COMUNE DI FABRIANO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

Transcript

1 60044 FABRIANO (AN) Via Serraloggia, 100 tel. mobile eug00185 ROMA Via Merulana, 264 tel fax COMUNE DI FABRIANO MUSEO DELLA CARTA E DELLA FILIGRANA RIALLESTIMENTO DELLA SALA ZONGHI E COMPLETAMENTO DELLA SEZIONE CIVILTA DELLA SCRITTURA PRESSO I LOCALI DEI COMPLESSI MONUMENTALI SAN DOMENICO E SAN BENEDETTO CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

2 1) OGGETTO DELL'APPALTO Il presente capitolato speciale riguarda l appalto per la fornitura e la posa in operadi arredi e attrezzature per il Museo della Carta e della Filigrana di Fabriano presso il Complesso San Domenico e presso i locali del Complesso Monumentale San Benedetto Sezione Civiltà della Scrittura. L appalto riguarda anche l esecuzione di alcune lavorazioni attinenti l allestimento della Sezione stessa. 2) CARATTERISTICHE DELL'APPALTO Gli arredi e le attrezzature da acquistare (e le lavorazioni da eseguire) sono indicate negli allegati Computo Metrico, Relazione Tecnico-Descrittiva e in n. 1 Tavola Tecnica. Le caratteristiche tecniche degli arredi sono indicate negli allegati Computo Metrico e Relazione Tecnico-Descrittiva. 3) GARANZIA Tutti i manufatti devono essere garantiti per 2 anni, per tutti quegli inconvenienti da difetti di fabbrica. In sede di presentazione dell offerta, la ditta appaltatrice dovrà produrre, pena esclusione dalla gara, idonea dichiarazione con la quale si impegna ad effettuare entro 15 giorni decorrenti dalla data della comunicazione, per gli arredi coperti da garanzia, tutte quelle sostituzioni o riparazioni che si rendessero necessarie. 4) PARTI DI RICAMBIO Le parti di ricambio degli arredi devono essere disponibili per almeno 5 anni, decorrenti dalla data di collaudo. Unitamente all offerta la ditta dovrà produrre apposita dichiarazione, attestante che tutte le parti di ricambio degli arredi offerti, sono disponibili per anni 5 presso la sede della ditta partecipante alla gara, oppure presso rivenditori o concessionari. 5) AMMONTARE DELLA PRESTAZIONE L ammontare dell appalto è di ,31 (di cui 2.717,47 per oneri piano di sicurezza non soggetti a ribasso) oltre IVA 10%. 6) ONERI A CARICO DELLA DITTA APPALTATRICE Sono a carico della ditta aggiudicataria i seguenti oneri: A) Le spese di imballo. B) Le spese di trasporto. C) Il montaggio. 7) ORDINE DI FORNITURA L ordine relativo alla fornitura dell attrezzatura di cui trattasi sarà effettuato mediante lettera raccomandata A.R.

3 8) QUALITÀ DEI PRODOTTI I prodotti offerti sono della migliore qualità nonché devono possedere tutti i requisiti richiesti dalle normative vigenti per la loro utilizzazione e devono garantire l idoneità all uso cui sono destinati ed il rispetto delle norme tecniche di settore. Ciascun prodotto deve rispettare le ultime norme stabilite dalle direttive europee riguardo a: - stabilità; - resistenza della struttura; - flessione dei piani; - requisiti generali di sicurezza; - carico statico orizzontale e verticale; - resistenza a fatica orizzontale e verticale; - resistenza dei supporti dei piani; - durata e resistenza delle guide dei cassetti; - resistenza del finecorsa in apertura e del fondo dei cassetti; - durata e traslazione dei mobili con ruote. 9) VALIDITA' DELL'OFFERTA La validità dell offerta deve intendersi in 180 gg. decorrenti dalla data di esecutività dell atto di aggiudicazione della fornitura. L Amministrazione Comunale, per il periodo di esecuzione della fornitura fino al collaudo, si riserva la facoltà di effettuare l acquisto di ulteriore attrezzatura, allo stesso prezzo ed alle stesse condizioni indicate nell offerta, senza che la ditta appaltatrice possa accampare alcuna pretesa o ulteriori indennizzi al riguardo, entro un limite massimo del 20%. 10) TERMINE PER LA CONSEGNA La consegna degli arredi e delle attrezzature (compreso il montaggio) e l esecuzione delle lavorazioni indicate nei documenti allegati deve essere effettuata entro 60 (sessanta) giorni naturali consecutivi decorrenti dall ordine di fornitura di cui al punto 7, con le modalità di cui al punto 6. La ditta aggiudicataria dovrà comunicare, mediante forme opportune, la data di consegna del materiale almeno 5 gg. prima della data prefissata. 11) PENALITA' In caso di mancata consegna di tutte le attrezzature entro il termine di tempo previsto al punto 10, sarà applicata alla ditta aggiudicataria una penale pari a Euro 100,00 per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di gg. 5. Trascorso tale periodo sarà applicata una penale di Euro 150,00 per ogni giorno fino alla data di consegna dell ultima attrezzatura. In caso di recidiva l Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di procedere alla risoluzione del contratto a norma del punto 12. E fatta salva la facoltà dell Amministrazione Comunale di differire la consegna ad altra data o revocare l acquisto delle attrezzature senza che la ditta appaltatrice possa accampare alcuna pretesa o indennizzi al riguardo. La consegna si intende effettuata al momento della completa fornitura degli arredi richiesti completi del montaggio e ogni altra prestazione utile al pieno utilizzo del bene, oltre alla completa esecuzione delle lavorazioni indicate nei documenti allegati.

