CAPITOLATO SPECIALE D ONERI

Transcript

1 II SETTORE RISORSE STRATEGICHE SERVIZIO PROVVEDITORATO ED ECONOMATO GESTIONE AUTOPARCO Gara informale per l affidamento del SERVIZIO DI MANUTENZIONE E RIPARAZIONE PARTI MECCANICHE DEI VEICOLI COMUNALI CAPITOLATO SPECIALE D ONERI Pontecagnano Faiano, Novembre 2012

2 INDICE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO ART. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO ART. 4 - IMPORTO A BASE D ASTA ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART. 6 - DURATA DELL APPALTO ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA E PREZZI ART. 8 - LISTINI UFFICIALI DEI PEZZI DI RICAMBIO ART. 9 - MODALITA ESECUZIONE DEL SERVIZIO ART TEMPO UTILE PER L ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI ART VERIFICA E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI ART PENALITA, RISOLUZIONE DEL CONTRATTO ART FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEGLI INTERVENTI ART TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI ART GARANZIA ART OBBLIGHI DELL IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO ART GARANZIA DEFINITIVA ART REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE ART FORO COMPETENTE ART NORME DI RINVIO - TABELLA A - ELENCO VEICOLI 2

3 ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto il servizio di riparazione e manutenzione delle parti meccaniche, compreso la fornitura e montaggio dei pezzi di ricambio, dei veicoli a motore in uso all Amministrazione Comunale di Pontecagnano Faiano. L elenco indicativo e non tassativo dei veicoli oggetto del servizio sono riportati nella allegata Tabella A Elenco dei veicoli che forma parte integrante e sostanziale del presente Capitolato. I veicoli a motore oggetto del presente appalto possono essere in uso all Amministrazione a qualsiasi titolo, gratuito od oneroso, incluso il comodato da altri soggetti, ed in uso temporaneo. L appaltatore è tenuto ad eseguire le riparazioni su tutti i veicoli in uso. Il servizio dovrà essere garantito secondo le tipologie di lavorazione e con le modalità meglio specificate nei successivi articoli. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di escludere alcuni veicoli dal servizio di che trattasi ovvero di includerne altri, senza che l appaltatore possa avere nulla a pretendere. ART. 2 - TIPOLOGIA DEL SERVIZIO L appalto ha per oggetto ogni tipo di riparazione, manutenzione e revisione da eseguirsi sui veicoli comunali, come specificato al precedente articolo. In particolare dovranno essere garantite almeno le seguenti prestazioni minime: - riparazione e manutenzione di tutte le parti meccaniche dei veicoli e tutte le loro componenti, con particolare riferimento alla motoristica; - l esecuzione di revisioni e collaudi dei mezzi presso la MTC, ovvero presso la propria sede se all uopo autorizzata ovvero presso altra officina autorizzata; - il recupero ed il trasporto in officina di tutti i mezzi in panne o in avaria da riparare; - ogni lavorazione o attività affine, accessoria o comunque connessa con le precedenti. Art. 3 - INIZIO DEL SERVIZIO IN PENDENZA DELLA STIPULAZIONE DEL CONTRATTO In pendenza della stipulazione del contratto, il Comune ha la facoltà di ordinare l inizio del servizio in tutto o anche in parte all impresa aggiudicataria, che deve dare immediato corso allo stesso, attenendosi alle indicazioni fornite dal Responsabile della corretta esecuzione del contratto. In caso di mancata stipulazione del contratto la Ditta aggiudicataria ha diritto soltanto al pagamento di quanto abbia già eseguito, valutato in base all offerta presentata. Art. 4 - IMPORTO A BASE D ASTA L ammontare del servizio è quello risultante dall offerta della ditta aggiudicataria. L importo stimato a base d asta del servizio, per una durata di n. 24 mesi, è di ,00 oltre I.V.A., soggetto a ribasso. Da un esame della fattispecie del servizio oggetto del presente appalto, si conclude che non sussiste la necessità di redigere il DUVRI e, pertanto, l importo degli oneri per la sicurezza, è pari a zero. 3

