CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GUIDONIA MONTECELIO (N.B. DA STIPULARSI IN FORMA ELETTRONICA)

Dimensione: px
Iniziare la visualizzazioe della pagina:

Download "CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GUIDONIA MONTECELIO (N.B. DA STIPULARSI IN FORMA ELETTRONICA)"

Transcript

1

2 CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA REALIZZAZIONE DELL AMPLIAMENTO DEL CIMITERO DI GUIDONIA MONTECELIO (N.B. DA STIPULARSI IN FORMA ELETTRONICA) TRA IL COMUNE DI GUIDONIA MONTECELIO (c.f. ), rappresentato da di seguito denominato Concedente o Comune e (Codice Fiscale), in persona del proprio legale rappresentante di seguito denominata Concessionario PREMESSO CHE: a) con delibera di C.C. n. 59 del 17/10/2013 il Comune ha approvato il Programma Triennale dei lavori pubblici; b) nel programma predetto è inclusa la realizzazione dell ampliamento del cimitero comunale, da realizzarsi mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione e con finanziamento a totale carico del concessionario; c) i progetti preliminare, definitivo ed esecutivo dell opera sono stati approvati, rispettivamente, con i seguenti atti deliberativi: progetto preliminare Delibera di Giunta comunale n. 316 del , progetto definitivo Delibera di Giunta comunale n. 81 del progett, esecutivo Determinazione dirigenziale n. 174 del ; d) con determina a contrarre n.. del.. è stato deliberato l affidamento mediante concessione di progettazione, costruzione e gestione della realizzazione dell ampliamento del Cimitero comunale; e) il relativo bando di gara è stato pubblicato sulla GUCE n.. del. e sulla GURI n...del.nonché sui seguenti quotidiani, ed inserito, altresì, sul profilo del committente. f) in esito alla gara esperita con procedura ristretta ed aggiudicazione all offerta economicamente più vantaggiosa, il Comune ha individuato nel..il soggetto concessionario a cui affidare la concessione per la progettazione, realizzazione gestione dell opera predetta. g) I presupposti e le condizioni di base che determinano l equilibrio economico - finanziario degli investimenti e della connessa gestione, ai sensi dell art. 143 c. 8 sono riportati nel Piano economico finanziario;] Tutto ciò premesso Si conviene e si stipula quanto segue: Art. 1 Oggetto La presente convenzione ha per oggetto la revisione ed il completamento della progettazione esecutiva, nonché la realizzazione e la gestione in regime di concessione dell ampliamento del cimitero comunale ai sensi dell art. 3, co. 11 e dell art. 143 e ss. del d.lgs. 163/2006. In particolare, sono comprese nell oggetto della concessione: 1. la revisione ed il completamento della progettazione esecutiva nei limiti specificati nelle Linee Guida allegate al Capitolato Speciale; 2. la direzione dei lavori ed il coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione di cui al d.lgs. 81/2008;

3 3. l esecuzione dei lavori di cui al progetto esecutivo, secondo il cronoprogramma di realizzazione, nonché di tutti i lavori e le opere ad essi strutturalmente collegati; 4. la gestione funzionale ed economica, la manutenzione ordinaria e straordinaria, gli adeguamenti tecnici necessari per il prosieguo della gestione e gli adeguamenti programmati e/o straordinari, da parte del Concessionario, il quale condurrà in proprio tutti i beni e le superfici relative all ampliamento e completamento del cimitero nonché quelle relative al cimitero esistente, per tutta la durata della Concessione; 5. la consegna al Concedente, alla scadenza della Concessione, dell intero complesso cimiteriale, di tutti i beni, delle superfici e delle strutture realizzate, dei relativi impianti ed arredi, in ottime condizioni di conservazione e di funzionamento, conformemente a quanto stabilito in contratto, senza corrispettivo alcuno a favore del Concessionario. Art. 2 Durata della concessione La durata della Concessione è fissata in 25 anni a decorrere dalla firma del presente contratto e quindi con scadenza al ; la durata comprende il tempo necessario all elaborazione degli elaborati di completamento del progetto esecutivo ed all ottenimento dell approvazione degli stessi da parte dell amministrazione comunale, salvo quanto precisato al successivo art. 3, il tempo necessario all approntamento dei cantieri nonché il tempo necessario all ottenimento di ogni autorizzazione prevista dalla normativa vigente per l esecuzione e/o la gestione delle opere. E esclusa qualsiasi forma di tacito rinnovo. Art. 3 Revisione e completamento della progettazione esecutiva e relativa approvazione Il Comune ha posto a base di gara il progetto esecutivo delle opere, da completarsi a cura del concessionario per quanto attiene agli elaborati di dettaglio degli impianti, nonché agli ulteriori approfondimenti/precisazioni indicate nei documenti allegati all atto di validazione del progetto, il tutto come precisato dalle Linee Guida allegate al Capitolato Speciale. Il Concessionario dovrà, altresì, provvedere alla revisione complessiva della progettazione esecutiva al fine di recepire gli elementi migliorativi proposti in sede di gara. Il Concessionario è tenuto a consegnare al Concedente la progettazione esecutiva, rivista e completata ai sensi dei comma precedenti, entro 60 giorni dalla firma della presente convenzione. Il mancato rispetto del termine di consegna comporterà l applicazione delle sanzioni di cui al successivo art. 26. Il Concedente provvederà alla verifica degli elaborati progettuali consegnati dal Concessionario entro i successivi 30 giorni. Tale termine potrà essere interrotto per una sola volta dalla richiesta di chiarimenti. All esito della verifica, il Comune procederà, ove ne ricorrano le condizioni, alla validazione ed approvazione finale degli elaborati, ovvero alla restituzione degli stessi al Concessionario con l indicazione delle eventuali carenze affinché provveda a porvi rimedio. In quest ultimo caso, verranno applicate le sanzioni previste dal successivo art. 26 dalla data della riconsegna degli elaborati progettuali e sino alla loro validazione, fermo restando il diritto del Comune, nel caso in cui gli elaborati ripresentati risultino ancora carenti, di risolvere il presente contratto per inadempimento del Concessionario, con ogni conseguenza di legge. Il Concessionario è tenuto, altresì, a redigere gli elaborati del piano regolatore cimiteriale di cui agli art. 54 e seguenti del D.P.R , N. 285 Art. 4 Realizzazione delle opere di ampliamento del cimitero Il Concessionario si obbliga, in attuazione del progetto esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 3, nonché in conformità alle disposizioni del Capitolato Speciale di gara e a quanto specificato nei successivi articoli, alla all effettuazione delle opere di ampliamento del cimitero realizzando ogni opera necessaria al completamento funzionale del servizio. Come previsto dal Capitolato Speciale, la realizzazione dovrà avvenire in tre lotti funzionali. I lotti sono specificati nel Capitolato Speciale e negli elaborati progettuali, cui il Concessionario dovrà scrupolosamente attenersi.

4 Il Concessionario dovrà provvedere a propria cura e spese alla realizzazione delle opere cimiteriali complete in ogni loro parte e finitura, nessuna esclusa o eccettuata, intendendosi inclusi la fornitura degli arredi, suppellettili e attrezzature varie per il funzionamento del cimitero e per la corretta fruizione degli spazi esterni destinati all uso pubblico, le urbanizzazioni necessarie per il loro funzionamento da realizzarsi chiavi in mano, come riportato negli elaborati grafici-descrittivi del progetto esecutivo approvato ai sensi del precedente art. 3. Art. 5 Tempi di realizzazione La realizzazione delle opere di ampliamento del cimitero comunale dovrà avvenire nel rispetto delle tempistiche previste dal Capitolato Speciale, così come specificate nel cronoprogramma facente parte del progetto approvato ai sensi del precedente art. 3, il quale, in ogni caso, dovrà essere conforme a quanto previsto nell offerta aggiudicataria. Il Concessionario è tenuto a dare l avvio ai lavori relativi al primo lotto entro e non oltre centottanta giorni naturali e consecutivi decorrenti dalla data di sottoscrizione del presente contratto. I lavori relativi ai successivi lotti secondo e terzo dovranno essere avviati dal Concessionario nel rispetto di quanto previsto nell offerta presentata in sede di gara e, pertanto, entro...[nel caso in cui il Concessionario abbia proposto una riduzione dei tempi rispetto a quanto previsto dal capitolato speciale e dal progetto esecutivo a base di gara. Altrimenti, verranno riportate le previsioni dei predetti documenti.] Il Concedente potrà, a suo insindacabile giudizio, concedere proroghe del termine di ultimazione lavori, determinato ai sensi dei comma precedenti, qualora si siano verificati eventi straordinari ed imprevedibili che abbiano causato ritardi nei lavori per cause non imputabili al Concessionario. In tali casi, è onere del Concessionario comunicare tempestivamente al Concedente le cause che abbiano determinato o possano determinare gli eventuali ritardi, chiedendo contestualmente la proroga del termine di ultimazione, precisandone altresì la durata. Resta inteso che le eventuali proroghe concesse dal Concedente ai sensi di quanto sopra non avranno effetto sulla durata complessiva della Concessione e, quindi, sulla scadenza del presente contratto, che resterà fissata nella data indicata al precedente art. 2. Le opere dovranno essere eseguite sotto la sorveglianza tecnica dell Ufficio di Alta Sorveglianza, di cui al successivo art. 14, i cui funzionari e consulenti avranno libero accesso ai cantieri. La data d inizio delle opere dovrà essere comunicata a detto ufficio a mezzo raccomandata o PEC, con preavviso di almeno 10 giorni. Le opere anzidette saranno comunque soggette a collaudi in corso d opera e a collaudo definitivi da eseguirsi a cura della Commissione di Collaudo di cui al successivo articolo 12. In nessun modo la responsabilità del Concessionario potrà essere esclusa o limitata a motivo dell attività svolta dall Ufficio di Alta Sorveglianza. Art. 6 Sistemazione aree di cantiere e organizzazione del lavoro Il Concessionario dovrà adottare tutti i provvedimenti necessari affinché l esecuzione dei lavori previsti nei tre lotti non intralci in alcun modo il normale andamento dei servizi cimiteriali. Al fine di consentire il regolare svolgimento delle attività cimiteriali, le aree di cantiere dovranno essere interdette al fine di non creare pericoli alla pubblica e privata incolumità, e dovranno essere opportunamente schermate anche visivamente con l uso di barriere provvisorie mobili, garantendo comunque il decoro delle aree aperte al pubblico. La formazione del cantiere attrezzato, compresi gli allacciamenti, impianti e consumi di acqua ed energia elettrica ad uso cantieri; la recinzione, pulizia e manutenzione del cantiere stesso, l esecuzione delle opere ed impianti provvisionali, qualunque ne sia l entità, nonché di quanto previsto dal progetto di intervento relativo alla sicurezza contenuto nel Piano di sicurezza e coordinamento è ad esclusivo carico del Concessionario, così come ogni altro onere indicato all art. 16 del Capitolato Speciale. Art. 7

