Preventivo Contratto CASA EFFICIENTE

Transcript

1 Preventivo Contratto CASA EFFICIENTE Spazio per inserire intestazione affiliato

2 2 Spazio per inserire intestazione cliente Gentile Cliente, facendo seguito alla Sua richiesta, desideriamo porre alla sua cortese attenzione il riepilogo della nostra proposta per la sua Casa Efficiente. Grazie a Enel Green Power, leader mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili, ha la possibilità di usufruire di prodotti innovativi e servizi senza pensieri. Potrà produrre, consumare e gestire meglio l energia nella sua casa e muoversi risparmiando e rispettando l ambiente. Confidiamo di aver interpretato adeguatamente le sue necessità, restiamo in ogni caso a sua disposizione per eventuali approfondimenti. ENEL GREEN POWER E LA SUA RETE COMMERCIALE PUNTO ENEL GREEN POWER Enel Green Power è leader mondiale nella produzione di energia da fonti rinnovabili, con oltre 22 TWh prodotti ogni anno in 16 paesi, equivalenti ai consumi di 8 milioni di famiglie ed a 16 milioni di tonnellate di CO2 evitate ogni anno. Enel Green Power offre i propri servizi nel segmento retail attraverso la rete in franchising Punto Enel Green Power costituita da oltre 700 aziende selezionate e specializzate nelle energie rinnovabili, nell efficienza energetica e nella mobilità sostenibile. La rete Punto Enel Green Power è in grado di seguire il cliente rispetto alle diverse tematiche e in tutte le fasi: - Consulenza sulle migliori soluzioni per la produzione di energia da fonti rinnovabili, per il risparmio e per l efficienza energetica. - Fornitura e installazione di soluzioni chiavi in mano e consulenza sui servizi green per le abitazioni e le aziende. - Assistenza e manutenzione.

3 3 Codice Affiliato Enel.si N Preventivo Contratto Consulente Green (Cognome Nome) Codice Consulente Green PREVENTIVO PROPOSTA DI CONTRATTO CASA EFFICIENTE Il presente documento costituisce il preventivo e la proposta di contratto redatto in duplice copia firmato dal Cliente/Committente che, se accettato e sottoscritto da Enel.Si, determina accordo vincolante tra le Parti per la realizzazione chiavi in mano delle soluzioni green, elencate di seguito nella scheda riepilogativa, per una CASA EFFICIENTE. Il presente documento ha valore solo se compilato in tutte le sue parti, timbrato, firmato e corredato della scheda di condizioni tecnico economiche e normative del prodotto scelto. 1 - Sintesi dati cliente Nome Cognome Indirizzo N. Città Prov. N Tel. Cell. Ubicazione N Pod N Pdr Codice Fiscale

4 4 2 Scheda riepilogativa dei prodotti/servizi offerti Soluzione Green Descrizione Offerta Q.tà Prezzo (Iva incl.) 1. Fotovoltaico (Raggio Senza Pensieri) subtot. 2. Solare termico (Scalda Senza Pensieri) 3. Climatizzazione 4. Caldaie a condensazione 5. Scalda acqua a pompa di calore 6. Testine termostatiche (Comfort Efficiente) 7. Illuminazione Efficiente (Illumina Senza Pensieri) 8. E-Mobility (Pedala Senza Pensieri) (Muoversi Senza Pensieri) 9. Domotica 10. Energia e Gas Totale 3- Sintesi delle principali condizioni di fornitura e commerciali Prezzo (Iva Inclusa) Modalità di pagamento 1 acconto (alla sottoscrizione) Validità dell offerta date emissione (gg.)