4 Con il corrispettivo determinato in sede di gara, l'appaltatore s'intende compensato di qualsiasi suo avere e non potrà pretendere dal Comune per il servizio di che trattasi alcun altro compenso. ART. 5 - MODALITA DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO L aggiudicataria dovrà comunicare il nome o i nomi delle persone responsabili, a cui l Amministrazione potrà fare riferimento nell espletamento del servizio, nonché il numero telefonico di reperibilità degli stessi, anche in caso di emergenza. Tale comunicazione dovrà pervenire entro 15 giorni solari dalla comunicazione di avvenuta aggiudicazione. Analoga comunicazione nel medesimo termine dovrà pervenire in caso di variazione dei referenti. Il servizio dovrà essere reso con la massima tempestività e sollecitudine, nonché con la massima cura, scrupolo e diligenza. In particolare la ditta aggiudicataria è tenuta a minimizzare i tempi di attesa per le riparazioni sui mezzi oggetto del presente appalto, nonché per gli interventi di soccorso dei mezzi in panne. Dovrà provvedere a ridurre gli effetti di eventuali disservizi e ad agevolare in massimo grado l Amministrazione nell attuare le misure mitigative. Il servizio dovrà essere svolto secondo quanto previsto dal presente capitolato, in particolare con le seguenti modalità: - Gli interventi di manutenzione e riparazione saranno eseguiti dalla Ditta aggiudicataria esclusivamente dopo la trasmissione di ordine di lavoro emesso a cura dell incaricato dell Ufficio Autoparco. - Gli autisti condurranno l autoveicolo presso l officina della ditta per gli interventi di manutenzione fermo restando che la Ditta, a propria cura e spese, dovrà immediatamente attivarsi per il trasporto dell autoveicolo fermo in panne sul territorio comunale, presso la propria officina. - E fatto divieto alla Ditta aggiudicataria di effettuare interventi senza preventivo ordine di lavoro rilasciato dall Ufficio Autoparco. - Il tempo utile per l ultimazione dei lavori verrà fissato al momento della richiesta sull ordine di lavoro relativo al veicolo da riparare. - Prima di effettuare i lavori di riparazione, la Ditta, dovrà previa accurata ispezione dei guasti relazionare per iscritto in merito alle spese da sostenersi e ai tempi occorrenti per l esecuzione degli stessi. Nel caso in cui il Responsabile del Servizio ritenesse di non effettuare la riparazione alla Ditta non spetterà alcun rimborso per l onere sostenuto. - La Ditta sarà unica responsabile degli eventuali danni verso terzi che derivassero dall esecuzione, non a regola d arte, dei predetti lavori. In relazione alle peculiari caratteristiche del servizio, esso dovrà essere reso presso officine ubicate entro un raggio di 5 Km dalla sede comunale (Palazzo di città) di via Alfani, anche al fine di consentire l attività di controllo/ispezione da parte dell Amministrazione e precisamente nell area individuata nella planimetria allegata all avviso di gara informale. ART. 6 - DURATA DELL APPALTO L appalto ha la durata di ventiquattro mesi dalla data di consegna del servizio. L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà, in caso di sopravvenute esigenze di interesse pubblico, di recedere in ogni momento dal presente contratto con preavviso di almeno un mese mediante lettera raccomandata. 4

