACY ART. 20 OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAMENTI Pagina 2 di 16

3 ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO La presente gara d appalto, esperita mediante procedura aperta ai sensi dell art. 55, cm. 5 del Decreto Legislativo del 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii. con aggiudicazione in favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex art. 83 del medesimo Decreto, ha per oggetto, mediante la suddivisione in nove distinti lotti : Lotto L.l), Lotto M.m), Lotto N.n), Lotto O.o), Lotto P.p), Lotto Q.q), Lotto R.r), Lotto S.s), Lotto T.t), l'affidamento della fornitura, installazione, collaudo, formazione del personale e assistenza tecnica di attrezzature e strumentazioni scientifiche e tecnologiche per attività di laboratorio necessarie alla realizzazione del progetto : PLASS PLatform for Agrofood Science and Safety, nell ambito del P.O.N. Ricerca & Competitività per le Regioni della Convergenza. Asse I- Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo operativo Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche Azione I: Rafforzamento Strutturale. La suddivisione in lotti è così articolata: Lotto L.l): - n. 1 SOFTWARE AVANZATO PER ANALISI DI IMMAGINE DI GEL BIDIMENSIONALE DI PROTEINE. Lotto M.m): - n. 1 ANALIZZATORE DI FLUSSI METABOLICI EXTRACELLULARI E PREPARATORE DI PIASTRE DA ANALISI. Lotto N.n): - n. 1 SPETTROMETRO PER IMAGING IPERSPETTRALE NEL RANGE Pagina 3 di 16

4 NM. Lotto O.o): - n.1 SISTEMA PER ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO. Lotto P.p): - n. 1 MOLINETTO PER LA MACINAZIONE SPERIMENTALE DI CARIOSSIDI DI FRUMENTO DURO PER L OTTENIMENTO DI SEMOLA. Lotto Q.q): - n. 1 LINGUA ELETTRONICA. Lotto R.r): - n. 1 STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI AZOTO TOTALE. Lotto S.s) - n. 1 SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO (AA). Lotto T.t) - n. 1 FERMENTATORE MODULARE PILOTA PER BIOMASSE MICROBICHE. Ogni singola fornitura di cui a tutti i predetti lotti comprende: consegna, installazione presso i laboratori e/o locali indicati nei rispettivi lotti, collaudo, formazione del personale ed assistenza tecnica. L All. 1 (Caratteristiche Tecniche) costituisce parte integrante e sostanziale del presente capitolato speciale d appalto. Pagina 4 di 16

5 ART. 2 ELENCO DELLE APPARECCHIATURE Trattasi di procedura aperta, ai sensi dell art. 55, comma 5, del d.lgs. n. 163/06 e s.m.i., da aggiudicarsi con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del medesimo D. Lgs., secondo i criteri descritti, per ogni lotto di gara, nel Disciplinare di gara. Il primo lotto (LOTTO L.l) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 SOFTWARE AVANZATO PER ANALISI DI IMMAGINE DI GEL BIDIMENSIONALE DI PROTEINE. Il secondo lotto (LOTTO M.m) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 ANALIZZATORE DI FLUSSI METABOLICI EXTRACELLULARI E PREPARATORE DI PIASTRE DA ANALISI. Il terzo lotto (LOTTO N.n) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 SPETTROMETRO PER IMAGING IPERSPETTRALE NEL RANGE NM. Il quarto lotto (LOTTO O.o) riguarda la fornitura installazione, collaudo, Pagina 5 di 16

6 - n. 1 SISTEMA PER ANALISI IN CITOMETRIA A FLUSSO. Il quinto lotto (LOTTO P.p) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 MOLINETTO PER LA MACINAZIONE SPERIMENTALE DI CARIOSSIDI DI FRUMENTO DURO PER L OTTENIMENTO DI SEMOLA. Il sesto lotto (LOTTO Q.q) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 LINGUA ELETTRONICA. Il settimo lotto (LOTTO R.r) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 STRUMENTAZIONE PER LA DETERMINAZIONE DI AZOTO TOTALE. L ottavo lotto (LOTTO S.s) riguarda la fornitura installazione, collaudo, - n. 1 SPETTROFOTOMETRO AD ASSORBIMENTO ATOMICO (AA) Il nono lotto (LOTTO T.t) riguarda la fornitura installazione, collaudo, Pagina 6 di 16

