SCHEMA DI CONTRATTO. Articolo 2 Capitolato speciale a norme regolatrici del contratto

Transcript

1

2 Repubblica Italiana Università Degli Studi Della Basilicata - Potenza Schema di contratto L anno, il giorno del mese, presso L università Degli Studi della Basilicata, sita in Potenza, Via N.Sauro n avanti a me Ufficiale Rogante Dott., nato a il delegato a ricevere in forma pubblica amministrativa i contratti che si stipulano nell interesse dell Università Degli Studi Della Basilicata, senza l assistenza dei testimoni, avendovi le parti espressamente rinunciato con il mio consenso, si sono personalmente costituiti: - il Dott., nato a il, in qualità di Direttore Generale e Legale Rappresentante dell Università degli Studi della Basilicata di Potenza di seguito denominato Appaltante ; - il sig. nato a il in qualità di legale rappresentante dell Impresa con sede in, cod. fiscale e Partita Iva, di seguito denominato Appaltatore ; Comparenti della cui identità personale e capacità giuridica sono personalmente certo. Premesso - che con delibera del Consiglio di Amministrazione del., è stata disposta l indizione della procedura di gara aperta per l affidamento della progettazione esecutiva e dell esecuzione delle opere per la rifunzionalizzazione energetica del campus di Macchia Romana per un importo di ,67, IVA ed oneri per la sicurezza esclusi, comprensivi dell importo di progettazione esecutiva e per lavori e oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a ,00 - che in seguito all espletamento della procedura aperta, il cui verbale di gara è stato approvato con provvedimento del D.A. n. del, l attività di progettazione ed i lavori sono stati affidati all impresa per il prezzo complessivo di. di cui. per la progettazione, IVA ed INARCASSA esclusi, e di. (IVA esclusa) per lavori di cui ,00 per oneri per la sicurezza. Tutto ciò premesso la parti convengono e stipulano quanto segue Articolo 1 oggetto del contratto 1. L Università concede all appaltatore, che accetta senza riserva alcuna per la progettazione esecutiva e l appalto dei lavori citati in premessa l appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto. Articolo 2 Capitolato speciale a norme regolatrici del contratto Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 1

3 L appalto viene concesso ed accettato sotto la piena osservanza, assoluta, inderogabile ed inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dal capitolato prestazionale integrante il progetto, nonché delle previsioni delle tavole grafiche progettuali, che l impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui li intendono integralmente ripartiti e trascritti con rinuncia a qualsiasi eccezione. Articolo 3 - Ammontare del contratto 1. L importo contrattuale ammonta a., tenuto conto dell offerta presentata, di cui:. per la progettazione e coordinamento della sicurezza (progettazione ed esecuzione), di. (IVA esclusa) per lavori di cui ,00 per oneri per la sicurezza. 2. il contratto è stipulato a corpo ai sensi di quanto previsto dall art. 53, comma 4, del D. Lgs n. 163/2006 e s.m.i., avendo come rigido riferimento quanto previsto dall art. 3 del Capitolato Prestazionale. Articolo 4 Variazioni al progetto esecutivo ed al corrispettivo. 1. Qualora l Università, per il tramite del Direttore dei lavori, richiedesse ed ordinasse modifiche o varianti in corso d opera, fermo restando la disciplina di cui all art. 132 del D. Lgs. 163/2006 ed il rispetto delle condizioni, le stesse verranno liquidate a misura, salvo che se ne sia convenuta preventivamente Il prezzo a corpo, mediante il concordamento di nuovi prezzi ai sensi delle vigenti disposizioni. In questo caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all art. 163 del regolamento generale approvato con D.P.R n I prezzi unitari offerti dall appaltatore in sede di gara sono per lui vincolanti per la valutazione di eventuali varianti, addizioni o sottrazioni in corso d opera, qualora ammissibili ai sensi dell art. 132 del D. Lgs. 163/2006. Articolo 5 Invariabilità del corrispettivo 1. Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova quindi applicazione l art primo comma del codice civile. 3. Ai sensi dell art. 133, commi 4,5,6 e 7 del D. Lgs n. 163/2006, in deroga a quanto previsto al punto n. 1 del presente articolo trovano puntuali applicazioni i contenuti dell art. 24 del Capitolato Prestazionale Articolo 6 Pagamenti in acconto 1. non è dovuta alcuna anticipazione, a sensi di quanto previsto dalla L.140/ Il pagamento della progettazione esecutiva sarà effettuato entro 60 giorni dalla presentazione della relativa fattura. Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 2