4 12) RISOLUZIONE DEL CONTRATTO In caso di inadempimento degli obblighi contrattuali da parte del fornitore, il Comune ha la facoltà di risolvere il contratto. Il Comune si riserva altresì la facoltà di richiedere indennizzi derivanti dall inadempienza ed il rimborso dei maggiori costi derivanti dall affidamento della fornitura ad altra ditta. Al fornitore inadempiente saranno addebitate le spese sostenute in più dal Comune di Fabriano, rispetto a quelle previste dal contratto risolto. L esecuzione in danno non esime il fornitore dalle responsabilità civili e penali in cui lo stesso possa incorrere, a norma di legge, per i fatti che hanno motivato la risoluzione. Oltre che nei casi espressamente previsti nel presente capitolato, l Amministrazione Comunale si riserva di non effettuare l acquisto delle attrezzature, quindi risolvere il contratto in qualsiasi momento a suo insindacabile giudizio, per motivazioni di pubblico interesse. Nessun indennizzo sarà dovuto alla Ditta eventualmente aggiudicataria dell appalto. 13) VARIANTI Non sono ammesse varianti rispetto alla tipologia degli arredi indicata nel capitolato e nel bando di gara a meno che non siano concordate con la DdL e con il Responsabile del Procedimento. 14) COLLAUDO L operazione di collaudo è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta, presso la sede dove sono stati installati o consegnati gli arredi. Al collaudo il Comune provvede medianti propri operatori o professionisti esterni. I prodotti collaudati divengono di proprietà del Comune dal giorno successivo alla data del verbale di collaudo con esito favorevole. Da quella data sorge l obbligo del pagamento a saldo del corrispettivo. Il collaudo deve essere effettuato entro 30 giorni dall ultimazione delle operazioni di consegna. A questo fine la ditta si obbliga a mettere a disposizione un proprio rappresentante per provvedere al collaudo entro il termine fissato. Qualora entro il termine fissato nessun rappresentante della ditta sia presente al collaudo, l assenza vale a tutti gli effetti come acquiescenza ai risultati delle operazioni effettuate. Il verbale di collaudo verrà notificato alla ditta appaltatrice. La ditta non può impugnare gli esiti del collaudo. Gli esiti del collaudo, comunque, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non siano emersi durante le operazioni relative, ma che siano accertati successivamente. 15) CONTESTAZIONE Nel caso che imperfezioni e/o difformità dei beni oggetto della fornitura risultino all evidenza o emergano da verifiche di collaudo, il Comune ha il diritto di respingere, e la ditta l obbligo di ritirare, i beni che all atto della consegna risultassero di caratteristiche diverse da quelle previste nel capitolato o, per altre ragioni, inaccettabili. La ditta in tale ipotesi dovrà procedere alla sostituzione dei beni, nel termine che gli verrà indicato con la lettera di contestazione, con altri beni corrispondenti alle caratteristiche tecniche individuate.

