SEGRETERIA DIREZIONALE Il presente provvedimento viene pubblicato sul sito web aziendale nel rispetto di quanto disposto dalla L.R. n. 40/2007. REGIONE PUGLIA ASL BA AZIENDA SANITARIA LOCALE DELLA PROVINCIA DI BARI DETERMINA DELLA ASL BA DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE Determinazione N. n n tilp. In 2011 it R( del j OGGETTO: Lavori di adeguamento a norma del P.O.di Conto "Diagnostica per immagine"- Impresa Fatigati S.r.l. - Contratto rep. n. 389 del 12.01.05, registrato in Gioia del Colle il 18.01.05 al n. 432 serie 3 Liquidazione incentivi ex art. 92 D.Lgs. 163/06 ed omologazione finale spesa. L'anno 2011, il giorno s\-c., p, del mese di in Bari, nella sede dell'area Gestione Tecnica dell'asl BA presso lo stabilimento Ospedaliero "Di Venere", STRUTTURA (codice) 0156 STRUTTURA (descrizione) Area Gestione Tencica CENTRO DI COSTO (codice) 13210299.000 CENTRO DI COSTO (descrizione) P.O. Corato - C&R Comuni Visto il D.Lgs. 30 dicembre 1992 n. 502 e successive integrazioni e modificazioni; Vista la Legge Regionale 28/12/1994 n. 36; Vista la Legge Regionale 30/12/1994 n. 38; - Vista la Legge Regionale 03/08/2006 n. 25; Vista la Legge Regionale 28/12/2006 n. 39; - Vista la Legge Regionale 20/06/2008 n. 15; Visto il Regolamento Regionale 29/09/2009 n. 20; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 1960 del 20/10/2009; Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2151 del 13/11/2009; - Vista la Deliberazione del Direttore Generale n. 2798 del 30/12/2009. Sulla base di conforme istruttoria della Struttura Operativa Area Gestione Tecnica della ASL BA, Il DIRIGENTE DELLA STRUTTURA OPERATIVA "Area Gestione Tecnica " HA ADOTTATO la seguente determinazione:
Premesso che: con deliberazione n. 47/DG AUSL BAI del 20.01.2004 e decreto dirigenziale dell'assessorato Reg.le ai LL.PP. n. 400/2004 si approvava il progetto dei " lavori di adeguamento a norma dello stabilimento Ospedaliero di Corato : Attività di diagnostica per immagini" per l'importo complessivo di C 1.250.000,00, ed il bando di gara a procedura aperta, per l'appalto delle opere; con deliberazione n. 1433 del 25.10.2004 del Direttore Generale della AUSL BA 1 i lavori venivano aggiudicati alla ditta Fatigati S.r.l. di Gravina di Puglia, per l'importo di 660.038,54 al netto del ribasso di gara del 23,407%, comprensivo degli oneri di sicurezza pari a E 22.203,39; il progetto, del costo complessivo di E 1.250.000,00, risulta così finanziato: per E 1.125.000,00 a carico del finanziamento di 1.800.000,00 assegnato con deliberazione di G.R. n. 688/03, come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1126 del 06.08.2005, per C 125.000,00 con fondi di bilancio della cessata AUSL BA1; l'appalto è stato formalizzato mediante Contratto repertorio n. 389 del 12.01.2005, registrato in Gioia del Colle il 18.01.05 al n. 432 serie 3; con verbale del 30.03.05 si è proceduto alla consegna dei lavori all'appaltatore, fissando in 365 giorni naturali consecutivi l'ultimazione degli stessi, come da art. 11 del Contratto d'appalto, con decorrenza 22.03.2005; con deliberazione n. 1624 del 12.12.2005 del D.G. della AUSL BA1 è stato approvato il quadro economico rettificato per tener conto della spesa per incentivi ex art. 18 L.109/94, così come previsto dalla legge e dal regolamento interno di ripartizione di cui alla deliberazione n. 825/1999, nonché il 1 SAL d'importo pari a E 151.861,88, con il relativo CdP n.1 di 156.000,00; con deliberazione n. l 53/DG AUSL BA2 del 01.03.2006 è stata approvata una perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, con relativo nuovo quadro economico che di seguito si riassume: A - Somme per Lavori importo lavori soggetti a ribasso d'asta E 1.047.969,68 