CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GENOTYPING 4 FRIGO - FREEZER

Transcript

1 CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO FORNITURA GENOTYPING 4 FRIGO - FREEZER Art. 1. RAPPORTI CONTRATTUALI Nel caso in cui l Aggiudicatario riscontri qualche errore o discordanza tra il bando di gara, il presente Capitolato e le specifiche tecniche, dovrà informare immediatamente il Consorzio Ventuno perché questi si pronunci sull esatta interpretazione. L interpretazione dell Amministrazione avrà valore definitivo. L Aggiudicatario sarà l unico responsabile per le forniture che eventualmente risultassero eseguite in modo non conforme alla prescrizioni, per non aver richiesto tempestivamente istruzioni e/o chiarimenti necessari in merito ai documenti contrattuali. Art. 2. CONDIZIONI DI FORNITURA I tempi e il luogo di consegna e posa in opera dell oggetto del presente appalto sono: 45 giorni, se non diversamente stabilito dalle specifiche tecniche, naturali e consecutivi decorrenti dalla stipula di apposito contratto d appalto; Parco scientifico e tecnologico della Sardegna, loc. Pixina Manna Pula (CA) La garanzia sulle apparecchiature fornite è del tipo Full Risks che includa obbligatoriamente: - qualunque intervento (entro 24 ore) su chiamata (senza limite di numero); - spese di viaggio, diaria e manodopera del personale specializzato; - tutte le spese relative alle ore di lavoro; - ispezione di tutte le parti in uso dello strumento al fine di garantirne la sicurezza di utilizzo; - tutti i costi relativi ai ricambi necessari; - una visita di manutenzione preventiva programmata; La garanzia sulle apparecchiature fornite, ove richiesta, è del tipo Full Risks che includa obbligatoriamente: - qualunque intervento (entro 48 ore) su chiamata (senza limite di numero); - spese di viaggio, diaria e manodopera del personale specializzato; - tutte le spese relative alle ore di lavoro; - ispezione di tutte le parti in uso dello strumento al fine di garantirne la sicurezza di utilizzo; - tutti i costi relativi ai ricambi necessari; - una visita di manutenzione preventiva programmata; Tutti gli oneri per il trasporto, la consegna, il montaggio, l installazione ed il relativo collaudo sono a carico dell Aggiudicatario. L Aggiudicatario dovrà inoltre comunicare in anticipo la data prevista per la consegna, la quale dovrà essere concordata con il personale incaricato dal Consorzio Ventuno e secondo le esigenze logistiche di quest'ultimo. Il Consorzio Ventuno si riserva la facoltà di respingere, senza che ciò comporti alcun costo aggiuntivo a suo carico, le forniture pervenute oltre il termine stabilito con l ordine.

2 Art. 3. SOSPENSIONE DELLA FORNITURA L Aggiudicatario non può sospendere la fornitura in seguito a decisione unilaterale, nemmeno nel caso in cui siano in atto controversie con il Committente. L eventuale sospensione della fornitura per decisione unilaterale dell Aggiudicatario costituisce inadempienza contrattuale determinando, conseguentemente, la risoluzione del contratto per colpa, l escussione della cauzione a titolo definitivo da parte del Consorzio Ventuno, l addebitamento di ogni costo e onere derivante dal rinnovo della procedura d appalto di cui si tratta Art. 4. AMMONTARE DELL APPALTO L importo massimo d appalto, che non dovrà essere superato dalle offerte, è fissato in ,00, comprensivo di ogni onere, I.V.A.inclusa; in tale importo si intendono compresi: a) tutte le forniture e prestazioni descritte nel presente capitolato e nelle allegate specifiche tecniche; b) tutti gli oneri di trasporto, consegna, installazione, montaggio, verifica e collaudo atti a garantire la dovuta funzionalità nel rispetto delle normative vigenti; c) tutti gli oneri accessori. Art. 5. ACCETTAZIONE DELLA FORNITURA L Aggiudicatario è tenuto all osservanza di tutte le norme indicate e richiamate nel bando di gara e nella lettera di invito della suindicata fornitura, nel