SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE TERMOELETTRICA DELLA SOCIETÀ ACEA PRODUZIONE S.

Transcript

1 DISCIPLINARE TECNICO SERVIZIO DI MANUTENZIONE E SISTEMAZIONE DELLE AREE A VERDE DI PERTINENZA DELLE CENTRALI DI PRODUZIONE TERMOELETTRICA DELLA SOCIETÀ ACEA PRODUZIONE S.P.A. Pag. 1

2 INDICE 1. OGGETTO DELL APPALTO DESCRIZIONE E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ATTIVITA RICORRENTI ATTIVITA STRAORDINARIE ATTIVITA ACCESSORIE E COMPLEMENTARI LUOGHI DI ESECUZIONE DURATA DEL SERVIZIO, CONSEGNA E PENALI CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL APPALTATORE VERBALE DI SOPRALLUOGO SUBAPPALTO DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DUVRI RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO GESTIONE DEI RIFIUTI Pag. 2

3 1. OGGETTO DELL APPALTO L Appalto ha per oggetto il Servizio biennale di manutenzione dei manti erbosi e sistemazione delle aree a verde di pertinenza delle centrali di produzione termoelettrica denominate Tor di Valle e Montemartini di Roma e più in generale di tutti gli impianti ed i manufatti afferenti alle suddette centrali. 2. DESCRIZIONE E MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO Il SERVIZIO consiste nella manutenzione dei manti erbosi e delle aree a verde degli impianti indicati sommariamente nel paragrafo 1, le cui informazioni di dettaglio relative alle superfici sono indicate nell ALLEGATO C Modello di offerta economica al presente. Il SERVIZIO oggetto del presente Disciplinare dovrà essere eseguito a regola d arte, completo di ogni onere ed accessorio, anche se non espressamente menzionato, atto a raggiungere lo scopo del SERVIZIO e dovrà assicurare la piena funzionalità operativa degli impianti sopra citati. L APPALTATORE dovrà eseguire il SERVIZIO nel completo rispetto delle norme di legge in materia ambientale e della tutela delle risorse naturali, allo scopo di prevenire situazioni che possano generare impatti per la salute dei lavoratori e per l ambiente. Le attività oggetto del presente Servizio sono prevalentemente riconducibili alle seguenti tipologie: attività RICORRENTI; attività STRAORDINARIE; attività ACCESSORIE e COMPLEMENTARI; come meglio descritte di seguito e nell ALLEGATO C - Modello di offerta economica al presente DT. 2.1 ATTIVITA RICORRENTI Le lavorazioni RICORRENTI oggetto del presente Appalto di Servizi andranno svolte con cadenza periodica, secondo le indicazioni fornite nell ALLEGATO C - Modello di offerta economica - e comunque su richiesta del COMMITTENTE. Tali attività sono programmate e comprendono in linea generale: a) taglio raso a mano o con mezzi meccanici dei tappeti erbosi e delle aree a verde; b) decespugliamento di erba e vegetazione spontanea costituita da canne, arbusti, rovi, ed altre erbe infestanti, da eseguire anche su superfici scoscese; c) potatura e taglio di essenza arboree, siepi e cespugli; d) raschiatura ed estirpazione di erbe e piante infestanti e pulizia di viali, strade, piazzali, marciapiedi ed opere edili. a. TAGLIO RASO DELL ERBA MANTI ERBOSI Il taglio raso dell'erba potrà essere eseguito a mano (con falce o falcetto) o con mezzo meccanico (macchine tosaerba a lame elicoidali, a lame rotanti ed a flagelli) a seconda delle caratteristiche delle aiuole/prati da lavorare; comunque non potranno essere usate macchine pesanti che possano danneggiare il terreno. Il taglio dovrà essere eseguito nel rispetto dei tempi stabiliti e a perfetta regola d'arte, evitando danneggiamenti: alle scoline, ai cigli, ai marciapiedi, agli alberi, ai cespugli ed alle piante da fiore disposte nei prati o nelle aiuole. Dopo il taglio, l'erba dovrà risultare di altezza non eccedente i 3 cm. Pag. 3