a dedurre ribasso di gara del 23,407% C 245.298,26 sommano lavori E 802.671,42 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso E 22.303,39 Sommano C 824.974,81 B - Somme a disposizione dell'amministrazione 425.025,19 trasmettere il presente provvedimento all' Ufficio Coordinamento Strutture Provinciali Bari- Foggia del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia, per l'approvazione di competenza; avanzare istanza all'assessorato alle Politiche della Salute della Regione Puglia - Servizio Programmazione e Gestione Sanitaria di erogazione della somma complessiva di E 8.976,80 derivante dal presente atto, attingendo dalla quota residuale del finanziamento E 1.125.000,00 assegnato al progetto con deliberazione di G.R. n. 688/03, come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1126 del 06.08.2005, a carico del Ministero della Salute; dare atto ed attestare che ii costo di E 8.976,80 derivante dal presente provvedimento trova disponibilità nel costo complessivo del progetto di E 1.250.000,00 finanziato, per 1.125.000,00 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 assegnati con deliberazione di G.R. n. 688/03, come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1126 del 06.08.2005, e per 125.000,00 con fondi di bilancio della ASL BA, inserito nel Piano degli investimenti 2011/2013 della ASL BA approvato con deliberazione n. 183 del 31.01.2011, progetto "P.O. Corato adeguamento a norma unità di diagnostica per immagini", allegato E, scheda 1, progressivo 15, con iscrizione la conto 020 110 00100 del bilancio 2011 ed utilizzo per intero della quota di finanziamento a carico del Ministero della Salute; dichiarare l'importo di 15.405,80, derivante dl quadro economico di cui sopra, economie non utilizzate; trasmettere copia del presente atto all'area G. Risorse Finanziarie ed all'area G. Risorse Umane della ASL BA ed ASL BAT, per la liquidazione delle somme dovute ai dipendenti, una volta acquisita l'erogazione del relativo importo da parte della Regione Puglia; dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, dalla data di pubblicazione sul sito web aziendale; trasmettere il presente atto alla Direzione Generale della ASL BA. I sottoscritti attestano la legittimità e conformità del presente provvedimento alla vigente normativa nazionale e regionale Il Dir ente Pro onente/ Resimi sabi le ico del Procedimento Ing. D meni SEMERARO Il Funzionario Istruttore sponsabile del Procedimento Dott. Ga o Maccari Il Direttore Area estione Tecnica Ing. Sebo ARBONARA Totale progetto C 1.250.000,00 con determinazione dirigenziale n. 138 del 22.03.2006, l'assessorato alle Opere Pubbliche della Regione Puglia ha approvato la perizia di variante e suppletiva ; con deliberazione n. 658/DG AUSL BA2 del 30.06.2006 è stato approvato il 2 Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 26.04.2006 dell'importo, al netto del ribasso d'asta del 23,407% e degli oneri di sicurezza, di E 302.558,73 e il CdP n. 2 di E 153.000,00, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e comprensivo degli oneri di sicurezza, dedotto l'importo del CdP n. I;
Ing. Domenico Semeraro, Dirigente Area G. Tecnica ASL BA, R.U.P. fase esecuzione e collaudo, 20%, C 2.564,80 ; Ing. Bartolo Dell'Olio, ex Dirigente Area G. Tecnica ASL BA, Collaboratore Tecnico del R.U.P. nella fase di esecuzione e collaudo, 10%, E 1.282,40; Sig. Corrado Berardi, Area G. Tecnica ASL BA, Collaboratore tecnico del R.U.P. nella fase di esecuzione e collaudo, 5%, E 641,20 ; Sig.ra Luisa Montaruli, Area G. Tecnica ASL BA, Collaboratore amministrativo del R.U.P. nella fase di progettazione ed affidamento, 5%, E 641,20; Sig. Giuseppe Diaferio, Area G. Tecnica ASL BA, Collaboratore