COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE OP. DETERMINAZIONE N. 572 del 23/03/2015

Transcript

1 FASCICOLO 2009/06.05/ COMUNE DI FORLÌ SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ESECUZIONE OP DETERMINAZIONE N. 572 del 23/03/2015 OGGETTO: LAVORI DI RESTAURO E RISANAMENTO CONSERVATIVO E LAVORI COMPLEMENTARI EDIFICIO EX GIL (CASA STADIO) PER REALIZZAZIONE INFRASTRUTTURE SPORTIVE E MUSEO DELLA GINNASTICA INCARICO PROFESSIONALE PER IL COORDINAMENTO IN MATERIA DI SICUREZZA E SALUTE DURANTE L'ESECUZIONE E ALTRI SERVIZI COLLEGATI - RICALCOLO DEL COMPENSO PER RICONOSCIMENTO MAGGIORI ONERI 00 - NESSUNA CLASSIFICAZIONE DI BILANCIO FORME DI PUBBLICITÀ ý Albo Pretorio giorni ý Sito web comunale ý Comunicazione alla Corte dei Conti Notificazione ai soggetti destinatari del provvedimento... Comunicazione ai soggetti destinatari del provvedimento o comunque cointeressati... Altro (indicare)... DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA ESECUZIONE Si trasmette ai sottoindicati Servizi per gli adempimenti di competenza Servizi Data di ricevimento Firma Resp.Unità Amministrativa in ambito contrattualistica Pubblica

2 2 IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO PROGRAMMAZIONE PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE OPERE PUBBLICHE Premesso che: con Deliberazione di Giunta Comunale n. 332 del 13/12/2011 veniva approvato il progetto definitivo ed esecutivo della seconda perizia suppletiva e di variante relativo ai lavori di risanamento conservativo edificio EX G.I.L. (Casa Stadio) per realizzazione infrastrutture sportive e museo della ginnastica, ridefinendo il quadro economico dell'opera per un importo complessivo di ,27; - con determinazione del Dirigente dell'area Lavori Pubblici n del 28/04/2009 si era disposto di affidare l'incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione servizi collegati per i lavori di restauro e risanamento conservativo Edificio ex GIL /Casa Stadio) per realizzazione infrastrutture sportive e Museo della Ginnastica, all'ing. Cristina Paglionico; - il relativo rapporto era stato formalizzato con contratto Rep. Gen. n del 03/07/2009, per un importo presunto dell'onorario di ,88, comprensivi di 4.000,00 per oneri relativi alla sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre contributi e I.V.A., per un totale di ,33; tra le prestazioni richieste all'incaricato vi erano sopralluoghi in cantiere in numero medio non inferiore a tre visite settimanali al fine di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; Dato atto che: il contratto prevede il riconoscimento al professionista incaricato delle maggiori spese rispetto a quelle originariamente previste; in corso d'opera sono state approvate perizie suppletive e di variante con concessione di proroghe del termine di ultimazione lavori per complessivi 451 gg; con determinazione dirigenziale n del 10/09/2012 si approvava la modifica del quadro economico che rimaneva invariato nell importo complessivo di ,27 e contestualmente si approvava il ricalcolo del compenso professionale di ,80, contributi e I.V.A. compresi (netti ,00), per l'incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione servizi collegati per i lavori di restauro e risanamento conservativo Edificio ex GIL /Casa Stadio) per realizzazione infrastrutture sportive e Museo della Ginnastica, assegnato