4 È compreso il taglio raso di vegetazione spontanea costituita da canne, arbusti, rovi, ed altre erbe infestanti, da eseguire anche su superfici scoscese, eseguito a mano o con mezzi meccanici. Le erbe tagliate si dovranno radunare sul prato, caricare su idoneo mezzo di trasporto e trasportare giornalmente a discarica autorizzata compreso il relativo smaltimento, a cura e spese dell APPALTATORE. b. TAGLIO AREE A VERDE DECESPUGLIAMENTO Operazione da taglio raso eseguito con mezzi meccanici (trattrici con trincia, motofalciatrici, ecc.) ed a mano (decespugliatori, ecc.) di prato naturale di erba, canne, arbusti, rovi e vegetazione infestante. Il taglio dovrà essere eseguito con la raccolta del materiale di risulta, compreso l onere per lo smaltimento. Tale raccolta dovrà essere immediata, compresa la raccolta di materiali accumulati accidentalmente quali cartacce, plastica, foglie, ecc. Solo nel caso in cui il taglio dell erba venga effettuato con speciali macchine trituratici mulching che consentano la riduzione del manto erboso ad una lunghezza massima di cm 2, se espressamente approvato preventivamente dalla Committenza, è consentito lasciare il verde sul posto purché sia uniformemente distribuito su tutta l area interessata. c. POTATURA E RIMONDATURA Tutte le operazioni di potatura e rimondatura riguarderanno piante tipo siepi, ulivi, alberi da frutto o similari, intendendo per tale tipologia una pianta legnosa i cui rami si separano dal tronco centrale vicino al terreno, o il cui tronco non è presente del tutto e che non supera generalmente i 5 metri di altezza. Le operazioni dovranno essere eseguite a regola d arte ed in maniera rigorosamente conforme alle prescrizioni che verranno impartite dal COMMITTENTE, impiegando maestranze specializzate dell APPALTATORE. L APPALTATORE durante i lavori di potatura è obbligato: ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici; a collocare, durante le ore di lavoro, transenne cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli; ad evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori; a ritirare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura che andrà trasportata giornalmente a discarica autorizzata compreso il relativo smaltimento, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti i suoli interessati dai lavori. POTATURA ALBERI TIPO: ULIVI, ALBERI DA FRUTTO O SIMILARI La potatura e l'abbattimento dei rami dovrà essere eseguito usando particolare cura al fine che i medesimi, nella caduta, non provochino danni a persone, a cose, od alla vegetazione sottostante. A tale scopo i rami da tagliare dovranno essere precedentemente liberati dai rami secondari, accorciati ed opportunamente bilanciati. In occasione del lavoro di potatura si provvederà anche alla rimondatura delle piante dagli eventuali rami secchi e dal seccume. La legna di risulta derivante dalle suddette lavorazioni, che rimarrà di proprietà dell APPALTATORE, dovrà essere caricata su idoneo mezzo ed allontanata dall impianto aziendale a cura e spese dell APPALTATORE stesso. POTATURA SIEPI Le siepi dovranno essere lavorate conformemente alle dimensioni finali che verranno prescritte dal COMMITTENTE a mano o con mezzo meccanico idoneo (es. taglia siepi) compresi la pulizia giornaliera dell area dell intervento, l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Pag. 4

5 I piani, sia verticali che orizzontali, dovranno essere perfetti senza presentare gobbe o avvallamenti né rientranze o sporgenze che non siano state previste dal COMMITTENTE. POTATURA CESPUGLI E ARBUSTI I cespugli e gli arbusti da fiore dovranno essere potati in modo da ottenere la migliore e più abbondante fioritura. d. PULIZIA E RASCHIATURA DI STRADE, VIALI E AREE PAVIMENTATE Pulizia delle superfici stradali asfaltate e/o cementate, con idoneo mezzo meccanico (ad esempio con bobcat con spazzola metallica rotante) compresa l estirpazione di erba infestante lungo i cigli, l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Pulizia delle superfici pavimentate (in cemento, pavè, lastroni, mattoni, ecc.) per l eliminazione di vegetazione infestante negli impianti della Committente, compresa la pulizia della pavimentazione, il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Le superfici viabili di cui sopra al termine delle operazioni manutentive dovranno risultare perfettamente sgombere da rifiuti. Eventuali parti di terra accumulata e/o trasportata per dilavamento superficiale, dovranno essere asportate dal piano viabile con spazzolatura del fondo. La raschiatura dei viali e dei piazzali imbrecciati dovrà essere eseguita con raschietti a spinta o con piccole pale appositamente forgiate per raschiare (pale acciarine) le erbe infestanti. L'estirpazione delle erbe infestanti dovrà essere accurata, facendo attenzione a non danneggiare la massicciata sottostante. I bordi dei prati o delle aiuole dovranno essere rifilati a taglio netto, esattamente secondo l'andamento delle linee di recinzione, al limite del viale, senza intaccare l'erba del prato. Qualora la recinzione sia costituita da una siepe viva non si dovranno danneggiare i ciglietti, formati ai lati della siepe. È compresa la rimozione di inerti e pietrame. 