5 L Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di prorogare il servizio fino ad un massimo di sei mesi, nelle more dell attivazione di una nuova procedura di affidamento dello stesso; la ditta sarà comunque tenuta alla prosecuzione del servizio fino all effettivo subentro di altro soggetto. La ditta aggiudicataria è obbligata ad accettare tale affidamento in proroga con l applicazione di un miglioramento a favore dell Amministrazione del 5% sul corrispettivo dovuto. ART. 7 - OFFERTA ECONOMICA E PREZZI La ditta concorrente dovrà presentare l offerta economica secondo le modalità contenute nel disciplinare di gara, indicando lo sconto percentuale unico disposta a praticare sui pezzi di ricambio, i cui prezzi base sono quelli riportati nei listini ufficiali di cui al successivo articolo e lo sconto percentuale unico disposta a praticare sulla mano d opera, il cui costo orario a base d asta viene stabilito in 30,00 oltre IVA. Risulterà aggiudicataria dell appalto la ditta che avrà presentato il migliore sconto percentuale complessivo che sarà determinato secondo la seguente formula: P = (0,50 x p1) + (0,50 x p2) dove: P = ribasso percentuale di aggiudicazione; p1 = ribasso percentuale offerto sui prezzi di listino delle Case costruttrici dei pezzi di ricambio dei vari veicoli. p2 = ribasso percentuale offerto sulla tariffa oraria stabilita in 30,00 oltre I.V.A., comprensiva della manodopera ordinaria e straordinaria per tutti gli interventi da effettuare, degli oneri e delle attrezzature e di tutto quanto necessario per le riparazioni. Gli sconti ed i prezzi offerti si intendono fissi ed invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto stabilito al successivo articolo. ART. 8 - LISTINI UFFICIALI DEI PEZZI DI RICAMBIO I listini ufficiali dei pezzi di ricambio saranno quelli correnti alla data di espletamento della gara, per il primo anno contrattuale (e comunque per l intero anno 2013), al per il secondo anno contrattuale e al per l eventuale ulteriore periodo contrattuale; nel corso dei rispettivi anni non saranno riconosciute variazioni sui prezzi dei listini. ART. 9 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEGLI INTERVENTI 1. Parti di ricambio Salvo diversa pattuizione, da definirsi caso per caso in forma scritta, le parti di ricambio che saranno fornite dalla Ditta dovranno essere originali e nuove, intendendosi per originali i materiali aventi le stesse caratteristiche merceologiche e tecnologiche e la medesima provenienza di quelli montati dalle case costruttrici dei veicoli in riparazione. 5

6 A parziale deroga a quanto precedentemente previsto, potranno essere montati materiali non originali o usati, soltanto previa esplicita autorizzazione da parte dell Amministrazione. Tale autorizzazione non sottrae la ditta dalle responsabilità derivanti da manchevolezze riscontrate in fase di collaudo del veicolo in riparazione. Ai ricambi non originali, ma di primo impianto, sarà applicato, al listino prezzi del produttore in vigore secondo quanto previsto al precedente articolo 8, lo stesso sconto previsto in contratto. La Ditta aggiudicataria dovrà provvedere a sua cura e spese allo smaltimento dei materiali dichiarati fuori uso e sostituiti, compresi quelli catalogati come rifiuti tossici e nocivi (ricambi usati, olii esausti, etc...). L Ente si riserva altresì, la facoltà di acquisire autonomamente eventuali parti di ricambio. 2. Norme di lavorazione Le operazioni di riparazione o revisione generale dovranno essere eseguite con ordine, metodo e cura in modo da conferire al materiale perfetta e completa efficienza ed assicurare la più ampia garanzia di corretto e durevole funzionamento. A tal fine la Ditta si impegna ad attenersi alle norme contenute nei manuali tecnici di riparazione delle Case Costruttrici che la Ditta aggiudicataria dovrà acquisire e, su richiesta, mettere a disposizione del personale addetto alla sorveglianza e di quello incaricato del collaudo degli automezzi. Il tempo utile per dare ultimati i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice, risultante dai tempari ufficiali o riconosciuti, che la ditta aggiudicataria dovrà, a propria cura e spese, mettere a disposizione dell Amministrazione. 