5 Proprietà delle opere realizzate La proprietà delle aree e delle opere oggetto di concessione, incluse quelle realizzande a cura e spese del Concessionario, è del Concedente, fin dal momento della loro realizzazione. Il Concessionario, ai sensi dell art. 143 del Codice Contratti (D.Lgs. 163/2006), è titolare unicamente del diritto di gestire e sfruttare economicamente le opere realizzate per l intera durata della concessione, senza che il medesimo acquisisca sulle predette e/o sulle aree ove esse insistono alcun diritto di proprietà. L intero complesso cimiteriale, compresi tutti i beni, le superfici e le strutture realizzate, i relativi impianti e le opere, fissi o mobili, realizzate dal Concessionario, ivi compresi quelli realizzati nel corso della Concessione, tutte le attrezzature, macchinari, arredi e accessori installati dal predetto Concessionario, in forza del contratto di Concessione, nonché il cimitero già esistente rientreranno nel possesso e nella disponibilità del Concedente alla scadenza della Concessione, senza corrispettivo alcuno a favore del Concessionario. Art. 8 Concessione di loculi, ossari e porzioni di suolo a terzi il concessionario è autorizzato dal concedente a dare in concessione a terzi i predetti beni per tutta la durata prevista dal Regolamento di Polizia Mortuaria (trenta anni). Alla scadenza del contratto di concessione di progettazione, costruzione e gestione, ovvero in ogni altro caso in cui il contratto stesso dovesse essere anticipatamente risolto non verrà meno la validità e l efficacia, nei confronti del Concedente, delle concessioni a terzi di loculi, ossari e porzioni di suolo sottoscritte dal concessionario, le quali resteranno valide ed efficaci sino alla scadenza in esse prevista. Art. 9 Responsabilità tecnica Il concessionario provvederà a nominare il proprio Responsabile Tecnico entro 10 giorni dalla data di sottoscrizione del presente contratto. Il Responsabile Tecnico è l interlocutore del Concedente per tutti gli atti conseguenti alla gestione della presente convenzione. Art. 10 Coordinamento per la sicurezza Il Concessionario è, altresì, tenuto, come precisato dalla Deliberazione dell AVCP n. 12/2012 e dalla Determina n. 2/2010, a nominare il coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, per la revisione e il completamento della progettazione esecutiva, ed il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione lavori, nonché il direttore dei lavori. Resta di competenza del Concedente la verifica del progetto esecutivo e la nomina, a spese del concessionario, della Commissione di Collaudo in corso d opera; Art.11 Direzione Lavori Il Concessionario durante la fase di realizzazione provvederà alla nomina dell Ufficio di direzione lavori all inizio lavori, dandone contestuale comunicazione al Concedente presso l Ufficio di Alta Sorveglianza che su tale nomina dovrà esprimere il proprio nulla osta vincolante. Le eventuali modifiche dell ufficio di direzione saranno comunicate all Ufficio di Alta Sorveglianza con almeno 15 giorni di preavviso. Art. 12 Collaudi Gli oneri relativi alla commissione di collaudo, i cui nominativi sono stati indicati al Concessionario dal Concedente a seguito dell aggiudicazione, sono posti a carico del Concessionario.

6 Le opere oggetto della concessione saranno soggette a collaudi in corso di opera ed a collaudo finale così come previsto dall art. 32 del Capitolato Speciale. Per quanto riguarda gli interventi di manutenzione, gli stessi saranno collaudati con cadenza biennale, a partire dalla data di avvio della gestione. Art. 13 Ritrovamenti archeologici Qualora nel corso dei lavori dovessero venire alla luce reperti archeologici, il Concessionario e obbligato a sospendere i lavori e darne immediatamente comunicazione alla competente Sovrintendenza ed all ufficio Alta Sorveglianza. Resta fermo che nulla avrà a pretendere il Concessionario per eventuali sospensioni dei lavori. E comunque facoltà del Concedente richiedere al concessionario l esecuzione di opere provvisionali e di ripristino ambientale, concordando un congruo termine per la loro esecuzione. Qualora a seguito del ritrovamento di reperti archeologici il completamento dell opera comportasse oneri imprevisti e/o una minore utilizzazione della superficie, il Concessionario avrà diritto ad una proroga del termine di ultimazione dei lavori. Art. 14 Alta Sorveglianza Il Concedente provvederà alla costituzione, di un ufficio per l Alta Sorveglianza, presieduto dal Responsabile Unico del Procedimento, preposto al controllo dell attività del Concessionario nella fase di progettazione e nella fase di esecuzione dei lavori, anche mediante consulenze di professionisti incaricati. I funzionari e/o i consulenti dell Ufficio Alta Sorveglianza potranno accedere liberamente ai cantieri. In particolare l ufficio di Alta Sorveglianza, ferme restando le competenze esclusive e gli obblighi di legge del responsabile del procedimento, esprimerà pareri in ordine: a) All approvazione del progetto esecutivo rivisto e completato dal Concessionario; b) Alla regolarità delle procedure realizzazione delle opere; c) Al corretto svolgimento delle procedure di legge; d) Ai contenziosi che dovessero nascere tra il concessionario e le eventuali imprese terze appaltatrici; e) Effettuerà in fase di realizzazione controlli in ordine: All attuazione del presente contratto ed al rispetto dei termini contrattuali; Alla regolare esecuzione dei lavori; Al rispetto dei tempi di realizzazione delle opere secondo quanto programmato nei singoli cronoprogrammi; Alla qualità dei lavori ed alla conformità degli stessi al progetto esecutivo approvato. L ufficio Alta Sorveglianza irrogherà, ove ne ricorrano gli estremi, le sanzioni di cui al successivo art. 27. Il Concessionario dovrà assicurare tutta l assistenza tecnica necessaria ai fini dello svolgimento dei compiti dell Ufficio Alta Sorveglianza e dovrà fornire inoltre tutti i documenti ed i chiarimenti che saranno da questo richiesti. Art.15 Affidamento a imprese collegate Subappalto - Appalto a terzi L affidamento alle imprese collegate (secondo la definizione data dall art. 149 del Codice dei Contratti pubblici, di cui all elenco prodotto in sede di gara), in possesso dei necessari requisiti di qualificazione, può essere effettuato direttamente dal Concessionario senza l esperimento di alcuna gara. Per la quota parte dei lavori che il Concessionario esegue direttamente, si applicano le norme sul subappalto di cui all art. 118 del d.lgs. 163/2006. Il concessionario prima dell inizio dei lavori comunicherà all Ufficio Alta Sorveglianza i lavori e le opere che intende appaltare a terzi. Per la quota parte che il Concessionario ha dichiarato in sede di offerta di voler affidare a terzi, lo stesso dovrà procedere con evidenza pubblica ai sensi dell art. 146 del d.lgs. 163/2006. Il tempo necessario per l espletamento delle procedure ad evidenza pubblica e per la stipula dei relativi contratto d appalto non potrà in alcun modo determinare il protrarsi della durata della

