GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO

Transcript

1 GIUNTA PROVINCIALE DI TORINO Verbale n. 20 Adunanza 30 maggio 2014 OGGETTO: XX GIOCHI OLIMPICI INVERNALI «TORINO 2006». OPERE CON- NESSE. DIRETTISSIMA DI ACCESSO ALL OSPEDALE CIVILE ASL 10 DALLA SS 23. FALLIMENTO IMPREMAR S.R.L - APPROVAZIONE CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E NUOVO QUADRO ECONOMICO. Protocollo: /2014 Sotto la presidenza del dott. ANTONIO SAITTA si è riunita la Giunta Provinciale, regolarmente convocata, nella omonima Sala, con l'intervento degli Assessori: CARLO CHIAMA, ALBERTO AVETTA, MARCO BALAGNA, PIERGIORGIO BERTONE, ROBERTO RONCO, IDA VANA, ANTONIO MARCO D ACRI e con la partecipazione del Segretario Generale GIUSEPPE FORMICHELLA. Sono assenti gli Assessori GIANFRANCO PORQUEDDU e MARIAGIUSEPPINA PUGLISI. Il Presidente, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta. A relazione dell'assessore Avetta. Premesso che: - la legge 9 ottobre 2000, n. 285, modificata e integrata dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, oltre a dettare disposizioni per la realizzazione di impianti sportivi, infrastrutture olimpiche e viarie, necessari allo svolgimento dei XX Giochi olimpici invernali «Torino 2006», disciplina altresì la realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici, sulla base della valutazione di connessione dichiarata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, previa intesa con il Presidente della Regione Piemonte, previo parere del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici; - con DPCM 18 dicembre 2002, previa intesa del Presidente della Regione Piemonte espressa con DPGR 12 novembre 2002, n. 96, previo parere favorevole del Comitato Organizzatore dei Giochi Olimpici emesso in data 11 novembre 2002, sono state dichiarate connesse allo svolgimento dei XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006», ai sensi e per gli effetti di cui

2 all articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, le opere di cui all elenco allegato al provvedimento, così come definito con deliberazione della Giunta Regionale 11 novembre 2002, n , a modifica della precedente DGR 25 giugno 2002, n ; - con DPCM 6 giugno 2003, emanato ai sensi e per gli effetti di cui all articolo 1, comma 1, della legge 9 ottobre 2000, n. 285, come modificato dalla legge 26 marzo 2003, n. 48, sono stati individuati i soggetti competenti alla progettazione e alla realizzazione delle opere connesse allo svolgimento dei Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006» secondo l elenco allegato al provvedimento, così come definito con DGR 3 febbraio 2003, n , e successivamente sostituito con DGR 7 aprile 2003, n , a sua volta modificata con DGR 12 maggio 2003, n ; - l intervento di cui trattasi, denominato «Direttissima di accesso all Ospedale Civile ASL 10 dalla S.S. 23 ed ampliamento parcheggi zona retro Ospedale», è compreso nell elenco delle opere connesse e realizzato dalla Provincia di Torino (int. 7, pag. 2 di 10); - con propria deliberazione /2003 del 7 ottobre 2003 è stato approvato il progetto preliminare dei lavori «XX Giochi Olimpici Invernali. Opere connesse. Direttissima di accesso all ospedale civile ASL 10 dalla ex S.S. 23», redatto dal Servizio Infrastrutture Territoriali e Assistenza Tecnica agli Enti Locali, per complessivi ,00, di cui ,74 per lavori in appalto, con applicazione della spesa, finanziata mediante trasferimenti dell Agenzia per lo svolgimento dei Giochi Olimpici, sul capitolo del PEG 2003, intervento del bilancio 2003 (mov ); - con propria deliberazione /2004 del 9 marzo 2004 è stato approvato in linea tecnica, per essere esaminato dalla conferenza di servizi definitiva prevista dall articolo 9 della legge 9 ottobre 2000, n. 285, il progetto definitivo dei lavori, redatto dal Servizio Infrastrutture Territoriali e Assistenza Tecnica agli Enti Locali, per complessivi ,00; - con propria deliberazione /2005 dell 8 febbraio 2005 è stato approvato il progetto definitivo dei lavori «Giochi Olimpici Invernali Torino Opere connesse. Direttissima di accesso all ospedale civile ASL 10 dalla S.S. 23 ed ampliamento parcheggi zona retro ospedale», redatto dal Servizio Infrastrutture Territoriali e Assistenza Tecnica agli Enti Locali, per complessivi ,00, di cui ,31 per lavori in appalto; - con propria deliberazione /2005 del 2 agosto 2005 è stato approvato il progetto esecutivo dei lavori «XX Giochi Olimpici Invernali «Torino 2006». Opere connesse. Direttissima di accesso all ospedale civile ASL 10 dalla SS 23», per complessivi ,00 con il seguente quadro economico: A) LAVORI IN APPALTO 1) 2) IMPORTO LAVORI A MISURA IMPORTO LAVORI A CORPO TOTALE IMPORTO LAVORI

