7 REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE
|
|
- Enrichetta Campana
- 5 anni fa
- Visualizzazioni
Transcript
1 7 REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE Ufficio Comando Sezione Logistica Via J.F.Kennedy n. 297 Tel Fax CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PARTI DI RICAMBIO ORIGINALI PER I VEICOLI DELLA CASA AUTOMOBILISTICA LAND ROVER - ANNO
2 I N D I C E 1. GENERALITÀ. 2. LISTINI DA PORRE A BASE D ASTA. 3. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL RICAMBIO. 4. ORDINAZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE. 5. CONTABILITÀ PERCENTUALE DI SCONTO DA PRATICARE IN SEDE DI GARA. 6. MATERIALE IN FORNITURA, VERIFICA E COLLAUDO. 7. GARANZIA. 8. PENALITÀ. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. 10. SOPRALLUOGO. 11. PAGAMENTI. del 2017
3 1. GENERALITÀ. Il presente capitolato si riferisce alla fornitura di parti di ricambio originali della casa costruttrice Land Rover. I ricambi si intendono nuovi, quindi materiali mai montati in precedenza su veicoli ed in perfetto stato di conservazione. 2. LISTINI DA PORRE A BASE D ASTA. Il listino dei prezzi da porre a base d asta sarà quello ufficiale delle parti di ricambio fornito dalle casa costruttrice dei ricambi stessi per l anno Qualora nel corso della durata dell obbligazione commerciale dovessero avvenire delle variazioni ai prezzi di listino da parte della casa produttrice, la ditta aggiudicataria, avrà cura di notificarlo alla controparte interessata a mezzo raccomandata A.R. ovvero posta elettronica certificata (PEC) e provvederà anche ad applicare lo sconto percentuale al nuovo listino a far data dell entrata in vigore dello stesso. 3. MODALITÀ DI IDENTIFICAZIONE DEL RICAMBIO. Per il marchio oggetto del contratto la Ditta dovrà fornire programma informatico originale rilasciato dalla casa costruttrice o utenza di accesso dedicata su piattaforma web, da cui sia estrapolabile con certezza e celerità numero di parte ed il prezzo di listino ufficiale del ricambio da approvvigionare. La Ditta dovrà porre in essere qualsiasi soluzione tecnica per consentire al Reggimento di disporre in tempo reale di tutti gli aggiornamenti dei sopra menzionato catalogo (ponendo particolare attenzione a quelli su supporto informatico). Tutti gli oneri per la fornitura dei catalogo, degli aggiornamenti, del software e delle soluzioni tecniche per permettere la consultazione tramite i sistemi informatici attualmente in uso al Reggimento saranno a totale carico della Ditta. Il Reggimento potrà richiedere, in qualsiasi momento, una copia cartacea del catalogo ufficiale, aggiornato e in italiano che dovrà essere fornita entro 3 (tre) giorni lavorativi dal ricevimento della richiesta. La tipologia di mezzi è meglio specificata in allegato A. 4. ORDINAZIONE E CONSEGNA DEL MATERIALE. I ricambi saranno richiesti alla ditta dal Servizio Amministrativo del Comando 7 Reggimento Carabinieri Trentino Alto Adige di Laives (BZ) attraverso l emissione di ordinativi di fornitura nei quali saranno specificati, identificati e quantificati i materiali occorrenti e la località di consegna. La ditta provvederà alla consegna, senza spese per l Amministrazione Militare, dei materiali relativi agli ordini, direttamente presso la sede del sito in Laives (BZ), Via J. F. Kennedy n La richiesta dovrà essere soddisfatta nei seguenti termini: n. 2 (due) giornate lavorative per la compilazione del preventivo a decorrere dal giorno successivo alla richiesta (richiesto dal Posto Manutenzione); n. 3 (tre) giornate lavorative per la fornitura dei ricambi, a decorrere dal giorno successivo al ricevimento dell ordinativo di acquisto, per il pronto impiego. Qualora i materiali commissionati non dovessero essere disponibili, i termini saranno differiti, previa approvazione da parte dell Amministrazione Militare, per un massimo di 30 giorni. La ditta dovrà segnalare tempestivamente, al numero di fax oppure alla mail rgt7officina@carabinieri.it, l indisponibilità di materiali producendo entro tre giorni calendariali dalla richiesta del reparto richiedente apposita documentazione. Qualora vengano riscontrate irregolarità e/o danni negli imballi, il Posto Manutenzione che del 2017
4 riceve la merce dovrà apporre su tutte le copie della bolla di consegna la dicitura Accettazione con riserva ed inoltre farà sottoscrivere tale attestazione dallo stesso trasportatore. A tal proposito i Rappresentanti dell Amministrazione per questo Reggimento sono individuati nelle persone del Mar. Ca. FEDERICI Emanuele e del Brig. NOLDIN Adriano, che hanno, inoltre il compito di sovrintendere al controllo delle prestazioni fornite dalla Ditta. 5. CONTABILITÀ. La ditta avrà cura di indicare sulla bolla di consegna il numero di catalogo e stralcio copia del listino della casa costruttrice, emettendo la fattura, da inviare al Comando fruitore del servizio, come sarà indicato dal Servizio Amministrativo. 