amministrativo del R.U.P. nella fase di esecuzione e collaudo, 5%, E 641,20 ; Dott Gaetano Maccari, Collaboratore amministrativo Area G. Tecnica, 3%, E 384,72; Sig.ra Giuseppa De Mastro, Collaboratore amministrativo Area G. Risorse Finanziarie, 2%, E 256,48 per un importo complessivo effettivamente ripartito di E 8.976,80 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda; approvare il quadro economico finale dell'appalto, di seguito riportato A Al A2 A3 A4 A5 QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI Opere edili Opere elettriche Opere idriche Opere a fluido Lavori in economia a dedurre ribasso di gara 23,407% Sommano lavori A6 Oneri di sicurezza IMPORTO DEI LAVORI SOMME A DISPOSIZIONE 131 1VA 20% su A B2 Spese tecniche progettazione e coord. Sicurezza fase progettazione, compreso INPS e CNPAIA 133 Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza fase esecuzione, compreso INPS e CNPAIA B4 Collaudi B5 IVA 20% su Spese tecniche (B2+B3+B4) B6 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (art. 92 D.Lgs 163/06) TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE TOTALE COSTI SOSTENUTI ECONOMIE TOTALE FINANZIAMENTO Importi ( ) 755.261,91 116.025,68 52.989,30 123.498,29 17.830,34 1.065.605,52-249426,28 816.179,24 22.303,39 838.482,63 167.696,53 130.470,10 47.639,77 4755,33 36.573,04 8.976,80 396.111,57 1.234.594,20 15.405,80 1.250.000,00 con deliberazione n. 942/DG AUSL BA2 del 28.09.2006 è stato approvato il 3 Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 28.07.2006 d'importo, al netto del ribasso d'asta del 23,407% e degli oneri di sicurezza, pari a E 489.355,43 ed il Certificato di Pagamento n. 3 di E 179.800,00, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e comprensivo degli oneri di sicurezza, dedotto l'importo dei CdP n. 1 e n. 2; con deliberazione n. 1464/DG AUSL BA2 del 22.12.2006 è stato approvato il 4 Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto il 25.09.2006 d'importo, al netto del ribasso d'asta del 23,407% e degli oneri di sicurezza, pari a E 754.367,29 ed il Certificato di Pagamento n. 4 di C 281.600,00, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e comprensivo degli oneri di sicurezza, dedotto l'importo dei CdP n.1, n.2, n. 3; con Certificato di Ultimazione lavori emesso dai Direttori dei lavori in data 11.12.2006, è stata attestata l'ultimazione delle opere oggetto dell'appalto in data 09.12.2006, con un ritardo di n. 69 giorni sui tempi contrattuali; il Certificato di ultimazione lavori è stato firmato con riserva dall'appaltatore, con richiesta di disapplicazione della penale per tardata ultimazione dei lavori; con deliberazione n. 2820 ASL BA del 09.07.2007 è stato approvato il 5 ed ultimo Stato di Avanzamento Lavori eseguiti a tutto 09.12.2006, firmato dall'appaltatore con la reiterazione della medesima riserva apposta sul Certificato di ultimazione, ed il Certificato di Pagamento n. 5 di E 62.665,00, al netto della ritenuta dello 0,5% per infortuni e comprensivo degli oneri di sicurezza, dedotto l'importo dei CdP n.1, n.2, n. 3, ed il Quadro Economico di Assestamento, nell'ambito del finanziamento complessivo del progetto di E 1.250.000,00; in data 28.08.2007 la Direzione lavori ha redatto lo Stato Finale dei lavori certificando l'ammontare complessivo dell'appalto, al netto del ribasso di gara, in E 838.482,63, con un credito residuo in favore dell'impresa, detratti i C.di P. già emessi, di E 5.417,63 da cui, detratta la penale di E 29.495,53 per tardata ultimazione dei lavori, resta un debito dell'impresa di E 25.077,80; con propria Relazione del 18.12.2007 il R.U.P., condividendo le risultanze della Relazione riservata della Direzione lavori del 19.04.2007 sulle riserve