91 del 12 OTTOBRE 2004 PROT. N

Transcript

1 1 OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SACCHI DI ALLEANZA NAZIONALE IN MERITO AI LAVORI RIGUARDANTI IL PARCHEGGIO DI VIA PALADINI L anno DUEMILAQUATTRO il giorno DODICI del mese di OTTOBRE nella Sala Consiliare della Civica Residenza alle ore 16,15, AI SENSI DELL ART. 11, COMMA 5, DEL NUOVO STATUTO si è riunito il Consiglio Comunale, senza appello ed a seguito di invito diramato dalla Presidente con nota , prot. n Stante quanto disposto dall articolo di cui sopra, le interpellanze e le interrogazioni vengono trattate di norma all inizio di seduta, anche senza la presenza del numero legale dei Consiglieri. Sono presenti i Consiglieri FATTORI, MENGHI, MUNAFO, SACCHI e il Vice Presidente GABRIO FIORETTI. Alla seduta partecipa il Segretario Generale Sig. LUCIANO SALCICCIA. LA SEDUTA È PUBBLICA. Inizio seduta Iniz. Disc Votaz. Inizio seduta Iniz. Disc Votaz. Antolini Arrigo Babini Carlo Benedetti Enrico Berdini Irma Bertazzoni Alessandro Bertola Massimo Blunno Marco Borgiani Luciano Calvigioni Silvana Canesin Alferio Carancini Romano Carelli Luigi Castiglioni Pierfrancesco Ciaffi Adriano Crucianelli Mario Damiano Giampiero Evangelisti Paolo Fattori Maurizio Fioretti Gabrio Giustozzi Fabrizio Mandrelli Bruno Mari Romano Maulo Gian Mario Menghi Anna Meschini Daniela Meschini Giorgio Monaco Ovidio Munafò Placido Orazi Ulderico Pantanetti Luciano Picchio Giovanni Pojaghi Barbara Sacchi Riccardo Salvatori Uliano Salvucci Andrea Savi Alessandro Sgalla Luciano Tacconi Ivano Torregrossa Marco Vitaletti Vitaliana Zazzaretta Vittorio

2 2 OGGETTO: INTERROGAZIONE PRESENTATA DAL CONSIGLIERE SACCHI DI ALLEANZA NAZIONALE IN MERITO AI LAVORI RIGUARDANTI IL PARCHEGGIO DI VIA PALADINI. L interrogazione presentata dal consigliere Sacchi di AN è la seguente interrogazione: Premesso che dopo l avvio del progetto preliminare nel 1994, il finanziamento nel 1995 mediante la L. 122/89 ed in seguito alla procedura d appalto, i lavori relativi al parcheggio di cui all oggetto sono iniziati nel settembre del 1998 e avrebbero dovuto concludersi, per contratto, alla data del 27 agosto del 2000, scadenza poi prorogata, in seguito a vari aumenti di tempo contrattuale e ad alcune sospensioni, al 20 luglio 2001; considerato che l importo contrattuale di ,00 (già L ) è già stato quasi interamente corrisposto, oltre ad altri costi aggiuntivi; visto che il ritardo nell ultimazione dei lavori ha quasi raggiunto i tre anni e mezzo; posto che la zona di Corso Cairoli, oltre a costituire uno dei più importanti ingressi della nostra città, risente particolarmente del problema della sosta e del traffico, avendo una rilevante quantità di uffici e di esercizi commerciali; constatato che la permanenza ad oltranza del cantiere impedisce anche l utilizzazione dei numerosi ed utilissimi parcheggi scoperti ivi esistenti visti, altresì, i numerosi annunci dell amministrazione in proposito SI DOMANDA ALL AMMINISTRAZIONE quali sono i tempi per l ultimazione dell opera di cui all oggetto e per la sua effettiva entrata in funzione. f.to Riccardo Sacchi

