REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI CAPITOLATO D ONERI

Transcript

1 REGIONE SICILIANA DIPARTIMENTO AZIENDA REGIONALE FORESTE DEMANIALI CAPITOLATO D ONERI ALLEGATO A Appalto per la fornitura di macchine vivaistiche Asta pubblica per attrezzature ed accessori come più avanti descritti. ART. 1 OGGETTO DELL APPALTO L appalto ha per oggetto la fornitura al Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali della Regione Sicilia di mezzi ed attrezzature per il potenziamento dei vivai forestali gestiti dal medesimo Dipartimento, descritti come segue: - macchine vivaistiche ed invasatrici aventi le caratteristiche e gli accessori indicati nel Capitolato d Oneri. ART. 2 IMPORTO DELL APPALTO Prezzo Chiavi in mano, da porre a base d asta: ,00 (euro ottantottomila e centosessanta/00), oltre I.V.A. (20%), compreso costo trasporto e installazione sul posto. ART. 3 CARATTERISTICHE TECNICHE DELLA FORNITURA a) - N 1 (una) INVASATRICE TIPO MAYER CITRUS Mod La macchina deve costiture un sistema operativo unico per il riempimento, la foratura e l'espulsione in sequenze completamente automatiche di fitocelle e vasi; la tramoggia di carico posteriore è separata dalla parte operativa, per consentirne il riempimento da qualunque dei tre lati, in sicurezza e libertà e con i più vari mezzi; l'espulsione del lavorato è regolabile, a scelta e con continuità entro un arco di circa 180 intorno alla giostra, per il migliore adattamento alla macchine successive o alla catena di lavorazione. SEQUENZA AUTOMATICA FITOCELLE - Le fitocelle, agganciate pneumaticamente alla giostra rotante a 8 posti, giungono ad un loro specifico congegno di riempimento comprendente un cilindro pneumatico il cui pistone interno le riempie con un'ottimale compressione del substrato, regolabile ma costante al variare delle misure; automaticamente passano alla stazione di foratura ed alla successiva espulsione sul nastro trasportatore da una posizione regolabile con continuità entro circa 180 intorno l'area di lavoro. SEQUENZA AUTOMATICA VASI I vasi, attraverso la giostra rotante a 8 posti, arrivano sotto la stazione di riempimento alimentata da un elevatore di substrato a palette, passano alla seguente stazione di foratura e vengono, successivamente, espulsi sul nastro trasportatore da una posizione regolabile con continuità. CARATTERISTICHE TECNICHE/OPERATIVE: Costruita per l utilizzo di vasi e fitocelle. L'impiego di regolazioni ed azionamenti sia meccanici che pneumatici ed elettrici/elettronici garantiscono uguale precisione operativa con qualunque misura di vasi/fitocelle. Costruzione rinforzata per l'impiego con substrati pesanti e fitocelle fino a 21 kg. Giostra per fitocelle/vasi ad 8 postazioni azionata pneumaticamente. Regolazione unica centralizzata delle dimensione fitocelle e vasi. Azionamento giostra tramite sistema a perni e guide su tamburo in alluminio, che garantisce la perfetta sincronia delle varie fasi ed il centraggio più preciso. 1

2 base mod con due velocità dell'elevatore e inversione di marcia, con elevatore rialzato Catene elevatore metalliche a maglie con rulli. Pale elevatore avvitate alle catene. Riempimento fitocelle attraverso apposito congegno pneumatico di aggancio e separato cilindro/pistone di compressione/espulsione con compressione del substrato regolabile ed indipendente dal diametro delle fitocelle. Idonea per fitocelle Ø mm nominali, max altezza (riempite) 400 mm, volume 1,5-9 litri. Idonea per vasi Ø mm nominali. Motore trapano a due velocità con movimento carrello ad azionamento pneumatico, profondità di lavorazione fino 300 mm. Posizione dell'uscita dell'espulsione dalla macchina regolabile su circa 180 intorno al bordo giostra. Tramoggia maggiorata da 2,75 m 3 con nastro convogliatore di fondo a velocità regolabile con continuità, posta nella parte posteriore della macchina per consentire il riempimento da 3 lati senza nessuna interferenza con la lavorazione automatica anteriore. 3 motori separati per elevatore, nastro convogliatore e piatto rotante giostra. Tensione d esercizio 400 V 50 Hz trifase + neutro. Motori da circa 3 kw di potenza complessiva. Presa per attacco aria compressa, (da compressore esterno non compreso). Resa fino a 1000 fitocelle /ora. Peso circa 920 kg. Dimensioni di ingombro come da disegno (in pianta) allegato. ESPULSORE - Pneumatico Tipo MAYER mod Per ogni tipo e forma di vasi/fitocelle idonei. Commando pneumatico con asta deviatrice. Attacco del nastro di uscita: oscillante e variabile in altezza. NASTRO TRASPORTATORE Tipo MAYER mod Lunghezza 3 m. Larghezza corpo 15 cm. Rullini appoggianastro con gola/guida centrale e corrispondente nastro con profilo/guida interno. 2