dell'impresa, ha valutato fondata la riserva apposta dall'impresa in data 11.12.2006 sul Registro di contabilità, relativamente al ritardo nel completamento dei lavori, prendendo atto che lo stesso è stato determinato da circostanze impreviste ed imprevedibili, indipendenti dalla volontà dell'appaltatore e, conseguentemente, considerato che il ritardo nel possesso dell'opera non ha determinato alcun danno reale diretto od indiretto all'amministrazione appaltante, ha accolto la richiesta, avanzata dall'appaltatore nella propria riserva, di disapplicazione della penale per il ritardo nell'ultimazione dei lavori; con nota prot. n. 10724 del 25.10.2007 il Dirigente del Settore Lavori Pubblici dell'assessorato alle OO.PP. della Regione Puglia, ha conferito l'incarico dell'esecuzione del collaudo tecnico amministrativo all'ing. Andrea Ceglie con studio in Bari, alla Via G. Papalia n. 9/1; il Collaudo Statico delle opere strutturali è stato redatto dall'ing. Pietro Zizzania in data 20.11.2006 e depositato all'ufficio Struttura Tecnica Provinciale di Bari in data 28.11.2006; in data 20.09.2009 è stato sottoscritto dai Direttori dei lavori, dal R.U.P. e dall'appaltatore, senza alcuna eccezione o riserva, l'atto Unico di Collaudo, con cui il Collaudatore dichiara le opere eseguite nell'ambito dell'appalto in oggetto collaudabili, come in effetti con il medesimo
atto collauda, con riconoscimento in favore dell'appaltatore di un credito residuo di E 5.417,63 oltre IVA, a saldo finale dei lavori eseguiti; con determinazione n. 13094 del 01.09.10 il Direttore dell'area G. Tecnica, su proposta del R.U.P., ha approvato l'atto Unico di Collaudo redatto dal Collaudatore Ing. Andrea Ceglie in data 20 09 2009 e sottoscritto dall'appaltatore in pari data, senza alcuna eccezione o riserva; con determinazione n. 14997 del 05.10.10 è stato autorizzato il pagamento in favore dell'ing. Andrea Ceglie della fattura n. 01/09 del 20.09.2009, registrata al n. 1449278 del 28.12.2009, rettificata con nota di credito n. 01/10 del 19.04.2010, registrata al n. 1761707 del 22.04.2010, di E 5.706,39 a saldo delle competenze professionali per il Collaudo tecnico amministrativo, come da autorizzazione prot. AOO 064 0022025 del 10.03.2010 del Dirigente dell'ufficio Gestione OO.PP. del Servizio Lavori Pubblici della Regione Puglia; con determinazione n. 19293 del 07.12.2010 è stato approvato il quadro economico finale del progetto, nell'ambito del finanziamento complessivo di E 1.250.000,00, con rideterminazione della quota per incentivi ex art. 92 del D.Lgs. 163/06 nella misura del 1,5% dell'importo originario dei lavori posti a base di gara, in ossequio al disposto del comma 1, dell'art. 18 della legge n. 109/94, come modificato dal comma 4, dell'art. 13 della legge n. 144/99, per un importo di 12.824,00. Ritenuto di: procedere alla liquidazione dell'importo di E 12.824,00 accantonato nel quadro economico del progetto per gl'incentivi di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06, tra: il R.U.P. in fase di progettazione ed affidamento Ing. Vincenzo Altamura, Dirigente della ASL BAT, il R.U.P.in fase di esecuzione Ing. Domenico Semeraro, Dirigente della ASL BA, il Collaboratore tecnico del RUP in fase di esecuzione Ing Bartolo Dell'Olio, all'epoca Dirigente della ASL BA, il Collaboratore tecnico del RUP in fase di esecuzione P.I. Corrado Berardi, il Collaboratore amministrativo del R.U.P. Sig.ra Luisa Montarufi, in fase progettazione ed affidamento, il Collaboratore amministrativo del R.U.P. P.I. Giuseppe Diaferio, in fase di esecuzione, il Collaboratore amministrativo dell'area G. Tecnica Dott. Gaetano Maccari, il Collaboratore amministrativo Sig.ra Giuseppa De Mastro dell'area G. Risorse