3 3 SACCHI AN per la illustrazione Questa è un interrogazione che riguarda un tema cui il nostro gruppo di AN, ma anche altri gruppi che siedono nei banchi dell opposizione, un tema che ha sempre suscitato la nostra attenzione.., purtroppo non possiamo dire altrettanto, visti i risultati dopo 4 anni e mezzo d Amministrazione, della maggioranza. Allora ritengo che sia necessario fare poco altro che leggere il testo dell interrogazione. Questo sicuramente l Assessore l avrà già fatto, quindi brevissimamente tenterò di spiegarne il contenuto. Facendo un brevissimo excursus i lavori riguardanti questi importantissimo parcheggio di via Paladini che ancora non vede la luce, sono iniziati circa 6 anni fa, avrebbe dovuto concludersi se non erro il 22 luglio 2001, quindi siamo a 3 anni e 4 mesi di ritardo a fronte di una spesa che, circa 4 miliardi e 300 milioni del vecchio conio, sono stati già spesi, e comunque non è entrato ancora in funzione. Con l interrogazione, oltre a porre l attenzione sulla spesa, sul ritardo e sugli aspetti procedurali, andiamo subito al nocciolo dicendo che questo parcheggio era stato previsto prima del 94 proprio perché la zona di C.so Cairoli, tutta l area attorno è una zona che costituisce anche una delle maggiori, le principali porte d ingresso alla nostra città capoluogo, quindi proprio per questo, che questo importante progetto finanziato era stato previsto in quel punto. In più questa permanenza di oltre tre anni e mezzo di ritardo impedisce anche l utilizzo dei parcheggi a raso che insistono in quella zona, proprio perché il cantiere, per costruire il parcheggio di via Paladini, ostruisce l ingresso verso il parcheggio scoperto che negli anni addietro era utilizzato da centinaia di macchine. Inoltre, questa è circa la terza se non quarta interrogazione che il nostro gruppo presenta sull argomento, l Amministrazione a fronte di una delle ultime, quella del settembre 2002 per bocca dell Assessore delle Fave uscì in tutti i giornali dicendo che il parcheggio sarà pronto entro gennaio. Con ironia risposi a gennaio 2003 dicendo che probabilmente l assessore si riferiva si a gennaio ma non sapeva di quale anno, la battuta non era purtroppo solo una battuta, ma ad oggi la possiamo leggere come una mera constatazione, come una triste constatazione del fatto.

4 4 Allora si chiede molto semplicemente all Amministrazione quali sono i tempi (REGISTRAZIONE INTERROTTA PER FINE TEMPO). DELLE FAVE Assessore risponde Allora Consigliere Sacchi io vorrei evitare polemiche con lei perché non mi sembra giusto dire che quest Amministrazione non abbia affrontato il problema e cercato di risolvere il problema a differenza di voi che ci tenete al parcheggio. Noi abbiamo ereditato questo parcheggio con tutte le problematiche connesse a questo stesso, e credo visto il punto dove siamo arrivati che abbiamo affrontato e penso che siamo arrivati alla conclusione, che abbiamo risolto tutte le varie problematiche di difficilissima soluzione. Faccio una piccola premessa per ricordare che con delibera di Consiglio Comunale del 15 dicembre 2003 è stata conferita all APM la gestione del nuovo parcheggio Paladini, lasciando a carico del gestore l onere per il completamento funzionale della struttura mediante la realizzazione delle ulteriori opere necessarie, oltre la manutenzione straordinaria ed ordinaria. A fronte di tale obblighi l APM potrà introitare i proventi derivanti dalla gestione, e definire poi nell ambito del rinnovo di contratto del servizio stipulato il 3 maggio 2000 e prorogato fino al In data 30 aprile 2004 con verbale di consegna a firma del dirigente dei lavori pubblici ing. Fornarelli e dell ing. Ferranti, ing. Fiorentino per l APM, quest ultima ha accettato la consegna dell opera al fine di realizzare le opere complementari per la messa in funzione del parcheggio. Per completare i lavori l APM come per renderli opportuni e per migliorare l utilizzo del parcheggio sono in corso di esecuzione tre appalti: lavori di carpenteria metallica per la copertura del vano scala ed ascensore per circa 75 mila euro affidati alla ditta Reschini di Corridonia, ed i lavori sono in fase di ultimazione essendo già stata montata la copertura degli ascensori, quella del passaggio di uscita e la pavimentazione in gomma delle scale. Poi un altro appalto per la realizzazione della nuova rampa di accesso ed opere varie per migliorare la sicurezza interna per circa 127 mila euro, affidati alla ditta Paoli Martorelli Franco di Treia che sono lavori in fase di esecuzione, ed il 20 settembre

