CITTÀ DI CELANO. (Provincia di L Aquila) CAPITOLATO D ONERI PER L ACQUISTO DI N 1 AUTOSPAZZATRICE DA ADIBIRE ALLA PULIZIA DELLA CITTA.

Transcript

1 CITTÀ DI CELANO (Provincia di L Aquila) C.a.p Tel.0863/79541 Fax 0863/ CAPITOLATO D ONERI PER L ACQUISTO DI N 1 AUTOSPAZZATRICE DA ADIBIRE ALLA PULIZIA DELLA CITTA. Articolo 1 Oggetto dell appalto Il presente capitolato speciale ha per oggetto l acquisto da parte del Comune di Celano di n. 1 Autospazzatrice, con le caratteristiche tecniche e strutturali di seguito specificate onde incrementare il servizio di spazzamento e pulizia della rete stradale di pertinenza comunale. Articolo 2 Aggiudicazione della fornitura L aggiudicazione verrà effettuata a mezzo d asta pubblica con il criterio dell offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi dell art. 83 del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163 L importo a base di gara è pari ad CENTOVENTOTTOMILA/500) IVA esclusa ,00 (EURO- Articolo 3 Criteri di valutazione delle offerte Il criterio di aggiudicazione delle offerte e quello stabilito dall art. 83 del decreto legislativo 12/4/2006 n. 163, mediante l offerta economicamente più vantaggiosa con i seguenti parametri: PARAMETRI PUNTI 100 Punteggio economico di cui 40 A) Prezzo veicoli 40 Punteggio tecnico di cui 60 B) Caratteristiche tecniche 35 C) Caratteristiche funzionali 25 1

2 MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO ECONOMICO A) Costo Veicolo allestito (punteggio massimo attribuibile punti 40) Il punteggio per le offerte presentate per uno o più lotti verrà calcolato utilizzando la formula seguente: Px = Pmax/Pe x 40 Dove: Px : punteggio da attribuire all offerta Pmax : offerta migliore pervenuta (prezzo) Pe : offerta da valutare 40 punteggio massimo da attribuire MODALITA DI ATTRIBUZIONE DEL PUNTEGGIO TECNICO Per l attribuzione del punteggio Tecnico che avverrà secondo i parametri di seguito indicati, la Commissione valuterà positivamente soluzioni tecniche in grado di assicurare una adeguata funzionalità sia in termini di utilizzo che di manutenzione; pertanto in fase di offerta dovranno essere descritte dettagliatamente le caratteristiche tecniche del veicolo allestito che si intende fornire. Parametri Punti Punteggio Tecnico 60 13) Caratteristiche tecniche 35 di cui B.1. Qualità complessiva della cabina 3 B.2. Capacità volumetrica cassone rifiuti 2 B.3. Materiali e componenti utilizzati 3 B.4. Qualità realizzativa allestimento e grado di finitura 3 B.5. Motore di trazione e trasmissione idrostatica 2 B.6. Portata utile legale da certificato di omologazione (kg.) 2 B.7. Sistemi antinfortunistici 3 B.8. Impianto oleodinamico 2 B.9. Impianto elettrico 1 B.10. Sistema spazzante 3 B.11. Sistema di aspirazione 3 B.12. Sistema di scarico 6 B.13. Sospensioni 2 C) Caratteristiche Funzionali di cui 25 C 1. Confort di marcia veicolo allestito, ergonomia ed abilità cabina di guida 4 C 2. Prova di spazzamento 12 C 3. Comandi e strumentazioni cabina 3 C 4. Soluzioni tecnico-funzionali adottate per il miglioramento della gestione 4 operativa della macchina e della manutenzione C 5. Soluzioni migliorative tecnico-funzionali adottate per evitare l intervento 2 dell operatore durante la fase di scarico 2