Finanziarie, secondo la ripartizione riportata sulla Tabella A, allegata al presente atto a costituime parte integrante, in coerenza alle direttive del "Regolamento per la disciplina del compenso incentivante ex art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni", approvato con deliberazione n. 1513/DG AUSL BA4 del 20.07.2005, per un importo complessivo effettivamente ripartito di C 8.976,80 comprensivo degli oneri riflessi a carico dell'azienda ; approvare il quadro economico finale dell'appalto, di seguito riportato A Al A2 A3 A4 Opere edili Opere elettriche Opere idriche Opere a fluido QUADRO ECONOMICO FINALE LAVORI Importi ( ) 755.261,91 116.025,68 52.989,30 123.498,29 A5 Lavori in economia 17.830,34 1.065.605,52 a dedurre ribasso di gara 23,407% 249426,28 Sommano lavori 816.179,24 A6 Oneri di sicurezza 22.303,39 IMPORTO DEI LAVORI 838.482,63 SOMME A DISPOSIZIONE Et1 IVA 20% su A 167.696,53 B2 Spese tecniche progettazione e coord. Sicurezza fase progettazione, compreso INPS e CNPAIA 130.470,10 83 Spese tecniche D.L. e coord. Sicurezza fase esecuzione, compreso INPS e CNPAIA 47.639,77 B4 Collaudi 4755,33 85 IVA 20% su Spese tecniche (132+133+134) B6 Incentivo ex art. 18 L. 109/94 (art. 92 36.573,04 D.Lgs 163/06) 8.976,80 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE 396.111,57 TOTALE COSTI SOSTENUTI 1.234.594,20 ECONOMIE 15.405,80 TOTALE FINANZIAMENTO 1.250.000,00 Accertato che il costo derivante dal presente atto rientra nel finanziamento complessivo del progetto di E 1.250.000,00 finanziato, per E 1.125.000,00 a carico dei fondi ex art. 20 L. 67/88 assegnati con deliberazione di G.R. n. 688/03, come modificata dalla deliberazione di G.R. n. 1126 del 06.08.2005, e per E 125.000,00 con fondi di bilancio della ASL BA, inserito nel Piano degli investimenti 2011/2013 della ASL BA approvato con deliberazione n. 183 del 31.01.2011, progetto "P. O. Corato adeguamento a norma unità di diagnostica per immagini", allegato E, scheda 1, progressivo 15, con utilizzo della quota residuale del finanziamento a carico del Ministero della Salute ed iscrizione al conto 020 110 00100 del bilancio 2011 della ASL BA. Visto il D.Lgs. 163/06; Visto il D.P.R. 554/99; Vista la L.R. 13/2001; Vista la L.R. 16/2004. per le motivazioni esposte in narrativa, di : DETERMINA approvare la ripartizione degl'incentivi di cui di cui all'art. 92 del D.Lgs. 163/06, secondo quando riportato nella Tabella A, allegata al presente atto a costituirne parte integrante, in coerenza alle direttive del "Regolamento per la disciplina del compenso incentivante ex art. 18 della legge 109/94 e successive modificazioni ed integrazioni", approvato con deliberazione n. 1513/DG AUSL BA4 del 20.07.2005, tra i dipendenti: o Ing. Vincenzo Altamura, Dirigente Area G. Tecnica BAT, R.U.P. fase progettazione ed affidamento, 20%, E 2.564,80
ALLEGATO A PROGETTO: ASL BA AREA GESTIONE TECNICA RIPARTIZIONE INCENTIVO ex ART. 92 del D.L s. 163/06 P.O. Corato - Lavori di adeguamento a norma dello Stabilimento Ospedaliero di Corato: Attività di diagnostica per immagini Importo totale accantonato: 12.824,00 max 40% max 60% max 40% max 2% max 15% max 15% PERSONALE R.U.P. PROGETTAZIONE D.L. COLLAUDO COLL. TECN. AGT COLL. AMM. AGT COLL. ALTRE AREE TOTALE Ing. Vincenzo Altamura E 2.564,80 E 2.564,80 Ing. Domenico Semeraro E 2.564,80 2.564,80 Ing. Bartolo Dell'Olio E 1.282,40 E 1.282,40 Dott. Gaetano Maccari E 384,72 E 384,72 P.I. Giuseppe Diaferio E 641,20 641,20 Sig.ra Luisa Montaruli 641,20 E 641,20 P.I. Corrado Berardi E 641,20 E 641,20 Sig.ra Giuseppa De Mastro E 256,48 E 256,48 TOTALE RIPARTITO E 5.129,60 0,00 E 0,00 E 0,00 1.923,60 E 1.667,12 E 256,48 E 8.976,80 NOTE Esterna Esterna Esterno c L...) Semeraro