2.2 ATTIVITA STRAORDINARIE Le lavorazioni STRAORDINARIE oggetto del presente Appalto di Servizi andranno svolte solo su esplicita richiesta e secondo le indicazioni fornite dal COMMITTENTE, le quantità indicate nell ALLEGATO C - Modello di offerta economica sono esclusivamente a titolo indicativo. Tali attività comprendono in linea generale: a) potatura di alberi da fusto; b) abbattimenti di alberature. a. POTATURA DI ALBERI DA FUSTO Potatura di alberature a rialzo della chioma. L intervento sarà comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed attrezzatura, onere per il carico, trasporto e smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Tutte le operazioni di potatura dovranno essere eseguite a regola d arte ed in maniera rigorosamente conforme alle prescrizioni che verranno impartite dal Committente, impiegando maestranze rigorosamente specializzate dell Appaltatore. Tali operazioni potranno essere effettuate solamente previa acquisizione da parte dell Appaltatore delle opportune autorizzazioni rilasciate dagli Enti Competenti. L Appaltatore è responsabile di ogni mancanza e/o anomalia in tal senso. Durante le prestazioni di potatura, l APPALTATORE è obbligato: ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici; Pag. 5

6 a collocare, durante le ore di lavoro, transenne cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli; ad evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori; a ritirare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, da trasportare e smaltire in discarica autorizzata a propria cura e spesa, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti i suoli interessati dai lavori. La potatura è riferita ad esemplari di differente altezza: - per alberature oltre i 5 m e fino a 10 m; - per alberature oltre 10 m e fino a 16 m; - per alberature oltre 16 m e fino a 25 m; - per alberature oltre 25 m. b. ABBATTIMENTO DI ALBERATURE Intervento di abbattimento e taglio completo di esemplari arborei, comprensivo di ogni onere, macchina operatrice ed ogni attrezzatura, l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Tutte le operazioni di abbattimento dovranno essere eseguite a regola d arte ed in maniera rigorosamente conforme alle prescrizioni che verranno impartite dal Committente, impiegando maestranze rigorosamente specializzate dell Appaltatore. Tali operazioni potranno essere effettuate solamente previa acquisizione da parte dell Appaltatore delle opportune autorizzazioni rilasciate dagli Enti Competenti. L Appaltatore è responsabile di ogni mancanza e/o anomalia in tal senso. Durante le prestazioni di potatura, l APPALTATORE è obbligato: ad evitare di intralciare la circolazione degli automezzi privati e pubblici; a collocare, durante le ore di lavoro, transenne cartelli e segnalazioni varie atte a garantire la pubblica incolumità ed adibire il personale occorrente per segnalare ai veicoli e persone gli incombenti pericoli; ad evitare ingombro di suolo non strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori; a ritirare giornalmente, con mezzi propri, tutto il materiale di risulta dalla potatura, da trasportare e smaltire in discarica autorizzata a propria cura e spesa, nonché a lasciare, al termine della giornata lavorativa, sgomberi e puliti i suoli interessati dai lavori. L abbattimento è riferito ad esemplari isolati e/o piccoli gruppi di alberature anche di differente altezza: - per alberature fino a 10m; - per alberature oltre 10 m e fino a 20 m; - per alberature oltre 20 m e fino a 30 m; - per alberature oltre 30 m. 2.3 ATTIVITA ACCESSORIE E COMPLEMENTARI Le lavorazioni ACCESSORIE e COMPLEMENTARI oggetto del presente Appalto di Servizi andranno svolte secondo le indicazioni fornite nell ALLEGATO C Modello di offerta economica e comunque su richiesta del COMMITTENTE. Tali attività comprendono in linea generale: a) estirpazione dai tappeti erbosi di tutta la vegetazione infestante e superflua con particolare riguardo alla eliminazione di arbusti ed essenze a foglie espanse; b) concimazione dei tappeti erbosi con fertilizzante organico; c) rigenerazione delle zone degradate dei tappeti erbosi; d) pulizia fossi e canalette; e) pulizia recinzioni; f) diserbo chimico. a. ESTIRPAZIONE VEGETAZIONE INFESTANTE Pag. 6