6. MATERIALE IN FORNITURA, VERIFICA E COLLAUDO. La ditta dovrà fornire tutti i materiali di ricambio applicando lo sconto offerto in sede di indagine di mercato sul prezzo di listino praticato dalle casa costruttrice. Il materiale consegnato, nel termine di gg. 20 verrà sottoposto a regolare collaudo (qualora la singola ordinazione superi la spesa di ,00 + I.V.A.) da parte di apposita commissione nominata dall Amministrazione oppure verifica di corrispondenza qualitativa/quantitativa con l ordinativo per le consegne al di sotto di ,00 (I.V.A. esclusa) a cura del militare preposto. Il personale preposto alla ricezione della merce, accerterà che i ricambi forniti: siano del tipo richiesto; siano originali e nuovi; siano esenti da difetti palesi. Il materiale accettato si intenderà contestualmente consegnato, in caso contrario la Ditta è tenuta a sostituire i ricambi non ritenuti idonei dall Amministrazione Difesa entro 15 (quindici) giorni lavorativi dal ricevimento della lettera di mancata accettazione. Qualora vengano rilevate anomalie di costruzione durante il periodo di garanzia, il fornitore dovrà provvedere entro gg. 15 (quindici) dalla ricezione della lettera di partecipazione dell inconveniente riscontrato, alla sostituzione di ogni pezzo con analogo nuovo e originale, senza oneri a carico del Committente. 7. GARANZIA. La ditta dovrà fornire 2 (due) anni di garanzia prevista per legge per il materiale fornito e provvedere alla sostituzione di quello riscontrato difettoso. 8. PENALITÀ. In caso di ritardo ingiustificato nella consegna del materiale ordinato, o da sostituire perché difettoso, si applicheranno le sottonotate penalità da calcolarsi sull intero importo del materiale non fornito (escluso I.V.A.). Le penalità cumulativamente applicate non potranno comunque superare il 10% dell importo contrattuale al netto di I.V.A.. per il ritardo da 01 a 10 giorni: 5%; per il ritardo da 11 a 20 giorni: 8%; per il ritardo da 21 a 30 giorni: 10%; per il ritardo da 31 a 40 giorni: 15%; per il ritardo oltre i 41 giorni: 20%. In caso di ripetute inadempienze o nei casi più gravi si procederà alla sospensione dei pagamenti ed eventualmente al recesso dell obbligazione commerciale. 9. CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA. L Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere l atto negoziale ai sensi dell art. del 2017
5 1453 del Codice Civile, nel caso di reiterate inadempienze da parte della Ditta contraente, quali: ritardo superiore a 10 giorni, ripetuto in cinque diverse circostanze, nella consegna dei materiali, secondo i termini previsti dal precedente paragrafo 2. La quantificazione del ritardo deve comprendere l insieme delle attività di competenza della ditta appaltatrice quali: compilazione preventivo e consegna dei materiali; mancata accettazione, a seguito di verifica o collaudo dei materiali, in quanto non conformi alle caratteristiche richieste, almeno in cinque diverse circostanze. 10. SOPRALLUOGO. I veicoli segnalati nel presente capitolato sono da intendersi indicativi. Pertanto è fatto obbligo alle Ditte concorrenti di verificarne le relative indicazioni in termini di tipologia e quantità mediante sopralluogo presso il Reggimento ove potranno acquisirsi eventuali ulteriori chiarimenti. 11. PAGAMENTI. I pagamenti avverranno a cura del Servizio Amministrativo del Reggimento sulla base degli ordinativi di spesa emessi, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della fattura (farà fede la data di accettazione della fattura elettronica sul Sistema di Interscambio SdI). del 2017
6 ALLEGATO A Marchio Modello Quantità Rover Discovery 2 1 Defender 90 9 Defender 90T 5 Defender 110T 3 Defender 110 Ambulanza 1 Totale mezzi 19
Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione
Comando Legione Carabinieri Emilia Romagna SM - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione CAPITOLATO TECNICO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI ESTIVI PER I VEICOLI DELL ARMA DEI CARABINIERI ANNO 2015 1.
DettagliCOMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA
COMANDO LEGIONE CARABINIERI TOSCANA CAPITOLATO TECNICO Per la fornitura di parti di ricambio nuovi (originali o equivalenti) per automotoveicoli, delle case automobilistiche FIAT - ALFA ROMEO - LANCIA
Dettagli7 REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE
7 REGGIMENTO CARABINIERI TRENTINO ALTO ADIGE Ufficio Comando Sezione Logistica Via J.F.Kennedy n. 297 Tel. 0471591 Fax 0471591269 rgt7cdo@carabinieri.it CAPITOLATO TECNICO RELATIVO ALLA FORNITURA DI PARTI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO AFFIDAMENTO SERVIZIO FORNITURA DI STAMPATI E MODULISTICA Avellino, 13/01/2005 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA La fornitura ha per oggetto gli stampati e la modulistica varia
DettagliCOMUNE DI RHO (PROVINCIA DI MILANO) AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE UFFICIO ECONOMATO CAPITOLATO DI APPALTO
COMUNE DI RHO (PROVINCIA DI MILANO) AREA SERVIZI DI PROGRAMMAZIONE ECONOMICA E DELLE ENTRATE UFFICIO ECONOMATO CAPITOLATO DI APPALTO PER LA RIPARAZIONE E MANUTENZIONE DEGLI AUTOVEICOLI DI PROPRIETA COMUNALE
DettagliIMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA ,00 OLTRE I.V.A ART.1 OGGETTO DELLA FORNITURA
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA FORNITURA DI RICAMBI MECCANICI, ELETTRICI E DI LATTONERIA ED OLII PER I VEICOLI DI PROPRIETA DELL AMMINISTRAZIONE COMUNALE E GESTITI DAL SERVIZIO AUTOPARCO COMUNALE.