3. Sorveglianza e controlli delle lavorazioni L Amministrazione si riserva il diritto di effettuare il controllo delle lavorazioni in ogni loro fase. Tali controlli saranno effettuati da personale dipendente dall amministrazione o appositamente incaricato in ogni caso la Ditta aggiudicataria dovrà prestare la massima collaborazione per agevolare gli incaricati della sorveglianza nell esecuzione dei propri compiti. In particolare il personale incaricato dall Amministrazione avrà il compito di: compilare gli atti tecnico-amministrativi necessari all esecuzione dei lavori (ordini di lavoro, autorizzazioni, comunicazioni etc.); vigilare sull osservanza dei termini di ritiro e consegna dei veicoli; seguire contabilmente le valorizzazioni degli interventi manutentivi e controllare i vari materiali interessanti le lavorazioni, accertandone le condizioni per la dichiarazione fuori uso, consegnando alla Ditta i materiali eventualmente forniti dall Amministrazione, accertando la corrispondenza dei materiali forniti dalla Ditta alle norme contrattuali; sorvegliare la corretta esecuzione dei lavori indicando le eventuali prescrizioni tecniche che la Ditta dovrà osservare nel corso dell esecuzione, allo scopo di assicurare la massima uniformità di esecuzione; svolgere ogni altro compito atto a tutelare efficacemente gli interessi dell Amministrazione. Resta inteso che l azione del personale incaricato della sorveglianza delle lavorazioni è unicamente preordinata all accertamento dell adempimento della Ditta delle disposizioni di cui al presente Capitolato, ma non esime in alcun modo la Ditta stessa dalle responsabilità che possono derivarle allorché in sede di collaudo vengano riscontrati inconvenienti o difetti. 4. Collaudo dei mezzi Al termine degli interventi di manutenzione e riparazione, il collaudo degli automezzi riparati sarà effettuato sotto la vigilanza di personale incaricato dell Amministrazione ed avverrà, di massima, presso l officina della Ditta, alla presenza di un rappresentante della stessa. 6

7 Saranno effettuati tutti gli accertamenti che il personale incaricato riterrà necessario, ivi compreso l eventuale smontaggio di qualche particolare allo scopo di accertare che la riparazione sia stata effettuata a regola d arte. Qualora in sede di collaudo siano riscontrati difetti o irregolarità nell esecuzione degli interventi o la non rispondenza dei materiali utilizzati alle disposizioni del presente Capitolato, la Ditta sarà tenuta a ripetere a proprie spese gli interventi imperfettamente eseguiti e a sostituire i materiali non adeguati entro l ulteriore termine che sarà concordato con il personale incaricato dall Amministrazione. In tal caso saranno ad esclusivo carico della Ditta non solo le spese occorrenti per la rimessa a punto dell automezzo oggetto del collaudo, ma anche il valore dei ricambi non riconosciuti idonei o irregolarmente impiegati. Qualora nel corso dei controlli tecnici ed amministrativi emergessero deficienze o imperfezioni nell esecuzione dei lavori o irregolarità nella fatturazione di particolare gravità, l Amministrazione si riserva comunque di procedere a tutela dei propri interessi per il ristoro dei maggiori danni. 5. Garanzie La Ditta garantisce le lavorazioni eseguite ed i materiali forniti per un periodo di 12 (dodici) mesi, decorrenti dalla data di fine lavori, ferma restando la responsabilità della Ditta medesima derivante dall esecuzione del contratto. Entro il suddetto termine di garanzia la Ditta è obbligata ad eliminare, a propria cura e spese, le deficienze che si dovessero riscontrare, dovute a difetti dei materiali forniti o alla non corretta esecuzione delle lavorazioni, interessanti le parti riparate, non rilevati all atto del collaudo, esclusi i danneggiamenti dovuti a cause di forza maggiore o a cattivo impiego. 6. Revisioni Il personale addetto all Ufficio Autoparco fornirà alla Ditta aggiudicataria l elenco degli automezzi da sottoporre a revisione. La Ditta dovrà provvedere a sua cura e spese al ritiro degli automezzi da revisionare, su richiesta dell Ufficio Autoparco. La Ditta effettuerà le prove preventive concordando con l Ufficio Autoparco gli interventi che si rendessero necessari. Al termine della revisione la Ditta deve provvedere, a propria cura e spese, alla riconsegna dell automezzo e a presentare il libretto aggiornato con il collaudo. 