3 3 all'ing. Paglionico Cristina, in ragione di una prestazione più onerosa (aumento del n. di visite obbligatorie in cantiere e maggiore durata dell'incarico) rispetto a quella stabilita dal contratto sopra richiamato, anche in relazione ai maggiori lavori previsti nelle perizie suppletive e di variante approvate; con determinazione dirigenziale n del 11/09/2013 si approvava la modifica del quadro economico che rimaneva invariato nell importo complessivo di ,27 e contestualmente si approvava il ricalcolo del compenso professionale di 7.781,91, contributi e I.V.A. Compresi, (netti 6.183,97), in ragione di una prestazione più onerosa (aumento del n. di visite obbligatorie in cantiere e maggiore durata dell'incarico) rispetto a quella stabilita dal contratto sopra richiamato, poiché con determinazione dirigenziale n del 21/05/2013 era stata concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 150, fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 27/10/2013 e che, quindi, veniva richiesta al professionista incaricato un'ulteriore prestazione più onerosa; con determinazione dirigenziale n del 12/11/2013 si approvava la modifica del quadro economico che rimaneva invariato nell importo complessivo di ,27 e contestualmente si approvava il ricalcolo del compenso professionale di 7.387,18, contributi e I.V.A. compresi, (netti 5.773,44 a cui sono stati aggiunti.61,84 per l'aumento dell'iva da 21% a 22% dell'affidamento di cui alla racc. contratti n. 236 del 9/10/2013), in ragione di una prestazione più onerosa (aumento del n. di visite obbligatorie in cantiere e maggiore durata dell'incarico) rispetto a quella stabilita dal contratto sopra richiamato, poiché con determinazione dirigenziale n del 21/10/2013 era stata concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 150, fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 26/03/2014 e che, quindi, veniva richiesta al professionista incaricato un'ulteriore prestazione più onerosa; con determinazione dirigenziale n del 08/05/2014 si approvava il ricalcolo del compenso professionale di 7.210,88 (al netto.5.683,23), in ragione di una prestazione più onerosa poiché con determina n. 402 dell'11/02/2014 era stata concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 60, ed in ragione della nomina di coordinatore in materia di sicurezza e salute dei lavori dell'ing. Cristina Paglionico anche relativamente alle opere complementari approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2014 e che, quindi, veniva richiesta al professionista incaricato un'ulteriore prestazione più onerosa poiché il termine ultimo dei lavori comprensivi delle opere complementari fissato alla data del 4/9/2014; con determinazione dirigenziale n.2506 del 28/10/2014 si approvava il ricalcolo del

4 4 compenso professionale di 4.234,96 (al netto.3.337,77), in ragione di una prestazione più onerosa poiché con determina n del 26/08/2014 era stata concessa un'ulteriore proroga del termine di ultimazione dei lavori di giorni 88 relativamente alle opere complementari approvate con Deliberazione di Giunta Comunale n. 31 del 18/03/2014 e che, quindi, veniva richiesta al professionista incaricato un'ulteriore prestazione più onerosa poiché il termine ultimo dei lavori comprensivi delle opere complementari era fissato alla data del 08/12/2014; Considerato che: con determinazioni dirigenziali n del 04/12/2014 e n. 271 del 10/02/2015 venivano concesse ulteriori proroghe del termine di ultimazione dei lavori di giorni 97, fissando, pertanto, il nuovo termine di scadenza alla data del 15/03/2015; con nota in data 10/03/2015 assunta al P.G del 16/03/2015 l'appaltatore per tramite della ditta esecutrice, ha comunicato, a norma dell'art. 26 del C.S.A., la formale ultimazione dei lavori complementari alle opere di restauro e risanamento conservativo EX GIL (casa stadio); i lavori principali di restauro e risanamento conservativo EX GIL (casa stadio), attualmente in sospensione, prevedono un residuo del tempo contrattuale di dieci giorni naturali e consecutivi e che si prevede l'imminente ripresa degli stessi e la conseguente prossima ultimazione; all'avvenuta ultimazione di tutte le opere (lavori principali ed opere complementari) è presumibile la necessità di prolungare la permanenza del cantiere per l'esecuzione di alcuni lavori di ripristino o marginale importanza per i quali la direzione lavori ha la facoltà, a norma del Regolamento di cui al D.P.R. 05/10/2010 n.207, di assegnare all'appaltatore un ulteriore periodo massimo di sessanta giorni; viene quindi richiesta al professionista incaricato un'ulteriore prestazione più onerosa; Vista la procedura di negoziazione del ricalcolo dell'onorario che ha condotto a concordare un maggior importo a forfait per le prestazioni aggiuntive dovute alle proroghe suddette ed alle ipotetiche ulteriori, saltuarie prestazioni fino all'imminente termine dei lavori, con la quale si conviene di ridefinire il compenso contrattuale di ,00 oltre al contributo pari al 4% e ad IVA al 22%, per un totale di 2.537,60, a saldo di ogni onere; Dato atto che la maggiore spesa può trovare copertura nella disponibilità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 210 del 10/05/2005 (impegno 2005 I 2941 sub 5);