5 5 CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO PER LA FORNITURA DI BENI E/O SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO CASA EFFICIENTE. I. CONDIZIONI RIGUARDANTI TUTTI I BENI E SERVIZI COMPRESI NEL PACCHETTO CASA EFFICIENTE I.1. Premessa I.1.1. Le presenti condizioni generali di contratto regolano i rapporti tra Enel.Si s.r.l. (d ora in poi, Enel.Si) e il soggetto acquirente (il Cliente/Committente) di beni e/o servizi compresi nel pacchetto Casa Efficiente, e cioè - Offerta Raggio senza pensieri; - Offerta Scalda senza pensieri; - Offerta Scaldacqua a pompa di calore - Offerta Caldaia a condensazione; - Offerta Climatizzazione; - Offerta Comfort; - Offerta Muoversi senza pensieri; - Offerta Pedala senza pensieri; - Offerta Illuminazione; - Offerta Domotica; I.1.2. Le presenti condizioni generali di contratto integrano le condizioni tecnico-economiche e le condizioni generali di contratto relative alle specifiche offerte, che vengono riportate in seguito. I.1.3. Per quanto non espressamente previsto nelle presenti condizioni generali di contratto si applicano le norme del codice civile, del d.lg. 6 settembre 2005, n. 206 ( Codice del consumo ), laddove il Cliente/Committente sia un che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, inteso come persona fisica che ai sensi dell art. 3 del Codice del consumo, e delle leggi regolanti la fornitura di beni e/o servizi o l esecuzione dei lavori compresi nel pacchetto Casa Efficiente. I.2. Proposta di Contratto. Diritto di recesso ai sensi del Codice del consumo I.2.1. Il Cliente può formulare la proposta di contratto sottoscrivendola attraverso la compilazione e la firma dell apposito Modulo di Proposta cartaceo in tutte le sue copie. La proposta è valida ed irrevocabile, salvo il diritto di recesso ex art. 64 del Codice del consumo, per 15 (quindici) giorni decorrenti dalla sua data di sottoscrizione. Il Contratto si perfeziona nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione di accettazione da parte di Enel.Si. I.2.2. Ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dagli artt. 64 e ss. del Codice del Consumo, qualora la proposta sia sottoscritta fuori dai locali commerciali, il Cliente che sia qualificabile come consumatore, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, secondo quanto previsto dall art. 3 del Codice del consumo, ha facoltà di recedere dal contratto senza penalità nel termine di 10 (dieci) giorni lavorativi dalla data di sottoscrizione, inviando una comunicazione scritta a mezzo lettera raccomandata con avviso di ricevimento all Affiliato Enel.Si s.r.l. al seguente indirizzo La comunicazione potrà essere inviata, entro il medesimo termine, anche a mezzo telegramma, telex, posta elettronica, all indirizzo mail del Punto Enel Green Power o fax, al numero, purché sia confermata mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento entro le 48 (quarantotto) ore successive. I.3. Cessione della posizione contrattuale da parte di Enel.Si Ai sensi e per gli effetti di cui all art del Codice Civile, il Cliente/Committente presta sin d ora il suo consenso alla cessione da parte di Enel.Si della propria posizione contrattuale a società da essa controllata o collegata ai sensi dell art del Codice Civile o a qualunque altro soggetto che operi su incarico di Enel.Si. Della cessione verrà data tempestivamente comunicazione al Cliente/Committente. La cessione non comporterà comunque un aggravio di costi per il Cliente/Committente o l applicazione di condizioni meno favorevoli. In caso di cessione di ramo d azienda sotto qualsiasi forma da parte del Cliente/Committente, questi rimarrà

6 6 solidalmente obbligato insieme al cessionario verso Enel.Si o verso il soggetto cui questa abbia eventualmente ceduto la propria posizione contrattuale, per il pagamento delle somme dovute per causa del Contratto e dei contratti accessori fino alla relativa scadenza, salva liberazione scritta di Enel.Si o del soggetto cui questa abbia eventualmente ceduto la propria posizione contrattuale, dopo richiesta trasmessa a mezzo raccomandata a.r. da parte del Cliente/Committente almeno un mese prima della data di efficacia della cessione. In ogni caso, il Cliente/Committente trasmetterà preventivamente in forma scritta ad Enel.Si dettagliata informazione sulla cessione, indicandone tempi e modalità, e precisando altresì ragione sociale, capitale sociale, sede legale, codice fiscale e Partita IVA, nonché identità del rappresentante legale del soggetto cessionario. I.4. Tutela dei dati personali I.4.1. Il Cliente/Committente autorizza il trattamento da parte di Enel.Si dei dati personali il cui conferimento è condizione necessaria per la conclusione ed esecuzione del Contratto. Tale trattamento avverrà nel rispetto del d.lg. 30 giungo 2003, n. 196 e successive modifiche ("Codice in materia di protezione dei dati personali", di seguito Codice ). I.4.2. Il Cliente/Committente autorizza Enel.Si a trattare i dati personali o altra documentazione (ivi compresa quella fotografica), anche comunicandoli a terzi, per le seguenti finalità: la progettazione e l attuazione di iniziative commerciali da parte di Enel.Si, di soggetti terzi per conto di Enel.Si o per proprie finalità, e sondaggi, verifica della customer satisfaction, ricerche e analisi di mercato finalizzate a sviluppare la qualità complessiva dell offerta di Enel.Si, effettuate, direttamente da Enel.Si o da società o persone fisiche terze per conto della stessa, lo svolgimento di attività dirette di vendita o di collocamento di prodotti/servizi ed all inoltro di informazioni commerciali anche interattive, nonché per l invio di materiale pubblicitario/informativo, anche da parte degli stessi terzi. Il tutto nel pieno rispetto della normativa vigente, ivi compreso quanto disposto dal D.P.R 7 settembre 2010, n. 178, contenente il Regolamento recante istituzione e gestione del registro pubblico degli abbonati che si oppongono all'utilizzo del proprio numero telefonico per vendite o promozioni commerciali e successive modifiche e integrazioni. Il consenso al trattamento dei dati per le predette finalità è facoltativo e l eventuale mancato consenso non impedisce la conclusione né pregiudica l esecuzione e la gestione del Contratto I.4.3. Nel garantire che i dati del Cliente saranno trattati da Enel.Si in modo lecito e secondo correttezza, raccolti e registrati per gli scopi legittimi su esplicitati e, se necessario, aggiornati ai medesimi scopi, si precisa che essi, nel loro complesso, saranno conservati nella titolarità di Enel.Si s.r.l. presso Enel.Si s.r.l. presso via della Bufalotta, Roma. Il Responsabile del Trattamento dei Dati Personali è Guido Stratta, responsabile Enel.Si, domiciliato come sopra presso Enel.Si s.r.l., presso il quale è disponibile l elenco completo degli altri Responsabili del Trattamento e al quale è possibile rivolgersi per esercitare i diritti di cui all art. 7 del Codice. I.5. Legge applicabile e foro competente I.5.1. La legge applicabile è quella italiana. I.5.2. Qualora il Cliente/Committente sia un Consumatore, inteso come persona fisica che agisce per scopi estranei all attività imprenditoriale o professionale eventualmente svolta, secondo quanto previsto dall art. 3 del Codice del consumo, per ogni eventuale controversia comunque originata dal Contratto, o ad esso connessa o da esso derivante, è competente il Foro del luogo di residenza o di domicilio del Cliente/Committente stesso, se ubicati nel territorio dello Stato. Per tutti gli altri casi, ogni controversia comunque originata e connessa con il Contratto, o da esso derivante, la parti convengono che essa sarà di competenza esclusiva del Foro di con esclusione espressa di qualunque altro foro eventualmente concorrente.