7 Concessione né potrà influire sul rispetto dei termini per l ultimazione dei lavori, cosi come offerti in sede di gara. Il concedente, comunque, resta estraneo a tutti i rapporti del Concessionario con gli appaltatori, fornitori e terzi in genere, dovendosi intendere tali rapporti esclusivamente intercorsi tra il Concessionario e detti soggetti senza che mai si possa comunque assumere una responsabilità diretta o indiretta del concedente. Art. 16 Varianti Il Concessionario non può apportare alcuna variante al progetto esecutivo approvato dal Concedente ai sensi dell art. 3 del presente contratto. Eventuali varianti che venissero proposte dal Concessionario o che si rendessero necessarie per la realizzazione delle opere secondo la perfetta regola dell arte dovranno essere oggetto di specifica perizia ed essere sottoposte all approvazione del Concedente, previo parere vincolante dell Ufficio Alta Sorveglianza. L approvazione potrà essere concessa sempreché non modifichino i termini del presente contratto. Atteso che il Concessionario ha provveduto al completamento e alla complessiva revisione della progettazione esecutiva, le varianti che si rendessero necessarie per eventuali errori progettuali non potranno legittimare alcuna proroga del termine di esecuzione dei lavori né alcuna revisione dell equilibrio del piano economico finanziario. Art. 17 Manutenzione delle opere Il concessionario durante tutto il periodo di gestione deve garantire, a propria cura e spese, la completa manutenzione ordinaria e straordinaria dei manufatti, delle opere tutte, degli impianti e delle attrezzature, degli automezzi di servizio, così da garantire permanentemente la funzionalità necessaria per assicurare l efficiente e decoroso funzionamento del complesso, provvedendo, se del caso, al completo rinnovo di interi impianti o di parte di essi. Gli interventi di manutenzione programmata previsti nel piano di manutenzione dovranno essere comunque effettuati entro l anno di previsione e saranno svolti con le modalità previste dal Disciplinare tecnico di gestione allegato al Capitolato speciale d appalto. Al termine della gestione, l opera dovrà essere consegnata al concedente in valide condizioni di conservazione e di funzionamento. Il concessionario si impegna a garantire il decoro e la pulizia degli spazi aperti al pubblico mediante la manutenzione ordinaria giornaliera di detti spazi. Gli uffici del Concedente competenti al controllo di qualità della gestione irrogheranno le eventuali sanzioni per il mancato rispetto del presente impegno. Il controllo della manutenzione sarà certificato, mediante verifiche ed attestazioni periodiche redatte dai competenti uffici del concedente. Il concedente si riserva di effettuare controlli attraverso il personale dei competenti uffici, ivi compreso l Ufficio di Alta Sorveglianza e/o con propri consulenti, sullo stato di efficienza di impianti, di attrezzature e sullo stato di conservazione dei manufatti, dei servizi, della viabilità e dei parcheggi. Nel caso in cui il concessionario non provveda agli obblighi di manutenzione assunti, previa diffida a provvedere da parte del concedente, troveranno applicazione le sanzioni di cui al successivo art. 26, ivi compresa la rescissione del contratto. Nel corso dell ultimo anno di Concessione il concedente provvederà in contradditorio con il concessionario ad accertare i lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi, parziali o tali degli impianti, dei manufatti e delle opere in genere tutte, occorrenti per riportare le opere alle condizioni ottimali di esercizio; le relative spese saranno a totale carico del concessionario. Art. 18 Gestione Per tutta la durata della concessione, il concessionario provvederà alla gestione del Cimitero, inclusa la gestione degli immobili ed impianti strumentali per l esercizio del servizio, dell impianto di illuminazione votiva, nel rispetto di quanto previsto dal Disciplinare di gestione allegato al

8 Capitolato Speciale e fermi restando tutti gli impegni, oneri e prescrizioni del Capitolato stesso e del presente contratto. Il Concessionario è tenuto a garantire che la gestione del cimitero comunale e degli eventuali servizi accessori sia ispirata ad elevato decoro e alle esigenze di funzionalità, e sia svolta in modo consono, evitando qualsivoglia iniziativa suscettibile di ledere l immagine della Città di Guidonia Montecelio, di offendere o turbare la pubblica moralità, nel rispetto delle modalità e le garanzie fissate nel Capitolato speciale e nel Disciplinare tecnico di gestione Art. 19 Proventi, Tariffe e relativo aggiornamento Il corrispettivo per il Concessionario sarà costituito unicamente dalla gestione funzionale ed economica dell intervento, con acquisizione dei relativi ricavi per la durata della Concessione, il tutto come riportato nel Piano economico finanziario di copertura degli investimenti e descrittivo dei criteri gestionali Per tutta la durata della concessione saranno di spettanza del concessionario i proventi della gestione delle opere date in concessione, così come meglio precisato nel piano economico finanziario e, in particolare: a) I proventi derivanti dall applicazione di tariffe, canoni e diritti per i servizi cimiteriali; b) I proventi derivanti dalla concessione dei loculi, ossari e porzioni di suolo; c) I proventi derivanti dalla riscossione dei canoni relativi ai contratti di illuminazione votiva. Le tariffe relative alla gestione e concessione dei sepolcri all interno del Cimitero: loculi, tombe private, ossari e cinerari, illuminazione votiva, illuminazione affitto camere ardenti, affitto locali commerciali antistanti, nonché di tutte le altre attività cimiteriali, sono quelle risultanti dall offerta presentata dal concessionario e, pertanto: [da specificare in relazione al piano tariffario proposto in sede di gara dall aggiudicatario] Le tariffe saranno adeguate nel tempo, con cadenza annuale, sulla base della variazione dell indice ISTAT, relativo ai prezzi di consumo per le famiglie degli impiegati e degli operai, registrata con riferimento al medesimo mese dell anno precedente, e secondo le modalità offerte in sede di gara. Art. 20 Piano economico-finanziario, quota annuale di ammortamento degli investimenti, valore residuo Il piano economico finanziario dell intervento è quello presentato dal Concessionario in sede di gara che, allegato al presente contratto, ne costituisce parte integrante ed essenziale. La quota annuale di ammortamento degli investimenti è quella indicata nel predetto piano. Le Parti si danno atto che, al termine della concessione, l intero valore dell investimento a carico del concessionario risulterà totalmente ammortizzato e, pertanto, che non è previsto alcun corrispettivo a carico del concessionario subentrante. Le Parti prendono atto che l equilibrio economico-finanziario degli investimenti, come definito al momento di conclusione del presente contratto, dovrà permanere per tutta la durata della Concessione e, conseguentemente, che gli eventi modificativi ai presupposti e alle condizioni di equilibrio del piano economico finanziario così come specificate in premessa determineranno la necessità di revisione del piano stesso al fine di rideterminarne le condizioni di equilibrio. Le Parti prendono atto che gli eventi modificativi dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti da tenere in considerazione ai sensi del comma che precede non possono in ogni caso consistere in eventi che siano conseguenza diretta o indiretta dì scelte gestionali e/o imprenditoriali del Concessionario. Le variazioni dell equilibrio economico finanziario che apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad 20%, rientrano nell alea di rischio del Concessionario e, pertanto, non daranno luogo ad alcuna revisione del piano. Il Concedente ed il Concessionario convengono di procedere ad una revisione della Concessione nelle seguenti fattispecie: mutamento, per fatto del Concedente, dei presupposti e delle condizioni di base, richiamati nelle premesse della presente Convenzione, che determinano l equilibrio economico-finanziario degli investimenti e della connessa gestione nonché entrata in

9 vigore di norme legislative e regolamentari che stabiliscano nuovi meccanismi tariffari o nuove condizioni per l esercizio delle attività previste nella Concessione; varianti in corso d opera che apportino una variazione di prezzo dell opera, ad esclusione delle varianti dovute a errori progettuali; adeguamento dei prezzi dei materiali in corso d opera o in corso di gestione; richiesta di innovazione e/o modifica delle modalità di gestione da parte del Concedente; verificarsi di un evento di forza maggiore. Nel caso in cui le variazioni apportate o le nuove condizioni introdotte risultino favorevoli al Concessionario, la revisione del piano dovrà essere effettuata a vantaggio del Concedente. La parte che intende attivare la procedura di revisione ne darà comunicazione per iscritto all altra con l esatta indicazione dei presupposti e delle ragioni che comporterebbero una alterazione dell equilibrio del Piano Economico Finanziario. L altra parte dovrà comunicare per iscritto le proprie determinazioni in merito alla richiesta di revisione entro 30 giorni dalla ricezione della stessa. In caso di disaccordo in merito ai presupposti di revisione della Concessione, si procede in ogni caso alla apertura della procedura di un accordo bonario. In mancanza di revisione della Concessione mediante la rideterminazione delle nuove condizioni di equilibrio del Piano economico finanziario così come previsto dall art. 143, co. 8 del d.lgs. 163/2006, il Concessionario potrà recedere dalla Concessione. In tal caso si applicherà quanto previsto dall art. 158, del d.lgs. 163/2006, con le limitazioni di cui al successivo art. 43 del presente Capitolato speciale d appalto Art. 21 Società di progetto Il concessionario si obbliga a costituire una società di progetto per azioni con capitale sociale non inferiore a ,00 per la gestione della presente concessione, da ripartirsi secondo quanto specificato in sede di offerta. Le azioni della società di progetto sono cedibili con i limiti di seguito individuati. Le banche e altri investitori istituzionali che non abbiano concorso a formare i requisiti per la qualificazione possono cedere in qualsiasi momento la propria partecipazione al capitale sociale, senza limitazioni. I soci che hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione (c.d. soci qualificanti ) sono tenuti a mantenere intatta la partecipazione al capitale sociale, così come risultante dall impegno presentato in sede di offerta, sino alla data di emissione del certificato di collaudo dell'opera. Successivamente al collaudo dei lavori di realizzazione, i soci che, in sede di gara, abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione per l esecuzione delle opere, possono cedere liberamente la propria quota di partecipazione al capitale sociale. I soci che in sede di gara, abbiano concorso a formare i requisiti di qualificazione per la gestione del servizio, possono cedere la propria quota di partecipazione al capitale sociale, purché mantengano una percentuale di partecipazione non inferiore, complessivamente, al 10% del capitale sociale. I soci che non hanno concorso a formare i requisiti per la qualificazione (c.d. soci non qualificanti ) possono cedere liberamente la propria partecipazione in qualsiasi momento. Art. 22 Cauzione definitiva - Garanzie e coperture assicurative Si dà atto che il Concessionario ha costituito, ai sensi dell art. 113 del d.lgs. 163/2006 apposita garanzia fideiussoria pari al 10% del valore dell investimento, con le modalità di cui all art. 123 del d.p.r. 207/2010 e nelle forme previste dal d.m. 123/2004, così come precisato dall art. 23 del Capitolato Speciale. La cauzione definitiva deve permanere fino alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio, ovvero decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato. La cauzione deve essere trasmessa al Concedente almeno dieci giorni prima della consegna dell area.