presente Capitolato e nelle schede tecniche. Non sono ammesse, in fase di offerta, richieste di deroga, clausole o comunque proposte di condizioni diverse o limitazioni; la fornitura dovrà essere garantita in tutte le sue parti e componenti. Art. 6. CAUZIONE DEFINITIVA L aggiudicatario dovrà costituire, in seguito alla comunicazione dell avvenuta aggiudicazione definitiva e prima della stipula del contratto d appalto, un deposito cauzionale definitivo pari al 5% dell'importo contrattuale. Questo strumento è posto a garanzia dell'adempimento degli obblighi contrattuali. Il deposito è costituito alle seguenti condizioni: 1. La garanzia prestata può essere escussa dal Beneficiario mediante semplice richiesta scritta al Fidejussore, con espressa rinuncia dello stesso ad avvalersi dei benefici previsti dall art.1944 Codice Civile; 2. La garanzia prestata è valida fino a quando il Beneficiario stesso non ne disporrà lo svincolo; 3. Il mancato pagamento dei premi non può essere opposto al Beneficiario e non ha influenza sulla validità della garanzia prestata; La cauzione prestata deve essere integrata da un attestazione notarile per autentica dell identità e dei poteri di chi la sottoscrive. Il costo relativo alla cauzione è a carico dell aggiudicatario. Lo svincolo dalla cauzione definitiva avrà luogo solo ad ultimazione della fornitura ed installazione, regolare messa in opera, collaudo favorevole con accettazione da parte del Consorzio Ventuno. La cauzione è stabilita a garanzia dell adempimento da parte dell Affidatario di tutte le Obbligazioni del Contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall eventuale inadempimento delle obbligazioni stesse, fatto salvo il risarcimento di ogni danno eccedente l importo cauzionale che da tale inadempimento derivasse. 2

3 Art. 7. QUANTITA E CARATTERISTICHE DELLA FORNITURA Le caratteristiche di dettaglio, le specifiche tecniche e funzionali, le quantità e tutte le indicazioni atte ad identificare la commessa richiesta sono descritte nelle allegate Specifiche tecniche. Tutti i componenti della commessa devono rispettare le specifiche indicate; devono essere inoltre assicurate tutte le funzionalità richieste. Art. 8. QUALITÀ DEI MATERIALI, GARANZIE E NORME DI SICUREZZA E ERGONOMIA Tutti i materiali forniti devono essere privi di vizi e difetti di fabbricazione; le apparecchiature e i loro componenti dovranno essere nuove, di recente progettazione e dovranno essere regolarmente commercializzate alla data di presentazione dell offerta. Tutti i componenti devono essere inoltre conformi alle vigenti normative in termini di sicurezza elettrica, elettrostatica, elettromagnetica ed ergonomia di lavoro, con particolare riferimento al Marchio di Qualità IMQ o equivalente a livello internazionale, ed essere in piena aderenza agli standard CEE sull immunità da emissione elettromagnetica con certificazione CE; la certificazione attestante la conformità dei prodotti dovrà essere allegata alla documentazione tecnica. La ditta deve: Art. 9. SERVIZI E COMPETENZE DELLA DITTA 1. fornire tutte le competenze e specializzazioni necessarie a garantire tutte le fasi di installazione e personalizzazione; 2. disporre di personale competente ed in grado di risolvere direttamente le eventuali problematiche iniziali di funzionamento; 3. disporre di personale dotato di elevata professionalità, capace di formare il personale appositamente individuato dal Consorzio Ventuno nel caso in cui quest ultimo intenda stipulare apposito contratto di formazione secondo limiti e modalità specificate nella lettera d invito Art. 10. VERIFICA E COLLAUDO DELLA FORNITURA Il Consorzio Ventuno procederà, entro 30/45 giorni dal completamento della fornitura e prima del pagamento della stessa, alla verifica e collaudo della commessa di cui all oggetto; tali operazioni verranno demandate ad un responsabile tecnico nominato dallo stesso Consorzio Ventuno. La verifica dovrà