5 Qualora i beni rifiutati non venissero tempestivamente ritirati dalla ditta, il Comune non risponderà della loro perdita o deterioramento durante la temporanea custodia. In caso di mancata o ritardata sostituzione, il committente si riserva la facoltà di approvvigionarsi degli stessi altrove, con totale spesa a carico della ditta, che non potrà fare opposizione o sollevare eccezioni sulla qualità e sui prezzi dei beni acquistati. Le precedenti disposizioni si applicano anche per consegne di beni in quantità inferiori a quelle ordinate. 16) CAUZIONE DEFINITIVA A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi previsti dal presente capitolato, sarà richiesta a termini di legge, all impresa aggiudicataria una cauzione pari al 10% dell importo netto contrattuale, salva comunque la risarcibilità del maggior danno. Nel caso l offerta di gara presentasse un ribasso d asta superiore al 10%, la garanzia fidejussoria sarà aumentata di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti la predetta percentuale di ribasso; ove il ribasso sia superiore al 20%, l aumento è di 2 punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al 20%. Detta cauzione potrà essere costituita in contanti (mediante assegno circolare da versare presso la tesoreria comunale) o in titoli del debito pubblico o mediante fidejussione bancaria o polizza fidejussoria assicurativa rilasciata da parte di compagnie assicurative autorizzate. Il deposito cauzionale dovrà essere prestato entro 15 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell esito di gara e comunque prima della stipulazione del contratto. Tale deposito dovrà restare vincolato fino all esito favorevole del collaudo della fornitura. La fideiussione bancaria o la polizza assicurativa deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all eccezione di cui all art. 1957, comma 2, del codice civile e la sua operatività entro 15 giorni a "SEMPLICE RICHIESTA SCRITTA" dell'amministrazione. Resta salvo per l Amministrazione l esperimento di ogni altra sanzione nel caso in cui la cauzione risultasse insufficiente. 17) SVINCOLO DELLA CAUZIONE DEFINITIVA La cauzione definitiva sarà svincolata, previa richiesta dell appaltatore e comunque dopo il collaudo favorevole della fornitura. 18) PAGAMENTO Con il pagamento del corrispettivo l appaltatore si intende compensato di ogni e qualsiasi suo avere connesso o conseguente alla fornitura, senza alcun diritto a nuovo o maggiori compensi, essendo in tutto e per tutto soddisfatto con il pagamento del corrispettivo pattuito. I pagamenti avvengono per stati di avanzamento, mediante emissione di certificato di pagamento ogni volta che la fornitura di arredi e attrezzature, oltre alle lavorazioni oggetto dell appalto, contabilizzati al netto del ribasso d asta, raggiungano un importo non inferiore a Euro ,00. Eventuali contestazioni interrompono i termini di pagamento. 19) STIPULAZIONE DEL CONTRATTO E INIZIO DEL SERVIZIO Sono ad esclusivo carico dell aggiudicatario tutte le spese di gara, di contratto, di bollo, di registro, diritti di segreteria, nonché eventuali spese conseguenti allo svincolo della cauzione e tutte

6 le tasse ed imposte presenti e future inerenti ed emergenti dal servizio, a meno che sia diversamente disposto da norme legislative. La ditta aggiudicataria entro i termini indicati dovrà sottoscrivere il contratto, provvedendo al versamento di tutte le spese conseguenti e consegnare il deposito cauzionale definitivo. 20) VIGILANZA La corrispondenza fra le norme contenute nel presente capitolato ed il servizio prestato è di pertinenza del Responsabile del Procedimento. 21) CONTROVERSIE A giudicare dell adempimento delle condizioni contrattuali è competente l Amministrazione. Per ogni controversia che dovesse sorgere sarà competente il Tribunale di Ancona. 22) COSTITUZIONE IN MORA I termini e le comminatorie contenute nel presente capitolato operano di pieno diritto, senza obbligo per l Amministrazione Comunale della costituzione in mora della ditta appaltatrice, salvo quanto previsto dal presente capitolato. 23) ELEZIONE DOMICILIO A tutti gli effetti contrattuali e di legge il domicilio della Ditta è quello indicato nella offerta. Il domicilio dell Amministrazione Comunale è presso il Palazzo Comunale. 24) NORME INTEGRANTI IL CAPITOLATO Per tutto quanto non espressamente regolato nel bando di gara, nel presente capitolato speciale e nei documenti allegati, si applicano le vigenti disposizioni di legge in materia di forniture e appalti ad Enti Pubblici. Fabriano, 12/02/2014 Il Tecnico (arch. Eugenio CASADIO TARABUSI)