3 b) N 1(uno) MISCELATORE tipo MAYER mod La macchina deve costituire un sistema per la preparazione personalizzata dei substrati ed il loro inoltro automatico al sistema successivo, alla fine di ogni ciclo di miscelazione. La miscelazione è molto delicata per non danneggiare o alterare la granulometria dei prodotti ed è ottenuta dal movimento del tappeto di gomma del fondo e dalle palette dell'elevatore che mischiano riportando, senza sfregamenti, il substrato dal fondo alla cima del mucchio. A fine ciclo, l'elevatore si ribalta automaticamente, e scarica il contenuto nella macchina seguente. Tramoggia terra di 1 m 3 con tappeto mobile di fondo in gomma; Sistema di miscelazione tramite l'elevatore a palette che si ribalta automaticamente per lo scarico; Catene elevatore metalliche a maglie con rulli; Pale elevatore avvitate alla catena; Tempo di miscelazione regolabile con continuità (regolabile da 2 a circa 12 min. per carico); Resa di ca. 4 5 m 3 /ora; Scarico automatico ad un'altezza di 1,50 m (tempo di scarico circa.1 min); Macchina carrellata su ruote, con piedi d'appoggio; Attacco elettr. di 2,7 kw, 220/400 Volt, trifase + neutro, 50 Hz. Umidificatore manuale; Misure d'ingombro, circa: 3,70 m lunghezza; 1,25 m larghezza; 2,30 m altezza massima Peso: circa 830 kg; Vedi Figura allegata. C) N 1 (una) MACCHINA RIEMPITRICE DI VASSOI/CASSETTEMAYER tipo KF 2105 Modulo per il trasporto del terriccio MTM 2105; Riempimento del substrato: regolabile; Avanzamento delle cassette regolabile meccanicamente; Sistema a vibrazione per regolazione riempimento; Spazzolatura mediante spazzole a rullo azionate da motore; Distribuzione uniforme del terriccio all interno delle cassette e dei vassoi anche con alveoli/vasi di dimensioni ridotte, grazie a due rotori compressori; Adatto anche per vasi in vassoi; Produzione massima 360 vassoi/cassette / ora; Dimensioni cassette: larghezza massima 41 cm, altezza massima cassette: 20 cm; Tensione di esercizio 400 V, 50 Hz, trifase + neutro; 3

4 Nastro a rulli tipo WNL lunghezza 3 m; larghezza 40 cm; Distanza rulli 62,5 mm; diametro rulli 50 mm; Piede d appoggio del nastro; Dimensioni come da disegno allegato 4