7. Pareri Tecnici Su richiesta dell Amministrazione la Ditta si impegna a rilasciare per iscritto e senza oneri aggiuntivi, il proprio parere tecnico sullo stato degli automezzi sottoposti a verifica, per qualsiasi finalità ritenuta opportuna o necessaria a tutela del patrimonio dell Ente. 8. Recupero mezzi in panne o in avaria La Ditta si impegna ad effettuare, a propria cura e spese, il recupero dei veicoli in panne o in avaria, sul territorio comunale, nel minore tempo possibile, in proprio ovvero tramite altri soggetti con cui sia eventualmente consorziata o convenzionata. Si considera omesso il recupero di un mezzo in avaria eseguito oltre 12 ore dalla richiesta effettuata dall Amministrazione. ART TEMPO UTILE PER L INIZIO E L ULTIMAZIONE DEGLI INTERVENTI L inizio dei lavori dovrà avvenire entro il giorno lavorativo successivo a quello della consegna del veicolo presso l officina dell appaltatore, ovvero il giorno lavorativo successivo a quello in cui sia stata data l autorizzazione. 7

8 Il tempo utile per dare ultimati i lavori che verranno di volta in volta affidati sarà calcolato sulla base della tempistica ufficiale della casa costruttrice. Qualora, per la maggiore consistenza degli interventi da eseguire sul veicolo o per altre cause non imputabili all appaltatore, occorra un tempo superiore a quello utile suddetto, l appaltatore stesso dovrà fare esplicita domanda scritta di deroga adeguatamente motivata all Ufficio Autoparco del Comune che, verificatane l ammissibilità, provvederà a concordare con l appaltatore il nuovo tempo utile per l ultimazione dei lavori. Il ritardo nell inizio dei lavori oppure una durata dei lavori oltre il tempo utile stabilito, comporteranno l applicazione della penale di 50,00 per ogni giorno di ritardo, senza, peraltro, riconoscere alcunché per i tempi eccedenti la tempistica suddetta. Tale penale verrà computata in detrazione ai corrispettivi spettanti all appaltatore e da esso fatturati nel mese in cui si sono verificati i ritardi. Per il mancato recupero dei veicoli in panne o in avaria, sul territorio comunale, sarà applicata una penale pari ad 100,00. ART VERIFICA E COLLAUDO DEGLI INTERVENTI Al termine di ciascun lavoro e quindi al momento del ritiro dovrà essere rilasciato al personale comunale incaricato un DDT/Buono di consegna, riportante la descrizione delle riparazioni effettuate e delle parti di ricambio sostituite. Le parti di ricambio sostituite dovranno essere visionabili dal personale dell ufficio Autoparco per il tempo massimo di 7 gg. lavorativi. A richiesta dell Amministrazione la ditta dovrà esibire il documento comprovante l acquisto del pezzo di ricambio. L Ente tramite proprio Responsabile incaricato si riserva la facoltà di verificare la perfetta esecuzione dei lavori nonché di far collaudare il veicolo mediante tecnici specializzati nel settore appositamente incaricati. Il collaudo potrà essere effettuato a mezzo fermo o in movimento; in quest ultimo caso la guida sarà affidata esclusivamente al personale del Comune o ai tecnici di cui sopra. A seguito di difetti eventualmente riscontrati, l appaltatore è obbligato ad eliminarli a proprie spese e cura, salvo quanto previsto dal successivo articolo. ART PENALITÀ. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Qualora siano riscontrate gravi inadempienze da parte dell appaltatore, il Comune applicherà allo stesso una prima penale pari a 250,00 riservandosi, a suo insindacabile giudizio in caso di ulteriori mancanze, la più ampia facoltà di intraprendere tutte quelle iniziative ritenute utili per il buon funzionamento dei suoi servizi e ciò anche in danno dell appaltatore, ivi compresa la risoluzione del contratto, con relativa chiamata in cassa della cauzione. Delle applicazioni delle eventuali penalità o risoluzione del contratto e dei motivi che le hanno determinate L Ente renderà tempestivamente informato l appaltatore con lettera raccomandata A.R. Le penalità a carico dell appaltatore saranno prelevate dalle competenze ad esso dovute operando detrazioni sulle fatture mensili emesse dall appaltatore stesso. ART FATTURAZIONE, LIQUIDAZIONE E PAGAMENTO DEI LAVORI Le fatture dovranno essere intestate a COMUNE DI PONTECAGNANO FAIANO SERVIZIO AUTOPARCO - Via Alfani, PONTECAGNANO FAIANO e riportare l'indicazione del numero dell'ordine cui si riferiscono e consegnate all ufficio protocollo dell Ente. 8

9 Ogni fattura dovrà essere emessa per ogni singolo veicolo e dovrà contenere: il numero dell ordine di lavoro emesso dall Amministrazione; il numero e la data dell eventuale preventivo; la targa ovvero il numero di telaio del veicolo; il chilometraggio (o le ore di lavoro) indicato dal contachilometri (o contatore) del veicolo all atto dell intervento; il dettaglio analitico delle diverse operazioni effettuate sul veicolo; il dettaglio analitico dei materiali eventualmente forniti; il dettaglio delle ore (o frazioni) di manodopera impiegata, che non potrà comunque eccedere quella prevista nei tempari delle Case Costruttrici o riconosciuti, analiticamente distinta per ciascuna delle diverse operazioni/ riparazioni effettuate. Essa dovrà riportare esplicitamente il prezzo intero, lo sconto praticato e/o il prezzo al netto dello sconto, per ciascuna singola voce, oltre all IVA complessiva. Essa dovrà essere chiara ed esauriente, e consentire comunque la verifica del rispetto delle norme del presente Capitolato. L appaltatore prima della stipula del contratto dovrà, a propria cura e spesa, rimettere all Ufficio Autoparco i tempari ufficiali delle case costruttrici o riconosciuti dei veicoli oggetto del presente appalto e i listini ufficiali dei pezzi di ricambio, in formato cartaceo o elettronico. ART TRACCIABILITA DEI FLUSSI FINANZIARI (art. 3 Legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.) Allo scopo di assicurare la tracciabilità dei flussi finanziari connessi all appalto in oggetto, l impresa appaltatrice assume su di sé l obbligo di utilizzare uno o più conti bancari o postali presso banche o presso la Società Poste Italiane S.p.A. dedicati, anche non in via esclusiva. Tutti i movimenti finanziari devono essere registrati su conti correnti dedicati e, salvo quanto previsto dall art. 3, terzo comma, devono essere effettuati esclusivamente tramite lo strumento del bonifico bancario o postale ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Ogni eventuale inottemperanza a quanto sopra previsto costituirà clausola risolutiva espressa del contratto, ai sensi dell art. 3, ottavo e nono comma, con conseguente chiamata in cassa ed incameramento della cauzione definitiva e ferma restando la facoltà dell Ente appaltante di esigere il risarcimento dell eventuale maggior danno. ART GARANZIA L appaltatore dovrà fornire una garanzia di almeno 12 ( dodici ) mesi sia sui lavori eseguiti che sui materiali e le parti di ricambio utilizzati. ART OBBLIGHI DELL IMPRESA NEI CONFRONTI DEL PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO. Nell esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, l appaltatore si obbliga ad applicare integralmente, nei confronti del proprio personale le condizioni contrattuali, normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi nazionali di lavoro e dagli accordi integrativi territoriali sottoscritti dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali. L obbligo permane anche dopo la scadenza dei suindicati contratti collettivi e fino alla loro sostituzione. 9