3 Articolo 4 Caratteristiche tecniche minime della spazzatrice ART SPAZZATRICE GRANDI ARTERIE ART CARATTERISTICHE TECNICHE Caratteristiche della spazzatrice stradale allestita con aria condizionata,completa di agevolatore di spazzamento tipo spray washer o equivalente, per lo spazzamento delle grandi arterie. portata utile kg min.4500 diametro di volta mm max 6300 lunghezza mm max 4800 larghezza mm 2100 altezza mm max 3000 con agevolatore passo mm 1820 larghezza fascia di spazzamento mm minimo 2100 volume cassone rifiuti m3 min 3,0 quota di scarico dei rifiuti mm minimo 1500 tipo scarico dei rifiuti posteriore velocità di trasferimento km/h 40 Le spazzatrici devono possedere la marcatura CE e l omologazione nazionale dalla quale si evincano le suddette caratteristiche. ART CABINA DI GUIDA Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: ampie superfici vetrate; sistema di pressurizzazione (per evitare l ingresso di pulviscolo all interno dell abitacolo) insonorizzazione; omologazione per almeno n. 2 posti compreso il conducente; cristallo sul pavimento di adeguate dimensioni che consenta all'operatore di controllare l'aspirazione dei rifiuti; preferibilmente con portello di ispezione tubo aspirazione; ampi specchi retrovisori per la guida e per il controllo dello spazzamento. Il veicolo deve essere dotato di comandi realizzati in conformità a quanto previsto dalla norma CEI EN , spie e strumenti opportunamente segnalati/e mediante targhette esplicative con scritte in lingua italiana riguardanti almeno le seguenti funzioni: funzionamento fari rotanti di segnalazione di lavoro funzionamento fari illuminazione spazzole funzionamento turbina gruppo aspirante indicazione di carica della batteria indicazione pressione olio motore indicazione temperatura acqua motore 3

4 indicazione livello carburante indicazione di azionamento freno di stazionamento segnalatore acustico innesto ed operatività retromarcia indicazione contagiri, contaore totale e parziale di funzionamento, di lavoro (spazzamento) indicazione livello acqua serbatoio abbattimento polveri Tutti i dispositivi di controllo devono essere posizionati in modo ben visibile all'operatore. ART SOSPENSIONI Il veicolo deve essere dotato di un idoneo sistema di sospensioni che ne permettano il corretto assetto in ogni condizione di funzionamento. Le sospensioni anteriori devono essere preferibilmente idrauliche o idropneumatiche e autolivellanti ART MOTORE ENDOTERMICO Deve avere le seguenti caratteristiche: Motore 4 cilindri diesel, rispondente alla normativa 97/68/CE Fase 3A Potenza min. Kw 100- CV 135 Raffreddamento ad acqua ART IMPIANTO OLEODINAMICO L'impianto oleodinamico deve essere dotato di serbatoio per l'olio, idraulico di capacità adeguata. Per sollevare il cassone in caso di avaria del motore endotermico o del sistema oleodinamico deve essere previsto un dispositivo supplementare ad azionamento manuale. Ove necessario l'impianto deve essere dotato di scambiatore di calore al fine di mantenere entro livelli contenuti la temperatura di esercizio dell'olio idraulico. I cilindri oleodinamici di sollevamento cassone, di apertura portellone posteriore e tutti gli eventuali altri cilindri che sollevano elementi in quota, devono essere dotati di valvole di sicurezza. Tutti gli organi dispositivi dell impianto dovranno essere facilmente accessibili ed ispezionabili ed il loro posizionamento non dovrà interferire con organi in movimento o soggetti a vibrazioni. ART IMPIANTO ELETTRICO/SEGNALAZIONI LUMINOSE E VISIVE Deve essere realizzato secondo quanto prescritto a norma CEI EN La spazzatrice deve essere equipaggiata con batterie di accumulatori elettrici di sufficiente capacità e di interruttore per il loro disinserimento. Oltre che dei dispositivi di illuminazione e segnalazione visiva previsti dalla normativa del Codice della Strada (proiettori di profondità ed anabbaglianti, luci di posizione anteriori e posteriori, indicatori di direzione a luci intermittenti, luci di arresto, luce posteriore per nebbia, proiettore di retromarcia, dispositivo di illuminazione della targa posteriore, segnalazione luminosa di pericolo, catadiottri, fari di lavoro rotanti a luce gialla) la macchina deve essere dotata di fari di lavoro in prossimità delle singole spazzole per l illuminazione nelle ore 4

