COMUNE DI VALSAMOGGIA. (Provincia di Bologna) DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D INCARICO PROFESSIONALE

Transcript

1 COMUNE DI VALSAMOGGIA (Provincia di Bologna) DISCIPLINARE PER IL CONFERIMENTO D INCARICO PROFESSIONALE PER ESEGUIRE I SERVIZI TECNICI DI COORDINATORE PER LA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE DEI LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED ADEGUAMENTO ALLE NORME ANTINCENDIO DI N 5 EDIFICI SCOLASTICI CIG: Z241578BF2 CUP Z241578BF L anno 2015 (duemilaquindici) il giorno mese di nella sede Municipale Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi 1 - Località Bazzano, con la presente scrittura privata, da valere per ogni effetto di ragione e di legge TRA Il Comune di Valsamoggia (Codice fiscale e partita IVA: ), nella persona Geom.Dino Turatti, nato a il, in assenza Dott. Andrea Diolaiti (in forza l'atto Sindaco prot.n /1/2015), domiciliato per la carica nella sede Comune di Valsamoggia - Piazza Garibaldi 1 - Località Bazzano, che, nella sua qualità di Responsabile l'area Qualità e Programmazione Territoriale/F.F., interviene nel presente atto non in proprio ma in nome, per conto e nell'interesse esclusivo la suddetta Amministrazione E il Professionista Coalberto Testa nato a il, con studio professionale in San Benedetto Val di Sambro (BO) in via Osteria Ruggeri n. 4 (codice fiscale TSTCBR62L30E506S), iscritto all albo l ordine degli Ingegneri la Provincia di Bologna al n ed in possesso dei requisiti professionali coordinatore per

2 l'esecuzione dei lavori previsti dall'art. 98 decreto legislativo 09/04/2008 n. 81, Professionista. SI CONVIENE QUANTO SEGUE Art. 1 OGGETTO INCARICO Il presente incarico ha per oggetto l'affidamento, al Professionista sopra menzionato, l'incarico dei Servizi tecnici di coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione dei Lavori di Manutenzione straordinaria ed adeguamento alle norme antincendio di n. 5 edifici scolastici. L'incarico sarà espletato in conformità a quanto disposto dal D.Lgs n 163/2006 e ss. mm. ed ii., dal D.P.R. 207/2010, dal D.Lgs 81/2008 e ss. mm. ed ii. Art. 2 ADEMPIMENTI Il Professionista deve osservare le norme di cui agli art e seguenti Codice Civile e, limitatamente a quanto non diversamente stabilito dal presente disciplinare di incarico e degli atti dallo stesso richiamati, all'osservanza la deontologia professionale e di ogni altra normativa vigente in materia correlata all'oggetto l'incarico. Resta a carico professionista ogni onere strumentale ed organizzativo necessario per l'espletamento le prestazioni, rimanendo organicamente esterni e indipendenti dagli uffici Comune di Valsamoggia. Per il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione, il Professionista dovrà attenersi alle disposizioni di cui all'art. 92 D.Lgsvo 81/2008 e ss. mm. ed ii. di seguito esplicitate: a) verifica, con opportune azioni di coordinamento e controllo, l'applicazione, da parte le imprese esecutrici e dei lavoratori autonomi, le disposizioni loro pertinenti contenute nel piano di

3 sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto e la corretta applicazione le relative procedure di lavoro; b) verifica l'idoneità piano operativo di sicurezza, da considerare come piano complementare di dettaglio piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100, assicurandone la coerenza con quest'ultimo, ove previsto, adegua il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 ove previsto, e il fascicolo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b), in relazione all'evoluzione dei lavori ed alle eventuali modifiche intervenute, valutando le proposte le imprese esecutrici dirette a migliorare la sicurezza in cantiere, verifica che le imprese esecutrici adeguino, se necessario, i rispettivi piani operativi di sicurezza; c) organizza tra i datori di lavoro, ivi compresi i lavoratori autonomi, la cooperazione ed il coordinamento le attività nonché la loro reciproca informazione; d) verifica l'attuazione di quanto previsto negli accordi tra le parti sociali al fine di realizzare il coordinamento tra i rappresentanti la sicurezza finalizzato al miglioramento la sicurezza in cantiere; e) segnala al committente o al responsabile dei lavori, previa contestazione scritta alle imprese e ai lavoratori autonomi interessati, le inosservanze alle disposizioni degli articoli 94, 95, 96 e 97, comma 1, e alle prescrizioni piano di cui all'articolo 100, ove previsto, e propone la sospensione dei lavori, l'allontanamento le imprese o dei lavoratori autonomi dal cantiere, o la risoluzione contratto. Nel caso in cui il committente o il responsabile dei lavori non adotti alcun