7 Si intende l estirpazione (compreso tutto l apparato radicale) da aree a verde, tappeti erbosi, scarpate stradali e fluviali, viali, strade, alberi, piazzali, marciapiedi ed opere edili, di erbe e piante infestanti e rampicanti, di vegetazione spontanea costituita da cespugli, ceppaie e rovi dal terreno, con particolare riguardo alla eliminazione di arbusti ed essenze a foglie espanse e ripristino del terreno eventualmente dissestato, compresa la raschiatura di erbe superflue a ridosso delle cunette e dei manufatti; è altresì compreso l'eventuale taglio di alberi di diametro non superiore a 10 cm ed il relativo dicioccamento, da eseguirsi su terreno secondo le indicazioni e le modalità prescritte dal COMMITTENTE. Detto lavoro, eseguito con mezzo meccanico o a mano, potrà avvenire anche in alveo. b. CONCIMAZIONE DEI MANTI ERBOSI La concimazione dei manti erbosi avverrà con fertilizzante organico tipo Humon in ragione di 60 grammi per metro quadro da eseguirsi secondo le indicazioni e le modalità prescritte dal COMMITTENTE. Il concime dovrà essere fornito in opera dall APPALTATORE nella qualità stabilita dal COMMITTENTE; esso dovrà essere trasportato e distribuito uniformemente sul terreno interessato, interrato con la lavorazione sempre a cura e spese dell APPALTATORE. c. RIGENERAZIONE DEI MANTI ERBOSI L APPALTATORE dovrà provvedere alla rigenerazione dei tappeti erbosi con mezzi meccanici, nei tratti degradati e per le superfici che verranno indicate dal COMMITTENTE; essa comprenderà di norma la fessurazione della cotica erbosa, la semina, la concimazione e la successiva copertura. Le sementi dovranno essere fornite in opera dall APPALTATORE nelle quantità e qualità stabilite dal COMMITTENTE, esse dovranno avere una germinabilità non inferiore al 95% ed una purezza non inferiore al 98%, e dovranno essere esenti da semi di infestanti quali gramigne, cuscuta, panichi. Le sementi dovranno essere distribuite uniformemente sul terreno, nella quantità prescritta di grammi per metro quadro, a cura e spese dell APPALTATORE. Al collaudo, le erbe del prato dovranno coprire regolarmente il terreno senza che risultino punti di addensamento o di diradamento, nel quale ultimo caso dovrà essere eseguita la risemina. In alternativa, il COMMITTENTE potrà richiedere all APPALTATORE la rigenerazione dei tappeti erbosi degradati mediante la fornitura e posa in opera di tappeto erboso in zolle o strisce di spessore 3-5 cm per l'inerbimento a pronto effetto. Dovrà in ogni caso essere garantito dall APPALTATORE il corretto attecchimento delle zolle erbose così posate. d. PULIZIA FOSSI E CANALETTE Per attività di pulizia di fossi in terra si intendono le operazioni effettuate al fine di eliminare canne, arbusti, rovi e vegetazione infestante, ostacoli in genere sia sul fondo sia sulle sponde dei fossi, l eventuale sterramento del fondo, al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque, compreso l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. Per attività di pulizia di canalette si intendono le operazioni atte all eliminazione di erba naturale e/o di vegetazione infestante e della terra depositata sul fondo delle canalette, al fine di ripristinare il regolare deflusso delle acque, compreso l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta in discarica autorizzata. e. PULIZIA RECINZIONI Pulizia e sfalcio erba sulla base e sulla parte verticale delle recinzioni (a tutta altezza) di proprietà e/o al confine con proprietà di Terzi, con mezzi manuali ovvero con mezzi meccanici compreso l onere per il carico, il trasporto e lo smaltimento del materiale di risulta Pag. 7