7 - n. 1 FERMENTATORE MODULARE PILOTA PER BIOMASSE MICROBICHE. Non sono ammesse offerte in aumento rispetto all importo complessivo dell appalto in ogni singolo lotto. ART. 3 CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA Le caratteristiche della fornitura delle apparecchiature richieste, i luoghi di l installazione delle stesse, le modalità di formazione del personale, ed i referenti d appalto individuati dall Amministrazione universitaria sono dettagliatamente descritte nell Allegato (1): Lotto L.l), Lotto M.m), Lotto N.n), Lotto O.o), Lotto P.p), Lotto Q.q), Lotto R.r), Lotto S.s), Lotto T.t), facente parte integrante e sostanziale del presente atto. L appalto concerne tutto quanto è necessario per dare ultimata la fornitura e l installazione in ogni sua parte, pronta all uso ed in perfette condizioni per l utilizzo. Di tutto ciò l appaltatore riconosce di aver preso completa ed esatta conoscenza. ART. 4 RESPONSABILE DELL' ESECUZIONE DEL CONTRATTO, COORDINAMENTO E VERIFICA L'Università degli Studi di Foggia ha individuato nella figura indicata nell Allegato 1 al Capitolato il dipendente con incarico di "Responsabile dell'esecuzione del contratto" che rappresenterà a tutti gli effetti l'amministrazione stessa nei confronti dell'appaltatore per ogni singolo lotto di gara. Nello specifico tale responsabile avrà il compito di approvare la pianificazione del lavoro, la sua messa in opera, nonché assicurare eventuali autorizzazioni necessarie per operare da parte dell'amministrazione. Il Responsabile dell'esecuzione del contratto verificherà la corretta esecuzione del contratto, controfirmando in uno Pagina 7 di 16

8 al personale dell appaltatore il verbale di collaudo, nonché fornirà parere favorevole sull'andamento della fornitura ai fini del pagamento della stessa ed all'applicazione delle penali; il tutto, in collaborazione con il segretario del Dipartimento universitario nel quale verrà installata l apparecchiatura. ART. 5 SEDE E TEMPI DI CONSEGNA La consegna dovrà avvenire nel termine massimo di 60 (sessanta) giorni dalla sottoscrizione del contratto, presso i soggetti e/o gli utilizzatori individuati nei rispettivi lotti. Eventuali variazioni in essere verranno indicate, ove vi fossero, con apposita comunicazione dell Amministrazione Universitaria. ART. 6 NORME DI SICUREZZA La fornitura e l installazione predetta dovrà eseguirsi nel pieno rispetto dei patti contrattuali, dei documenti e delle norme dagli stessi richiamati, in particolare per quanto concerne le disposizioni relative alla sicurezza e alla salute dei lavoratori secondo quanto disposto dal D. Lgs. 81/2008 e s.m.i.. L'Appaltatore, pertanto, deve osservare e fare osservare ai propri fornitori e dipendenti, nonché ad eventuali subappaltatori e terzi presenti nei vari processi, tutte le norme di cui sopra. ART. 7 OBBLIGHI ED ONERI GENERALI A CARICO DELL APPALTATORE L Appaltatore risponderà totalmente ed incondizionatamente tenendo sollevata da danni per qualsiasi evenienza l Università degli Studi di Foggia, di tutta la fornitura ed installazione realizzata sia rispetto alla stabilità, alla Pagina 8 di 16

9 corrispondenza alle caratteristiche tecniche, sia rispetto alla sicurezza delle persone addette e non addette alla fornitura ed installazione, sia rispetto alla osservanza alle vigenti leggi, sia infine, rispetto ai danni che potrebbero derivare alle parti di costruzione esistenti. Sono altresì a carico dell'appaltatore gli obblighi ed oneri di cui appresso: - il trasporto a pie d'opera di tutto il materiale occorrente alla fornitura ed alla installazione; - il risarcimento all'amministrazione universitaria ed ai terzi, per danni a cose e persone che venissero procurati dall'impresa o dal personale addetto ai lavori; - ogni spesa per stipula, bollo, registrazione, copie e stampa del contratto, nonché bolli, atti contabili, certificazioni e documenti relativi alla stipula e gestione del contratto, ogni onere fiscale e tributario su tutte le somme corrisposte per la esecuzione della fornitura e dell installazione di cui al presente capitolato; - la garanzia della conservazione del libero accesso ai locali interessati all esecuzione della fornitura ed installazione, il passaggio negli stessi delle persone addette di qualsiasi altra Impresa, alla quale siano stati affidati dall'amministrazione universitaria, lavori non attinenti al presente capitolato; - la pulizia delle vie di transito e di accesso ai locali degli spazi eventualmente interessati al transito o deposito di materiale e la rimozione degli imballaggi; - le eventuali sospensioni momentanee della fornitura ed installazione connessi all'intervento, particolarmente rumorosi o che possano arrecare disturbi alla normale attività di laboratorio, amministrativa e/o didattica dell'amministrazione; - l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alle Pagina 9 di 16

