CONDIZIONI TECNICHE. Edizione Giugno 2018 Rev1 FORNITURA DI VEICOLI COMPLETI DI ALLESTIMENTO LOTTO 8

Transcript

1 CONDIZIONI TECNICHE Edizione Giugno 2018 Rev1 FORNITURA DI VEICOLI COMPLETI DI ALLESTIMENTO LOTTO 8

2 INDICE 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA PICK-UP 4X4 ALLESTITO RESA DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI SUBAPPALTO PENALI RISOLUZIONE DEL CONTRATTO GARANZIA DEFINITIVA RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE GESTORE DEL CONTRATTO... 7 Pag. 2 di 7

3 1 OGGETTO DEL CONTRATTO E DESCRIZIONE DELLA FORNITURA Il presente documento ha come oggetto la stipula di un Contratto Quadro per la fornitura di n.6 veicoli nuovi di fabbrica di tipo Pck-up 4x4, completi di allestimento. Per ogni veicolo e relativo allestimento dovrà essere consegnata la seguente documentazione: Libretto di circolazione Libretto d uso e manutenzione Certificato CRASH TEST secondo la normativa ECE R17 o normativa internazionale equivalente Certificato di prodotto testato TUV GS o equivalente Certificato sistema di ancoraggio testato TUV GS o equivalente Nei sotto-paragrafi seguenti viene riportato in dettaglio l oggetto del contratto. 1.1 SPECIFICHE TECNICHE DELLA FORNITURA Le specifiche tecniche dei veicoli e dei rispettivi allestimenti vengono di seguito elencate: PICK-UP 4x4 ALLESTITO SPECIFICHE PICK-UP PESI E MASSE Autocarro categoria N1 Massa totale a terra o peso massimo ammesso: Kg Portata di carico utile minima senza allestimento: 950 Kg Portata di carico utile minima con allestimento e accessori: 700 Kg MOTORIZZAZIONE Alimentazione diesel turbo compresso iniezione diretta Potenza minima: 110 kw Cilindrata minima: cc Trazione: integrale 4x4 Normativa inquinamento: Euro 6 DIMENSIONI Passo: mm Lunghezza: 5,25 5,35 m Pag. 3 di 7

4 Larghezza: 1,75 2,10 m Altezza: 1,75 1,85 m VANO DI CARICO Lunghezza: 1,45 1,55 m Larghezza: 1,45 1,60 m Altezza: 0,45 0,50 m CARROZZERIA E CABINA GUIDA Cabina doppia per 5 posti Colore carrozzeria bianco Chiusura centralizzata Alzacristalli elettrici Climatizzatore Bluetooth Radio stereo Vivavoce ABS Airbag autista e passeggero Airbag laterali anteriori Sistema anticollisione, ove possibile SPECIFICHE ALLESTIMENTO TETTO N.2 fari rotanti fissi colore Arancio Tetto TOPS rimovibile (secondo ISO 12117) ACCESSORI Presa ciabatta a 3 posti 16A schuko Supporto per rotolo carta medio Estintore per veicolo da 6 kg con relativo porta-estintore con cinghia Erogatore crema lava mani Tanica per acqua da 10 lt Supporto per tanica d'acqua Cassetta di pronto soccorso Serratura meccanica con dimensioni 164x59mm Cavo prolunga da 12 mt Scala telescopica da cm 80 a 320 Pag. 4 di 7

5 Treppiede con faro LED orientabile Arrotolatore da 20 mt completo di porta lampada 220 V Losanghe bianche e rosse riflettenti a norma sugli sportelli posteriori EXTRA Inverter IN 12V OUT 220V 2.300W onda sinusoidale pura dotato di: - Comando remoto - Batteria ausiliaria al gel 12 V Kit carica batteria ausiliaria - Kit alimentazione inverter - Materiale elettrico vario 2 RESA Presso i Centri Operativi della Committente siti nel territorio della Provincia di Roma e di Roma Capitale che saranno indicati in fase di emissione dell'ordine. I veicoli saranno consegnati già immatricolati, a cura e spese del fornitore. 3 DURATA DEL CONTRATTO/TERMINE DI ESECUZIONE La durata del presente Contratto Quadro è stabilita in 12 mesi naturali e consecutivi dal perfezionamento dello stesso, e comunque non oltre l esaurimento dell importo contrattuale, qualora tale condizione si verifichi prima della naturale scadenza. ACEA ATO2 S.p.A. si riserva la facoltà di eseguire fino ad un massimo di due richieste di forniture dei veicoli oggetto del Contratto. 4 CORRISPETTIVO DEL CONTRATTO Il corrispettivo per l'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto sarà quello offerto in gara dall Appaltatore e sarà remunerato a misura. Il prezzo di ciascun veicolo fornito dall Appaltatore dovrà essere complessivo di tutte le spese sostenute per la documentazione a corredo, la spedizione, lo scarico a terra e quant altro indicato nel presente documento. L Appaltatore si impegna a mantenere i prezzi fissi ed invariabili per l'intera durata del contratto, e comunque fino all'esaurimento dell'importo contrattuale, qualora tale evento dovesse verificarsi prima. Qualora nel corso di validita' del contratto, dovessero sopraggiungere per ACEA ATO2 S.p.A. situazioni tali da farne venir meno i presupposti di validità (es. cessazione di alcune attivita', etc.), ACEA ATO2 S.p.A. potra' risolvere il contratto senza che la ditta abbia nulla a che pretendere. Pag. 5 di 7