accertare che la fornitura, per quanto riguarda il numero e la tipologia dei componenti, i materiali impiegati, l esecuzione e la funzionalità, siano in tutto corrispondente a quanto previsto dal presente Capitolato e dalle specifiche tecniche. Durante il corso della fornitura potranno essere eseguite verifiche e prove preliminari sulle macchine o sugli impianti, in modo da potere tempestivamente intervenire qualora non fossero rispettate le condizioni di corretta installazione. In particolare si verificherà: - la regolare quantità dei componenti richiesti e la rispondenza con quanto proposto in fase di offerta e quanto richiesto al momento della comunicazione di ordine; - la rispondenza delle apparecchiature alle caratteristiche tecniche, la necessaria dotazione di cavi, accessori, ecc., la corretta installazione, la personalizzazione, la documentazione e manualistica a corredo; - l efficienza e la rispondenza a tutte le funzionalità previste. Il collaudo consisterà in una serie di prove atte a verificare il perfetto funzionamento della apparecchiatura consegnata, dove per collaudo è da intendersi la verifica di tutte le funzioni delle apparecchiature previste nei manuali di istruzioni, anche quando que- 3

4 ste necessitino di strumenti e/o accessori non di fornitura; sarà cura del fornitore provvedere al reperimento temporaneo o definitivo di quanto necessario per le prove. Il Consorzio Ventuno si riserva di rifiutare la fornitura, anche se già in parte o completamente messa in opera, in tutti quei casi in cui dalle operazioni di verifica e collaudo: - dovessero emergere discordanze sulle specifiche tecniche e normative; - la fornitura risulti incompleta o irregolare anche per un solo elemento; - la competenza della Ditta non sia tale da garantire le operazioni di messa in opera dei materiali richiesti. Qualora, in relazione agli articoli contrassegnati nelle specifiche tecniche/funzionali venisse riscontrata, in tutto o in parte, la non corrispondenza della apparecchiatura fornita dall Appaltatore al Consorzio Ventuno, il primo sarà tenuto alla sostituzione della stessa senza che ciò comporti alcun onere per il secondo. Resta inteso che il collaudo non comporta in qualunque caso, nessun onere per il Consorzio Ventuno. Il collaudatore per conto del Consorzio Ventuno, in caso di collaudo positivo, indicherà nel verbale di verifica che gli uffici preposti provvederanno con lo svincolo del deposito cauzionale a titolo definitivo. Art. 11. GARANZIA DELLE APPARECCHIATURE A partire dalla data di accettazione della fornitura, l apparecchiatura dovrà essere coperta da garanzia contro vizi di funzionamento, difetti costruttivi ed errata installazione per il periodo prescritto nelle allegate Specifiche tecniche. Per tutta la durata del periodo di garanzia, e alle condizioni richieste, sarà cura dell aggiudicatario provvedere senza ritardi, e comunque entro le 24 ore lavorative successive alla segnalazione da parte dei Responsabili del Consorzio Ventuno, alla riparazione del guasto o sostituzione dei componenti difettosi senza che ciò comporti alcun onere aggiuntivo per il Consorzio Ventuno; rimangono a carico della ditta fornitrice, per il periodo di garanzia, anche le spese di ritiro, trasporto e riconsegna dell apparecchiatura in tutti quei casi in cui gli interventi di riparazione non dovessero essere eseguiti presso la sede indicata dall Ente. Non sarà concesso all Appaltatore di sigillare l accesso alle parti interne delle macchine o di impostare password di gestione e modifica dei parametri che non siano comunicate ai Responsabili del Consorzio Ventuno. Esulano comunque dalla garanzia i soli danni provocati da imperizia d uso, da manomissioni operate da tecnici o personale non competente, o eventi accidentali non indotti dalle apparecchiature stesse. Art. 12. PREZZI CONTRATTUALI La fornitura di cui all oggetto sarà remunerata in base all importo di aggiudicazione. Il