10 Per quanto attiene alla fase di realizzazione dell opera, si dà atto che il Concessionario come previsto dall art. 24 del Capitolato Speciale, ha provveduto a stipulare, ai sensi dell art. 129, co. 1, del d.lgs. 163/2006 e dell art. 125 del d.p.r. 207/2010, una polizza di assicurazione a copertura dei danni eventualmente subiti dal Concedente e da terzi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti e opere, anche preesistenti, verificatesi nel corso dell esecuzione dei lavori per una somma assicurata pari all importo delle opere, ai sensi dell art. 125, co. 1, del d.p.r. 207/2010. La medesima polizza assicura il Concedente contro la responsabilità civile per danni causati a terzi, persone o cose nel corso dell esecuzione dei lavori con un massimale sinistro pari al 5% della somma assicurata per le opere, con un minimo di ,00 ed un massimo di ,00, ai sensi dell art. 125, co. 2 del d.p.r. 207/2010. Il Concessionario è obbligato a stipulare, ai sensi dell art. 129, co. 2, del d.lgs. 163/2006 ed all art. 126, co. 1 e 2, del d.p.r. 207/2010, due polizze assicurative decennali, rispettivamente: a) la prima, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato una polizza indennitaria decennale a copertura dei rischi di rovina totale o parziale dell opera ovvero dei rischi derivanti da gravi difetti costruttivi per un massimale non inferiore al 20% del valore dell opera, ai sensi dell art. 126, co. 1 del d.p.r. 207/2010. b) la seconda, con decorrenza dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio e per la durata di dieci anni una polizza di assicurazione della responsabilità civile per danni cagionati a terzi, con un massimale al cinque per cento del valore dell opera realizzata con un minimo di ,00 ed un massimo di ,00, ai sensi dell art. 126, co. 2 del d.p.r. 207/2010. Per quanto attiene alla fase di gestione del servizio cimiteriale, come prescritto dall art. 25 del Capitolato Speciale a garanzia della conservazione dell opera e della sua corretta gestione, il Concessionario è obbligato a stipulare, entro 15 giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio: i. specifica polizza assicurativa, con validità fino alla scadenza della Concessione, adeguata alla copertura dei danni comunque subiti dall opera e dei rischi di responsabilità civile verso terzi per danni a persone e/o cose derivanti anche da furto ed incendio e comunque idonea a mantenere indenne e sollevato il Concedente da ogni responsabilità e/o richiesta danni; tale polizza dovrà altresì prevedere la copertura assicurativa abbia validità anche in caso di colpa dell assicurato e delle persone responsabili del fatto, delle quali l assicurato deve rispondere a norma di legge, avente massimale per sinistro e per anno di ,00; ii. il Concessionario dovrà assicurare le opere contro i rischi di incendio a copertura dei beni oggetto della Concessione (in questo caso il beneficiario di detta polizza dovrà essere il Concedente), e per responsabilità civile per danni a terzi. Il valore minimo assicurato dovrà essere pari all importo dei lavori, rivalutato annualmente con indice ISTAT; iii. una fideiussione bancaria o assicurativa avente massimale pari a ,00 che tenga indenne il Concedente dal mancato adempimento degli obblighi derivanti dal contratto per le modalità di gestione; la fideiussione bancaria o assicurativa o polizza rilasciata da un intermediario finanziario iscritto nell elenco speciale di cui all art. 107 del d.lgs. 385/1993, dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale e la sua operatività entro 15 giorni a semplice richiesta scritta del Concedente. iv. Il Concedente, con le modalità previste dal Disciplinare tecnico di gestione, provvederà ad eseguire le verifiche ispettive sulle opere oggetto di Concessione, accertando, gli eventuali lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria, nonché gli eventuali rinnovi totali e parziali degli impianti, necessari per riportare lo stesso complesso alle ottimali condizioni di uso; le relative spese saranno ad esclusivo carico del Concessionario; qualora il Concessionario non provveda a completare i lavori di manutenzione richiesti entro il termine indicato, il Concedente procederà ad incamerare la fideiussione di cui sopra, nei termini e con le modalità ivi previste, e provvederà in proprio all esecuzione dei lavori, senza che il Concessionario possa, in alcun modo, opporvisi. v. ulteriore polizza, da costituirsi almeno novanta giorni prima della scadenza della Concessione pari a ,00, a garanzia degli obblighi del Concessionario di cui al successivo art. 34.

11 Il Concessionario dovrà reintegrare le fideiussioni nel caso in cui queste siano venute meno in tutto o in parte. Le garanzie di cui al presente articolo devono decorrere dall inizio della gestione e fino alla riconsegna delle opere al Concedente. Art. 23 Responsabilità del concessionario Il concessionario resta comunque responsabile nei confronti del concedente dell esatto adempimento degli obblighi derivanti dalla presente convenzione; in ogni caso il concessionario si obbliga a tenere indenne il concedente da ogni pretesa, azione e ragione che possa essere avanzata da terzi in dipendenza dalla progettazione, così come dal medesimo Concessionario completata e rivista, dall esecuzione delle opere, e degli interventi previsti dalla presente convenzione o per mancato adempimento degli obblighi contrattuali o per altre circostanze comunque connesse con la progettazione ed esecuzione dei lavori e la gestione della struttura cimiteriale. Il concedente non assume responsabilità conseguenti a rapporti del concessionario con i suoi appaltatori, fornitori, prestatori di opera e terzi in genere. Rimane peraltro stabilito che nei contratti il concessionario dovrà imporre oltre che l osservanza delle leggi, capitolati e norme richiamate nel presente atto, il rispetto puntuale di tutti gli obblighi da lui assunti verso il concedente relativi alla corretta esecuzione e gestione delle opere. Art. 24 Oneri Saranno ad esclusivo carico del Concessionario, oltre agli oneri previsti nei vari articoli del presente contratto e/o del Capitolato Speciale al medesimo allegato, tutti i canoni, diritti e tariffe per la fornitura di acqua, energia elettrica, telefonia e servizi in genere. Resta, inoltre, a carico del Concessionario, il pagamento delle imposte e tasse se e in quanto dovute in base a disposizioni di legge. Gli eventuali lavori che nel corso della realizzazione delle opere oggetto della presente convenzione e/o nella gestione dovessero rendersi necessarie per il rispetto di disposizioni di legge, nonché l adeguamento ed il ripristino funzionale delle utenze in genere e delle infrastrutture di servizi pubblici e privati, devono essere eseguiti a cura e spese del concessionario. Art. 25 Trasferimento competenze al concessionario nella gestione del servizio cimiteriale Il concedente trasferisce al concessionario per tutta la durata della concessione l esecuzione e/o la gestione di ogni operazione cimiteriale in osservanza: 1. del testo unico delle leggi sanitarie R.D. n.1265 del 27 luglio 1934 e successive modifiche e integrazioni; 2. del Regolamento Nazionale vigente di Polizia Mortuaria DPR n.285 del 10 settembre 1990 e successive integrazioni; 3. della Legge n.130 del 30 marzo 2001 in materia di cremazione e dispersione delle ceneri; 4. del Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria. 5. di tutta la normativa in materia di servizi cimiteriali vigente durante la concessione; Il Concedente assicura la propria collaborazione nella supervisione delle pratiche amministrative relative alla concessione dei loculi ed all esecuzione di tutti i compiti e funzioni cimiteriali tramite il personale del Concessionario. Il Concessionario si impegna inoltre a mettere a disposizione personale qualificato ed in numero adeguato al servizio, a pena di decadenza del contratto di concessione. Il Concedente assicura altresì al concessionario la collaborazione dei propri servizi e uffici per i compiti e le funzioni funerarie di carattere amministrativo oltre che le incombenze connesse tra la Vigilanza Cimiteriale e il Corpo dei Vigili Urbani. Art. 26

12 Sanzioni In caso di inadempienza da parte del concessionario ad una qualsiasi delle clausole del presente contratto, afferenti la progettazione, la realizzazione delle opere e la gestione del servizio, il Comune previa messa in mora, potrà in tutto od in parte sostituirsi al concessionario inadempiente provvedendo all espletamento in danno, previo formale preavviso determinato dall Ufficio Alta Sorveglianza, agli adempimenti richiesti con il personale dei propri uffici e/o con appositi incarichi e/o appalti le cui spese tutte saranno poste a totale carico del concessionario mediante sanzione irrogata dai competenti Uffici Comunali con specifico provvedimento. Il Concessionario è assoggettato, inoltre, alle seguenti penali: 1. per ritardi nella revisione/completamento della progettazione e prevista l irrogazione, da parte dell Ufficio di Alta Sorveglianza, di cui al precedente art.14, delle sanzioni di seguito indicate: per la mancata presentazione del progetto rivisto e completato entro i termini precisati all art.3 sanzione pari ad. per ogni giorno di ritardo; per il mancato adeguamento dei progetti a norme di legge sopraggiunte e/o alle prescrizioni dei competenti Uffici del concedente, sanzione pari a per ogni giorno di ritardo rispetto al termine stabilito per l adeguamento; 2. per ritardi rispetto ai termini stabiliti nel cronoprogramma, penale giornaliera pari allo 0,03% dell importo dei lavori, così come previsto dall art. 33 del Capitolato Speciale. 3. Per il mancato rispetto dei livelli minimi del servizio garantiti in sede di offerta, sanzione pari a.. per ciascuna infrazione riscontrata; 4. Per l inosservanza delle norme regolamentari locali, qualora non si tratti di violazioni anche alle disposizioni del regolamento nazionale di cui al DPR 285/90, e prevista l applicazione, della sanzione amministrativa pecuniaria con le modalità di cui alla L. 689/81 e successive modificazioni ed integrazioni. In ogni caso, resta fatta salva la facoltà del concedente di avvalersi delle previsioni di cui al primo comma del presente articolo nonché delle previsioni di cui al successivo art.27. Il concessionario è tenuto al pagamento delle sanzioni irrogate entro 30 giorni dalla notifica del provvedimento; decorso infruttuosamente tale termine il comune provvederà alla escussione totale o parziale della cauzione definitiva di cui al precedente art.22 Art. 27 Risoluzione Sostituzione del concessionario La risoluzione per inadempimento del Concessionario e del Concedente è disciplinata, rispettivamente, dagli art. 41 e 42 del Capitolato Speciale allegato al presente contratto per costituirne parte integrante e sostanziale. Trovano, altresì, applicazione gli artt. 43 e 44 del Capitolato stesso. Art.28 Autorizzazioni a soggetti terzi E consentita l esecuzione di lavori di completamento delle tombe private e gli altri manufatti sepolcrali, nonché tutti gli interventi di manutenzione ordinaria e di risanamento conservativo, a soggetti terzi rispetto al concessionario. Gli interventi sono subordinati alla presentazione di istanze, comunicazioni e quant altro previsto dalla vigente normativa in materia di edilizia privata ai competenti uffici del concedente e, per opportuna conoscenza, al concessionario. Art. 29 Definizione delle controversie Per tutte le controversie che dovessero insorgere nel corso della Concessione, e che non dovessero risolversi in via bonaria tra il Concessionario e il Concedente, resta competente il Foro di Tivoli. Art.31 Spese