10 L appaltatore è tenuto inoltre all osservanza ed all applicazione di tutte le norme relative alle assicurazioni obbligatorie ed antinfortunistiche, previdenziali ed assistenziali, nei confronti del proprio personale dipendente. ART GARANZIA DEFINITIVA A garanzia dell esatta osservanza degli obblighi contrattuali, prima della stipula del contratto l impresa aggiudicataria dovrà costituire una cauzione definitiva secondo le modalità e gli importi di cui all art. 113 del D.Lgs n. 163 e s.m.i. e al disciplinare di gara. Resta salvo per il Comune l espletamento di ogni altra azione nel caso in cui la cauzione risultasse inefficiente. ART REQUISITI DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA INFORMALE Le ditte partecipanti devono essere in possesso dei seguenti requisiti: - Requisiti di idoneità professionale, ai sensi dell art. 39 del D.Lgs. n. 163/2006, (iscrizione nel registro della C.C.I.A.A., per l attività oggetto del presente appalto ossia officina meccanica o analoga dicitura); - Requisiti di ordine generale, ai sensi dell art. 38 del D.Lgs. n. 163/2006; - Sede operativa: officina ubicata nei limiti di distanza di cui all art. 5. CONTROLLI: l Amministrazione effettuerà il controllo sul possesso dei requisiti di partecipazione da parte della ditta che si aggiudicherà provvisoriamente l appalto. Si evidenzia che, al momento di partecipazione alla gara informale e per tutta la durata del contratto, la ditta dovrà, tra gli altri requisiti, essere in regola ai fini del DURC (Documento unico di regolarità contributiva). Inoltre ai fini della lettera g) dell art. 38 D.Lgs 163/06, si intendono gravi le violazioni che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse per un importo superiore all importo di cui all art. 48 bis, comma 1 e 2 bis, del DPR n. 602/1973 (attualmente ,00). Nel caso in cui la verifica avesse esito negativo, si procederà alla revoca dell aggiudicazione e all eventuale aggiudicazione al concorrente collocato in graduatoria nella posizione immediatamente successiva e ai provvedimenti di cui al disciplinare di gara. Saranno esclusi dalla procedura di gara i concorrenti che non abbiano adempiuto alle prescrizioni previste dal codice dei contratti di cui al D.Lgs. n. 163/06 e dal Regolamento approvato con DPR n. 207/2010. ART FORO COMPETENTE Per qualsiasi controversia inerente il contratto ove l Amministrazione fosse attore o convenuto, resta inteso, tra le parti la competenza del Foro di Salerno. ART NORME DI RINVIO Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato si rinvia a quanto disposto dalle norme vigenti in materia. 10

11 Tabella A: ELENCO DEI VEICOLI N. CATEGORIA MARCA/ MODELLO TARGA ALIMENTAZIONE IMMATRICOLAZIONE 1 Autovettura Fiat Punto 2^serie CE 517NF BENZINA 05/ Autovettura Fiat Punto 2^serie CE 518NF BENZINA 05/ Autovettura Fiat Panda 1100 I CE 519NF BENZINA 05/ Autovettura Fiat Panda 900 I.E BA 501WH BENZINA 09/ Autovettura Fiat Punto 55 BA 781GW BENZINA 09/ Autocarro Fiat Fiorino BA 859XZ DIESEL 10/ Autocarro Fiat Fiorino BA 858 XZ DIESEL 10/ Autocarro Fiat Fiorino BH 256CJ DIESEL 03/ Autovettura Fiat Panda AD 150MT BENZINA 05/ Autocarro Fiat Fiorino AA 209HM DIESEL 06/ Autocarro IVECO/35 BL 149JL DIESEL 05/ Autovettura Fiat Panda SA BENZINA 11/ Autovettura Fiat Cinquecento SA BENZINA 11/ Autovettura Lancia K BD 450 YC DIESEL 06/ Autovettura Audi A4 3A serie 1 CX 987 MT DIESEL 09/ Autovettura Fiat Grande Punto DC 995 CN BENZINA 08/ Autovettura Fiat Grande Punto DC 996 CN BENZINA 08/ Autovettura Fiat Stilo 1.9 MJT DC 997 CN DIESEL 08/ Autovettura Fiat Punto BD 072 YD BENZINA 06/ Autocarro Fiat Ducato DM 872 NL DIESEL 01/ Autovettura Fiat Panda 4x4 DM 051 PG DIESEL 03/ Autovettura Fiat Grande Punto DT 583 BX BENZINA 09/ Autovettura Fiat Doblo YA 903 AB DIESEL 09/ Autovettura Fiat Panda DV 337 CM BENZINA 02/ Autovettura Fiat Panda YA 968 AB BENZINA 03/ Autovettura Fiat Panda YA 969 AB BENZINA 03/ Autovettura Fiat bravo YA 108 AM DIESEL 11/ Autocarro Fiat Scudo EL 763 YK DIESEL 02/ Autovettura Fiat Panda YA 189 AM BENZINA 05/