5 notturne delle zone di lavoro (a destra ed a sinistra della macchina) che assicurino la buona visibilità da parte dell'operatore alla guida e di fari rotanti a luce gialla. Tutti i cavi di connessione elettrica devono essere protetti dagli agenti atmosferici. ART IMPIANTO FRENANTE E STERZANTE Freni anteriori a disco, posteriori idrostatico al rilascio dell acceleratore. Il freno di stazionamento barra soccorso dovrà essere a comando idraulico. L impianto sterzante a comando idraulico. ART TELAIO Deve essere realizzato in acciaio di adeguate caratteristiche tali da rendere la struttura portante della spazzatrice resistente alle sollecitazioni cui è sottoposta. Nella parte anteriore del telaio deve essere previsto un gancio opportunamente dimensionato idoneo al traino del veicolo. ART CASSONE CONTENITORE DEI RIFIUTI Deve avere le seguenti caratteristiche e dotazioni: struttura resistente realizzata con profilati in acciaio di qualità di idonea sezione; lamiere di rivestimento del cassone di adeguato spessore, in acciaio INOX AISI 304; puntoni in acciaio di qualità idonei ad assicurare il cassone in posizione sollevata durante le operazioni di manutenzione delle parti/complessivi meccanici situati al di sotto dei cassone dei rifiuti, verniciati a strisce gialle e nere (o rivestiti con nastro plastificato) secondo la normativa di sicurezza vigente; quota minima di sollevamento, del cassone (fase di scarico), lato posteriore (apertura), pari a 1500 mm; lo scarico dei rifiuti deve avvenire dalla parte posteriore della spazzatrice, preferibilmente mediante paratia metallica di espulsione al fine di consentire il perfetto svuotamento del cassone evitando residui attaccati alle pareti. Ciò evita l'esposizione dell'operatore ai rischi connessi con le operazioni di distacco dei residui di rifiuto dal cassone mediante l'utilizzo di attrezzi manuali. ART SPAZZOLE E BOCCA D'ASPIRAZIONE La spazzatrice deve essere dotata di: n. 2 spazzole laterali rotanti ad asse di rotazione verticale dotate di filamenti in acciaio o misti (acciaio e polipropilene) azionate da motori idraulici a velocità regolabile; è preferibile la traslazione laterale (destra/sinistra) dei gruppo spazzole/bocca d'aspirazione mediante un dispositivo con comando opportunamente segnalato in cabina di guida; bocca di aspirazione di adeguate dimensioni in acciaio antiusura, in modo da garantire il corretto funzionamento con ogni condizione di manto stradale; in particolare devono essere previsti sistemi (terminali in gomma 5

6 e/o dispositivi di sollevamento della bocca) che ne impediscano il danneggiamento in caso di rilievi del terreno (tombini, dislivelli, ecc.). Il condotto di aspirazione è preferibile che sia interamente in acciaio inox senza raccordi in gomma per evitare problemi di usura, rottura o intasamento (per una maggiore durata) e che sia dotato preferibilmente di portello di ispezione in cabina. ART. 4.1.l1 -IMPIANTO ABBATTIMENTO POLVERI Dovrà avere le seguenti caratteristiche/dotazioni: barre fisse porta ugelli in prossimità delle spazzole laterali per abbattimento polveri nella zona di spazzamento; ugelli per erogazione acqua all interno della bocca di aspirazione; serbatoio acqua in materiale ad elevata resistenza alla corrosione con capacità di 600 litri circa, preferibilmente inserito nel telaio, dotato di indicatore di livello e valvola di riempimento da idranti con raccordo a vite UNI 45 e tappo posto nella parte inferiore per lo scarico rapido collegato mediante catena; pompa acqua abbattimento polveri di adeguate caratteristiche. ART AGEVOLATORE DI SPAZZAMENTO La spazzatrice deve essere equipaggiata con una adeguata apparecchiatura per agevolare lo spazzamento, costituita da una lancia ad acqua pressurizzata per rimuovere lo sporco e indirizzarlo verso la bocca di aspirazione. Tale lancia deve essere manovrabile a mano da un operatore senza alcuno sforzo fisico, mentre le relative tubazioni devono essere sostenute da una apposita ralla girevole. La geometria dell apparecchiatura deve permettere di operare fino ad una distanza di ca 8 mt dalla spazzatrice, con la possibilità anche di sospingere i rifiuti oltre e da sotto le automobili in sosta. ART ACCESSORI A COMPLETAMENTO FORNITURA Triangolo di emergenza Idoneo Kit di attrezzi per interventi di emergenza da posizionare in cabina Estintore a polvere da 2 Kg. Da posizionare in cabina in luogo di immediata accessibilità. ART VERNICIATURA La verniciatura della macchina sarà di colore bianco. ART RUMOROSITA I valori di rumorosità dell attrezzatura, nelle fasi di funzionamento, dovranno risultare tali da limitare al massimo l inquinamento acustico prodotto durante lo svolgimento del servizio nel rispetto delle normative vigenti. 6