13 Le spese del presente atto e sue conseguenti sono a carico del concessionario che chiede tutte le agevolazioni fiscali in materia. I compensi e spese, compresi gli oneri tributari per il rilascio delle fidejussioni di cui all art.18 e gli oneri dei collaudatori sono a carico del concessionario.

SCHEMA CONTRATTO Di CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORCI ALL INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO (MI)

SCHEMA CONTRATTO Di CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORCI ALL INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO (MI) SCHEMA CONTRATTO Di CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PUBBLICA ILLUMINAZIONE E DEGLI IMPIANTI SEMAFORCI ALL INTERNO DEL TERRITORIO DEL COMUNE DI RHO (MI) Tra il Comune di RHO (di seguito, Comune ), in persona

Dettagli

Allegato C COMUNE DI PISA

Allegato C COMUNE DI PISA Allegato C COMUNE DI PISA CAPITOLATO D'ONERI PER L APPALTO DEL SERVIZIO DI INSTALLAZIONE, MANUTENZIONE E GESTIONE DI IMPIANTI PUBBLICITARI A MESSAGGIO VARIABILE O MAXISCHERMI SU AREE DI PROPRIETA DEL COMUNE

Dettagli

COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari

COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari 1 COMUNE DI SEGARIU Provincia del Medio Campidano Via Municipio 11- Telefono 070/9303923 Telefax 070/9302306 Servizi Finanziari DISCIPLINALE PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN CAPANNONE PER ESSERE ADIBITO

Dettagli

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA ZONA C DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE

PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA ZONA C DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE PROPOSTA DI PROJECT FINANCING COMUNE DI ACICATENA (CT) PROGETTO PER IL COMPLETAMENTO DELLA ZONA C DEL CIMITERO COMUNALE PER LA REALIZZAZIONE DI NUOVE SEPOLTURE Affidamento di opere in Concessione di progettazione,

Dettagli

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO - PISCINA COMUNALE DI SUNA

CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO - PISCINA COMUNALE DI SUNA CITTÀ DI VERBANIA Provincia del Verbano Cusio Ossola CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO - PISCINA COMUNALE DI SUNA CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE DELLA GESTIONE DEL LIDO PISCINA COMUNALE

Dettagli

BENICOMUNI SRL CONCESSIONE COMMERCIALE. - con atto notaio Federico Tassinari n. 51415/2012 il Comune di Imola ha conferito

BENICOMUNI SRL CONCESSIONE COMMERCIALE. - con atto notaio Federico Tassinari n. 51415/2012 il Comune di Imola ha conferito BENICOMUNI SRL Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento da parte del Comune di Imola CONCESSIONE COMMERCIALE Atto n. del Premesso che: - con atto notaio Federico Tassinari n. 51415/2012

Dettagli

CONCESSIONE D USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT

CONCESSIONE D USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT CONCESSIONE D USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.p.A. CONTRATTO tra Milanosport S.p.A., con sede in Milano,

Dettagli

C O M U N E D I V I A D A N A. Provincia di Mantova

C O M U N E D I V I A D A N A. Provincia di Mantova C O M U N E D I V I A D A N A Provincia di Mantova AVVISO ESPLORATIVO PER MANIFESTAZIONE DI INTERESSE PER LA CONCESSIONE DEI LOCALI POSTI IN VIA AL PONTE NEI PRESSI DEL CENTRO SPORTIVO COMUNALE PER LA

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D USO DI IMPIANTI PUBBLICITARI INSISTENTI PRESSO I CENTRI SPORTIVI DI PROPRIETÀ DEL COMUNE DI MILANO ED IN GESTIONE A MILANOSPORT S.P.A. APPALTO 03/2014 - CIG 5877649564

Dettagli

CITTA DI CASTEL MAGGIORE. Provincia di Bologna

CITTA DI CASTEL MAGGIORE. Provincia di Bologna Allegato alla D.G. n. 119 del 04.07.2008. CITTA DI CASTEL MAGGIORE Provincia di Bologna Repertorio CONTRATTO DI CONCESSIONE IN USO NON ECLUSIVO DI ATTREZZATURE PUBBLICHE PER COLLOCAZIONE IMPIANTO TECNOLOGICO

Dettagli

REPUBBLICA ITALIANA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL IMPIANTO DI CREMAZIONE

REPUBBLICA ITALIANA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL IMPIANTO DI CREMAZIONE REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI TRECATE PROVINCIA DI NOVARA ATTO AGGIUNTIVO AL CONTRATTO DI CONCESSIONE PER LA COSTRUZIONE E GESTIONE DELL IMPIANTO DI CREMAZIONE NELL AREA CIMITERIALE. Repertorio n. 6198

Dettagli

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A DELLA TITOLARITA DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI MEDIANTE CONCESSIONE - C.I.G.

SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A DELLA TITOLARITA DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI MEDIANTE CONCESSIONE - C.I.G. SCHEMA DI CONVENZIONE PER IL CONFERIMENTO A DELLA TITOLARITA DEI SERVIZI CIMITERIALI COMUNALI MEDIANTE CONCESSIONE - C.I.G. 5356508A3A L anno.., il giorno. del mese di.., TRA il Comune di Mogliano Veneto

Dettagli

COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO

COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO COMUNE di SAN COLOMBANO AL LAMBRO BORGO INSIGNE (Titolo Araldico) Provincia di MILANO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER UN PERIODO DI 48 MESI CUP B44I11000010004

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D ONERI. Fornitura professionale di manodopera a termine OGGETTO. Area 02 Organizzazione e sviluppo COMMITTENTE/CONTRAENTE

CAPITOLATO SPECIALE D ONERI. Fornitura professionale di manodopera a termine OGGETTO. Area 02 Organizzazione e sviluppo COMMITTENTE/CONTRAENTE CAPITOLATO SPECIALE D ONERI OGGETTO Fornitura professionale di manodopera a termine COMMITTENTE/CONTRAENTE RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Area 02 Organizzazione e sviluppo Dott.ssa Marte Guglielmi DEFINIZIONI

Dettagli

Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO

Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO Capo Primo: OGGETTO E MODALITA DI APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL'APPALTO L appalto ha per oggetto l esecuzione di opere e provviste occorrenti per la realizzazione di N 1 Impianto Fotovoltaico Collegato Alla

Dettagli

ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. DEL. L anno duemiladodici e questo dì del mese di TRA

ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. DEL. L anno duemiladodici e questo dì del mese di TRA ATTO ACCESSIVO ALLA CONCESSIONE DI CUI ALLA DETERMINAZIONE N. DEL L anno duemiladodici e questo dì del mese di in Firenze per il presente atto TRA - il Comune di Firenze, codice fiscale n. 01307110484,

Dettagli

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI

CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI ALLEGATO A) CAPITOLATO PER LA CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E ALTRE ENTRATE PATRIMONIALI Art. 1 OGGETTO DELLA CONCESSIONE La concessione prevede la gestione

Dettagli

4602699B5C CUP: F23H11000130001

4602699B5C CUP: F23H11000130001 ALLEGATO 3 SCHEMA DI CONTRATTO Oggetto: Affidamento per l esecuzione delle indagini geognostiche, geotecniche e di caratterizzazione ambientale per l attuazione del Piano di Caratterizzazione dell area

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO

CAPITOLATO D ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO CAPITOLATO D ONERI E SCHEMA DI CONTRATTO INDIVIDUAZIONE DI UN OPERATORE ECONOMICO PER L AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DELLA GESTIONE E DELLA RELATIVA MANUTENZIONE DI UNA FLOTTA DI BICICLETTE A PEDALATA ASSISTITA

Dettagli

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO PREMESSO:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO PREMESSO: ALLEGATO n. 3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO PREMESSO: - Che la Giunta Regionale, con proprio atto n. 10808 del 16/12/2009, ha istituito la

Dettagli

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO TRA:

AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: ALLEGATO n. 3 AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI GESTIONE DELLA FARMACIA COMUNALE (SCHEMA) CONTRATTO DI SERVIZIO TRA: COMUNE DI CASTENASO, con sede in Via XXI Ottobre 1944 n. 7, codice fiscale 01065340372 partita

Dettagli

SCHEMA di CONTRATTO per l AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVI DELL A.S.P. GIOVANNI CHIABÀ.