5 D) N 1 (una) UNITA TRAPANATURA VASSOI/CASSETTE Macchina automatica che lavora le cassette in uscita dalla macchina riempitrice KF Punte trapano azionate singolarmente. Trapanatura regolabile. Foratura delle singole celle/alveoli tramite trapanatura rotativa (non semplice impronta). Facilmente adattabile a diverse misure di vassoi. E possibile utilizzare piastre aventi fino a 104 punte trapani. Unità completa di nastro trasportatore MAYER tipo 1148 con le seguenti caratteristiche tecniche: Lunghezza 3 m; Larghezza corpo 40 cm; Rullini appoggianastro con gola/guida centrale e corrispondente nastro con profilo/guida interno; Fine corsa elettrico; F) NASTRI TRASPORTATORI Per un sistema leggero che possa variare rapidamente e semplicemente la configurazione e che abbia adeguata resistenza e durata, la struttura portante è in alluminio di elevato spessore, gli ingranaggi e le parti di trasmissione moto sono in acciaio inox, i rullini appoggianastro, in plastica e con gola/guida centrale, sono montati su cuscinetti a sfere; il tappetino di trasporto ha un profilo/guida interno antideriva che alloggia nella gola dei rullini; i nastri si montano e smontano rapidamente attraverso un senplice sistema ad incastro. F.1) N 2 (due ) Unità motorizzate - (sufficiente a motorizzare 5 unità o circa 36 m totali) Lunghezza 3 m.; Larghezza corpo 21 cm. Rullini appoggianastro con gola/guida centrale e nastro con corrispondente profilo/guida interno. Motore a velocità regolabile con continuità (0,55 kw/400 Volt trifase + neutro); 2 piedi appoggianastro; F.2) N 5 (cinque) unità nastro passive collegabili a quelle motorizzate Lunghezza 6 m; Larghezza corpo 21cm; Rullini appoggianastro con gola/guida centrale e nastro con corrispondente profilo/guida interno; 2 piedi appoggianastro; F.3) N 1 (una) Curva a 90 attiva (a seguire nastro motorizzato di cui al punto F.1. Larghezza corpo 21 cm. Rullini appoggianastro con gola/guida centrale e nastro con corrispondente profilo/guida interno. Motore a velocità regolabile con continuità (0,55 kw/400 Volt trifase + neutro); La fornitura comprende un corso di formazione di n 1 (uno) gg. per gli addetti alla gestione del centro per il germoplasma e per 6 ore, nonchè consulenza ed assistenza tecnica per un anno dalla installazione, con una previsione di n 4 (quattro) interventi extra garanzia e di assistenza tecnica, a richiesta del Dipartimento Azienda. NORMATIVA Le macchine dovranno essere conformi alla normativa CE. ART. 4 PRESCRIZIONI, SPESE E GARANZIE Oltre agli accessori descritti nei precedenti articoli, i mezzi e le attrezzature dovranno essere dotati di tutti gli accessori di serie, montati normalmente dalle case costruttrici. I mezzi e le attrezzature dovranno essere a norma C.E. ed in regola con leggi e disposizioni in materia di emissione gassosa ed inquinamento ambientale, nonché certificati ISO 9001/

6 I mezzi e le attrezzature dovranno essere consegnati esenti da difetti e la ditta aggiudicataria dovrà garantire i predetti mezzi per un periodo minimo di 24 (ventiquattro) mesi senza franchigia, salvo migliori condizioni per tempi più lunghi offerte dalla stessa. La garanzia decorrerà dalla data di consegna, sia per quanto attiene la parte meccanica sia per gli allestimenti e gli accessori. La ditta aggiudicataria è obbligata ad eliminare, a proprie spese, tutti i difetti dipendenti da vizi di costruzione o di carenze dei materiali impiegati che dovessero manifestarsi nei beni consegnati durante i periodi di garanzia. La ditta è tenuta ad adempiere agli obblighi di garanzia entro 10 giorni dalla ricezione della nota con cui il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali notificherà i difetti riscontrati. Entro lo stesso termine, la ditta aggiudicataria dovrà sostituire le parti logore, rotte o danneggiate e, ove necessario, ritirare i beni e sostituirli con altri nuovi, facendosi interamente carico delle spese da sostenere per qualsiasi natura, senz altro pretendere dal Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali. Qualora, trascorso il citato termine, la ditta non abbia adempiuto al suo obbligo, il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali si riserverà la facoltà di fare eseguire da altre ditte i lavori necessari ad eliminare difetti ed imperfezioni riscontrati, o la necessaria sostituzione, addebitandone i conseguenti importi alla ditta inadempiente. Le spese di trasporto e spiegazione tecnica sono a totale carico della ditta aggiudicataria. La ditta aggiudicataria assume l onere della formazione degli addetti ai mezzi ed alle attrezzature del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, di cui al presente capitolato. Tale attività, che si articolerà in un corso di formazione e di istruzione sulle caratteristiche meccaniche e tecniche di uso di ogni macchina ed attrezzatura, della durata giorni uno, dovrà svolgersi presso la località Marianelli, agro di Noto (Sr). Il corso di formazione costituisce parte integrante della fornitura e pertanto la conclusione delle operazioni di collaudo resta subordinata all accertamento del regolare svolgimento dello stesso. La ditta aggiudicataria di uno o dei lotti, inoltre, dovrà essere munita di officina di riferimento, situata nel territorio della Regione Sicilia con le attrezzature e personali adeguati al servizio di assistenza e garanzia che dovrà essere effettuato sul mezzo o sull attrezzatura da fornire (elencare il nominativo dell officina autorizzata dalla casa costruttrice del mezzo o dell attrezzatura che la ditta partecipante fornirà in caso di aggiudicazione). ART. 5 GARANZIA Il prezzo della fornitura dovrà includere la garanzia totale di tutte le parti e gli accessori per un periodo non inferiore a mesi 24 (ventiquattro) dalla data di consegna del mezzo. ART. 6 TEMPI DI CONSEGNA I mezzi e le attrezzature con relativi accessori dovranno essere consegnati direttamente presso località Marianelli, agro di Noto, del Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali. I termini di consegna determinati, considerati in giorni naturali e consecutivi, sono pari a giorni 60 (sessanta) dalla stipula del contratto. Il contratto dovrà essere stipulato entro e non oltre 30 (trenta) giorni dalla data di aggiudicazione, pena l esclusione della Ditta aggiudicataria. I termini di consegna si intendono comprensivi di ogni e qualsiasi tempo necessario per l espletamento degli atti, da parte della Ditta fornitrice, nonché dei certificati amministrativi di idoneità, di omologazione e/o di quant altro necessario alla fornitura de quo. Per data di consegna si intende quella in cui l automezzo completo dei relativi accessori sarà consegnato al Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali, completo e pronto all uso ed in regola con gli adempimenti su richiamati. 6