7 Articolo 5 Condizioni minime di carattere economico e tecnico necessarie per la partecipazione. I concorrenti, per partecipare alla gara, devono essere in possesso dei seguenti requisiti: capacità economica e finanziaria della ditta, fornita mediante dichiarazione concernente il fatturato globale dell Impresa relativo a forniture simili a quella oggetto della gara, realizzate negli ultimi tre esercizi. Capacità tecnica della ditta, fornita mediante l elenco delle principali forniture effettuate durante gli ultimi tre anni, con il rispettivo importo, data e destinatario. Tale dichiarazione dovrà essere allegata copia di un documento di riconoscimento. Articolo 6 Indicazioni Generali Eventuali varianti delle caratteristiche del mezzo devono consistere in un miglioramento delle qualità tecnico-costruttive ai fini di una migliore durata del veicolo e della sicurezza. Il veicolo ed i suoi accessori dovranno essere costruiti in conformità a tutte le norme e disposizioni di legge vigenti in materia di sicurezza e prevenzione infortuni con riferimento alla circolazione di veicoli a motore e nel rispetto delle direttive CEE. Il veicolo dovrà essere immatricolato a cura e spese della ditta fornitrice, senza alcun onere diretto o riflesso a carico del Comune, nel prezzo devono essere comprese le spese accessorie per il trasporto, collaudo, immatricolazione, etc. Le autospazzatrici inoltre deve essere in regola con la tassa di circolazione e l assicurazione obbligatoria R.C. Auto, per quanto sufficiente al viaggio dello stesso dalla sede del fornitore alla sede di destinazione. Articolo 7 Termini e modalità di consegna La consegna del materiale da effettuarsi entro TRENTA giorni naturali e consecutivi dalla lettera di affidamento, dovrà avvenire nel luogo e negli orari secondo le modalità indicate dall Amministrazione Comunale. Tutte le spese di trasporto sono a carico della ditta affidataria, fermo restando che la fornitura viaggia sempre ad esclusivo rischio della ditta assuntrice dell appalto sino alla consegna del materiale. Articolo 8 Garanzie I veicoli offerti devono avere una garanzia minima di mesi 24, senza limitazione di percorrenza e su ogni riparazione; 7