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE BARRE ANTINTRUSIONE DELL AREA MANUTENZIONE E PROTEZIONE CIVILE SETTORE MANUTENZIONE E UFFICIO CANTIERE COMUNALE. IMPORTO DISPONIBILE 1.639,34
DettagliGUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE
Allegato B) GUARDIA DI FINANZA REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO PIEMONTE - Ufficio Logistico - Sezione Motorizzazione - Corso IV Novembre, n. 40-10136 Torino - 011/3305226 011/3305016 CAPITOLATO
DettagliComando Generale dell'arma dei Carabinieri Direzione della Motorizzazione CAPITOLATO TECNICO
Allegato n. 1 al contratto Comando Generale dell'arma dei Carabinieri Direzione della Motorizzazione CAPITOLATO TECNICO ' per l'affidamento alle Imprese del servizio di fornitura dei ricambi plurimarche
DettagliC O M U N E D I P A L E R M O A r e a A M M I N I S T R A T I V A D E L L A R I Q U A L I F I C A Z I O N E
C O M U N E D I P A L E R M O A r e a A M M I N I S T R A T I V A D E L L A R I Q U A L I F I C A Z I O N E URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, 209 90133 Palermo
DettagliConsorzio Universitario della Provincia di Palermo
Consorzio Universitario della Provincia di Palermo Oggetto: FORNITURA E POSA IN OPERA TENDE PER LA SEDE DI CEFALU IMPORTO A BASE D ASTA 2.723,57.. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 Oggetto Il presente
DettagliCOMUNE DI PALERMO. RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo
Capitolato speciale per il servizio di riparazione, equilibratura e convergenza con annessa fornitura di pneumatici per gli auto-motoveicoli in dotazione al Corpo di Polizia Municipale. IMPORTO 20.000,00
DettagliPROCEDURA APERTA, SUDDIVISA IN 5 (CINQUE) LOTTI, PER L'AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI MATERIALI VARI PER LA MANUTENZIONE DELLE SEDI AMA S.P.A.
Pagina 1 di 5 CAPITOLATO TECNICO Pagina 2 di 5 DISPOSIZIONI GENERALI... 3 Art.1. Oggetto dell appalto... 3 Art.2. Condizioni di consegna delle forniture... 3 Art.3. Forma ed Ammontare dell appalto... 3
DettagliCOMUNE DI TORBOLE CASAGLIA Provincia di Brescia AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE
COMUNE DI TORBOLE CASAGLIA Provincia di Brescia AREA AFFARI GENERALI, SOCIO-ASSISTENZIALI, CULTURALI E PUBBLICA ISTRUZIONE COPIA SERVIZIO: DETERMINAZIONE N. 67 DEL 18-08-06 Oggetto: REG. GEN. N. 213 BIBLIOTECA
DettagliCOMUNE DI PALERMO. Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via Roma, Palermo Tel FAX
CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DI CASSEFORTI ED ARMADI BLINDATI IN DOTAZIONE AI SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO. IMPORTO DISPONIBILE 600,82 OLTRE IVA AL 22% IMPORTO A BASE D
DettagliFORNITURA DI ARREDI PER OPERATIVI
Direzione Regionale dell Umbria ------------- Ufficio Gestione Risorse FORNITURA DI ARREDI PER OPERATIVI DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO 1. GENERALITA L Agenzia delle
DettagliCOMUNE DI PALERMO. SETTORE FINANZIARIO SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo
LOTTO N. 2 Capitolato speciale per la fornitura di: PNEUMATICI E CAMERE D ARIA IMPORTO 41.666,66 OLTRE I.V.A. ART. 1 Questa Amministrazione intende approvvigionarsi per i settori Comunali, mediante somministrazione,
DettagliDESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI DI CONTRATTO
Direzione Regionale dell Umbria Ufficio Gestione Risorse FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA PER GLI UFFICI DELL AGENZIA DELLE ENTRATE DELLA REGIONE UMBRIA. DESCRIZIONE DELLA FORNITURA E CONDIZIONI PARTICOLARI
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliCOMUNE DI CREMONA UNITA DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA
ALLEGATO A) COMUNE DI CREMONA UNITA DI STAFF PROVVEDITORATO ED ECONOMATO CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER LA FORNITURA DI CANCELLERIA PER LE SCUOLE INFANZIA COMUNALI 1 ART. 1 ART. 2 ART. 3 ART. 4 ART. 5
DettagliREGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI
AZIENDA TERRITORIALE PER L EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA DELLA PROVINCIA DI LATINA REGOLAMENTO PER I LAVORI DA ESEGUIRSI IN ECONOMIA NELL AMBITO DEI LAVORI PUBBLICI (Art. 125, 6 comma, del D.lgs. 12 aprile
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura di materiali edili, alle condizioni tutte del C.S.A..