7 Il ricevimento dei mezzi e delle attrezzature dovrà risultare da apposito verbale, redatto e firmato dall incaricato che riceve gli stessi, e rilasciato in copia alla Ditta fornitrice ART. 7 DOCUMENTAZIONE CHE FA PARTE INTEGRANTE DEL CONTRATTO OSSERVANZA DI LEGGI E REGOLAMENTI Fanno parte integrante del contratto i seguenti documenti: - il presente Capitolato d Oneri; - tutte le condizioni e disposizioni contenute nel Bando di Gara; - le leggi e tutti i regolamenti vigenti in materia di pubbliche forniture e più specificatamente le norme del Capitolato generale di oneri per le forniture ed i servizi eseguiti a cura del Provveditorato Generale dello Stato, stabilite il 28/10/1985 con decreto del Ministero del Tesoro; - le norme emanate dal C.N.R., norme UNI, CE, CEI e tabelle CEI - L.JNEL ISO 9001/2002 anche se non espressamente richiamate e di tutte le altre nel corso dell esecuzione del presente appalto; - le leggi e disposizioni in materia di emissione gassose ed inquinamento ambientale. La partecipazione alla gara d appalto da parte dell Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza di tutte le leggi, regolamenti norme e disposizioni sopra richiamate e della incondizionata loro accettazione. Il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali si riserva la facoltà, per sopravvenute esigenze contingenti, di non aggiudicare la gara o di richiedere la sospensione della fornitura in.qualsiasi momento. ART. 8 AGGIUDICAZIONE DELL APPALTO La comunicazione di aggiudicazione dell appalto impegna subito la Ditta aggiudicataria obbligandola alla fornitura a semplice richiesta del Dipartimento. Diviene obbligatoria per il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e si procederà alla stipula del contratto ex art. 17 R.D. 2440/23, dopo l acquisizione della certificazione di cui all art 7 della legge 55/90 e successive modificazioni ed integrazioni e della ulteriore documentazione prevista dalla legge in materia di appalti e forniture, ove obbligatoria. ART. 9 GARANZIA DEL FORNITORE La Ditta aggiudicataria, presterà, per l aggiudicato, a tutela dell esatto e puntuale adempimento delle obbligazioni derivanti dal contratto, un deposito cauzionale definitivo pari ad 1/20 dell importo netto di aggiudicazione, prestato nelle norme di legge vigenti in materia, per un periodo pari al periodo di validità della garanzia. Qualora la cauzione dovesse essere prestata mediante polizza fidejussoria, nella stessa deve essere riportato tassativamente che allo svincolo si potrà procedere allorquando il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali (Ente Appaltante) avrà dato il proprio assenso. Si procederà allo svincolo del deposito cauzionale all ultimazione di tutti gli adempimenti di legge previsti per il presente appalto. La Ditta è tenuta a versare, ove dovute, tutte le spese contrattuali, di registro e di segreteria. ART. 10 DIVIETO DI SUB APPALTO La Ditta aggiudicataria ha in esclusiva la fornitura oggetto dell appalto. Sono espressamente vietate, quindi, cessioni o sub cessioni parziali o totali dell appalto per qualsiasi ragione. 7