SCHEMA di CONTRATTO per l AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVI DELL A.S.P. GIOVANNI CHIABÀ. SCHEMA di CONTRATTO per l AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVI DELL A.S.P. GIOVANNI CHIABÀ. L anno ( ) il giorno ( ) del mese di ( ) Premesso che l Azienda Pubblica per i Servizi

Dettagli

CITTA' DI CASTROVILLARI

CITTA' DI CASTROVILLARI CITTA' DI CASTROVILLARI REGOLAMENTO PER LA CONCESSIONE DI AREE PER LA COSTRUZIONE DI EDICOLE PRIVATE NEL CIMITERO DI CASTROVILLARI. Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n.8 del 23 Marzo 2007

Dettagli

ALLEGATO B) CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

ALLEGATO B) CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ALLEGATO B) CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1. OGGETTO DELL INCARICO 1.1. Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale di brokeraggio assicurativo

Dettagli

AVVISO D ASTA IL DIRIGENTE. In esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n.59 del 13/11/2008. RENDE NOTO

AVVISO D ASTA IL DIRIGENTE. In esecuzione della deliberazione di Giunta Esecutiva n.59 del 13/11/2008. RENDE NOTO AVVISO D ASTA PUBBLICO INCANTO PER L ASSEGNAZIONE IN LOCAZIONE DI UN IMMOBILE TURISTICO DESTINATO A STRUTTURA RICETTIVA-PRODUTTIVA DENOMINATO PALAZZO MAZARA. II Esperimento IL DIRIGENTE In esecuzione della

Dettagli

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL INSUBRIA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI ASSISTENZA E CONSULENZA ASSICURATIVA PER IL PERIODO 01/01/2009-31/12/2011. Indice Art.

Dettagli

Capitolato Amministrativo

Capitolato Amministrativo ALLEGATO C Capitolato Amministrativo Relativo al bando di gara per l affidamento del Servizio di realizzazione, personalizzazione, erogazione, monitoraggio e rendicontazione dei voucher sociali del valore

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO. Allegato A 1/8

SCHEMA DI CONTRATTO. Allegato A 1/8 1/8 Allegato A GARA per la progettazione e realizzazione del Sistema Informativo Acquisto Capacità di Stoccaggio e Prodotti Petroliferi e della relativa integrazione con i Flussi Contabili di Acquirente

Dettagli

Servizio Contratti e Appalti

Servizio Contratti e Appalti 1 SETTORE AFFARI GENERALI Servizio Contratti e Appalti CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DURATA TRIENNALE 2 INDICE INDICE 2 Art. 1 OGGETTO

Dettagli

CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAR INTERNI AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CASATE COMO VIA VIRGILIO N. 16

CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAR INTERNI AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CASATE COMO VIA VIRGILIO N. 16 CONTRATTO DI APPALTO PER L AFFIDAMENTO DELLA GESTIONE DEI BAR INTERNI AL CENTRO SPORTIVO COMUNALE CASATE COMO VIA VIRGILIO N. 16 L anno il giorno ( ) del mese di presso., in, Via, tra, con sede in, Via

Dettagli

CITTÀ DI MELFI AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ

CITTÀ DI MELFI AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ CITTÀ DI MELFI AREA INFRASTRUTTURE E MOBILITÀ Piazza Pasquale Festa Campanile - 85025 Melfi (Pz) Codice Fiscale 85000420761 Tel.: 0972251111 fax: 0972251277 E-mail: areainfrastrutture@comunemelfi.it PEC

Dettagli

COMUNE DI BRUSASCO. C.A.P. 10020 Tel: 011/9151101 Fax. 011/9156150 - email: tecnico@comune.brusasco.to.it

COMUNE DI BRUSASCO. C.A.P. 10020 Tel: 011/9151101 Fax. 011/9156150 - email: tecnico@comune.brusasco.to.it REGIONE PIEMONTE PROVINCIA DI TORINO COMUNE DI BRUSASCO C.A.P. 10020 Tel: 011/9151101 Fax. 011/9156150 - email: tecnico@comune.brusasco.to.it PROCEDURA APERTA PER LA GESTIONE IN CONCESSIONE DEGLI IMPIANTI

Dettagli

COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI MERCATO LIBERO

COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI MERCATO LIBERO COMUNE DI MEDE (Provincia di Pavia) REGOLAMENTO PER L ESECUZIONE DEI SERVIZI CIMITERIALI IN REGIME DI MERCATO LIBERO Approvato con deliberazione C.C. n 5 del 17/03/2014 Art. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA F.LLI CALVI. TRA

CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA F.LLI CALVI. TRA CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE COMMERCIALE DI PROPRIETA COMUNALE SITO IN VIA F.LLI CALVI. TRA IL COMUNE DI CALOLZIOCORTE: - Sede legale: 23801 Calolziocorte (Lc), p.za V. Veneto n. 13 - Cod.Fisc.

Dettagli

ALLEGATO B) Codice CIG 2472764D64

ALLEGATO B) Codice CIG 2472764D64 ALLEGATO B) CONVENZIONE PER LA CONCESSIONE IN GESTIONE DEL SERVIZIO PER LA DISTRIBUZIONE DEL MATERIALE DEL PARCO E DEI PRODOTTI DEL CIRCUITO CARTA QUALITA - Codice CIG 2472764D64 L anno 2011 il giorno

Dettagli

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A. CON FINANZIAMENTO DA PARTE DI SOCIETA DI LEASING

SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A. CON FINANZIAMENTO DA PARTE DI SOCIETA DI LEASING SCHEMA TIPO DI CONTRATTO DI VENDITA DI IMMOBILI NELL AMBITO TERRITORIALE DEL CONSORZIO Z.I.P.A. CON FINANZIAMENTO DA PARTE DI SOCIETA DI LEASING Premesso - che la ditta (in appresso denominata la Ditta

Dettagli

CITTA DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano Settore Finanziario - Tributi

CITTA DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano Settore Finanziario - Tributi CITTA DI CASTANO PRIMO Provincia di Milano Settore Finanziario - Tributi CAPITOLATO D ONERI PROCEDURA APERTA PER LA CONCESSIONE D USO DI UN AREA PUBBLICA FINALIZZATA ALL INSTALLAZIONE DI UN CHIOSCO DA

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CITTA DI VITTORIO VENETO Provincia di Treviso Comando Polizia Locale e Protezione Civile CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZI DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER IL PERSONALE DELLA POLIZIA LOCALE ART. 1 OGGETTO

Dettagli

Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Comune di Ponte San Pietro Cümü de Pùt San Piero Provincia di Bergamo Bèrghem CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO TRIENNIO 2012-2014 ARTICOLO 1 OGGETTO DELL

Dettagli

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA I.N.P.D.A.P. ISTITUTO NAZIONALE DI PREVIDENZA PER I DIPENDENTI DELL AMMINISTRAZIONE PUBBLICA PROCEDURA APERTA FINALIZZATA ALLʹAFFIDAMENTO DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. Rep.

SCHEMA DI CONTRATTO. REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. Rep. SCHEMA DI CONTRATTO REPUBBLICA ITALIANA COMUNE DI PALMI PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA N. Rep. LAVORI DI CONSOLIDAMENTO DEL COSTONE MARINELLA: MESSA IN SICUREZZA DEL VERSANTE DEL MONTE S. ELIA, DEI PERCORSI

Dettagli

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI

REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI REGOLAMENTO PER L EROGAZIONE DEL SERVIZIO DI ILLUMINAZIONE LAMPADE VOTIVE NEI CIMITERI COMUNALI Approvato con Deliberazione C.C. n. 21 del 9/6/2011 In vigore dal 3 luglio 2011 1 I N D I C E Art. 1 - Oggetto

Dettagli

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO:

INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO: INCARICO PROFESSIONALE AVENTE AD OGGETTO: la progettazione definitiva, progettazione esecutiva ed il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione dei lavori aventi ad oggetto: a) il risanamento

Dettagli

COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9

COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO. Pag. 1 di 9 COMUNE DI BARI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Pag. 1 di 9 Art. 1 Finalità Il presente capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di brokeraggio e consulenza

Dettagli

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO

SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO Provincia Regionale di Catania Ufficio Provveditorato-Economato (codice fiscale 00397470873) SERVIZIO DI CONSULENZA ED ASSISTENZAASSICURATIVA (BROKERAGGIOASSICURATIVO) CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO ART.

Dettagli

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Provincia di PIACENZA)

COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Provincia di PIACENZA) COMUNE DI CORTEMAGGIORE (Provincia di PIACENZA) Affidamento dei servizi cimiteriali del comune di Cortemaggiore, da eseguirsi nel cimitero del Capoluogo e nei cimiteri ubicati nelle località di Chiavenna

Dettagli

CIMITERO COMUNALE Servizi Cimiteriali TRIENNIO 2009 2012

CIMITERO COMUNALE Servizi Cimiteriali TRIENNIO 2009 2012 COMUNE DI PRAIANO Provincia di Salerno CIMITERO COMUNALE Servizi Cimiteriali TRIENNIO 2009 2012 CAPITOLATO D ONERI ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO La ditta aggiudicataria dei servizi di seppellimento, di custodia

Dettagli

Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per:

Settore Amministrativo. U.O. Provveditorato Economato. Capitolato speciale di appalto per: Settore Amministrativo U.O. Provveditorato Economato Capitolato speciale di appalto per: affidamento del servizio di brokeraggio assicurativo in favore di ARPA Lombardia, per la durata di 36 (trentasei)

Dettagli

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER PERIODO 2015-2018.

CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER PERIODO 2015-2018. CAPITOLATO D ONERI PER IL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI TRECATE PER PERIODO 2015-2018. Art.1 Oggetto dell incarico L incarico ha per oggetto il servizio di assistenza per la gestione

Dettagli

CAPITOLATO D APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI LANUSEI.