5 5 Dato atto che la presente determinazione sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all intervenuta esecutività ed anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all incaricato, ai sensi dell art. 1, comma 127, della Legge n. 662, come modificato dall art. 3, comma 54, della Legge n. 244, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione Operativa, prot. speciale 19 in data ; Dato atto, altresì, che ai sensi dell art. 17 del Testo Unificato delle norme regolamentari interne in materia di contratti, contabilità e patrimonio (denominato, nel prosieguo, Codice III), risultando un maggiore compenso netto non superiore a ,00, il contratto sarà stipulato in forma di lettera di affidamento iscritta nella Raccolta dei contratti d'area; Ravvisata la propria competenza a provvedere in merito alla luce dei criteri organizzativi definiti dall art. 3 del Codice III; Richiamato l'art. 151, comma 4, del D. Lgs n. 267, che subordina l esecutività del presente provvedimento all apposizione del visto di regolarità contabile, attestante la copertura finanziaria della spesa; Ai sensi dell art. 11, comma 2, del D. Lgs n. 163 e dell art. 192 del D. Lgs n. 267; Visti gli art. 107 e 183 del D.Lgs n. 267; Visto l art. 16 del D. Lgs n. 165; Visto l art. 38 dello Statuto Comunale, che definisce le competenze dei dirigenti; Visto il DECRETO del Sindaco n. 22 del 10/07/2014, con cui si è attribuito al sottoscritto dirigente l'incarico di direzione del Servizio Programmazione Progettazione Esecuzione O.P.; DETERMINA 1) di approvare il ricalcolo del compenso professionale per l'incarico di coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante l'esecuzione relativamente ai lavori di restauro e risanamento conservativo e opere complementari dell' Edificio ex GIL (Casa Stadio) per realizzazione infrastrutture sportive e Museo della Ginnastica, in ragione dei maggiori oneri richiesti al professionista, ing. Paglionico Cristina, per la prestazione professionale comportante un importo per maggiore onorario di.2.000,00 oltre al contributo pari al 4%

6 e ad IVA al 22%, per un totale di 2.537,60 6 2) di dare atto che l onere integrativo per coprire il maggiore onorario trova copertura nella disponibilità di cui alla delibera di Giunta Comunale n. 210 del 10/05/2005 (impegno 2005 I 2941 sub 5); 3) di dare atto che il contratto sarà formalizzato in forma di lettera di affidamento, con intervento nella sottoscrizione del Dirigente del Servizio Programmazione Progettazione ed Esecuzione di Opere Pubbliche o chi per lui, con le facoltà di cui all art. 18, comma 4, del Codice III; 4) di dare atto che la presente determinazione, unitamente all'allegato curriculum vitae dell'incaricato, sarà pubblicata sul sito web comunale, successivamente all intervenuta esecutività ed anteriormente alla prima liquidazione del compenso spettante all incaricato, ai sensi dell art. 1, comma 127, della Legge n. 662/1996 e dell'art. 15 del D.Lgs. n. 33/2013, secondo le modalità stabilite con circolare della Direzione operativa, Prot. speciale 19 in data 29/2/2008;in particolare, saranno oggetto di pubblicazione i seguenti dati: Nominativo collaboratore e percettore del compenso ING. Cristina Paglionico Oggetto incarico Atto di conferiment o ragione dell'incarico e del compenso incarico di coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione e altri servizi correlati.- ricalcolo del compenso lavori di restauro e risanamento conservativo Ex GIL Determinazio ne n. 572 del 23/03/ prestazioni obbligatorie per legge per realizzare l'opera - compenso determinato in applicazione del D.M. n. 143/2013 Compensi Incarichi, cariche in enti di diritto privato regolati o finanziati dalla pubblica amministrazione, attività professionali 2.000,00 Si rinvia a quanto dettagliato nel curriculum pubblicato Attestazione insussistenza situazioni di conflitto di interessi Attestazione contenuta nell'atto di conferimento Durata incarico (inizio e fine) Data inizio 09/12/2014 Data fine 30/04/2015 5) di trasmettere alla Corte dei Conti la presente determinazione e la relativa scheda informativa, ai sensi dell art. 1, comma 173, della Legge 23 dicembre 2005, n. 266.