7 7 II. TERMINI E CONDIZIONI PER LA REALIZZAZIONE DI: IMPIANTI FOTOVOLTAICI E SOLARI TERMICI OFFERTI NEL PACCHETTO CASA EFFICIENTE. II.1. Oggetto del Contratto II.1.1. Il Contratto ha per oggetto un appalto diretto a: - la realizzazione chiavi in mano di un impianto fotovoltaico per la generazione di energia elettrica - la realizzazione chiavi in mano di un impianto solare termico laddove questi siano stati oggetto di proposta sottoscritta da parte del Cliente/Committente. II.1.2. Il Committente affida a Enel.Si, che accetta, l esecuzione delle opere descritte nel presente accordo e negli allegati di cui al precedente paragrafo. II.1.3. Nell appalto sono comprese le seguenti attività: - lo sviluppo progettuale dell impianto, - la fornitura e la posa in opera dei materiali e delle apparecchiature, - il montaggio elettromeccanico e idraulico; - tutte le attività finalizzate all attivazione dell impianto. - il supporto per gli adempimenti legati alla seguente richiesta: richiesta della tariffa incentivante secondo il Decreto Ministeriale, di competenza, vigente al momento della firma del contratto. detrazione del 55% art.10 comma 1 D.M. 19 febbraio 2007 II.1.4. Sono esclusi dall appalto: gli oneri e le attività per gli adempimenti relativi alla richiesta delle autorizzazioni amministrative di competenza del Committente; le movimentazione terra e viabilità; le opere civili in genere; l utilizzo di eventuali mezzi speciali per l accesso al sito; la recinzione, illuminazione ed antintrusione; l assicurazione ed eventuale sorveglianza o guardiania; l eventuale verifica di stabilità strutturale degli edifici prima e dopo l installazione dell impianto solare termico, tenendo conto dei carichi accidentali di riferimento del sito (neve, vento, ecc., ecc.); le eventuali verifiche geologiche nel sito di installazione; quanto non espressamente previsto nelle forniture e nelle attività. II.1.5. L offerta è stata formulata in base alle informazioni fornite e/o ai sopralluoghi eseguiti sul luogo di installazione. Eventuali diverse condizioni potranno essere concordate separatamente.

