CONDIZIONI TECNICHE FORNITURA DI VEICOLI LOTTI 3

Transcript

1 CONDIZIONI TECNICHE Edizione MAGGIO 2018 FORNITURA DI VEICOLI LOTTI 3 ARETI

2 INDICE 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI... 3 LOTTO 3 ARETI SpA RESA DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO di 7

3 1. OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI Il presente documento ha come oggetto la stipula di Contratti Quadro per la fornitura di furgoni e autoscale con cestello ad ARETI S.p.A. a Socio Unico. La fornitura è definita all interno di più lotti, le cui caratteristiche tecniche minime richieste sono quelle di seguito indicate: LOTTO 3 ARETI SpA Quantità: 3 Furgoni, non allestiti, come di seguito descritto. Scheda Tecnica: Autocarro furgonato a guida patente B Colore carrozzeria bianco Guida a sinistra Sedile autista a 3 gradi di libertà più panchetta passeggeri biposto fissa Paratia divisoria fissa, vano di carico/cabina con finestrino (vetratura) Alimentazione Metano Conforme alla direttiva per le emissioni EURO 6 Potenza minima 110 CV Dimensioni (tolleranza ±5%): lunghezza 5,8 metri altezza 2,7 metri larghezza 2,0 metri Volume di carico minimo 10 mc Passo 3520 mm (tolleranza ±5%) Ruota singola Sistema ABS Chiusura centralizzata con telecomando Tappetini Triangolo a norme CE 2 anni di garanzia minimo Sui 3 furgoni dovranno essere forniti i seguenti accessori: Telecomando chiusura / apertura porte Alzacristalli elettrici 3 di 7

4 Climatizzatore automatico Sistema cruise control Fari fendinebbia Porte posteriori vano di carico con apertura a 270 Airbag autista e passeggeri Sensore di parcheggio posteriore Autoradio Bluetooth con lettore CD e comandi al volante Ruota di scorta di dimensioni normali Portaruota di scorta sotto vano di carico estraibile Specchi retrovisori regolabili elettricamente Prese ausiliari interne di corrente 12 V n 2 idonee catene da neve n 2 serrature antintrusione con cilindro di sicurezza non asportabile, antitrapano, antiscasso, con omologazione TUV e CNPP. Le serrature, dotate di piastre, non verranno installate tramite la foratura della lamiera, bensì, sfrutteranno i fori originali delle serrature standard. In dotazione occorrono n 2 chiavi codificate con combinazioni e la scheda identificativa del prodotto. Calotta con sfere in acciaio cementate inattaccabili, finitura nickel opaca, cilindro certificato antitrapano e antipicking. n 1 Inverter a Onda Sinusoidale di 550W, che trasforma la corrente della batteria da 12 V in una onda sinusoidale da 230 V AC. Adatto per alimentazione di lampade a bordo di veicoli commerciali. Caratteristiche tecniche: - Tensione d'ingresso: 12 volt DC (11-15 volt) o 24 volt DC (22-30 volt) - Tensione di uscita/onda 230 Volt AC / onda sinusoidale modificata - Frequenza di uscita 50 Hz - Assorbimento a vuoto 0,25 A - Potenza continua 550 watt - Potenza di picco 1100 watt - Raffreddamento Ventola - Efficienza fino a 90 % - Protezione contro l'inversione di polarità mediante fusibili intercambiabili, fissaggi regolabili - Dimensioni max (LxAxP) 150 x 100 x 250 mm - Peso max 2 kg Altre caratteristiche: - Deve funzionare solo a motore acceso - n 2 prese di corrente posteriori (zona di carico). 4 di 7