8 L assistenza tecnica per i mezzi durante il periodo di garanzia dovrà essere assicurata, per qualunque tipo di intervento ed a totale carico della ditta fornitrice, tramite interventi presso la propria officina, eseguiti dal personale della ditta aggiudicataria entro 24 ore dalla data di ricevimento della richiesta di intervento, che potrà essere inoltrata per telefono, o mezzo fax o , o presso un officina indicata dal Comune. Per casi di ritardo a intervenire o di mancato intervento, il Comune ha facoltà di interrompere i pagamenti non ancora effettuati in conto contratto a garanzia degli obblighi della ditta. Il Comune si obbliga, da parte sua, ad utilizzare i prodotti in modo conforme alle prescrizioni della ditta e comunque in modo corretto e regolare. La garanzia dovrà intendersi totalmente a cura della Ditta fornitrice, la quale dovrà rendersene direttamente garante senza che ne derivi alcun onere, anche per i diritti di chiamata, a carico della Civica Amministrazione. La Ditta aggiudicataria dovrà sostituire interamente a proprie cure e spese, i veicoli che risultassero eventualmente difettosi, danneggiati nel trasporto o non rispondenti ai requisiti convenuti. Articolo 9 Controlli e Collaudi La Civica Amministrazione, procederà al collaudo della fornitura, attraverso propri tecnici o attraverso esperti esterni all Amministrazione, per accertare che essa corrisponda alle caratteristiche e ai requisiti richiesti nonché alla marca ed al modello dichiarati nell offerta stessa. L operazione di collaudo è svolta alla presenza di un rappresentante della ditta, presso la sede comunale dove è stato consegnato il veicolo. Delle operazioni viene redatto specifico verbale. Il veicolo collaudato diviene di proprietà del Comune dal giorno successivo alla data del collaudo con esito favorevole. Da quella data sorge l obbligo del pagamento del corrispettivo. Il collaudo deve essere effettuato entra 30 giorni dalla consegna del veicolo. Qualora entro il termine fissato nessun rappresentante della ditta si presenti in Comune, l assenza vale a tutti gli effetti come quiescenza ai risultati delle operazioni di collaudo. Il collaudo sarà notificato alla ditta mediante raccomandata. La ditta non può impugnare gli esiti del collaudo. Tali esiti, in ogni modo, non esonerano la ditta da responsabilità per difetti o imperfezioni che non emergono durante la operazioni relative, ma vengono accertate successivamente. Nel caso in cui in esito al collaudo il veicolo non risultasse conforme all ordine, il fornitore si impegna a sostituirlo con un altro conforme entro 30 giorni dalla comunicazione dei vizi riscontrati. L Amministrazione si riserva la facoltà di risolvere il contratto ai sensi dell art C. C. a rischio e danno della ditta appaltatrice per la mancata esecuzione della fornitura come richiesta. In tal caso l aggiudicazione verrà annullata di pieno diritto e la fornitura potrà essere affidata ad altro concorrente che segue nell ordine in graduatoria, a maggiori spese della ditta inadempiente con il diritto di risarcimento degli eventuali danni, oltre all incameramento della cauzione. 8

9 Articolo 10 Penalità Per inosservanza dei termini di consegna, potrà essere applicata una penalità dallo 0,10% all 1% per ogni giorno di ritardo rispetto al termine di consegna, sull importo della fornitura non consegnata o consegnata in ritardo;. Nel caso di manchevolezze o deficienze delle autospazzatrici che comporti il rifiuto al collaudo o per difetti accertati nel periodo di garanzia che ne impediscono il funzionamento o comportino modifiche sostanziali al mezzo, la ditta è soggetta alla penale giornaliera di 250,00 per il periodo decorrente dal verbale di collaudo con esito negativo o dal ricevimento della lettera di notifica dell inconveniente rilevato. La penalità è addebitata sui crediti della ditta dipendenti dal contratto. Qualora tali crediti manchino o siano insufficienti, sulla cauzione. Articolo 11 RISOLUZIONE DELL AFFIDAMENTO L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di risolvere l affidamento ai sensi della normativa vigente ed in particolare: a) Quando l impresa si renda responsabile di frode o di grave inadempienza nell espletamento della fornitura; b) Quando l impresa, per trascuratezza o per inosservanza degli obblighi contrattuali e/o dalle prescrizioni date al Comune, comprometta la buona riuscita della fornitura in argomento; c) Quando la somma complessiva accertata dei ritardi superi la durata di giorno 60 (sessanta) naturali e consecutivi. d) Quando la macchina e il materiale fornito non risulti avere anche una sola ed unica delle caratteristiche tecniche minime di cui all art. 4) del presente atto; e) Quando l impresa non costituisca la garanzia fideiussoria. Articolo 12 Impegno prezzi I prezzi di aggiudicazione saranno impegnativi e vincolanti. Non potranno essere soggetti ad alcuna revisione per aumenti che, si verificassero posteriormente all offerta e sino all ultimazione della consegna. Articolo 13 Pagamenti Mediante ricorso a locazione finanziaria (leasing) e/o eventuale altra forma di finanziamento che l Amministrazione Comunale valuterà di adottare, per cui l offerta dovrà avere una durata temporale minima di 180 gg. (centoottanta giorni). Nell ambito dell importo contrattuale il pagamento, di norma, potrà essere effettuato entro 90 giorni (novanta) dalla verifica della corrispondenza della fornitura a quanto richiesto. 9