8 in discarica autorizzata. Tali lavorazioni potranno essere svolte con l impiego di mezzi sia meccanici che manuali. f. DISERBO CHIMICO Diserbo chimico di vegetazione erbacea, specie persistenti e legnose (arbustive ed arboree) in aree a verde, su superfici e/o strutture murarie, fossi e canalette o altri apparati decorativi, con degradazione biologica della specie infestante e senza azioni di estirpazione meccanica; effettuato, previa recinzione e controllo dell area di cantiere, da personale qualificato munito di patentino per la distribuzione di diserbanti chimici e sotto diretta e continua sorveglianza del personale preposto. 3. LUOGHI DI ESECUZIONE Il servizio oggetto del contratto dovrà essere svolto nei seguenti siti: Centrale Termoelettrica Tor di Valle, sita in via dell Equitazione, Roma; Centrale Termoelettrica Montemartini, sita in via Ostiense, Roma 4. DURATA DEL SERVIZIO, CONSEGNA E PENALI La durata del servizio è fissata in 24 mesi a decorrere dalla data di accettazione dell'ordine. Qualora, sia per il numero sia per la qualità delle maestranze, sia per qualsiasi altra causa, le lavorazioni non procedessero secondo i tempi prestabiliti, il Committente potrà sospendere i pagamenti, restando impregiudicati provvedimenti più rigorosi, quali l'esecuzione d'ufficio, la rescissione del contratto per colpa dell'appaltatore e la richiesta di risarcimento degli eventuali danni. Qualora alla scadenza contrattuale non fossero state interamente esaurite le somme stanziate, il Committente si riserva la facoltà di prorogare il servizio per un massimo di ulteriori 6 mesi. Qualora l Appaltatore non ottemperi al servizio nei modi e nei tempi concordati, con apposita comunicazione scritta (O.d.S.) nella quale verranno stabiliti i tempi di esecuzione dell intervento specifico, per ogni giorno di ritardo sull ultimazione degli stessi verrà applicata una penale giornaliera pari a 200,00 (Euro duecento/00). Qualora l importo complessivo delle penali superi il 10% dell'intero ammontare netto dell'appalto, il Committente si riserva la facoltà, a suo insindacabile giudizio, di risolvere il contratto e di far eseguire le restanti prestazioni da altra Impresa di fiducia, addebitando all Appaltatore inadempiente gli eventuali maggiori costi e gli altri eventuali danni. Altri penali sono previste, inoltre, per inadempienze come riportato nell art. 6 del presente Disciplinare. 5. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo del contratto è quello risultante dal Modello di Offerta Economica Allegato C ottenuto dalla somma di: - Importo ATTIVITA RICORRENTI ed ATTIVITA STRAORDINARIE (paragrafi: 2.1 e 2.2) - parte A ; - Importo degli oneri DUVRI, indicato dal COMMITTENTE; - Importo per le attività ACCESSORIE E COMPLEMENTARI (paragrafo: 2.3) - parte B, ottenuto calcolando il ribasso percentuale unico offerto dall APPALTATORE sull importo stanziato dal COMMITTENTE per i lavori non previsti o ad evento, ed Pag. 8

9 applicato al prezziario ASSOVERDE Tariffa dei prezzi informativi per opere a verde ultima edizione in corso di validità. Per le attività RICORRENTI e STRAORDINARIE all appaltatore saranno corrisposti, per i lavori regolarmente eseguiti ed accettati dal Gestore del Contratto, i compensi specificati dall Appaltatore stesso nella MODELLO DI OFFERTA ECONOMICA parte A. Per quanto riguarda le lavorazioni ACCESSORIE E COMPLEMENTARI indicate nel paragrafo 2.3 del presente DT e comunque in mancanza dei prezzi di cui sopra, saranno applicati i prezzi del seguente elenco prezzi, a cui sarà applicato l apposito ribasso offerto dall APPALTATORE: Tariffa dei prezzi informativi per opere a verde (ASSOVERDE Ultima edizione in corso di validità). Si precisa che per ciò che concerne le attività di cui al par. 2.3 lettere: a), b), c) f), verranno contabilizzate a misura secondo la superficie effettiva in metri quadri sottoposta a lavorazione, mentre per le lavorazione di cui alle lettere: d), e) verranno contabilizzate a misura secondo lo sviluppo effettivo in metri sottoposto a lavorazione. La contabilizzazione del corrispettivo dovuto all APPALTATORE secondo l avanzamento fisico del SERVIZIO è effettuata mediante benestare ai pagamenti emessi a completamento delle singole voci di lavoro previo collaudo favorevole. Tali documenti saranno compilati dal COMMITTENTE entro 30 (trenta) giorni dalla fine del completamento delle singole voci di lavoro. 