DettagliCOMUNE DI PALERMO AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE SETTORE BILANCIO E TRIBUTI
COMUNE DI PALERMO AREA DEL BILANCIO, PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE SETTORE BILANCIO E TRIBUTI Servizio Economato ed Approvvigionamenti ViaRoma, n. 209-90133 PALERMO - Tel. 0917403601 -Fax 0917403665
DettagliPROVINCIA DI FERRARA SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' P.O. Mobilità ed Energia
PROVINCIA DI FERRARA SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' P.O. Mobilità ed Energia Fornitura di parti di ricambio meccaniche ed elettriche per trattori agricoli di proprietà
DettagliCAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE ORGANICA.
Pagina 1 di 9 CAPITOLATO TECNICO FORNITURA DI SACCHI IN MATERIALE BIODEGRADABILE E COMPOSTABILE PER LA RACCOLTA DIFFERENZIATA DELLA FRAZIONE. Pagina 2 di 9 INDICE ART. 1 OGGETTO... 3 ART. 2. IMPORTO DELL
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alla fornitura di materiale elettrico per Il Settore Ambiente e Territorio
DettagliAccordo quadro per la fornitura di. materiale elettromeccanico, elettronico ed elettrico. alla società Acam Acque Spa per il biennio
Accordo quadro per la fornitura di materiale elettromeccanico, elettronico ed elettrico alla società Acam Acque Spa per il biennio 218-219 CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO 1 ART. 1 - OGGETTO E DESCRIZIONE
DettagliALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO
35 - Determinazione del dirigente scolastico - Allegato Utente 1 (A01) ALLEGATO 1 CAPITOLATO TECNICO Gara per l affidamento della fornitura di beni mobili: LIBRI DI TESTO ANNO SCOLASTICO 2017/2018" GARA
DettagliB-CAPITOLATO TECNICO
PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DI SISTEMI DI PRELIEVO EMATICO SOTTO VUOTO PREDETERMINATO B-CAPITOLATO TECNICO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto del presente capitolato è la fornitura
DettagliCAPITOLATO TECNICO. Sommario
PROCEDURA NEGOZIATA EX ART.63, COMMA 2 LETTERA B) PUNTO 3 D. LGS 50/2016 PER L AFFIDAMENTO DELLA FORNITURA DEI SISTEMI DI MONITORAGGIO FLASH DEL GLUCOSIO FMG- FLASH GLUCOSE MONITORING DA DESTINARE AI PAZIENTI
DettagliREGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA
MASULLAS - regolamento economia (approvato con CC 10 del 09.02.2006) pag 1 di 6 COMUNE DI MASULLAS Provincia di Oristano REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA approvato dal Consiglio Comunale
DettagliPROVINCIA DI FERRARA SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA'
PROVINCIA DI FERRARA SETTORE LAVORI PUBBLICI, PIANIFICAZIONE TERRITORIALE E MOBILITA' Fornitura parti di ricambio meccaniche ed elettriche per trattori agricoli e macchine operatrici di proprietà della
DettagliCAPITOLATO SPECIALE OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE SEDE ANCONA. Procedura in economia - negoziata
CAPITOLATO SPECIALE OGGETTO: FORNITURA MATERIALE PER CENTRALE DI STERILIZZAZIONE SEDE ANCONA Procedura in economia - negoziata Importo presunto per dodici mesi : 16.000,00 IVA -inclusa Criterio di aggiudicazione:
DettagliISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI
ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO 1 al Disciplinare di gara CAPITOLATO TECNICO Procedura aperta di carattere comunitario,
DettagliSCHEDA SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, KIT E REAGENTI HACH LANGE PER I LABORATORI AZIENDALI
SCHEDA SPECIFICHE TECNICHE PER FORNITURA MATERIALE DI CONSUMO, KIT E REAGENTI HACH LANGE PER I LABORATORI AZIENDALI 1 INDICE 1. OGGETTO DELLA PRESTAZIONE 3 2. TERMINI E DURATA DELLA FORNITURA 3 3. IMPORTO
DettagliART. 1 Questa Amministrazione intende approvvigionarsi per somministrazione del sottoelencato materiale DESCRIZIONE DEL MATERIALE
COM U N E D I P A L E R M O A R E A A M M I N I S T R A T I V A D E L L A R I Q U A L I F I C A Z I O N E U R B A N A E D E L L E I N F R A S T R U T T U R E Ufficio Contratti ed Approvvigionamenti Via
DettagliArt 1. Generalità. Art 2. procedure amministrative
Mod. 2 CAPITOLATO TECNICO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA, RIPARAZIONE E MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA DELLE PARTI MECCANICHE DEGLI AUTOMEZZI DEL COMANDO CORPO FORESTALE Art 1. Generalità.