10 assicurazioni varie degli operai contro gli infortuni sul lavoro, la disoccupazione involontaria, l'invalidità e vecchiaia e di altre disposizioni in vigore o che potranno intervenire nel corso dell'appalto; - lo spostamento e successivo ricollocamento in sito di mobili, suppellettili e quant altro possa risultare di intralcio alla esecuzione delle forniture, l'adozione di tutte le cautele e prestazioni idonee a prevenire danni alle suppellettili ed ai manufatti. Il corrispettivo per tutti gli obblighi ed oneri sopra specificati è conglobato nell'importo complessivo di cui art. 2 soggetto a ribasso. L Appaltatore si obbliga ad attuare nei confronti dei lavoratori dipendenti occupati nella fornitura e nell installazione oggetto del presente appalto, condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti di lavoro, applicabili alla data dell offerta, alla categoria e nella località in cui si svolge la fornitura ed installazione, nonché le ss.mm.ii., che potrebbero intervenire nel corso della conduzione ed in genere in ogni contratto applicabile della località che per la categoria sia successivamente stipulato. L Appaltatore si obbliga ad applicare i su indicati contratti collettivi, anche dopo la scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano l Appaltatore anche nel caso in cui la stessa non sia aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse. L Appaltatore si obbliga, infine, ad osservare tutte le norme, le prescrizioni dei regolamenti e leggi riguardanti la tutela, l assistenza, le assicurazioni sociali e la protezione dei lavoratori. In caso di inadempienza degli obblighi derivanti dalle precedenti norme, accertate da questa Amministrazione o segnalate dall'ispettorato del Lavoro, verrà data comunicazione all Appaltatore e anche, se del caso, all'ispettorato suddetto, della inadempienza accertata. Pagina 10 di 16

11 L Appaltatore, dovrà inoltre: garantire la completezza della fornitura ed installazione; garantire il totale e completo rispetto delle caratteristiche tecniche richieste; garantire l efficienza e l affidabilità di funzionamento delle apparecchiature fornite; garantire che il prodotto fornito sia nuovo di fabbrica, corredato di marchio CE e che corrisponda all ultima versione in commercio. ART. 8 DOCUMENTI CHE FANNO PARTE DEL CONTRATTO Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: 1) L offerta della Ditta; 2) II Disciplinare, il capitolato speciale d appalto ed Allegato (1) regolanti la gara d'appalto; 3) I documenti richiesti dal disciplinare di gara. ART. 9 DOMICILIO LEGALE II legale rappresentante dell Appaltatore dovrà, in caso di controversie, eleggere domicilio in Foggia, precisandone il recapito. ART. 10 TEMPO DI REALIZZAZIONE Il tempo utile massimo per dare ultimata la detta fornitura ed installazione, sarà di 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di Pagina 11 di 16

12 sottoscrizione del contratto, o la migliore tempistica proposta in sede di presentazione dell offerta di gara. Al completamento della fornitura l Appaltatore inoltrerà all Amministrazione universitaria comunicazione formale di disponibilità all'avvio delle procedure di collaudo delle apparecchiature. ART. 11 PENALE PER IL RITARDO La penale pecuniaria per il ritardo nell esecuzione della fornitura non potrà in ogni caso superare la misura di 1/10 dell importo contrattuale; nell ipotesi che il ritardo si prolunghi oltre il periodo di 10 (dieci) giorni, l'amministrazione universitaria dichiarerà risolto il contratto e porrà in essere tutti quei provvedimenti necessari per il risarcimento di eventuali danni derivanti dalla totale o parziale esecuzione della fornitura. ART. 12 COLLAUDO Entro 7 giorni naturali e consecutivi dalla consegna l Appaltatore dovrà in presenza del Responsabile tecnico dell esecuzione del contratto, come individuati dall Università degli Studi di Foggia per i rispettivi Lotti, provvedere al collaudo delle apparecchiature producendo la seguente documentazione: - Manuali tecnici delle apparecchiature installate; - Depliants illustrativi, relazioni tecniche descrittive e illustrative delle apparecchiature. Il collaudo consisterà in: rispondenza delle apparecchiature fornite/installate ai requisiti specificati nel Capitolato Speciale d Appalto - All. 1 (Caratteristiche Tecniche); Pagina 12 di 16