10 Non saranno ammesse al pagamento fatture comprendenti anche un solo articolo non regolarmente consegnato e controllato. Articolo 14 Ammontare presunto della fornitura Ai soli effetti fiscali l importo della provvista è quello risultante dall offerta economicamente più conveniente per la Civica Amministrazione. Detto importo si intende comunque non impegnativo per l Amministrazione, in quanto quello definitivo sarà determinato dall effettiva fornitura. Articolo 15 Vincolo giuridico e cauzione definitiva L aggiudicazione sarà notificata alla ditta interessata con formale comunicazione che costituirà impegno per l aggiudicatario a tutti gli effetti, dal momento in cui essa verrà comunicata. Successivamente all approvazione della determinazione di aggiudicazione, si addiverrà, presso il settore Segreteria, alla stipulazione del contratto in relazione alle condizioni del presente capitolato ed a tutti gli altri obblighi inerenti e conseguenti. A garanzia dell esatto adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente capitolato, la ditta aggiudicataria dovrà provvedere al deposito della cauzione definitiva ai sensi dell art. 113 del D.Lgs.vo 163/2006, una garanzia fidejussoria di importo determinato ai sensi del comma 1, del menzionato articolo 113. La predetta cauzione può essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa o rilasciata dagli intermediari finanziari iscritti nell elenco speciale di cui all art. 107 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie, a ciò autorizzati dal Ministero dell economia e delle finanze. Nel caso di inadempimento anche di una sola delle obbligazioni assunte dalla ditta aggiudicataria e fatti salvi i maggiori diritti della Città, la Civica Amministrazione procederà all incameramento della cauzione suddetta, con semplice atto amministrativo. La cauzione verrà restituita al completamento della fornitura e dopo che sia stata risolta ogni eventuale contestazione. Articolo 16 Osservanza Leggi e Decreti La Ditta aggiudicataria sarà tenuta all osservanza di tutte le leggi, decreti, regolamenti e dei capitolati in quanto applicabili ed in genere di tutte le prescrizioni che siano o che saranno emanate dai pubblici poteri in qualsiasi forma, indipendentemente dalle disposizioni del presente capitolato. 10

11 La Ditta aggiudicataria è responsabile dell osservanza di tutte le disposizioni relative all assunzione dei lavoratori, alla tutela antinfortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori in oggetto del presente capitolato. Articolo 17 Spese contrattuali ed oneri diversi Tutte le spese contrattuali, bolli, registro, accessorie e conseguenti, saranno per intero a carico della ditta aggiudicataria. Articolo 18 Subappalto e cessioni dell impresa Non è ammesso in nessun caso il subappalto. Non saranno considerati sub appalto le commesse ad altre imprese per la fornitura di materiali. Articolo 19 Fallimento o morte dell appaltatore In caso di fallimento dell appaltatore, l appalto si intenderà senz altro revocato e l Amministrazione comunale provvederà a termini di legge. In caso di morte, sarà facoltà dell Amministrazione scegliere nei confronti dell erede dell appaltatore, tra la continuazione o la risoluzione del contratto. Articolo 20 Definizione delle controversie Ogni eventuale controversia tra l Amministrazione comunale e la ditta, che non si sia potuta definire in via amministrativa, sarà deferita al giudice ordinario competente. In tal caso il foro competente sarà quello di Avezzano. Il Dirigente di Area Tecnica (Ing. Federico D Aulerio) 11