3 B) DI CUI SOMME PER LA SICUREZZA 1) provvidenze e funzioni di cui alla Legge 494/' (non soggette a ribasso d'asta) TOTALE PROVVIDENZE 494/'96 NON SOGGETTE A RIBASSO C) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE 1) IMPREVISTI E LAVORI IN ECONOMIA (IVA INCLUSA) ) 3) 4) 5) SPOST. INTERFERENZE E SOTTOSERVIZI (IVA INCLUSA) ACQUISIZIONE AREE (IVA INCLUSA) INCENTIVO PROGETTAZIONE EX ART. 18 LEGGE 109/' SPESE TECNICHE PER ATTIVITA' DI CONSULENZA COLLAUDO E SONDAGGI (IVA INCLUSA) ) RIMBORSO I.V.A. 10% TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE D) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO con determinazione del dirigente del Servizio Contratti /2005 del 24 ottobre 2005, i lavori sono stati aggiudicati, con il ribasso del 25,7724%, all impresa SA.MA. Costruzioni s.r.l., con sede a Paesana (CN), via Reinaud 10, per netti , 19 oltre IVA 10% per ,42 e, quindi, per complessivi ,61; - con propria deliberazione /2006 del 28 novembre 2006 il quadro economico dei lavori è stato modificato come segue:

4 Q.E. DGP /2005 Q.E. DD /2005 Q.E. DGP /2006 LAVORI IN APPALTO Lavori , , ,18 Oneri per la sicurezza , , ,01 TOTALE LAVORI , , ,19 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa) 7.249, , ,64 Spostamenti interferenze e sottoservizi (IVA inclusa) , , ,00 Acquisizione aree (IVA inclusa) , , ,71 Incentico progettazione , , ,92 Spese tecniche per attività di consulenza collaudo e sondaggi (IVA inclusa) , , ,87 Rimborso IVA 10% , , ,42 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , , ,56 Ribasso di gara (IVA compresa) , ,51 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO , , ,26 - con propria deliberazione /2007 del 28 dicembre 2007 il quadro economico dei lavori è stato modificato come segue: QE DGP /2006 QE DGP /2007 LAVORI IN APPALTO Lavori , ,18 Oneri per la sicurezza , ,01 TOTALE LAVORI , ,19 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa) , ,64 Spostamenti interferenze e sottoservizi (IVA inclusa) , ,00 Acquisizione aree (IVA inclusa) , ,71 Incentico progettazione , ,92 Spese tecniche per attività di consulenza collaudo e sondaggi (IVA inclusa) , ,87 Rimborso IVA 10% , ,42 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , ,56 Ribasso di gara (IVA compresa) , ,51 IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO , ,26