4 3. La fattura per la liquidazione della progettazione esecutiva e dalla redazione del P.S.C. potrà essere presentata dall appaltatore solo dopo l approvazione del progetto esecutivo, mentre la fattura per la liquidazione del coordinatore della sicurezza in fase esecutiva potrà essere presentata solo dopo l ultimazione dei lavori. Il regime di pagamenti in acconto è rigidamente disciplinato dai contenuti del Capitolato Prestazionale che qui si richiamano espressamente. Articolo 7 Pagamenti a saldo L Università corrisponderà i pagamenti a saldo all appaltatore secondo modalità, termini e condizioni, nessuna esclusa, espressamente previsto dal capitolato prestazionale. Articolo 8 Termine per l inizio e l ultimazione dei lavori, ammontare delle penali 1. Il progetto esecutivo dovrà essere consegnato alla Stazione Appaltante entro 60 giorni dalla data della stipula del contratto. A tale termine sarà applicata la penale pari a quella prevista per il ritardo dei lavori. 2. I lavori, salvo il caso di consegna anticipata, dovranno avere inizio entro 45 giorni del ricevimento da parte dell appaltatore della comunicazione di avvenuta approvazione del progetto esecutivo. 3. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell appalto è fissato in giorni 730 naturali consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori. 4. in caso di mancato rispetto del termine indicato per l esecuzione delle opere, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell ultimazione dei lavori e per le scadenze fissate nel programma temporale dei lavori viene applicata una penale giornaliera pari allo 1 per mille dell importo complessivo, risultante dalla somma dei prezzi stabiliti per la progettazione esecutiva e per la redazione del piano di sicurezza e coordinamento, fatta salva e riservata la facoltà dell amministrazione di provvedere allo scioglimento del vincolo Giuridico e alla risoluzione del contratto, qualora il ritardo superi trenta giorni consecutivi. 5. Nel caso di mancato rispetto del termine stabilito per l ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una 4penale pari all 1 per mille dell importo contrattuale, ai sensi dell art. 145 del D.P.R. 207/10. Articolo 9 Regolare esecuzione e collaudo Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 3

5 1. Il certificato di collaudo deve essere emesso entro 6 mesi dall ultimazione dei lavori debitamente accertata con apposito certificato, al fine di attestare l effettiva regolare esecuzione dei lavori. 2. L accertamento della regolare esecuzione e l accettazione dei lavori di cui al presente contratto avvengono con approvazione del predetto certificato che ha carattere provvisorio. 3. Il predetto certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dall Università, il silenzio della Università protrattosi per due mesi oltre il predetto termine di due anni equivale ad approvazione. 4. Salvo quanto disposto dall art del codice civile, l appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dell Università prima che il certificato di collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo. 5. L Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione ed alla gratuita manutenzione di tutte le opere ed impianti oggetto dell appalto fino all approvazione, esplicita o tacita degli atti di collaudo; resta nella facoltà dell Università richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate. Articolo 10 - Risoluzione del contratto 1. L Università ha facoltà di risolvere il contratto mediante semplice lettera raccomandata con messa in mora di 15 giorni, senza necessità di ulteriori adempimento, nei seguenti casi: a) Frode nell esecuzione dei lavori ; b) Inadempimento alle disposizioni del direttore dei lavori riguardo ai tempi di esecuzione; c) manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell esecuzione dei lavori; d) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni, obbligatorie del personale; e) Sospensione dei lavori senza giustificato motivo; f) Rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei termini previsti dal contratto; g) Subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto; h) Non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto ed allo scopo dell opera; i) Proposta motivata dal coordinatore della sicurezza nella fase esecutiva ai sensi D. Lgs 81/2008; j) In tutti gli altri casi espressamente previsti e contemplati dal capitolato speciale d appalto; 2. L appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni; Articolo 11 Cauzione definitiva Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 4