4 provvedimento in merito alla segnalazione, senza fornire idonea motivazione, il coordinatore per l'esecuzione da' comunicazione l'inadempienza alla azienda unità sanitaria locale e alla direzione provinciale lavoro territorialmente competenti; f) sospende, in caso di pericolo grave e imminente, direttamente riscontrato, le singole lavorazioni fino alla verifica degli avvenuti adeguamenti effettuati dalle imprese interessate. Il professionista si impegna a partecipare alle riunioni convocate dal Responsabile Procedimento, a fornire la necessaria assistenza tecnica di supporto agli uffici, senza pretendere ulteriori specifici compensi. Art. 3 TEMPI PER L ESPLETAMENTO DELLE PRESTAZIONI Il tempo previsto per la realizzazione l opera è quello stabilito nel cronoprogramma progetto esecutivo posto a base di gara. Art. 4 COMPENSI E RIMBORSI SPESE L importo complessivo l onorario le prestazioni è determinato forfettariamente in Euro (Euro Duemilacinquecento) oltre oneri per contributi previdenziali 4% e IVA di Legge. Il compenso è comprensivo dei rimborsi spese e di ogni altro onere per l'espletamento l'incarico. L'adeguamento corrispettivo è previsto esclusivamente in presenza di perizie di variante ai sensi l'art. 132 comma 1 lettere a), b), c), d) D.Lgs 163/2006, purché autorizzate dal Responsabile Procedimento, non imputabili direttamente o indirettamente alla responsabilità Professionista. In questo caso l'importo complessivo le prestazioni fornite, comprensivo la

5 predisposizione degli elaborati di variante, verrà aggiornato proporzionalmente all'importo variato dei lavori. Art. 5 LIQUIDAZIONE DEL COMPENSO Il compenso sarà corrisposto al Professionista, sul conto corrente dedicato che verrà indicato dal professionista, il 50% ad inizio lavori ed il restante 50% dopo l'approvazione da parte Comune certificato di regolare esecuzione dei lavori in appalto o collaudo se previsto. Il Comune di Valsamoggia provvederà al pagamento compenso entro 30 giorni dalla data di protocollazione le fatture, fatti salvi i tempi richiesti per le verifiche imposte dalla normativa al riguardo. Art. 6 PENALI In caso di ritardo non giustificato imputabile al professionista nella presentazione degli atti contabili, verrà applicata una penale di 50,00 (euro cinquanta/00) per ogni giorno di ritardo. In caso di gravi inadempienze sarà facoltà l Amministrazione comunale recedere dagli impegni presi. Art. 7 CONTROVERSIE Tutte le controversie che dovessero sorgere in dipendenza la presente convenzione, quali che sia la loro natura tecnica, amministrativa, o giuridica e che non fossero definite con accordo bonario, saranno deferite alla magistratura ordinaria. Per quanto non sia direttamente contemplato, valgono le disposizioni Codice Civile ed ogni altra legge in materia. E escluso il ricorso al giudizio arbitrale. Art. 8 APPLICAZIONE ART. 3 DELLA LEGGE 13/08/2010, N 136

6 E' fatto obbligo al Professionista, pena la nullità assoluta presente contratto, di osservare, in tutte le operazioni ad esso riferite, le norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari di cuia ll'art. 3 la Legge n. 136/2010. Art. 9 RISOLUZIONE DELL'ACCORDO Il presente accordo si intenderà risolto di diritto in caso di palese inottemperanza degli obblighi assunti da entrambe le parti contraenti. Nel caso in cui l'amministrazione, di sua iniziativa e senza giusta causa, proceda alla revoca presente incarico, al professionista dovranno essere corrisposti gli onorari e il rimborso spese per il lavoro fatto o predisposto sino alla data di comunicazione la revoca, salvo il diritto al risarcimento degli eventuali danni di cui dovrà essere data dimostrazione ai sensi la Legge n 143/1949. Art. 10 RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI. Ai sensi l'art. 13 D.Lgs n. 196/2003 le parti convengono che i dati personali forniti e raccolti in occasione presente procedimento verranno utilizzati esclusivamente in funzione e per i fini presente procedimento e conservati fino alla conclusione presso l'area Qualità e Programmazione Territoriale Comune di Valsamoggia, nella persona Dott. Andrea Diolaiti. Art. 11 CLAUSOLE FINALI Il Professionista dichiara di non trovarsi, per l'espletamento l'incarico, in alcuna condizione di incompatibilità ai sensi le disposizioni di legge. Egli assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza l'esecuzione dei lavori e le attività connesse. A tale scopo il Professionista dichiara di essere in possesso di polizza assicurativa per i danni provocati dall'esercizio l'attività professionale.

7 Le parti convengono che il presente atto di scrittura privata sarà registrato solo in caso d uso, e che le relative spese di registrazione, compresi i diritti di segreteria, saranno a carico professionista. La firma presente contratto impegna senz altro il professionista, mentre per l amministrazione comunale l impegno è condizionato alle eventuali prescritte superiori approvazioni. Letto, approvato e sottoscritto. p. il Comune di Valsamoggia Il Responsabile l'area Qualità e Programmazione Territoriale/F.F. Geom.Dino Turatti Il professionista Ing. Coalberto Testa