7 7 Comune di Forlì Area Servizi al Territorio Imposta di bollo assolta in modo virtuale. Autorizz. Min. Fin. Dip. Entrate D.R.E.E.R. Sez. Staccata di Forlì Prot. n 6319/98/2 del 14/5/1998 COMPENSO-RICALCOLO PROPOSTA : n. POS. RAG sub 5 RACC. CONTR. /R6/Cristina Tamburini DATI PER FATTURAZIONE ELETTRONICA: Codice Univoco ufficio: UFTMC8 Cedente/Committente: Comune di Forlì - - TIPOLOGIA CONTR. tipo_contratto PROCEDURA AFFID. tipo_procedura Oggetto: Incarico professionale per il coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione e altri serevizi collegati Lavori di restauro e risanamento conservativo e lavori complementari edificio ex Gil (Casa Stadio) per realizzazione infrastrutture sportive e museo della ginnastica - Ricalcolo compenso.- CIG: - CUP: Il Dirigente del Servizio PPEOP, ing. Gianfranco Argnani, nato a Forlì il 22/04/1956 (DECRETO del Sindaco n. 22 del 10/7/2014), in nome e per conto del Comune di Forlì Richiamato il contratto Rep. N del 03/07/2009, con il quale è stato affidato a ing. Cristina Paglionico, con sede a in, Partita I.V.A./C.F. nato a... il..., l'incarico suddetto per un importo netto di ,88; Dato atto che il predetto affidamento prevedeva il riconoscimento al professionista incaricato delle maggiori spese rispetto a quelle originariamente previste e che tra le prestazioni richieste all'incaricato vi erano sopralluoghi in cantiere in numero medio non inferiore a tre visite settimanali al fine di verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione da parte delle imprese esecutrici delle disposizioni loro pertinenti contenute nel PSC e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; In attuazione di quanto convenuto nel citato contratto Rep. n del 03/07/2009, come modificato con contratti Racc.n. 245 del 25/09/2012, Racc. n.236 del 11/09/2013, Racc. n.292 del 29/11/2013, Racc. n.205 del 05/06/2014 e Racc n.464 del 04/12/2014 Vista la procedura di negoziazione del ricalcolo dell'onorario che ha condotto a concordare un maggior importo a forfait per le prestazioni aggiuntive dovute alle proroghe dei termini per l'esecuzione dei lavori ed alle ipotetiche ulteriori, saltuarie prestazioni fino all'imminente termine dei lavori, con la quale si conviene di ridefinire il compenso contrattuale di ,00 oltre al contributo pari al 4% e ad IVA al 22%, per un totale di 2.537,60, a saldo di ogni onere; Visti i seguenti atti, che approvano il ricalcolo del compenso, attestando la copertura finanziaria della maggiore spesa che ne deriva: Determinazione dirigenziale n. del

8 8 RIDETERMINA il compenso spettante all'incaricato in 86373,29, oltre al contributo pari al 4% e ad I.V.A., per l'importo complessivo di ,32; L Affidatario si impegna a rispettare, per quanto compatibili, gli obblighi di condotta previsti dal D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62, Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici e dal vigente Codice di comportamento del Comune di Forlì; la violazione di tali obblighi costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell art. 2, comma 3, del medesimo Decreto e dell'art. 2, comma 1, del Codice di comportamento del Comune di Forlì. Il Tecnico Incaricato sottoscrive la presente in segno di accettazione e conferma piena ed incondizionata di quanto sopra richiamato e riportato, nonché di quanto desumibile dal prospetto di ricalcolo della parcella. Firmato digitalmente dal Dirigente del /OPPURE/ Il Dirigente Letto, approvato e sottoscritto, in segno di accettazione e conferma di quanto sopra riportato e richiamato. Firmato digitalmente dall'incaricato /OPPURE/ L'Incaricato In caso di contratto firmato digitalmente da entrambe le parti, la data di perfezionamento del contratto coincide con la data di ricevimento da parte del Comune di Forlì dell'accettazione della proposta a mezzo posta elettronica certificata /OPPURE/ Ricevimento da parte del Comune in data...,,