8 8 II.2. Prezzo e Modalità di pagamento II.2.1. Il prezzo complessivo dell opera è di IVA esclusa. L aliquota IVA per la realizzazione di impianti fotovoltaici e solari termici è attualmente pari al 10% per quanto disposto dal punto n.127- sexies della Tabella A, Parte III, del DPR 26 ottobre 1972, n L aliquota IVA per gli altri prodotti che compongono l offerta casa efficiente è pari al 21%. II.2.2. Il pagamento sarà effettuato con le seguenti modalità: II.2.3. Il pagamento dell opera può essere assistito da prodotti finanziari, sviluppati da alcuni primari istituti bancari in sinergia con Enel.si, finanziamenti appositamente studiati per realizzare impianti solari termici. Detto rapporto sarà regolato da eventuale separato contratto. II.3. Termine di inizio e ultimazione lavori II.3.1. L appaltatore si impegna ad ultimare i lavori entro settimane dall inizio degli stessi. II.3.2. I lavori avranno inizio entro documenti: giorni dalla consegna da parte del Committente dei seguenti autorizzazioni amministrative necessarie per la realizzazione dell impianto; esito della verifica strutturale della parte di edificio (copertura, falda, pensilina ) che ospiterà l impianto solare termico; planimetria catastale dell area di impianto; planimetria (carta tecnica regionale) dell area di impianto; risultati dei sondaggi geologici e quant altro necessario per sviluppare la progettazione. III.2.3 Le Parti stabiliscono espressamente, ed il Committente a tal proposito presta il proprio consenso, che è facoltà dell Appaltatore affidare in subappalto tutto o parte delle opere di realizzazione dell impianto oggetto del contratto. II.4. Proroghe In presenza di circostanze non imputabili al fatto e colpa dell Appaltatore che impediscano l esecuzione dell opera per un determinato periodo di tempo, il termine di ultimazione dei lavori previsto dall art. 4.1 del presente contratto viene prorogato di diritto di un uguale periodo di tempo, senza che ciò costituisca titolo per ciascuna Parte ad ottenere indennizzi o risarcimenti di sorta per il prolungamento dei tempi di esecuzione. II.5. Varianti d opera Eventuali variazioni e/o aggiunte all oggetto del presente contratto, dovranno essere concordate per iscritto dalle Parti che stabiliranno d intesa tra loro il relativo compenso. II.6. Sicurezza L Appaltatore dichiara che i lavori saranno eseguiti nel rispetto delle disposizioni stabilite dalle norme relative alla sicurezza nei cantieri, alla tutela ambientale ed a tutte le altre leggi vigenti in materia. II.7. Installazione e messa in servizio (prove e collaudi) manutenzione e verifiche di funzionamento II.7.1 L installazione e la messa in servizio dell impianto solare termico è a cura dell Appaltatore e comprende la posa in opera ed i montaggi elettromeccanici e idraulici, la verifica funzionale dei cablaggi, delle tubazioni del sistema a fine

9 9 installazione. II.7.2. Tutti i componenti forniti e la loro installazione saranno conformi alle vigenti norme. II.7.3. Al termine dei lavori verrà rilasciata la dichiarazione di conformità per i lavori eseguiti in accordo a quanto richiesto dal DM 37/08 (che sostituisce la L. 46/90). II.7.4. La dichiarazione di conformità e l attestazione di collaudo si riferiranno alla sola parte degli impianti oggetto dell opera di realizzazione cui si riferisce la presente offerta, tenendo conto della sicurezza e funzionalità dell intero impianto elettrico e idraulico. II.7.5. Dalla data del collaudo decorrerà la garanzia dell opera. II.8. Garanzia II.8.1. La durata del periodo di garanzia dell impianto è di 2 anni a decorrere dalla data del collaudo, documentata dal certificato di collaudo emesso dallo stesso Collaudatore. La garanzia dei singoli componenti dell impianto è quella standard prevista dalle rispettive case produttrici. II.8.2. L intervento in garanzia da parte dell Appaltatore rimane subordinato alla osservanza delle condizioni di pagamento da parte del Committente. La riparazione o la sostituzione dei materiali in garanzia sarà eseguita presso i centri assistenza delle ditte fornitrici. II.9. Norme applicabili II.9.1. Per quanto non espressamente previsto nelle presente contratto si applicano le norme del codice civile in materia di contratto d opera. Data e Luogo di sottoscrizione Il Cliente/Committente Enel.Si Il Cliente/Committente dichiara di accettare ed approvare specificatamente ai sensi e per gli effetti degli artt e 1342 C.C. le seguenti clausole: I.5 (Legge applicabile e foro competente); II.2 (Prezzo e modalità di pagamento); II.4. (Proroghe); II.8 (Garanzia). Il Cliente/Committente DICHIARAZIONE DI CONSENSO AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e letto le informazioni di cui all art. 13 del d.lg. n. 196/2003 ed esprime il consenso per il trattamento dei propri dati con le modalità di cui alla clausola I.4.3. e per le finalità, comunque strettamente connesse e strumentali alla gestione del rapporto contrattuale, indicate nella informativa stessa, alla clausola I.4.1. Il Cliente/Committente Il sottoscritto dichiara di avere ricevuto e letto le informazioni di cui all art. 13 del d.lg. n. 196/2003 ed esprime il consenso per il trattamento dei dati con le modalità di cui alla clausola I.4.3. e per le finalità di marketing indicate nella informativa stessa, alla clausola I.4.2. Il Cliente/Committente