6. OBBLIGHI ED ONERI DIVERSI A CARICO DELL APPALTATORE Sono a totale ed esclusivo carico e spesa dell Appaltatore, dovendosi intendere interamente compensati con il corrispettivo della Lista dei Prezzi ed Offerta Economica, ogni onere, peso o gravame conseguente all osservanza delle prescrizioni e disposizioni del presente e di ogni altro atto regolante il rapporto contrattuale, nonché ogni onere necessario o conseguente per dare i servizi di manutenzione compiuti ed eseguiti a perfetta regola d arte. L'APPALTATORE dovrà nominare un proprio Rappresentante, munito dei necessari poteri, sempre immediatamente reperibile, al quale saranno comunicati gli ordini scritti (O.d.S.) dal COMMITTENTE. Il nominativo di tale Rappresentante dovrà essere comunicato ufficialmente al Committente, prima dell'inizio delle prestazioni e comunque all atto della consegna del servizio ed ogni qualvolta si verificassero eventuali variazioni. In assenza di tale Rappresentante il Committente ha la facoltà di far interrompere tutte le prestazioni per le quali ritiene necessaria la presenza del Responsabile dell'appaltatore, o che richiedano modifiche da comunicare all'appaltatore, senza che per questo l'appaltatore stesso possa richiedere compensi, indennizzi o proroghe. L APPALTATORE ha l obbligo di comunicare mezzo , il giorno prima o, al più tardi entro le ore 7,30 a.m. e comunque sempre prima dell ingresso, nei siti oggetto dell Appalto, i nominativi del personale dell Appaltatore con relative qualifiche del personale (compreso capo squadra o responsabile), l elenco delle lavorazioni da eseguire ed i mezzi impiegati per il tipo di intervento, agli indirizzi che verranno indicati dalla Committenza. Tutto il Personale addetto alle lavorazioni dovrà essere di gradimento del Committente, che potrà in qualsiasi momento richiederne l'allontanamento, senza essere tenuta a specificarne il motivo od a rispondere delle conseguenze. E onere dell Appaltatore per gli accessi alle aree interessate dalle prestazioni, attraversanti proprietà private, adottare tutte le cautele atte ad evitare di arrecare danni che comunque saranno a carico dell Appaltatore, così come saranno a carico dell Appaltatore i maggiori oneri corrispondenti. In ogni caso l Appaltatore deve eseguire i propri interventi secondo le modalità che verranno di volta in volta stabilite dal Committente, negli orari che saranno indicati e con tutte le soggezioni dipendenti dalle circostanze sopra citate, ed in particolare: Pag. 9

10 1. Relativamente al cantiere, alle pertinenze ed attrezzature E obbligo dell Appaltatore usare tutte le necessarie precauzioni per non danneggiare le piantagioni di alto fusto e basso fusto, i manufatti del Committente esistenti nelle zone seguendo all uopo tutte le istruzioni che verranno impartite dal Committente; in particolare l Appaltatore si obbliga a non procedere all accensione di fuochi al fine di bruciare stoppie, erbe secche e qualsiasi altro materiale. Il Committente si riserva il diritto di controllare con saltuarietà o con continuità tutte le diverse fasi di esecuzione. Resta, tuttavia inteso e convenuto che tutti indistintamente gli interventi del Committente non potranno mai in alcun modo comportare responsabilità a proprio carico. Macchinari e mezzi d opera dovranno essere idonei ed in perfetto stato di efficienza e, dove previsto, in regola con le prescrizioni tecniche, omologative, e assicurative. L Appaltatore dovrà mantenere ordine e pulizia del cantiere anche in corso d opera, con sgombero sollecito di tutti i materiali di taglio, falciatura, detriti, imballaggi, macerie, residuati, mezzi d opera inutilizzati, anche riguardanti altre ditte operanti in cantiere per conto dell Appaltatore. L Appaltatore si impegna a fornire ai propri lavoranti la massa vestiaria, corredata dai dispositivi previsti dalle vigenti normative antinfortunistiche atte alla salvaguardia del personale impiegato. L Appaltatore si impegna altresì a rendere