C O M U N E DI TORTORETO (Provincia di Teramo) SCHEMA CONTRATTO

Transcript

1 C O M U N E DI TORTORETO (Provincia di Teramo) SCHEMA CONTRATTO Il presente schema contiene le norme e le condizioni che regolano l incarico relativo alle prestazioni di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per i lavori di COMPLETAMENTO MARCIAPIEDE VIA TRIESTE TRATTO SOTTOPASSO/SS16. Il giorno.del mese di. dell anno 2014, nella sede del Settore 9 del Comune di Tortoreto in Via Napoli 4 con la presente scrittura privata, fra i Signori: 1) Arch. Leo Di Febo nato a Giulianova (TE) il ,nella qualità di Responsabile del Settore 9 Lavori Pubblici-Espropri, il quale agisce in nome e per conto del Comune di Tortoreto (TE) Piazza Libertà 12 C.F. e P.IVA , ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 ed in esecuzione della Determinazione n 29 del , Reg. Gen. N 396, nel prosieguo indicato più semplicemente il Committente ; 2) il sig. Arch.., libero professionista, iscritto all Ordine degli Architetti della Provincia di. al n. nato a.. ( ) il.., C.F..., con studio tecnico in.)- Via., nel prosieguo indicato più semplicemente il Professionista incaricato si conviene e stipula quanto segue. Premesso che con determina n 29 del , Reg. Gen. N 396si è determinato di avvalersi della prestazione professionale del professionista incaricato, per le prestazioni di Coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione di cui al D.Lgs 81/2008 e successive modifiche ed integrazioni per i lavori di Completamento marciapiede Via trieste tratto sottopasso/ss16. Oggi, l Arch. Leo Di Febo, nella sua menzionata qualità ed il professionista incaricato, sono addivenuti alla determinazione per la stipulazione di un disciplinare d incarico ad oggetto l affidamento dell incarico come sopra definito. Premessa la sovrastante narrativa che forma parte integrante e sostanziale del presente atto, le parti stipulano quanto segue. Art. 1 - Oggetto dell incarico Il Committente affida al Professionista incaricato l incarico professionale di Coordinatore in materia di sicurezza e salute durante la progettazione e l esecuzione dell opera (ai sensi del D.Lgs 81/08 e D.Lgs 163/08) relativo ai lavori di cui sopra, secondo le specifiche, le tempistiche e le condizioni nel seguito riportate. Art. 2 Prestazioni dell incarico In assolvimento dell incarico ricevuto con il presente Disciplinare, l Incaricato provvederà: 1

2 1) - a redigere il PSC, ai sensi dell art.91, c.1, lett. a, b e b/bis: a) redige il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, comma 1, i cui contenuti sono dettagliatamente specificati nell'allegato XV; b) predispone un fascicolo adattato alle caratteristiche dell opera, i cui contenuti sono definiti all'allegato XVI, contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell'allegato II al documento UE 26 maggio Il fascicolo non è predisposto nel caso di lavori di manutenzione ordinaria di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a) del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia, di cui al d.p.r. 6 giugno 2001,n.380; b-bis) coordina l applicazione delle disposizioni di cui all articolo 90, comma1. 2) a verificare, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte delle imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, delle disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione delle relative procedure di lavoro; 3) a verificare l'idoneità del piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte delle imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; 4) a organizzare tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento delle attività nonché la loro reciproca informazione; 5) a verificare l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti della sicurezza finalizzato al miglioramento della sicurezza in cantiere; 6) a segnalare al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni del piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento delle imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione del contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione dell'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale del lavoro territorialmente competenti; 2