DettagliRoma, 30 novembre 2018 Al Direttore dei Servizi G. A. Albo Istituzione scolastica AVVISO DI GARA
Ministero dell Istruzione, dell Università e della Ricerca UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER IL LAZIO LICEO SCIENTIFICO STATALE FEDERIGO ENRIQUES VIA F. PAOLINI, 196-00122 ROMA (RM) Tel. 06121126340 fax
DettagliREGOLAMENTO COMUNALE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E DELLE FORNITURE AD ESSI CONNESSE.
REGOLAMENTO COMUNALE PER L ESECUZIONE DEI LAVORI IN ECONOMIA E DELLE FORNITURE AD ESSI CONNESSE. Art. 1 Oggetto del Regolamento Il presente regolamento disciplina l esecuzione dei seguenti lavori in economia
DettagliScaffalatura cantilever portabarre monofronti e bifronti per carichi medio leggeri, per barre da m. 2 fino a m. 6
Prodotto by Scaffalatura cantilever portabarre monofronti e bifronti per carichi medio leggeri, per barre da m. 2 fino a m. 6 www.nuovaferut.it - nuovaferut@nuovaferut.it Strutture murali porta barre in
DettagliCONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG:) TRA
1 CONTRATTO DI FORNITURA (Rif. CIG:) TRA l Istituto per la Microelettronica e Microsistemi del Consiglio Nazionale delle Ricerche, di seguito indicato per brevità Istituto, con Codice Fiscale nr.80054330586
DettagliCOMUNE DI PALERMO. RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma n Palermo
LOTTO N. 11 Capitolato Speciale per la fornitura di Dispositivi di Protezione Individuale per i settori del Comune di Palermo. IMPORTO COMPLESSIVO DELLA FORNITURA 229.173,55 OLTRE I.V.A ART. 1 OGGETTO
DettagliRICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LE SEZIONI ADULTI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LAUDENSE
RICHIESTA DI OFFERTA PER LA FORNITURA DI LIBRI E MATERIALI MULTIMEDIALI PER LE SEZIONI ADULTI E RAGAZZI DELLA BIBLIOTECA COMUNALE LAUDENSE Atti: Determina a contrattare RUP: DEMURO GIUSEPPE - Settore 1
DettagliSMART CIG Z8022CE348
COMUNE DI GENOVA CONDIZIONI DI FORNITURA SMART CIG Z8022CE348 FORNITURA DI ARTICOLI PER PREMIAZIONI PER MUNICIPIO V VALPOLCEVERA ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA Costituisce oggetto del presente documento,
DettagliOGGETTO: LETTERA D INVITO PER LA FORNITURA DI MATERIALE DI CANCELLERIA E DI FACILE CONSUMO PER FUNZIONAMENTO DIDATTICO-AMMINISTRATIVO.
Ministero dell Istruzione dell Università della Ricerca Istituto Comprensivo 1 Renato Ferrari Via Pellegrino, 30-25018 Montichiari (BS) tel: 030961213 fax: 030962712 C.F.94016560172 - Cod. univoco ufficio:
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DA ADIBIRE AL CONTENIMENTO DI RIFIUTI.
CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI SACCHI DA ADIBIRE AL CONTENIMENTO DI RIFIUTI. ART. 1 OGGETTO Forma oggetto del presente Capitolato Speciale d Appalto la fornitura e la consegna di sacchi
DettagliA M G E N E R G I A S.P.A. - P A L E R M O
A M G E N E R G I A S.P.A. - P A L E R M O CAPITOLATO SPECIALE DI FORNITURA OGGETTO: Acquisizione di lampade elettriche per impianti in derivazione, alimentatori, accenditori, condensatori e starter per
DettagliGUIDA ALL UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI APPARATI RADIOTERMINALI OPERANTI IN TECNICA MULTIACCESSO NUMERICA CON STANDARD ETSI-TETRA E DEI RELATIVI SERVIZI CONNESSI, PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO
DettagliCAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI: LAVANDERIA PER I SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO ART. 1) OGGETTO DEL SERVIZIO E DESCRIZIONE
CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI: LAVANDERIA PER I SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO SOMMA Disponibile 10.945,45 OLTRE IVA 21% Importi a base d asta: i prezzi unitari dell allegato A del C.S.A.
DettagliREGOLAMENTO PER LA FORNITURA E POSA IN OPERA DI ARREDI FUNEBRI. (non contiene clausole vessatorie) Sommario
Pag. : 1 di 5 (non contiene clausole vessatorie) Sommario 1. Descrizione e finalità del servizio... 2 2. Tariffe e agevolazioni riconosciute ai Clienti... 2 3. Esecuzione del contratto.... 2 4. Perfezionamento
DettagliCOMUNE DI PALERMO Area del Verde e della Vivibilità Scuderie Reali - Viale Diana
COMUNE DI PALERMO Area del Verde e della Vivibilità Scuderie Reali - Viale Diana CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI PRELIEVO, TRASPORTO E SMALTIMENTO PRESSO IMPIANTO AUTORIZZATO PER LA RICEZIONE DI
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO. Articolo 1 - Oggetto
A CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO Articolo 1 - Oggetto Il presente capitolato disciplina la fornitura triennale di: Materiale di consumo per Computers e Stampanti dell Azienda Sanitaria 3 Genovese. GARA
DettagliAzienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.