5 è stata gettata la rampa di accesso che era l opera più importante e più difficile da realizzare. Entro la fine di questo mese è prevista l ultimazione. I lavori di sistemazione esterna, compresa l illuminazione e l asfaltatura della strada d accesso per circa 75 mila euro affidati alla ditta Edil Asfalti di Camerino, pure questi lavori d avanzata esecuzione, tanto che l opera è veramente in fase d ultimazione. L allaccio dell utenza ENEL e la cabina elettrica per circa 8 mila euro fornitura eseguita, la segnaletica orizzontale e verticale per circa 10 mila euro, già eseguita all interno ed in fase di predisposizione quella esterna; gli impianti di controllo e di accesso automatizzati per circa 40 mila euro sono stati identificati tutti i meccanismi di funzionamento, ed i tempi di installazione sono di circa 60 giorni. E stato completato il collaudato statico, sono in corso le operazioni di collaudo tecnico amministrativo da parte dell ing. Dezi; è stata presentata richiesta di rilascio del certificato di prevenzione incendi dai vigili del fuoco di Macerata, e pure questa in pochissimi giorni dovrebbe essere data. Poi è in corso di predisposizione la pratica all ARPAM per il collaudo dei due ascensori interni. Io ritengo di poter dire e mi auguro veramente per la città prima di tutto, e poi per quest Amministrazione che ci ha tenuto in particolar modo ad arrivare alla conclusione di quest opera, che entro la fine di quest anno il parcheggio dovrebbe essere operativo, quindi l apertura dello stesso. SACCHI AN per la replica Così come pur nell insoddisfazione, spiegherò perché, delle risposte dell Assessore, comunque lo ringrazio per la risposta che ci ha fornito. Prendo atto dell unica cosa che reputo positiva ove potrò constatare che tale cosa si verificherà realmente. L ultimazione, l entrata in funzione di questo benedetto, ed importantissimo parcheggio entro al fine di quest anno. Questa è l unica cosa positiva, ammesso che sia vero, e vado a spiegare perché.

6 6 Lei Assessore ha parlato d eredità pesante, ma di questo parcheggio se non erro era già in fase abbastanza avanzata di realizzazione, perlomeno per circa più del 70% della sua concreta e materiale edificazione e costruzione, tant è che lei si sarebbe contraddetto quando rispondendo ad una nostra interrogazione del 2002 rispose testualmente su tutti i giornali ed in Consiglio Comunale che il parcheggio sarà pronto entro gennaio. Ora se ad un anno e mezzo di amministrazione dichiara che il parcheggio sarà pronto tra tre mesi, ad oggi dopo un anno e 8 mesi ci ha descritto ancora le opere che sono ancora in corso. Come faceva lei due anni fa a dichiarare candidamente che questo parcheggio sarebbe stato pronto dopo tre mesi? Non mi stancherò mai di elencare le incompiute e quelle che avreste fatto bene a non compiere, penso alla passeggiata di viale Puccinotti, la bretella di Villa Potenza, per quello che riguarda le incompiute l elenco è troppo lungo, basta leggere il vostro programma e basta sottrarre quello che avete fatto, io l ho fatta quest operazione e più del 65% è ancora sulla carta. Allora se tutte queste opere se sono ancora in fase di svolgimento, ripeto, com è possibile che lei due anni fa ci rispose tra tre mesi il parcheggio è pronto? Io sono contento se il parcheggio sarà pronto e le garantisco che il 2 gennaio sarò qui a depositare un interrogazione se al 31 dicembre non ho potuto usufruire di quel parcheggio. s:\segrcons\anno2004\dconsiglio\dc rtf

7 Il Segretario Generale Il Vice Presidente DIVENUTA ESECUTIVA IL Si attesta che copia della presente viene pubblicata all Albo Pretorio per gg. 15 consecutivi 20 DICEMBRE 2004 dal 09 DICEMBRE 2004 al 24 DICEMBRE 2004 Art comma T.U.E.L. n. 267/ DICHIARATA IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE IL La presente copia, in carta libera per uso amministrativo e d ufficio, è conforme all originale. Macerata, lì 9 dicembre 2004 Il Segretario Generale TRASMETTERE AL SERVIZIO AFFARI GENERALI (Segreteria Consiglio) per l esecuzione Avvertenze e Direttive Data 9 dicembre 2004 s:\segrcons\anno2004\delibere\retrocc copia.rtf