8 Nel caso che dette cessioni o sub cessioni si verificassero, il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali potrà rescindere immediatamente il contratto ipso con incameramento della cauzione e ciò sotto pena risoluzione in danno. ART. 11 PENALE DI RITARDO La Ditta riconosce al Dipartimento il diritto di applicare le seguenti penali: a) nel caso di risoluzione del contratto per incapacità ad eseguirlo, sarà incamerata la cauzione ed esperita l azione in danno e, pertanto, la Ditta sarà tenuta al pagamento dell eventuale maggiore spesa che il Dipartimento dovesse sostenere per l acquisto e la fornitura con altra Ditta commerciale dei mezzi e/o attrezzature; b) nel caso di mancanza o ritardata consegna dei mezzi o accessori e documentazione richiesta, anche parziale, sarà applicata una penale pari all 1% dell importo posto a base dell asta, per ogni decade di ritardo; trascorsi giorni 30 (trenta), si procederà alla revoca del contratto a danno della Ditta aggiudicataria; c) trascorso tale ultimo termine, resta in facoltà dell Amministrazione di fare eseguire la fornitura a spese e danno della Ditta aggiudicataria inadempiente, oltre all incameramento del deposito, cauzionale, nonché l esperimento dell azione in danno della Ditta stessa per eventuale maggiore spesa che il Dipartimento dovesse sostenere per il completamento della fornitura. ART. 12 INVARIABILITÀ DEI PREZZI La Ditta aggiudicataria non avrà diritto a pretendere alcun sovrapprezzo di qualsiasi natura, per qualsiasi causa o per sfavorevoli circostanti durante tutto il corso dell appalto. Rimane, quindi, esplicitamente esclusa la revisione dei prezzi contrattuali. ART. 13 PAGAMENTI La Ditta aggiudicataria avrà diritto al pagamento entro sessanta giorni dalla data dell avvenuto collaudo per la regolare esecuzione della fornitura. Il pagamento alla Ditta sarà effettuato, entro i successivi sessanta giorni dal collaudo positivo di cui all articolo seguente, dei mezzi, attrezzature e relativi accessori, e certificazioni e omologazioni richieste, previa presentazione di fattura fiscale. L emissione della suddetta fattura non potrà avvenire pertanto prima del completamento della fornitura e certificazioni e omologazioni richieste come oggetto dell appalto, con il collaudo di cui al comma precedente, e dovrà essere corredata dai seguenti documenti: a) comunicazione della ditta di avere completato la fornitura; b) verbale di presa in carico dei mezzi e dei relativi accessori e certificati e omologazione, da parte del funzionario incaricato; c) certificato di collaudo dei mezzi e dei relativi accessori, rilasciato dal tecnico incaricato dall Amministrazione aggiudicatrice; d) richiesta della ditta di liquidazione delle somme spettanti. Il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali non assume alcuna responsabilità per pagamenti eseguiti o fatti eseguire all Amministratore, Procuratore o Direttore decaduti, qualora la decadenza non sia stata tempestivamente comunicata al medesimo Dipartimento. ART. 14 COLLAUDO Dalla data del verbale di ricevimento di cui al precedente art. 6, decorrerà il periodo di tempo previsto per il collaudo di accettazione, che sarà effettuato entro il termine di 30 (trenta) giorni solari. Il collaudo di accettazione, redatto in presenza del fornitore o di suo delegato, dovrà verificare la corrispondenza della fornitura alle prescrizioni e dati tecnici previsti dal contratto, dal capitolato di oneri e dal bando di gara. Il collaudo è a carico del fornitore. 8

9 In caso di esito sfavorevole, il fornitore provvederà a propria cura e spese alla rimozione delle cause dei rilievi, contestati e precisati nel verbale relativo ed a presentare il mezzo e/o l attrezzatura ed i relativi accessori ad un successivo collaudo entro 20 venti giorni solari a decorrenza dalla nuova data di ricevimento del mezzo e/o attrezzatura fornita. Il collaudo di accettazione non interrompe il normale periodo di garanzia e i termini di consegna dalla stipula del contratto. ART. 15 CONTROVERSIE Per qualsiasi controversia la Ditta non potrà sospendere la fornitura prevista nell appalto né rifiutarsi di dare esecuzione alle disposizioni del Dipartimento ma potrà avanzare le eventuali proprie riserve. Il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali si pronuncerà su di esse, comunicando le proprie determinazioni alla Ditta. Per la definizione di eventuali controversie tra il Dipartimento Azienda Regionale Foreste Demaniali e la Ditta fornitrice, che non siano state definite in via amministrativa, si provvederà in via giudiziale. La Ditta per integrale ed incondizionata accettazione (Firma autentica) Palermo, lì IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO (Dott. Luciano Saporito) 9