13 verifica del corretto funzionamento delle stesse. L Appaltatore della fornitura dovrà mettere a disposizione il proprio personale tecnico per tutta la durata delle operazioni di collaudo. Il verbale di collaudo finale dovrà quindi recare la firma per accettazione del referente dell Appaltatore e del Responsabile dell esecuzione contrattuale dell Amministrazione Universitaria. Qualora la precitata verifica dia esito negativo e i difetti riscontrati non siano eliminabili, la Ditta/Società provvederà al ritiro di quanto fornito a sue spese e a rinnovarla con apparecchiature idonee, aventi le stesse caratteristiche come da Capitolato Speciale d Appalto - All. 1 (Caratteristiche Tecniche), entro 15 giorni naturali e consecutivi a far data dal giorno del collaudo medesimo. ART. 13 DANNI DA FORZA MAGGIORE E escluso ogni compenso per danni causati da forza maggiore. ART. 14 PAGAMENTI Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni dal collaudo, ad inventariazione avvenuta, previa presentazione di regolare fattura intestata a Università degli studi di Foggia Via Gramsci n.89/ Foggia Codice Fiscale n Nella fattura dovranno essere riportati gli estremi del contratto nonché la denominazione P.O.N. Ricerca & Competitività per le Regioni della Convergenza. Asse I- Sostegno ai mutamenti strutturali. Obiettivo operativo Potenziamento delle strutture e delle dotazioni scientifiche e tecnologiche Azione I: Rafforzamento Strutturale. Pagina 13 di 16

14 Il pagamento della fattura è subordinato, come per legge, all acquisizione da parte dell Amministrazione universitaria del DURC relativo all appaltatore, emesso dagli organi competenti al suo rilascio con esito favorevole ed alla verifica della correttezza contributiva da effettuarsi sul sito di Equitalia. ART. 15 MANUTENZIONE Sino a che non sia intervenuto, con esito favorevole, l emissione del verbale di collaudo, la manutenzione e la garanzia della fornitura eseguita verrà tenuta a cura e spese dell Appaltatore la quale non avrà alcun diritto a risarcimento o rimborso per gli oneri che ne derivassero. Durante tale periodo l Appaltatore curerà la manutenzione tempestivamente e con ogni cautela, senza interrompere l'uso dei locali o degli impianti da parte della utenza interessata. ART. 16 GARANZIA L Appaltatore deve garantire il buon funzionamento e la rispondenza della fornitura ed installazione per il periodo di 24 mesi decorrenti dalla data del verbale di installazione/collaudo. Durante tale periodo l Appaltatore si impegna, a proprio carico, a mantenere o riportare l apparecchiatura in condizioni di regolare funzionamento e di conformità alle specifiche tecniche a mezzo della manutenzione. Restano esclusi dalla garanzia i malfunzionamenti derivanti da imperizia, danneggiamenti o interventi di terzi sull impianto, sia effettuati da personale interno che esterno. Pagina 14 di 16

15 ART. 17 DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO E' fatto assoluto divieto all'appaltatore, sotto pena di immediata risoluzione del contratto per sua colpa esclusiva, nonché di risarcimento di ogni danno e spesa a favore dell'università, di cedere a terzi tutto o parte del presente contratto. ART. 18 STIPULA E SPESE CONTRATTUALI Il contratto d appalto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa a cura dell ufficiale rogante dell Università degli Studi di Foggia. Le spese contrattuali e di registrazione dello stesso, sono a carico dei contraenti con le pubbliche amministrazioni, come stabilito dall art. 16 bis della legge di contabilità di Stato (R.D del 1923). ART. 19 INFORMATIVA SULLA PRIVACY Ai sensi dell art. 13 del D.lgs. m. 196/2003 e s.m.i., si informa che i dati personali forniti dalle imprese partecipanti saranno raccolti presso l Università degli studi di Foggia Area Affari Tecnici e Negoziali, sito in Via Gramsci nn. 89/ Foggia, per le finalità di gestione della gara e saranno trattati, anche con l ausilio di procedure informatizzate, nei modi e nei limiti necessari per perseguire le suddette finalità nonché in caso di instaurazione di un rapporto contrattuale per le finalità inerenti alla gestione del rapporto stesso. Si informa inoltre che i soggetti o le categorie di soggetti ai quali possono essere comunicati sono: 1) il personale interno dell Amministrazione implicato nel procedimento; 2) ogni altro soggetto che abbia interesse alla procedura di gara ai sensi della legge n. 241/90 e s.m.i. Pagina 15 di 16

16 ART. 20 OSSERVANZA DI CAPITOLATI LEGGI E REGOLAMENTI Per tutto quanto non previsto nel presente Capitolato Speciale d Appalto si rinvia alle norme, in quanto compatibili, del codice dei contratti pubblici (D. Lgs. 12 aprile 2006 n. 163 e ss.mm.ii.). IL DIRETTORE GENERALE (dott. Costantino QUARTUCCI) Pagina 16 di 16