5 2. RESA Presso i Centri Operativi della Committente siti nel territorio di Roma Capitale che saranno indicati in fase di emissione dell'ordine. I veicoli saranno consegnati già immatricolati, a cura e spese del fornitore. 3. DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del presente Contratto Quadro è stabilita in 12 mesi naturali e consecutivi dal perfezionamento dello stesso, e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. ARETI S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire fino ad un massimo di due richieste di forniture dei veicoli oggetto del Contratto. 4. CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore e sarà remunerato a misura. Il prezzo di ciascun veicolo fornito dall Appaltatore dovrà essere complessivo di tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo, la spedizione, lo scarico a terra e quant altro indicato nel presente documento. L Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evento dovesse verificarsi prima. Qualora nel corso di validità del contratto, dovessero sopraggiungere per ARETI S.p.A. situazioni tali da farne venir meno i presupposti di validità (es. cessazione di alcune attività, etc.), ARETI S.p.A. potrà risolvere il contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere. 5. OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: garantire la presenza, sul territorio di Roma Capitale, di almeno 3 (tre) officine autorizzate per l assistenza tecnica e la manutenzione del veicolo fornito, il tutto entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto; garantire le forniture per un periodo pari a 24 mesi dalla consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione, a proprie cura e spese, di ciascun componente che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti; gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dalla stessa per effettuare l intervento di sostituzione o riparazione del veicolo (ed accessori) in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.). accettazione delle seguenti clausole: 1. DIRITTI DI VERIFICA DELL INTEGRITA Il presente contratto potrebbe rientrare in un progetto finanziato dalla Banca Europea per gli investimenti (di seguito BEI ); a tal fine l appaltatore: 5 di 7

6 - Si impegna a informare tempestivamente ACEA e/o le Società Committenti di ogni eventuale contestazione, diffida, reclamo o notizia, che non sia manifestamente infondata relativa ad illeciti Penali connessi all appalto (per illecito Penale ai fini che qui rilevano si intende: frode, corruzione, coercizione, collusione, ostruzione all attività di un ente o di una funzione pubblica incluse le ipotesi di favoreggiamento e ostacolo all esercizio dell attività di vigilanza riciclaggio, finanziamento di attività terroristiche) - Si impegna a custodire libri e documentazione di tutte le spese relative all appalto. - Riconosce il diritto della BEI, relativamente ad un presunto illecito Penale, di analizzare congiuntamente ad ACEA e/o Società Committenti i propri libri e la propria documentazione concernenti l appalto e di estrarre copia dei documenti indicati, nei limiti consentiti dalla legge. 2. CONDIZIONI CONTRATTUALI DI RISERVATEZZA IN MATERIA DI SEPARAZIONE FUNZIONALE Sono parte integrante ed imprescindibili del presente documento le condizioni indicate nel sito web di Acea SpA al seguente link: 6. LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI Il termine di consegna per ogni richiesta di veicoli è pari a 120 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell Ordine Applicativo (tale termine è indipendente dal quantitativo di veicoli richiesti per ogni Ordine). 7. DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI A cura di ARETI S.p.A. 8. COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI Per ogni veicolo fornito ARETI S.p.A. provvederà, entro 60 gg naturali e consecutivi, partire dalla data di consegna, ad effettuare un collaudo funzionale che sarà propedeutico al pagamento dello stesso. Tale pagamento non solleva l impresa da eventuali danni manifestatesi successivamente. Le forniture saranno corrisposte all Appaltatore a valle dei collaudi funzionali secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto. 9. SUBAPPALTO Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto. 10. PENALI In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il Fornitore/Appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,10% del valore della partita in ritardo. Nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto del periodo dell'anno compreso fra il 23 dicembre ed il 01 gennaio e del periodo dell'anno che va dal 10 agosto al 25 agosto. Non si dovrà comunque superare il limite massimo di ritardo di 30 giorni solari. Trascorsi invano detti termini il Committente potrà esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e il Fornitore/Appaltatore sarà sospeso per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Tuttavia, nei casi in cui il Committente dovesse ritenere, a 6 di 7

7 proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,10% per ogni ulteriore giorno di ritardo e l'impresa sarà comunque sospesa per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore/Appaltatore. 11. RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D Appalto. 12. GARANZIA DEFINITIVA È previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire la garanzia definitiva di importo e secondo le modalità indicate nel Capitolato Generale d'appalto. 13. RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Non operante. 14. GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato da ARETI S.p.A. per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso. 7 di 7