edotti i lavoratori dei rischi specifici cui sono esposti, a disporre ed esigere che osservino le misure di sicurezza ed usino i dispositivi di protezione individuali ed a vigilare sugli stessi per l osservanza della normativa vigente. E obbligo dell Appaltatore eseguire il servizio con tutte le precauzioni necessarie, tenendo conto che, nel sottosuolo delle aree a verde, potrebbero essere ubicati sottoservizi/impianti di vario genere tali da essere danneggiati dall impiego di attrezzature non idonee. Il personale impiegato nel servizio è tenuto a provare la propria identità. Costituisce onere dell Appaltatore e delle eventuali Imprese subappaltatrici debitamente e preventivamente autorizzate dalla Committente, in qualità di datori di lavoro ed in attuazione delle normative vigenti, munire tutto il personale occupato di apposita tessera di riconoscimento che dovrà contenere: fotografia con le generalità del lavoratore ed il nome dell Impresa. Tale documento di identificazione dovrà essere in possesso dell addetto alle lavorazioni (con esplicita indicazione della Impresa da cui dipende direttamente) ed essere esibito ai rappresentanti della Committenza. 2. Relativamente alle opere oggetto di appalto od al tipo di lavorazione Tutte le operazioni di potatura delle piante dovranno essere eseguite a regola d arte. Inoltre la superficie dei tagli dovrà risultare liscia rispettando l anello di cicatrizzazione alla base del ramo, secondo le attuali conoscenze in ordine a sistemi di difesa delle piante. Tutti i tagli delle potature dovranno risultare obliqui rispetto all eventuale piano stradale e possibilmente rivolti verso il centro della pianta senza lasciare tronconi sporgenti. La corteccia intorno alla superficie del taglio dovrà rimanere sana ed integra senza slabbrature. Anche i tagli dei rami secondari e terziari dovranno essere eseguiti secondo le norme del presente articolo. E fatto obbligo all impresa di ripristinare le legature di sostegno e/o ancoraggio, di eliminare i polloni alla base delle essenze, le piante infestanti ed ogni altro elemento estraneo. Tutte le operazioni eseguite al di sopra di 2 metri sono da considerarsi ai sensi del D.lgs. 81/08 lavori in altezza e pertanto l Appaltatore dovrà provvedere ad adottare tutte le misure e prescrizioni in materia di protezione antinfortunistica contenute nel decreto stesso. L Appaltatore dovrà trasmettere (per conoscenza) al Committente copia delle denunce di infortunio effettuate durante il periodo di esecuzione del servizio in sito, entro 3 giorni dalla data di effettuazione della denuncia. In caso di inosservanza di tale obbligo, il Committente applicherà una penale di 1.000,00 (Euro mille/00) per ogni mancata comunicazione. Pag. 10

11 7. VERBALE DI SOPRALLUOGO L Appaltatore con il proprio personale tecnico dovrà eseguire, pena esclusione dalla gara, una visita preventiva di controllo, sui lotti per cui intende presentare l offerta, come indicati nell Allegato B del presente, volto all accertamento delle specificità operative dei Siti per i quali intende presentare offerta relativa al Servizio in oggetto, al fine di reperire tutti gli elementi che riterrà utili per la completa definizione dell offerta stessa. Al termine di tali visite l Appaltatore riempirà, in duplice copia, un apposito modulo (Allegato B) che, controfirmato dal Referente del sito visitato, dovrà allegare, pena esclusione dalla gara, alla propria offerta. 8. SUBAPPALTO Il subappalto è ammesso nei limiti di legge ed alle condizioni di cui al Capitolato Generale d Appalto. E fatto obbligo al partecipante alla gara di dichiarare in fase di presentazione dell offerta, la propria eventuale volontà di avvalersi per determinate specificate attività del subappalto. 9. DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI DA INTERFERENZA DUVRI Il Committente fornirà all Appaltatore il Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenti (DUVRI). L Appaltatore si impegna a presentare al Committente, tassativamente prima dell inizio delle prestazioni, il Documento di Valutazione dei Rischi (DVR) specifico per le lavorazioni dell Appalto di Servizio in oggetto che pertanto dovrà contenere l analisi e la valutazione dei rischi nonché le misure adottate per l applicazione delle norme di legge in materia di prevenzione di infortuni durante l esecuzione delle lavorazioni presso i luoghi di lavoro dove l Appaltatore ha effettuato preventivamente i sopralluoghi tecnici, come previsto dalla vigente normativa in materia di sicurezza sul lavoro. Il DVR stesso dovrà essere sempre aggiornato soprattutto in merito all elenco del personale che si intende impiegare durante lo svolgimento del servizio (completo di tutti gli attestati di formazione e nomine) nonché in merito all elenco di tutti i mezzi d opera che si intende utilizzare corredati della documentazione e certificazione. L Appaltatore nel formulare l offerta dovrà tenere conto degli oneri e degli obblighi derivanti dalla corretta attuazione del DUVRI e dei rischi introdotti nell ambiente di lavoro dalle modalità operative dall Appaltatore stesso. Tale documento sarà aggiornato nel caso di lavorazioni non previste o per particolari necessità di coordinamento, nel corso dello svolgimento del Servizio. Il DUVRI fa parte integrante del Contratto di Appalto. Le gravi e ripetute violazioni del documento stesso da parte dell Appaltatore, previa formale messa in mora dell interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto. Pertanto l Appaltatore assumerà in proprio la responsabilità del personale addetto alle prestazioni comprese nel Contratto, ai sensi del D.LGS. 81/2008 e delle altre norme in materia di prevenzione antinfortunistica, sollevando il Committente da ogni responsabilità. 10. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Ad integrazione a quanto indicato nell art. 15 delle Condizioni Generali d Appalto di Servizi si specifica che le polizze assicurative, e più specificatamente RCT ed RCO dovranno avere una copertura non inferiore ad ,00. Pag. 11

12 Dovranno prevedere specificamente l indicazione che tra le persone assicurate si intendono compresi tutti i rappresentanti del Committente nonché il Gestore del Contratto e deve contenere espresso riferimento al presente. La copertura assicurativa decorrerà dalla data di consegna del servizio fino all ultimazione dello stesso. 11. GESTORE DEL CONTRATTO La rappresentanza del Committente è espletata da un Responsabile al quale è anche assegnato il compito di controllare la perfetta osservanza, da parte dell Appaltatore, di tutte le disposizioni contenute nel Contratto e di quelle emanate dal Committente nel corso della prestazione del Servizio. Il Responsabile potrà avvalersi di collaboratori delegati a rappresentarlo. Resta esplicitamente convenuto che sono escluse dai compiti del Responsabile del Committente tutte le incombenze relative alla sorveglianza della manodopera e di materiali ed attrezzature che rimane compito specifico ed inderogabile dell Appaltatore. Il Gestore del Contratto per ACEA Produzione è Michele Troiani michele.troiani@aceaenergia.it. 12. GESTIONE DEI RIFIUTI Ad integrazione a quanto indicato nell art. 21 delle Condizioni Generali d Appalto di Servizi si specifica che si ritiene l APPALTATORE produttore e detentore dei rifiuti derivanti dallo svolgimento del Servizio oggetto dell Appalto, e pertanto dovrà provvedere a proprie spese alla corretta gestione degli stessi, ponendo in essere tutti gli adempimenti prescritti dalla normativa pro tempore vigente in materia ambientale. L Appaltatore dovrà possedere i requisiti, le autorizzazioni e le iscrizioni richieste dalla normativa tempo per tempo vigente in materia ambientale, e produrne, prima di intraprendere l esecuzione delle prestazioni affidate, idonea documentazione in corso di validità. Il COMMITTENTE, pur declinando qualsiasi responsabilità derivante dal mancato rispetto della normativa citata, si riserva la facoltà di verificare l assolvimento degli obblighi inerenti la corretta gestione dei rifiuti che gravano sull APPALTATORE. E fatto obbligo all APPALTATORE di consentire l attività di verifica e di rilasciare copia fotostatica dei Formulari di Identificazione Rifiuti (F.I.R.). L inadempienza delle obbligazioni in materia di gestione dei rifiuti potrà essere motivo sufficiente per la risoluzione del Contratto. Pag. 12