5 - la spesa complessiva di ,26 trova la seguente copertura finanziaria: ,00 sul capitolo dei residui passivi 2003, intervento del bilancio 2003 (mov ) (TV); ,55 sul capitolo dei residui passivi 2006, intervento del bilancio 2006 (mov ) (FR); ,36 sul capitolo dei residui passivi 2006, intervento del bilancio 2006 (mov ) (FR); ,35 sul capitolo dei residui passivi 2006, intervento del bilancio 2006 (mov ) (FR); ,00 sul capitolo 1533 dei residui passivi 2006, intervento del bilancio 2006, a fronte dell impegno assunto con propria deliberazione /2006 del 1 agosto 2006 (mov ) (Devoluzione parziale mutuo Banca Intesa SpA); - con la determinazione del Dirigente del Servizio Contratti n del si prendeva atto del conferimento di ramo d azienda da parte dell Impresa SAMA COSTRUZIONI a favore dell Impresa C.G.M. COSTRUZIONI GENERALI MARTINO SRL e contestuale variazione della denominazione in IMPRE.MAR COSTRUZIONI GENERALI SRL; - con la stessa Determinazione si prendeva atto che nell attuale oggetto sociale della nuova Impresa IMPRE.MAR COSTRUZIONI GENERALI SRL sono comprese le attività previste nei rapporti contrattuali in essere con la Provincia di Torino con conseguente trasferimento in capo alla stessa dei correlati obblighi e delle correlate incombenze eseguite e da eseguirsi; Preso atto che - con Determinazione del Dirigente del Servizio Progettazione ed Esecuzione Interventi Viabilità II n /2006 del 4 aprile 2006 è stato autorizzato il subappalto all impresa Tecnopal s.r.l.; - è pervenuta la fattura quietanzata del subappalto autorizzato; Visti: - il contratto stipulato in data 21/12/2005 n di repertorio e registrato in Torino il 09/01/2006 al n. 108 serie 1; - la cauzione definitiva costituita dall appaltatore mediante garanzia fidejussoria n. 00A emessa in data 19/10/2005 da Nuova Tirrena Assicurazioni S.P.A. per complessivi ,94 (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di Impresa in possesso di certificato UNI EN ISO ); - la cauzione a garanzia dell ultimazione dell opera entro il termine (art. 11 c. 1 L. n. 285/2000) costituita dall appaltatore mediante garanzia fidejussoria n emessa in data 19/10/2005 da Milano Assicurazioni S.P.A. per complessivi ,94; - il verbale di consegna dei lavori in data 26/10/2005; - la sospensione parziale dei lavori dal 14/02/2006 al 04/05/2006, come si evince dai relativi verbali; - la proroga dei lavori di 90 giorni naturali e consecutivi, concessa con D.D /06 del 01/09/2006;

6 - il certificato di ultimazione lavori, redatto in data 04/04/2007, in ritardo sui tempi contrattuali di 161 giorni, con penali disapplicate per le motivazioni indicate nel verbale di certificato di regolare esecuzione che si approva con il presente provvedimento; - il certificato di pagamento n. 1, in data 16/02/2006, con cui è stata corrisposta la prima rata d'acconto dell'importo di ,00, oltre IVA, per complessivi ,00; - il certificato di pagamento n. 2, in data 21/12/2006, con cui è stata corrisposta la seconda rata d'acconto dell'importo di ,52, oltre IVA, per complessivi ,37; - il certificato di pagamento n. 3, in data 16/05/2007, con cui è stata corrisposta la terza rata d'acconto dell'importo di ,66, oltre IVA, per complessivi ,63; - lo stato finale dei lavori, redatto in data 16/05/2007 dal Direttore dei Lavori, Ing. Matteo Tizzani, riporta l importo complessivo netto di ,87, quale importo totale dei lavori eseguiti e liquidati; - il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 30/08/2012 dal direttore dei lavori Ing. Matteo Tizzani, che conferma l importo dello stato finale dei lavori di netti ,87 oltre IVA e determina il residuo credito netto dell impresa pari ad euro 3.440,39 oltre IVA, a saldo dei lavori in oggetto; - la fattura n. 54 del 31/12/2012, emessa da IMPRE.MAR S.R.L, pari ad euro 3.440,39 oltre IVA corrispondente alla rata a saldo dei lavori. Considerato che, con provvedimento in data , il Tribunale di Cuneo ha dichiarato il fallimento della IMPRE.MAR S.R.L., nominando Giudice Delegato il Dott. Gian Paolo Macagno e Curatore Fallimentare il Dott. Valter Mazzier; Dato atto che: - l Impresa, nella fattura n. 54 del 31/12/2012 applicava all importo di ,39 l aliquota IVA del 21% e non quella del 10%, come invece previsto dal quadro economico dell opera e come in effetti applicata nelle fatture precedenti emesse dall Impresa, in relazione alla natura dei lavori; - la fattura n. 54 del 31/12/2012, è stata erroneamente emessa per l importo complessivo di ,87 e non quello di ,43 (comprensivo di IVA al 10%); - con nota prot. n del 31/03/2014, trasmessa al Curatore Fallimentare a mezzo PEC, si precisava che la Provincia avrebbe corrisposto la somma complessiva corretta di ,43, con richiesta di emissione di nota di credito e trasmissione della medesima; Rilevato che: - con la medesima nota prot. n del 31/03/2014 veniva chiesta, per il pagamento della rata a saldo, la trasmissione della garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa, di cui all'art. 141, comma 9, del D.Lgs 163/2006 e 124 del D.P.R. n. 207/2010, precisando che, in difetto, il pagamento sarebbe potuto avvenire esclusivamente decorso il periodo di garanzia previsto ai sensi dell art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 229, comma 3, del D.P.R. 207/2010; - ad oggi non è stata trasmessa la garanzia fidejussoria bancaria o assicurativa richiesta; Rilevato che si procede all approvazione del certificato di regolare esecuzione rinviando ad un successivo provvedimento la liquidazione del credito residuo di euro 3.440,39, oltre IVA 10%