3 7) - a sospendere, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate Nell incarico sono incluse le varianti al PSC ed al Fascicolo da apportare successivamente alla avvenuta consegna alla Committenza e/o in pendenza di scelte operative/esecutive o varianti progettuali decise dalla Committenza o dal Responsabile dei Lavori. Art. 3 Controllo sull operato del Coordinatore La Committenza vigila sull operato del coordinatore e si riserva di sostituirlo in ogni momento con altro soggetto in possesso dei requisiti prescritti ed all uopo designato. La Committenza provvede a verificare l adempimento degli obblighi che il D.Lgs. n. 81/08 attribuisce direttamente al coordinatore per l esecuzione. Art. 4 - Tempi di esecuzione Il professionista incaricato si impegna ad espletare le mansioni attribuite dal D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione a partire dalla data in cui verrà firmato il presente disciplinare. Art. 5 - Penali Nel caso in cui l Incaricato non espliti le proprie mansioni di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione nei termini previsti dal precedente art. 4, verrà applicata una penale computata nella misura dello 0,50 per mille del corrispettivo professionale, per ogni giorno di ritardo, e comunque complessivamente in misura non superiore al 10% del corrispettivo professionale totale; Art. 6 - Determinazione delle spese e degli emolumenti professionali L importo delle competenze che la Committenza deve corrispondere al professionista per l incarico è stabilito in 2.000,00 comprensivo della cassa previdenza e dell IVA; Art. 7 - Modalità di pagamento dei compensi L importo convenuto di cui sopra, verrà corrisposto al professionista nel entro sessanta giorni dalla conclusione dei lavori, dietro presentazione di regolare fattura, e buon esito da parte dell INARCASSA; Articolo 8 - Coperture assicurative Ai sensi dell art. 111 del D.Lgs. n. 163/2006 s.m.i. il professionista incaricato dovrà essere munito, di una polizza di responsabilità civile professionale per i rischi derivanti dallo svolgimento delle attività di propria competenza, per tutta la durata dei lavori e sino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio. Art. 9 Obblighi del professionista relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari 3

4 Il professionista è tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 e succ. mod. e integr., al fine di assicurare la tracciabilità dei movimenti finanziari relativi all appalto. a) - I pagamenti in conto o a saldo in dipendenza del presente atto sono effettuati mediante accredito su apposito conto corrente bancario o postale acceso presso banche o presso la Società Poste Italiane s.p.a., ai sensi dell articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; b) Il Professionista ha l obbligo di comunicare a questo Ente, tempestivamente e, comunque, entro sette giorni dalla loro accensione, gli estremi identificativi dei conti correnti nonchè, nello stesso termine, le generalità ed il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi; c) - E fatto obbligo al professionista, pena la nullità assoluta del presente atto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cui all articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136; d) - Per quanto non previsto nel presente atto, si applicano le disposizioni del codice dei contratti emanato con D.Lgs , n. 163; Art. 10 Clausola risolutiva espressa in caso di mancato assolvimento degli obblighi in materia Qualora il Professionista non assolva agli obblighi previsti dall art. 3 della legge n. 136/2010 per la tracciabilità dei flussi finanziari relativi all appalto, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi del comma 8 del medesimo art. 3. Art. 11 -Verifiche relative agli obblighi in materia di tracciabilità dei flussi finanziari L Amministrazione verifica in occasione di ogni pagamento al professionista e con interventi di controllo ulteriori l assolvimento, da parte dello stesso, degli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari. Art Risoluzione delle controversie Per le controversie che dovessero sorgere in dipendenza dei rapporti, il Committente ed il professionista convengono che il Foro elettivo per le chiamate in giudizio sia esclusivamente quello di Teramo. Tutte le controversie derivanti dal presente contratto dovranno essere in ogni caso oggetto di un tentativo preliminare di mediazione ai sensi del D.Lgs. 28/2010. Art Accordi fra le parti Il presente Disciplinare è sin d ora impegnativo per il professionista incaricato, mentre diventerà tale per l'amministrazione soltanto dopo la prescritta definitiva approvazione degli organi tutori. Il Committente, con la sottoscrizione del presente Disciplinare, si riserva in ogni caso la facoltà di procedere o meno alla realizzazione dell opera, nei tempi da esso ritenuti convenienti a suo insindacabile giudizio, facendo riferimento al presente Disciplinare per quanto concerne gli adempimenti dell Incaricato sino al completamento delle opere previste. Altresì in caso in cui l opera non venga realizzata per fatti non imputabili alla volontà dell Ente il rapporto s intende risolto limitatamente alle prestazioni non espletate. 4

5 Letto, approvato e sottoscritto a Tortoreto, lì Il Professionista incaricato Il Responsabile del Settore 5