CAPITOLATO D APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI LANUSEI. COMUNE DI LANUSEI Provincia dell Ogliastra CAPITOLATO D APPALTO SERVIZIO DI VIGILANZA DEGLI UFFICI GIUDIZIARI DI LANUSEI. Durata dall aggiudicazione dell appalto fino al 31/12/2014 INDICE Pagina. TITOLO

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI GUASILA.

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI GUASILA. ALLEGATO 2 AL BANDO DI GARA CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO COMUNE DI GUASILA. Art. 1 Norme regolatrici dell appalto L appalto ha per oggetto l

Dettagli

Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI

Comune di Galatina. Provincia di Lecce *********** GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI GESTIONE DEL SERVIZIO DI AFFISSIONE MANIFESTI NEL TERRITORIO DEL COMUNE DI GALATINA E FRAZIONI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO Oggetto dell Appalto è il Servizio di affissione

Dettagli

CONTRATTO APPALTO LAVORI EDILI PRIVATI

CONTRATTO APPALTO LAVORI EDILI PRIVATI Ai Termini di legge Ristruttura Semplice si riserva tutti i diritti sul presente modello con divieto di riproduzione senza autorizzazione Via Mons. Razzoli 84-54028 - Villafranca in Lunigiana (MS) Tel.

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMMERCIALE DESTINATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI

CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMMERCIALE DESTINATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI Allegato E (schema contratto di locazione) CONTRATTO DI LOCAZIONE DI IMMOBILE COMMERCIALE DESTINATO ALLA VENDITA DI PRODOTTI FARMACEUTICI TRA - Il Comune di Bernareggio (codice fiscale 87001490157), con

Dettagli

COMUNE DI ACCADIA. (Provincia di Foggia)

COMUNE DI ACCADIA. (Provincia di Foggia) COMUNE DI ACCADIA (Provincia di Foggia) PROGETTO PER LA DOTAZIONE DI IMPIANTO DI VODEOSORVEGLIANZA E FORNITURE ARREDI PER GLI IMMOBILI DI PROPRIETA' COMUNALE DENOMINATI "CASONE PADULI" E "CASONE DIFESA".

Dettagli

CAPITOLATO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA AGRETTI. Articolo 2 Scopo della locazione

CAPITOLATO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA AGRETTI. Articolo 2 Scopo della locazione C O M U N E D E L L A S P E Z I A C.d.R. PATRIMONIO CAPITOLATO DI GARA PER L AFFIDAMENTO IN LOCAZIONE DI UN LOCALE POSTO IN VIA AGRETTI ARTICOLO 1 OGGETTO DELLA LOCAZIONE Oggetto della locazione è il locale

Dettagli

C O M U N E D I V I V A R O

C O M U N E D I V I V A R O C O M U N E D I V I V A R O PROVINCIA DI PORDENONE CAPITOLATO TECNICO AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI VIVARO PER IL PERIODO 01.07.2013 30.06.2017 CIG

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO SCHEMA DI CONTRATTO PER L AFFIDAMENTO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA COMUNALE DEL SERVIZIO PROFESSIONALE DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha ad oggetto l affidamento del

Dettagli

REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S.

REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. REGIONE DEL VENETO ISTITUTO ONCOLOGICO VENETO I.R.C.C.S. Servizio per la fornitura di prestazioni di radioterapia su pazienti in trattamento presso l Istituto Oncologico Veneto. * * * * * * CIG N.1136442D97

Dettagli

COMUNE DI RIMINI Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato

COMUNE DI RIMINI Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato Direzione Risorse Finanziarie Settore Tributi ed Economato U.O. Economato SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL COMUNE DI RIMINI CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO Il Responsabile (Dott.

Dettagli

Capitolato speciale d appalto per l affidamento del servizio sostitutivo di brokeraggio assicurativo il triennio 2014 2017 - CIG 5657280723.

Capitolato speciale d appalto per l affidamento del servizio sostitutivo di brokeraggio assicurativo il triennio 2014 2017 - CIG 5657280723. CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER l AFFIDAMENTO del SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER IL PERIODO 2014 2017 CIG 5657280723 Art.1 OGGETTO DELL INCARICO L incarico ha per oggetto lo svolgimento del

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO ALLEGATO D) CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO ESTERNO DI SUPPORTO AL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE E PROTEZIONE NEL LUOGO DI LAVORO PER IL TRIENNIO 2011/2013. ART. 1 OGGETTO

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO. La Sig.ra FAVERIO dott.ssa ALICE, che interviene al presente atto in qualità

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO. La Sig.ra FAVERIO dott.ssa ALICE, che interviene al presente atto in qualità CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO DIVERSO La Sig.ra FAVERIO dott.ssa ALICE, che interviene al presente atto in qualità di Responsabile dell Area amministrativa finanziaria del COMUNE DI FINO MORNASCO, C.F./P.IVA

Dettagli

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Via Pietrapiana n. 53 FIRENZE AVVISO PUBBLICO

DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Via Pietrapiana n. 53 FIRENZE AVVISO PUBBLICO DIREZIONE PATRIMONIO IMMOBILIARE Via Pietrapiana n. 53 FIRENZE AVVISO PUBBLICO per la concessione di spazi dei locali destinati alla somministrazione di alimenti e bevande posti all interno del Nuovo Palazzo

Dettagli

Schema di convenzione per l affidamento in gestione della palestra della scuola

Schema di convenzione per l affidamento in gestione della palestra della scuola Schema di convenzione per l affidamento in gestione della palestra della scuola L anno, nel giorno ( ) del mese di, presso la sede del Comune di Capannori (LU), con il presente atto da valere ad ogni effetto

Dettagli

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali SCHEMA Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali CORPO FORESTALE DELLO STATO Ufficio Territoriale per la Biodiversità di Pistoia Rep. n ATTO DI CONCESSIONE tra il Mi.P.A.A.F - C.F.S. -

Dettagli

COMUNE DI DONORI. Provincia di Cagliari SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE N. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO MAPP. DI

COMUNE DI DONORI. Provincia di Cagliari SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE N. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO MAPP. DI COMUNE DI DONORI Provincia di Cagliari REP. N. / SCHEMA DI CONTRATTO DI LOCAZIONE DELL IMMOBILE N. DISTINTO IN CATASTO AL FOGLIO MAPP. DI PROPRIETÀ COMUNALE FACENTE PARTE DELL INCUBATORE D IMPRESA, SITO

Dettagli

Comune di Prato. Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato

Comune di Prato. Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato Comune di Prato Servizio Edilizia Pubblica e Cimiteri Concorso di progettazione in fase unica: Parco Cimiteriale e Tempio Crematorio a Chiesanuova, nel Comune di Prato Allegato 11 - Schema disciplinare

Dettagli

Provincia di Livorno CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO

Provincia di Livorno CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO Provincia di Livorno CAPITOLATO SPECIALE SERVIZIO DI CONSULENZA E DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO ART. 1 - OGGETTO DELL INCARICO 1.1. Il presente capitolato disciplina l'incarico inerente il servizio professionale

Dettagli

La direzione dei lavori

La direzione dei lavori APPALTI PUBBLICI: L APPROFONDIMENTO Definizioni, compiti e responsabilità alla luce del DLgs 12 aprile, n. 163 - Codice dei Contratti La direzione dei lavori Francesco Musci * e Roberto Scaravaglione **

Dettagli

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA, DEL CAMPO SPORTIVO E DEI LOCALI SCOLASTICI.

DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA, DEL CAMPO SPORTIVO E DEI LOCALI SCOLASTICI. DISCIPLINARE DI AFFIDAMENTO PER L USO DELLA PALESTRA, DEL CAMPO SPORTIVO E DEI LOCALI SCOLASTICI. A.S. 2012/2013 L Istituto scolastico ISTITUTO COMPRENSIVO VIA LUIGI RIZZO, 1 di seguito chiamato scuola,

Dettagli

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 3077357B52. Via V. Locchi, 19-34123 Trieste CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO

CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 3077357B52. Via V. Locchi, 19-34123 Trieste CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO CODICE IDENTIFICATIVO GARA (CIG): 3077357B52 Via V. Locchi, 19-34123 Trieste CAPITOLATO SPECIALE D APPALTO SERVIZIO DI BROKERAGGIO ASSICURATIVO A FAVORE DELLA S.P.A. AUTOVIE VENETE PER IL PERIODO 01.03.2012

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna. tra

CONTRATTO DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO. Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna. tra CONTRATTO DI LOCAZIONE USO NON ABITATIVO Con la presente scrittura privata redatta in 3 (tre) originali, uno per ciascuna delle parti contraenti, ed uno per l Ufficio del Registro, tra il Comune di Verbania

Dettagli

Consiglio Regionale del Piemonte

Consiglio Regionale del Piemonte ALLEGATO N. 02 Consiglio Regionale del Piemonte CAPITOLATO PER L AFFIDAMENTO SERVIZIO CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO PER L ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI VIA PIFFETTI, 49 10143 TORINO. Periodo:

Dettagli

Sede legale: Località Torrevecchia 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 fax 0984/482332 aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco.