7 per euro 344,04 e, quindi, per complessivi 3.784,43, a saldo dei lavori in oggetto, alla scadenza del periodo di garanzia previsto ai sensi dell art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 229, comma 3, del D.P.R n. 207 in quanto l impresa IMPRE.MAR S.R.L non ha presentato garanzia fidejussoria relativa al pagamento della rata a saldo di cui all art. 141 del D.Lgs. 163/06, nonostante specifica richiesta con nota prot. n del 31/03/2014; Dato atto che, con comunicazione PEC del ns. prot. n del il Liquidatore Fallimentare, Dott. Valter Mazzier, ha comunicato di corrispondere le somme dovute mediante versamento sul conto corrente IBAN IT48 U ; Ritenuto di aumentare le somme a disposizione per l acquisizione delle aree per ,51; Ritenuto, pertanto, di approvare il seguente nuovo quadro economico finale: LAVORI IN APPALTO QE DGP /2006 QE DGP /2007 Nuovo QE IMPORTO LORDO IMPORTO LIQUIDATO DA LIQUIDAR E TOTALE QE FINALE DISPONIBILE Lavori , , , ,00 Oneri per la sicurezza , , , ,61 TOTALE LAVORI , , , , , , ,43 446,18 SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZI ONE Imprevisti e lavori in economia (IVA inclusa) Spostamenti interferenze e sottoservizi (IVA inclusa) Acquisizione aree (IVA inclusa) , , , , ,92 0, , , , , , , ,53 0, ,53 622, , , , , , , ,19 0,03 Incentivo progettazione , , , , ,19 0, ,19 523,73 Spese tecniche per attività di consulenza collaudo e sondaggi (IVA inclusa) , , , , ,92 0, , ,95 Rimborso IVA 10% , , ,42 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE , , , , , , , ,90 Ribasso di gara (IVA compresa) IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO , ,51 0,00 0, , , , , , , , ,08 Considerato che l art. 25 della L.R. 12/08 prevede la possibilità di utilizzare i fondi residui, compresi i ribassi d asta delle opere connesse all evento olimpico, da parte della Provincia di Torino, anche successivamente all evento olimpico, onde consentire il completamento del sistema infrastrutturale realizzato e la sua riconversione e valorizzazione;

8 Rilevato che le somme ancora da liquidare debbono essere conservate a residuo; Rilevato che, a lavori conclusi, si è avuta una minor occorrenza finanziaria per ,08, nel seguente modo: - per. 446,18 risparmio sui lavori principali; - per ,90 sulle somme a disposizione, di cui. 0,03 già in economia nell esercizio finanziario 2008 sul cap dei RR.PP 2003, int del Bilancio 2003 (TV); Rilevato altresì che, a seguito dell approvazione del certificato di regolare esecuzione, occorre ridurre i seguenti movimenti contabili: - mov. cont per 1.592,86 per risparmio sulle somme a disposizione; - mov. cont per. 446,18 per risparmio sui lavori principali; Dato atto che la spesa complessiva da liquidare di ,41 risulta imputata c.s.: - sull operazione contabile n residuano ,43 relativi al saldo dei lavori, ancora da liquidare, Intervento Bilancio 2003 Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,31 relativi all acquisizione aree, ancora da liquidare, Intervento Bilancio 2003 Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,47 relativi all acquisizione aree, ancora da liquidare, Int Bilancio 2003 Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,00 relativi all acquisizione aree, ancora da liquidare, Int Bilancio 2006 Cap RRPP2006 (Mutuo Banca Intesa SpA); - sull operazione contabile n residuano ,20 relativi all acquisizione aree, ancora da liquidare, Int Bilancio 2006 Cap RRP 2006 (FR); Riconosciuta l esattezza dei conteggi; Dato atto che il responsabile del procedimento è il dirigente del Servizio Programmazione Viabilità, ing. Dario Masera; Acquisiti i pareri favorevoli in ordine alla regolarità tecnica e contabile rispettivamente del responsabile del servizio interessato e del responsabile di ragioneria ai sensi dell'art. 49 comma 1 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali approvato con D. Lgs. 18/8/2000 n. 267; Visto l' articolo 134, comma 4, del citato Testo Unico e ritenuta l'urgenza; Con voti unanimi, espressi in forma palese, la Giunta Provinciale D E L I B E R A 1. di approvare il certificato di regolare esecuzione, redatto in data 30/08/2012 dal direttore dei lavori Ing. Matteo Tizzani, che conferma l importo dello stato finale dei lavori di netti ,87 oltre IVA e determina il residuo credito netto dell impresa pari ad euro 3.440,39 oltre IVA, a saldo dei lavori in oggetto,