prezzo contrattuale è stabilito tenendo conto dell utile dell Appaltatore, di ogni spesa e prestazione, generale e particolare, principale ed accessoria, inerente alle prestazioni considerate e valgono per l esecuzione dell appalto nelle condizioni di qualsiasi grado di difficoltà, con l obbligo di attenersi alle prescrizioni imposte da tutti i documenti contrattuali. Il prezzo pattuito è da intendersi fisso ed invariabile per tutta la durata del contratto senza che vi sia la possibilità di ammettere alcuna revisione. Art. 13. PAGAMENTI Il pagamento della fornitura verrà disposto dal Consorzio Ventuno a seguito di presentazione di regolare fattura e sempre che la fornitura sia stata regolarmente ed interamente eseguita, collaudata e resa funzionante. Il pagamento della fornitura avverrà, in unica soluzione, entro 120 giorni dalla data del collaudo avente esito positivo dietro presentazione di apposito DURC (Documento Uni- 4

5 co Regolarità Contributiva). Gli interessi di mora dovuti in caso di ritardo nei pagamenti saranno conteggiati al tasso legale. Art. 14. PENALI PER IL RITARDO NELL ESECUZIONE DELLA FORNITURA In caso di mancato rispetto dei termini di consegna della fornitura dell apparecchiatura e posa in opera dei materiali previsti verrà applicata, per ogni giorno di ritardo decorrente dal giorno successivo alla data di scadenza, una quota pari alla percentuale dell 1% dell importo contrattuale. La penale di cui al presente articolo potrà essere applicata per 10 giorni oltre i quali il Consorzio Ventuno si riserva la facoltà di risolvere immediatamente il contratto, con semplice comunicazione scritta. Non è ammessa alcuna forma di dilazione delle consegne oltre i tempi previsti, o richiesta di estensione dei termini, neanche per singoli componenti se non per cause riconducibili ad un mero interesse del Consorzio Ventuno. Art. 15. CONTROVERSIE Le controversie inerenti la fornitura che dovessero sorgere tra l Affidatario ed il Consorzio Ventuno, che non si potessero risolvere in via amministrativa, nessuna esclusa, circa l interpretazione della corretta esecuzione dell appalto, saranno demandate al giudice ordinario rimanendo esclusa la competenza arbitrale. Art. 16. NORME FINALI La Ditta aggiudicataria non potrà svincolarsi dalla propria offerta prima che siano trascorsi sei mesi dalla data di presentazione. Saranno per intero a carico dell aggiudicatario tutte le spese relative alla presentazione dell offerta e affidamento della fornitura ad eccezione della sola IVA di legge. Art. 20. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In tutti i casi di inadempimento da parte dell Affidatario anche di uno solo degli obblighi derivanti dal Contratto, lo stesso può essere risolto dal Committente ai sensi delle disposizioni del Codice Civile. La risoluzione opera di diritto ai sensi dell articolo 1456 del Codice Civile nei seguenti casi: quando l Affidatario viene sottoposto ad una procedura concorsuale; nel caso di ripetute o gravi inadempienze dell Affidatario; nel caso in cui le penali precedentemente indicate superino il 10% del valore del contratto. Nelle ipotesi sopra indicate il contratto sarà risolto di diritto, con effetto immediato a seguito della dichiarazione del Committente, in forma di lettera raccomandata, di volersi avvalere della clausola risolutiva. L Appaltatore è obbligato alla immediata sospensione della fornitura. Il Consorzio Ventuno si riserva ogni diritto al risarcimento dei danni subiti, ed in particolare, si riserva di esigere dall Affidatario il rimborso delle eventuale spese sopportate in più rispetto a quelle che sarebbero derivate da un regolare adempimento del Contratto. L Amministrazione ha facoltà di differire il pagamento del saldo dovuto al momento della risoluzione al fine di quantificare il danno che l Affidatario è tenuto a risarcire, nonché di operare la compensazione tra i due importi. ALLEGATI: SPECIFICHE TECNICHE 5