6 1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti sopra richiamati l appaltatore ha previsto apposita garanzia fidejussoria (cauzione definitiva) mediante in data rilasciata da di.. 2. La garanzia deve essere integrata ogni volta che l Università abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto. 3. La garanzia cessa di avere effetto ed è svincolata automaticamente all emissione del certificato di collaudo; Articolo 12 Responsabilità verso terzi L appaltatore assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell esecuzione dei lavori e delle attività connesse, sollevando l Università da ogni responsabilità al riguardo. Art. 13 GARANZIA AGGIUNTIVA Tutti i componenti impiantistici, ad eccezione dei materiali di consumo, sono altresì garantiti per un periodo di mesi. Detta garanzia dovrà assicurare la sostituzione tempestiva dei componenti difettosi. Articolo 14 Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza ed assistenza. 1. L Appaltatore è obbligato ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e agli accordi integrativi, territoriali e aziendali per il settore di attività e per la località dove sono eseguiti i lavori. 2. L Appaltatore altresì è obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa. 3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo l Università effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell APPALTATORE per l esecuzione dei lavori e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all escussione della garanzia fidejussoria. Articolo 15 Adempimenti in materia antimafia. 1. Ai sensi del combinato disposto del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 e del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, si prende atto che in relazione al soggetto APPALTATORE non risultano sussistere gli impedimenti all assunzione del presente rapporto contrattuale, in base alla certificazione, recante la dicitura antimafia rilasciata in data al numero della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura di, Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 5

7 Articolo 16 Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere 1. L Appaltatore, ha depositato presso l Azienda un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell organizzazione del cantiere e nell esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui al decreto legislativo D. Lgs. 81/ Piano di scurezza e coordinamento, piano operativo di sicurezza di cui al precedente punto 1, formano parte integrante del presente contratto d appalto. 3. L Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione e al responsabile dei lavori dl aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati. 4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno. Articolo 17 Subappalto 1. il contratto non può essere ceduto, a pena di nullità. 2. Previa autorizzazione l Azienda nel rispetto dell art. 118 del D. Lgs. 163/2006 i lavori che l appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dal Capitolato speciale d appalto. 3. L Università non prevede il pagamento diretto dei subappaltatori. Articolo 18 Controversie 1. Qualora sia iscritte riserve sui documenti contabili, di qualsiasi importo, il Responsabile del procedimento acquisisce immediatamente la relazione riservata del Direttore dei lavori e, ove nominato, del Collaudatore e, trasmettere all appaltatore ed all Università entro 90 (novanta) giorni dalla apposizione dell ultima delle riserve, proposta motivata di accordo bonario sulla quale l Università delibera con provvedimento motivato entro 30 (trenta) giorni. 2. Con la sottoscrizione dell accordo bonario da parte dell Appaltatore cessa la materia del contendere. 3. Tutte le controversie derivanti dall esecuzione del contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell accordo bonario di cui al comma 1, saranno attribuite alla competenza del foro di Potenza. Articolo 19 Richiamo alle norme legislative e regolamentari. 1. Per quanto non espressamente previsto nel contratto e nel capitolato speciale d appalto si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 6

8 e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare le norme contenute nel D. Lgs 12 aprile 2006 n. 163 e successive modificazioni, nel regolamento generale approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010, n. 207 e nel Capitolato generale di appalto approvato con decreto del Ministero dei II. Pp. 19 aprile 2000, n Articolo 20 Spese di contratto e trattamento fiscale 1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell Appaltatore. 2. Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all imposta sul valore aggiunto, per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell art. 40 del d. P.R. 26 aprile 1986, n L imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, è a carico dell Università. Il presente contratto, redatto in n. 2 originali, composto da n. 20 articoli in n. pagine, scritto a macchina da persona di mia fiducia, viene reso noto alle Parti contraenti mediante lettura da me datane. Le Parti da me interpellate, dichiarano essere l atto conforme alla loro volontà ed in segno di approvazione lo firmano qui di seguito unitamente a me Ufficiale Rogante. L IMPRESA IL DIRETTORE GENERALE L UFFICIALE ROGANTE Ri.S.T. Università degli Studi della Basilicata Pag. 7