9 2. di approvare il nuovo quadro economico, così come riportato nelle premesse del presente atto; 3. di dare atto che la fattura n. 54 del 31/12/2012 è stata emessa per un importo complessivo di 4.162,87 comprensivo di IVA al 21% e non quella del 10%, come invece previsto dal quadro economico dell opera e come in effetti applicata nelle fatture precedenti emesse dall Impresa, in relazione alla natura dei lavori, e che, pertanto, la Provincia liquiderà la somma complessiva di 3.784,43, con applicazione dell aliquota corretta del 10%, come comunicato al Curatore Fallimentare con nota prot. n del 31/03/2014; 4. di rinviare ad un successivo provvedimento la liquidazione a favore del Fallimento Impresa Impremar Costruzioni Generali s.r.l. del credito residuo di euro 3.440,39, oltre IVA 10% per euro 344,04 e, quindi, per complessivi 3.784,43, a saldo dei lavori in oggetto, alla scadenza del periodo di garanzia previsto ai sensi dell art. 141, comma 3 del D.Lgs. 163/2006 e dell art. 229, comma 3, del D.P.R n. 207 in quanto l impresa IMPRE.MAR S.R.L non ha presentato garanzia fidejussoria relativa al pagamento della rata a saldo di cui all art. 141 del D.Lgs. 163/06, nonostante specifica richiesta con nota prot. n del 31/03/2014; 5. di dare atto che, a lavori conclusi, si è avuta una minor occorrenza finanziaria per ,08, nel seguente modo: - per. 446,18 risparmio sui lavori principali; - per ,90 sulle somme a disposizione, di cui. 0,03 già in economia nell esercizio finanziario 2008 sul cap dei RR.PP 2003, int del Bilancio 2003; 6. di ridurre, a seguito dell approvazione del certificato di regolare esecuzione, i seguenti movimenti contabili: - mov. cont per. 446,18 per risparmio sui lavori principali; - mov. cont per 1.529,86 per risparmio sulle somme a disposizione 7. di dichiarare economia di spesa la disponibilità residua di ,05 imputata c.s.: 1.976,04 op ,26 op ,03 op ,72 op di dare atto che la spesa complessiva di ,41 da liquidare risulta imputata c.s.: - sull operazione contabile n residuano ,43 relativi al saldo dei lavori, Int Bil Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,31 relativi all acquisizione aree, Int Bil Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,47 relativi all acquisizione

10 aree, Int Bil Cap RRPP 2003 (TV); - sull operazione contabile n residuano ,00 relativi all acquisizione aree, Int Bil Cap.1533 RRPP 2006 (Mutuo); - sull operazione contabile n residuano ,20 relativi all acquisizione aree, Int Bil Cap RRPP 2006 (FR); 9. di comunicare il presente provvedimeno all Istituto Mutuante per presa d atto; 10. di autorizzare lo svincolo: - della cauzione definitiva costituita dall appaltatore mediante garanzia fidejussoria n. 00A emessa in data 19/10/2005 da Nuova Tirrena Assicurazioni S.P.A. per complessivi ,94 (cauzione ridotta del 50% in quanto trattasi di Impresa in possesso di certificato UNI EN ISO ); - della cauzione a garanzia dell ultimazione dell opera entro il termine (art. 11 c. 1 L. n. 285/2000) costituita dall appaltatore mediante garanzia fidejussoria n emessa in data 19/10/2005 da Milano Assicurazioni S.P.A. per complessivi ,94; 11. di subordinare ogni obbligazione giuridica verso terzi all avvenuta comunicazione di cui al precedente punto 9; 12. di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile con successiva votazione separata, espressa e favorevole di tutti gli intervenuti. Letto, confermato e sottoscritto. In originale firmato. Il Segretario Generale f.to G. Formichella Il Presidente della Provincia f.to A. Saitta