Azienda Ospedaliera OSPEDALI RIUNITI VILLA SOFIA CERVELLO Sede Legale Viale Strasburgo n.233 90146 Palermo -Tel 0917801111 - P.I.05841780827 Unità Operativa Complessa Approvvigionamenti Tel. 091.7808305
DettagliFOGLIO PATTI E CONDIZIONI
FOGLIO PATTI E CONDIZIONI OGGETTO: servizio di riparazione di porzioni di carrozzeria e di verniciatura di mezzi in dotazione all Area Lavori Pubblici Avviso n. 2/HE0. Gara di importo inferiore a 40.0000,00
DettagliCAPITOLATO DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O.
CAPITOLATO DI GARA CONDIZIONI PARTICOLARI DI R.D.O. Fornitura triennale di reagenti Aquaquant. CIG: Z9A1DC6DBD PREMESSA La presente procedura di acquisto è indetta ai sensi dell art. 36 del D. Lgs. N.
DettagliSARC ITALIA SRL MODULO RMA RMA # * Descrizione Problema PARTITA IVA E CODICE FISCALE : N. REA: Data:
SARC ITALIA SRL PARTITA IVA E CODICE FISCALE : 03184880361 N. REA: 365943 VIA CANALETTO SUD 229/231 41122 MODENA -ITALY- Tel: +39 059 8751076 Fax: +39 059 8751025 Email: info@sarcitalia.it *Azienda: *Indirizzo
Dettagli1. OGGETTO DELL APPALTO QUANTITATIVI OGGETTO DEL SERVIZIO NATURA DEL SERVIZIO ESECUZIONE D UFFICIO... 3
CAPITOLATO TECNICO Procedura aperta, suddivisa in tre lotti, per l affidamento del servizio di recupero e riciclaggio dei rifiuti in legno, provenienti dalla raccolta differenziata, dai Centri di raccolta
DettagliART. 2. IMPORTO DELL APPALTO... 3 ART.3 CARATTERISTICHE TECNICHE... 3 ART. 4 MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL APPALTO... 4
Pagina 1 di 6 CAPITOLATO TECNICO Fornitura di n. 25.200.000 sacchetti in materiale biodegradabile e compostabile per la raccolta sottolavello del rifiuto organico suddivisa in tre lotti. Pagina 2 di 6
DettagliDISCIPLINARE TECNICO. Fornitura di Arredi Tecnici ed Apparecchiature da Laboratorio
DISCIPLINARE TECNICO Acea Elabori S.p.A. Edizione Gennaio 2016 Fornitura di Arredi Tecnici ed Apparecchiature da Laboratorio INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO... 3 2 LUOGO DI ESECUZIONE... 3 3 DURATA DEL
DettagliCondizioni Tecniche. Edizione Febbraio 2017 FORNITURA DI CUSCINETTI PER APPARECCHIATURE VARIE
Condizioni Tecniche Edizione Febbraio 2017 FORNITURA DI CUSCINETTI PER APPARECCHIATURE VARIE INDICE 1 OGGETTO DELLE CONDIZIONI TECNICHE E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA... 3 2 LUOGO DI ESECUZIONE... 3 3 DURATA
DettagliCodesta Impresa è invitata a presentare offerta per fornitura di quanto segue:
Sezione di Milano 3 febbraio 2014 OGGETTO: Servizio di manutenzione ordinaria e assistenza tecnica per n 1 quadro elettrico al servizio dei gruppi di soccorso e n 1 quadro elettrico al servizio della distribuzione
DettagliCOMUNE DI LACCHIARELLA
SETTORE RISORSE DEL TERRITORIO FOGLIO PATTI E CONDIZIONI SERVIZIO ANNUALE DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI ELEVATORI E SERVOSCALA RELATIVAMENTE AGLI EDIFICI DI PROPRIETA DEL COMUNE DI LACCHIARELLA I N D
DettagliAZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A.