Sede legale: Località Torrevecchia 87100 Cosenza - tel. 0984/308011 fax 0984/482332 aziendatrasporticosenza@tin.it web: www.amaco. GARA PER LA FORNITURA DI GAS METANO PER AUTOTRAZIONE C.I.G. 60347701BF CAPITOLATO SPECIALE Responsabile Unico del Procedimento Ing. Gianfranco Marcelli 1 INDICE Art. 1 Glossario Art. 2 Oggetto dell Appalto

Dettagli

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. legale rappresentante p.t. Tizio, nato in prosieguo denominati

CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE. legale rappresentante p.t. Tizio, nato in prosieguo denominati CONTRATTO DI LOCAZIONE AD USO COMMERCIALE La società ALFA, corrente in Trento, in persona del legale rappresentante p.t. Tizio, nato in prosieguo denominati "parte locatrice" E la società BETA, in persona

Dettagli

COMUNE DI CINETO ROMANO PROVINCIA DI ROMA

COMUNE DI CINETO ROMANO PROVINCIA DI ROMA COMUNE DI CINETO ROMANO PROVINCIA DI ROMA REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE Approvato con Delibera del Consiglio Comunale n. 21 del 02.05.2007 Modificato con Delibera del Consiglio n. 52 del 20.12.2007

Dettagli

ASP Città di Bologna CAPITOLATO D APPALTO DELL ASP CITTA DI BOLOGNA INDICE. Prestazioni oggetto del servizio. Remunerazione dell incarico

ASP Città di Bologna CAPITOLATO D APPALTO DELL ASP CITTA DI BOLOGNA INDICE. Prestazioni oggetto del servizio. Remunerazione dell incarico ASP Città di Bologna Sede Legale: Via Marsala 7-40126 Bologna Sede Amministrativa: Viale Roma n. 21 40139 Bologna tel 051 6201311 fax 051 6201313 c.f. e p.iva 03337111201 CAPITOLATO D APPALTO PER L AFFIDAMENTO

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA. la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193,

SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA. la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193, SCHEMA DI CONTRATTO DI APPALTO TRA la società AFC Torino SpA con sede legale in Torino, Corso Peschiera n. 193, codice fiscale e Partita IVA 07019070015, in persona del suo legale rappresentante, nato

Dettagli

Comune di S. MARGHERITA LIGURE (GENOVA) Piazza Mazzini n. 46 - TEL. 0185/205.1 - FAX 0185/280982 www.comune.santa-margherita-ligure.ge.

Comune di S. MARGHERITA LIGURE (GENOVA) Piazza Mazzini n. 46 - TEL. 0185/205.1 - FAX 0185/280982 www.comune.santa-margherita-ligure.ge. Comune di S. MARGHERITA LIGURE (GENOVA) Piazza Mazzini n. 46 - TEL. 0185/205.1 - FAX 0185/280982 www.comune.santa-margherita-ligure.ge.it CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA

Dettagli

COMUNE DI FONTANELLA. Provincia di Bergamo. Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE

COMUNE DI FONTANELLA. Provincia di Bergamo. Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE Allegato 7 determinazione n. 68 del 04/05/2012 COMUNE DI FONTANELLA Provincia di Bergamo Oggetto: SCHEMA DI CONTRATTO PER LA FORNITURA ED ESECUZIONE DEL SISTEMA DI VIDEO-SORVEGLIANZA REPUBBLICA ITALIANA

Dettagli

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE

APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE APPALTO PER IL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO CAPITOLATO SPECIALE ART. 1 - OGGETTO DELL APPALTO Il presente capitolato ha per oggetto l appalto del servizio professionale di consulenza

Dettagli

CAPITOLATO TECNICO 1. Oggetto del servizio 2. Gestione del servizio

CAPITOLATO TECNICO 1. Oggetto del servizio 2. Gestione del servizio CAPITOLATO TECNICO 1. Oggetto del servizio 1. Il presente Capitolato ha per oggetto l affidamento del servizio di prelievo, trasporto, messa in sicurezza, demolizione e radiazione dal Pubblico Registro

Dettagli

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO

ART. 1 OGGETTO E PRESTAZIONI OGGETTO DELL INCARICO CAPITOLATO D APPALTO DI GARA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL CONSIGLIO DELL ORDINE NAZIONALE DEI DOTTORI AGRONOMI E DEI DOTTORI FORESTALI SEDE IN VIA PO, 22

Dettagli

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO

SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO SCHEMA DI CONTRATTO-TIPO CONTRATTO DI APPALTO PRIVATO PER OPERE RELATIVE A IMMOBILI CIVILI Tra... d ora in avanti denominato il committente residente in. C.F... P. IVA - da una parte e.. d ora in avanti

Dettagli

Comune di MISANO DI GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regione Lombardia

Comune di MISANO DI GERA D ADDA Provincia di Bergamo Regione Lombardia BANDO DI GARA MEDIANTE PROCEDURA APERTA = PREZZO PIU BASSO DETERMINATO MEDIANTE MASSIMO RIBASSO SULL IMPORTO DEI LAVORI APPALTO CON CORRISPETTIVO A CORPO = LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA IMPIANTI

Dettagli

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI

ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DEL LAZIO E DELLA TOSCANA M. ALEANDRI ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTAL ALLEGATO 4 CAPITOLATO SPECIALE PER L AFFIDAMENTO PER ANNI 3 DEL SERVIZIO DI BROKERAGGIO

Dettagli

BANDO DI GARA. Sede: via Battistero n 4, 13900 Biella (BI)

BANDO DI GARA. Sede: via Battistero n 4, 13900 Biella (BI) BANDO DI GARA Appalto mediante procedura aperta per l affidamento quinquennale del servizio di consulenza e brokeraggio assicurativo. Codice CIG: 62817919EA 1) ENTE APPALTANTE Comune di Biella Sede: via

Dettagli

LA GIUNTA COMUNALE. Vista la proposta di Capitolato predisposta dal competente ufficio comunale e che allegato alla presente ne fa parte integrante;

LA GIUNTA COMUNALE. Vista la proposta di Capitolato predisposta dal competente ufficio comunale e che allegato alla presente ne fa parte integrante; LA GIUNTA COMUNALE Premesso: - che il comune di Mese è proprietario di un area sportiva sita in via Vanoni, all interno della quale c è una pizzeria; - che il citato centro sportivo e la pizzeria sono

Dettagli

COMUNE DI CASIER CAPITOLATO D ONERI. per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali

COMUNE DI CASIER CAPITOLATO D ONERI. per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali COMUNE DI CAER CAPITOLATO D ONERI per il servizio di noleggio full service di macchine fotocopiatrici digitali per gli Uffici comunali Art. 1 Oggetto dell appalto L appalto ha per oggetto il noleggio full-service

Dettagli

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE

AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE AZIENDA OSPEDALIERA OSPEDALE SAN SALVATORE PESARO CAPITOLATO SPECIALE PER L ACQUISIZIONE DI ATTREZZATURE SANITARIE VARIE Art.1 OGGETTO DELLA FORNITURA Il presente Capitolato Speciale ha come oggetto la

Dettagli

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE

CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE CAPITOLATO SPECIALE DESCRITTIVO E PRESTAZIONALE INDICE A. INDICAZIONE DELLE NECESSITÀ FUNZIONALI, DEI REQUISITI E DELLE SPECIFICHE PRESTAZIONI CHE DEVONO ESSERE PRESENTI NELL INTERVENTO IN MODO CHE RISPONDA

Dettagli

(Provincia di Reggio Calabria)

(Provincia di Reggio Calabria) CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO PER SERVIZIO PUBBLICHE AFFISSIONI Art. 1 Oggetto dell appalto Costituisce oggetto del presente appalto l affidamento dell affissione di manifesti, avvisi e fotografie, di

Dettagli

UNITA OPERATIVA AFFARI GENERALI PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI **************

UNITA OPERATIVA AFFARI GENERALI PERSONALE - SERVIZI DEMOGRAFICI ************** Comune di Isili Provincia di Cagliari 08033 Piazza San Giuseppe n.6 P.I. 00159990910 Tel.0782/804460-804461 Fax 0782/804469 Email affarigenerali@comune.isili.ca.it Pec protocollo.isili@pec.comunas.it UNITA

Dettagli

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO

GARA A PROCEDURA APERTA PER L AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI CONSULENZA E BROKERAGGIO ASSICURATIVO DEL COMUNE DI CINISELLO BALSAMO COMUNE DI CINISELLO BALSAMO Via XXV Aprile n. 4 SETTORE ECONOMICO FINANZIARIE E AZIENDE PARTECIPATE SERVIZIO ECONOMATO Tel. 0266023226-Fax 0266023244 e-mail alessia.peraboni@comune.cinisello-balsamo.mi.it

Dettagli

Repubblica Italiana COMUNE DI ANDORA

Repubblica Italiana COMUNE DI ANDORA BOZZA DI CONTRATTO PER L ESECUZIONE DEI LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE URBANA LARGO MILANO - II STRALCIO - III LOTTO ----------------------------------------------------------------------------------- REP.N.

Dettagli

PROVINCIA DI FIRENZE

PROVINCIA DI FIRENZE Repertorio n. Fasc. n. /2008 PROVINCIA DI FIRENZE Contratto di appalto per l esecuzione dei lavori di CIG: REPUBBLICA ITALIANA L'anno duemilatredici (2013) addí () del mese di, in Firenze, in una sala

Dettagli

FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO

FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO FAC-SIMILE SCHEMA DI CONTRATTO DI SUBAPPALTO L Impresa con sede legale in Via n C.F. n. P. I.V.A. nella persona del legale rappresentate nato a il, in appresso per brevità denominata APPALTATORE E L Impresa

Dettagli

Comune di Piobesi Torinese (Provincia di Torino)

Comune di Piobesi Torinese (Provincia di Torino) Comune di Piobesi Torinese (Provincia di Torino) SCHEMA DI CONVENZIONE Contratto di concessione per la progettazione, realizzazione e gestione del Tempio Crematorio presso il Cimitero Comunale di Piobesi

Dettagli

Schema di convenzione di Lottizzazione

Schema di convenzione di Lottizzazione Schema di convenzione di Lottizzazione per piani con volumetria superiore a 10.000 mc approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 13 del 11.03.2002 modificato con deliberazione di Consiglio Comunale

Dettagli