6 5 OBBLIGHI ED ONERI DELL APPALTATORE Ad integrazione di quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto, l Appaltatore avrà i seguenti ulteriori obblighi/oneri: - garantire la presenza, nel territorio della Provincia di Roma e di Roma Capitale, di almeno 3 (tre) officine autorizzate per l assistenza tecnica e la manutenzione del veicolo fornito, il tutto entro 15 giorni dal perfezionamento del contratto; - garantire le forniture per un periodo pari a 24 mesi dalla consegna, provvedendo alla sostituzione o riparazione, a proprie cura e spese, di ciascun componente che nel suddetto periodo dovesse presentare malfunzionamenti; gli interventi effettuati in garanzia saranno completamente a carico dell Appaltatore e comprenderanno qualunque costo sostenuto dalla stessa per effettuare l intervento di sostituzione o riparazione del veicolo (ed accessori) in garanzia (chiamata a richiesta, manodopera, trasferte, vitto, alloggio, materiali e componenti per la riparazione, ecc.). - le forniture saranno richieste da ACEA ATO2 S.p.A. con singoli Ordini Applicativi (max tre Ordini nel periodo di valenza contrattuale); Per ciascun veicolo fornito l Appaltatore dovrà consegnare ad ACEA ATO2 S.p.A. quanto indicato nel presente documento. 6 LIVELLI DI SERVIZIO MINIMI Il termine di consegna per ogni richiesta di veicoli è pari a 150 giorni solari e consecutivi a decorrere dalla data di trasmissione dell Ordine Applicativo (tale termine è indipendente dal quantitativo di veicoli richiesti per ogni Ordine). 7 DIREZIONE E CONTROLLO DELLE PRESTAZIONI A cura di ACEA ATO2 S.p.A.. 8 COLLAUDO/VERIFICA DI CONFORMITA DELLE PRESTAZIONI Per ogni veicolo fornito ACEA ATO2 S.p.A. provvederà, entro 60 gg naturali e consecutivi, partire dalla data di consegna, ad effettuare un collaudo funzionale che sarà propedeutico al pagamento dello stesso. Tale pagamento non solleva l impresa da eventuali danni manifestatesi successivamente. Le forniture saranno corrisposte all Appaltatore a valle dei collaudi funzionali secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto. 9 SUBAPPALTO Secondo quanto previsto dal Capitolato Generale D Appalto. 10 PENALI In caso di inosservanza dei termini di consegna stabiliti (anche conseguente a collaudo sfavorevole) il Fornitore/Appaltatore sarà soggetto ad una penale giornaliera dello 0,10% del valore della partita in ritardo.nel calcolo dei tempi di consegna effettivi non si terrà conto del periodo dell'anno compreso fra il 23 dicembre ed il 01 gennaio e del periodo dell'anno che va dal 10 agosto al 25 agosto.non si dovrà comunque superare il limite massimo di ritardo di 30 giorni solari.trascorsi invano detti termini il Committente potrà Pag. 6 di 7

7 esercitare la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto e il Fornitore/Appaltatore sarà sospeso per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Tuttavia, nei casi in cui il Committente dovesse ritenere, a proprio insindacabile giudizio, di accettare consegne effettuate oltre i limiti sopraindicati, sarà applicata una penale giornaliera dello 0,10% per ogni ulteriore giorno di ritardo e l'impresa sarà comunque sospesa per un anno dalla partecipazione alle gare ACEA. Raggiunto il limite massimo del 30% dell'importo contrattuale opererà la risoluzione automatica del contratto per grave inadempimento del Fornitore/Appaltatore. 11 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO Secondo quanto previsto dal paragrafo penali e dal Capitolato Generale D Appalto. 12 GARANZIA DEFINITIVA È previsto l obbligo per l Appaltatore di costituire la garanzia definitiva di importo e secondo le modalità indicate nel Capitolato Generale d'appalto. 13 RESPONSABILITA E POLIZZE ASSICURATIVE Non operante. 14 GESTORE DEL CONTRATTO Il Gestore del Contratto, nominato da ACEA ATO2 S.p.A. per espletare tutti i compiti e le funzioni connessi alla fase di esecuzione del Contratto, ed al quale dovranno essere indirizzate tutte le comunicazioni relative al Contratto medesimo, verrà comunicato all Appaltatore successivamente alla data di perfezionamento dello stesso. Pag. 7 di 7