AZIENDA METROPOLITANA TRASPORTI CATANIA S.p.A. CAPITOLATO PER LA FORNITURA E INSTALLAZIONE DI N. 2 LAVATRICI INDUSTRIALI PER IL LAVAGGIO DI PEZZI MECCANICI CIG: 6600950C40 1) OGGETTO DELLA GARA Fornitura
DettagliGuida alla Convezione per la fornitura del vaccino anti papilloma virus umano
Guida alla Convezione per la fornitura del vaccino anti papilloma virus umano Guida alla Convenzione per la fornitura del vaccino anti papilloma virus umano Pagina 1 di 13 INDICE Premessa...3 1. Oggetto
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliGUIDA ALL UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI ENERGIA ELETTRICA E DEI SERVIZI CONNESSI, PER LE STRUTTURE DELLA PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO E/O GLI ENTI STRUMENTALI DELLA MEDESIMA, PER LE AMMINISTRAZIONI DELLA PROVINCIA
DettagliArticolo 1 - Stazione Appaltante
Guardia di Finanza REPARTO TECNICO LOGISTICO AMMINISTRATIVO SICILIA - Ufficio Amministrazione - Sezione Acquisti- (Via Cavour, 2 90133 Palermo Tel. 091/7442046 P.e.c. PA0520000p@pec.gdf.it) OGGETTO: DISCIPLINARE
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi dell art. 4 comma 1 del Regolamento comunale
DettagliSEZIONE B CAPITOLATO SPECIALE
SEZIONE B Procedura aperta, ai sensi dell art. 55 del D.Lgs n. 163/2006, per l affidamento della fornitura di sistemi per la misurazione della glicemia in ambito ospedaliero occorrenti per le necessità
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFAX
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFAX REVISIONE 2010 ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente Capitolato disciplina la manutenzione degli apparati telefax ed assimilabili
DettagliVIAGGIO NELLA FISICA DEL 900
Prot. n. 2830/C14 Rende, 19 aprile 2011 PROGETTO ANNUALE MIUR PER LA DIFFUSIONE DELLA CULTURA SCIENTIFICA (ex art. 4 Legge 6/2000) VIAGGIO NELLA FISICA DEL 900 BANDO DI GARA PER L ACQUISTO DI UN APPARATO
DettagliSERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE A.S.L. 1 TORINO Via S. Secondo, TORINO Codice Fiscale Partita IVA
SERVIZIO SANITARIO NAZIONALE REGIONE PIEMONTE A.S.L. 1 TORINO Via S. Secondo, 29-10128 TORINO Codice Fiscale Partita IVA 05437630014 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
DettagliSERVIZI IN CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE Oggetto del contratto è la fornitura, per 4 anni, di vestiario, calzature, DPI e accessori, per i
SERVIZI IN CONVENZIONE OGGETTO DELLA CONVENZIONE Oggetto del contratto è la fornitura, per 4 anni, di vestiario, calzature, DPI e accessori, per i dipendenti delle Pubbliche Amministrazioni presenti sul
DettagliCAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFAX
CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER LA MANUTENZIONE DI APPARATI TELEFAX REVISIONE 2012 ART.1 OGGETTO DELL APPALTO Il presente Capitolato disciplina la manutenzione degli apparati telefax ed assimilabili
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA Questa Amministrazione deve procedere, a trattativa privata, ai sensi dell art. 34 della L.R. 7/2002 e successive
DettagliCOMUNE DI PALERMO. Art. 3) Modalità e tempi di esecuzione della fornitura
LOTTO 1 Capitolato d Oneri per la fornitura di AUTOMEZZI DA LAVORO PER LA CURA DEL VERDE. IMPORTO A BASE D ASTA 303.277,00 OLTRE I.V.A 22% Art. 1 Descrizione della fornitura e caratteristiche tecniche
DettagliC O M U N E D I C A T A N I A DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE 3 Servizio Servizi N.U. e Rapporti con l ATO *********************************
C O M U N E D I C A T A N I A DIREZIONE ECOLOGIA E AMBIENTE 3 Servizio Servizi N.U. e Rapporti con l ATO ********************************* CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER LA FORNITURA DI PNEUMATICI PER
DettagliFranco Angeli S. Paolo Junior Mondadori Fabbri La Coccinella Babalibri Giunti (Dami Del Borgo El)
COMUNE DI PALERMO AREA AMMINISTRATIVA DELLA RIQUALIFICAZIONE URBANA E DELLE INFRASTRUTTURE UFFICIO CONTRATTI ED APPROVVIGIONAMENTI Via Roma 209 90133 Palermo economato approvvigionamenti@comune.palermo.it
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliUniversità degli Studi di Ferrara
Università degli Studi di Ferrara ACCORDO QUADRO QUADRIENNALE PER LA FORNITURA DI PRODOTTI CHIMICI E ARTICOLI DA LABORATORIO PER I DIPARTIMENTI SCIENTIFICI DELL UNIVERSITA DEGLI STUDI DI FERRARA CAPITOLATO
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA TERMINE UTILE PER LA PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE:
AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed integrazioni, alla per la fornitura di materiali per riparazione saracinesche per
DettagliCOMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA
COMUNE DI PALERMO RAGIONERIA GENERALE SERVIZIO ECONOMATO ED APPROVVIGIONAMENTI AVVISO DI GARA L Amministrazione Comunale di Palermo deve procedere, ai sensi della L.R. 7/2002 e successive modifiche ed
DettagliLOTTO 2: PRODOTTI PER L'IGIENE PERSONALE. CIG A8 GUIDA ALL UTILIZZO DELLA CONVENZIONE PER LE AMMINISTRAZIONI CONTRAENTI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DI DISPOSITIVI MONOUSO E PLURIUSO PER E DEI SERVIZI CONNESSI PER LE AZIENDE PUBBLICHE DI SERVIZI ALLA PERSONA RSA OPERANTI SUL TERRITORIO PROVINCIALE AI SENSI DELL ARTICOLO
DettagliDIREZIONE ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne
DIREZIONE ARSENALE MILITARE MARITTIMO TARANTO Reparto Commerciale e Lavorazioni Esterne SPECIFICA TECNICA RELATIVA ALLA FORNITURA DI TUBI, LAMIERE E PROFILATI PER ATTIVITA DEL SETTORE SCAFO IN FAVORE DEL
DettagliCOMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como
COMUNE DI FINO MORNASCO Provincia di Como CAPITOLATO SPECIALE PER LA FORNITURA DI VESTIARIO E DI CALZATURE PER I DIPENDENTI COMUNALI DAL 01.01.2010 AL 31.12.2011. Art. 1 - OGGETTO L appalto ha per oggetto
DettagliFERROVIE APPULO LUCANE SRL CAPITOLATO TECNICO
FERROVIE APPULO LUCANE SRL CAPITOLATO TECNICO Capitolato tecnico di gara per la procedura aperta per la fornitura biennale di ricambi per treni Stadler, originali e/o equivalenti, nuovi di fabbrica. 1.0
DettagliPROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO PER: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- BIENNIO CIG ZC721FC99B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO
PROCEDURA APERTA ACCORDO QUADRO PER: FORNITURA MATERIALE DA FERRAMENTA- BIENNIO 2018-2019 CIG ZC721FC99B CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO 1 Premessa Il presente documento contiene le clausole per la conclusione
DettagliAGENZIA PROVINCIALE PER GLI APPALTI E CONTRATTI
CONVENZIONE PER LA FORNITURA DEI SERVIZI DI POSTA ELETTRONICA E COLLABORAZIONE INCLOUD E IN FAVORE DEI SOGGETTI E DEGLI ENTI INDIVIDUATI AI SENSI DELL ART. 39 BIS, COMMA 3, DELLA LEGGE PROVINCIALE 16 GIUGNO
DettagliISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI
ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE Direzione Centrale Risorse Strumentali CENTRALE UNICA ACQUISTI ALLEGATO 2 al Disciplinare di gara CAPITOLATO TECNICO Procedura aperta, ai sensi degli artt. 55, 5 comma,
DettagliSMART C.I.G. Z2A2154AF7
COMUNE DI GENOVA CONDIZIONI PARTICOLARI DI FORNITURA SMART C.I.G. Z2A2154AF7 FORNITURA DI MATERIALE EDILE 1 ART. 1 OGGETTO DELLA FORNITURA E MODALITA DI RISPOSTA ALLA RICHIESTA DI OFFERTA Il presente documento
DettagliREGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA ISTITUTI OSPITALIERI GESTIONE LIQUIDATORIA. AVVISO di ASTA PUBBLICA
REGIONE VENETO AZIENDA OSPEDALIERA DI VERONA ISTITUTI OSPITALIERI GESTIONE LIQUIDATORIA AVVISO di ASTA PUBBLICA ART. 1 OGGETTO DELLA VENDITA L Azienda Ospedaliera Istituti Ospitalieri di Verona Gestione
DettagliCONDIZIONI TECNICHE. Fornitura di Generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche
CONDIZIONI TECNICHE Acea Elabori S.p.A. Edizione Giugno 2016 Fornitura di Generatore di idrogeno UHP per analisi gascromatografiche INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI 2 TERMINI
DettagliPROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO E DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE
PROCEDURA APERTA PER LA STIPULA DI ACCORDO QUADRO PER LA FORNITURA DI MEZZI DI CONTRASTO E DISPOSITIVI PER SOMMINISTRAZIONE B - CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato
DettagliMUNICIPIO - VALPOLCEVERA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N
MUNICIPIO - VALPOLCEVERA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2016-305.0.0.-111 L'anno 2016 il giorno 05 del mese di Ottobre il sottoscritto Santolamazza Maria Letizia in qualita' di dirigente di Municipio -
DettagliREGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA
REGOLAMENTO LAVORI, SERVIZI E FORNITURE IN ECONOMIA FONDAZIONE BIOPARCO DI ROMA ART. 1 OGGETTO DEL REGOLAMENTO 1. Il presente regolamento disciplina le modalità, i limiti e le procedure per l acquisizione
DettagliLe ordinazioni avvengono di solito per iscritto e talvolta verbalmente; gli ordini possono anche essere acquisiti tramite agenti di commercio.
Capitolo XIV PRODOTTI DELLE INDUSTRIE MECCANICHE A) MACCHINE E APPARECCHI DIVERSI MACCHINE UTENSILI 602. Ordinazioni. Le ordinazioni avvengono di solito per iscritto e talvolta verbalmente; gli ordini
DettagliCOMUNE DI PALERMO. Importi a base d asta: i prezzi unitari dell allegato A del C.S.A. ART. 1)
CAPITOLATO SPECIALE D ONERI PER IL SERVIZIO DI: LAVANDERIA PER I SETTORI DEL COMUNE DI PALERMO SOMMA Disponibile 20.390,99 OLTRE IVA 22% Importi a base d asta: i prezzi unitari dell allegato A del C.S.A.
Dettagli